墙面分包合同

PAGE墙面分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程施工，经与乙方友好协商，甲方将该项目中的墙面工程分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就墙面分包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]墙面工程1.2工程地点：[项目具体地点]1.3工程内容及要求：乙方负责完成本项目中所有墙面的施工，包括但不限于墙面基层处理、墙面装饰材料的采购及安装（具体装饰材料见附件[装饰材料清单]）、墙面防水处理等工作，确保墙面施工质量符合国家及地方现行相关标准、规范以及本项目设计要求。1.4工程规模：本项目墙面总面积约为[X]平方米，最终以实际施工面积为准。第二条合同工期2.1开工日期：本工程计划于[预计开工日期]开工，乙方应在接到甲方书面开工通知后[X]日内组织人员和设备进场施工。2.2竣工日期：本工程应于[预计竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。2.3工期延误：若乙方未能按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。第三条质量标准3.1乙方应按照国家及地方现行相关标准、规范以及本项目设计要求进行施工，确保墙面工程质量达到合格标准。3.2墙面基层应平整、牢固，无裂缝、空鼓等缺陷；墙面装饰材料的品种、规格、颜色应符合设计要求，表面应平整、光洁、色泽一致，无明显瑕疵；墙面防水处理应符合防水规范要求，无渗漏现象。3.3在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的质量问题应及时整改。如因乙方施工质量问题导致返工或造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。本合同价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等原因导致工程内容发生实质性变更的除外。4.2支付方式：4.2.1预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提供的合法有效的等额预付款发票后[X]日内，向乙方支付合同暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.2.2进度款：乙方完成墙面基层处理并经甲方及监理单位验收合格后，甲方在收到乙方提供的合法有效的进度款发票后[X]日内，向乙方支付合同暂定总价的[X%]作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.2.3竣工验收款：本工程全部完工并经甲方、监理单位及相关部门验收合格后，甲方在收到乙方提供的合法有效的竣工结算报告及完整的结算资料后[X]日内，向乙方支付至合同结算总价的[X%]。4.2.4质量保证金：合同结算总价的[X%]作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方在收到乙方提供的合法有效的质量保证金发票后[X]日内无息返还给乙方。第五条材料设备供应5.1乙方负责本合同约定范围内墙面装饰材料及相关设备的采购，但乙方采购的材料及设备应符合国家及地方现行相关标准、规范以及本项目设计要求，并提供产品合格证明文件。5.2乙方应在材料及设备采购前[X]日将采购清单及样品提交给甲方审核，经甲方书面确认后方可采购。甲方对乙方采购材料及设备的确认并不免除乙方对材料及设备质量应承担的责任。5.3乙方采购的材料及设备进场时，应通知甲方及监理单位共同验收。如发现材料及设备的品种、规格、型号、质量等不符合要求的，甲方有权要求乙方退场更换，由此造成的损失由乙方承担。第六条双方权利义务6.1甲方权利义务：6.1.1甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议，并要求乙方整改。6.1.2甲方应按照本合同约定及时支付工程款。6.1.3甲方应协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。6.1.4在施工过程中，因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的费用，并顺延工期。6.2乙方权利义务：6.2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。6.2.2乙方应按照本合同约定的质量标准、工期要求组织施工，并承担因自身原因导致的质量问题、工期延误等责任。6.2.3乙方应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规，做好施工现场的安全防护和环境保护工作，确保施工安全和环境达标。如因乙方原因发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。6.2.4乙方应做好施工过程中的资料收集、整理工作，并在工程竣工后向甲方提交完整的竣工资料。6.2.5乙方不得将本合同项下的工程转包或分包给第三方。如发现乙方转包或分包工程的，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的工程款，并承担由此给甲方造成的全部损失。第七条工程变更7.1甲方有权根据工程实际需要对工程进行变更，但应提前[X]日书面通知乙方。乙方应按照甲方的变更通知要求进行施工，因变更导致的费用增加及工期延误由甲方承担。7.2乙方如需对工程进行变更，应提前[X]日书面通知甲方，并提交变更方案。经甲方书面同意后方可实施，因变更导致的费用增加及工期延误由乙方承担。第八条竣工验收8.1工程竣工后，乙方应提前[X]日向甲方提交竣工验收报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后[X]日内组织相关人员进行验收。8.2如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格。整改费用及因整改导致的工期延误由乙方承担。第九条违约责任9.1若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。9.2若乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求进行施工，应承担违约责任，按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约金金额的，乙方还应补足甲方的损失差额。9.3若乙方违反本合同约定将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照本合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的全部损失。9.4如一方违反本合同约定的其他条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的一切损失。第十条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同自双方签字（盖章）