一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》第六次练习题含答案

一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》第六次练习题含答

案

一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、下列关于债权转让或债务转移的说法，正确的有（）0

A、债权转让后的债务人是原合同的债务人

B、债务转移后的债务人是原合同的新的债务人

C、所有的合同都可以实施转让

D、债权转让或债务转移都必须符合法定程序

E、债权转让或债务转移后的从权利不复存在

【参考答案】：ABD

【解析】：E项，《合同法》第八十一条规定，债权人转让权利的,

受让人取得与债权有关的从权利（即从权利随之转移），但该从权利

专属于债权人自身的除外。C项，因法律规定不得转让的合同和自身约

定不能转让的合同，不可以进行转让。

2、建筑墙体、屋面的保温T程施工时，监理工程师应当按照工程

监理规范的要求，采取（）形式实施工程监理。

A、巡查

B、抽检

C、平行检验

D、旁站

E、巡视

【参考答案】：CDE

3、设计单位的安全责任包括()

A、按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B、提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议

C、对安全技术措施或专项施工方案进行审查

D、依法对施工安全事故隐患进行处理

E、对设计成果承担责任

【参考答案】：ABE

4、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则

构成施工单位免责的条件包括()。

A、免责程度限于不可抗力的影响程度

B、在合理期限内提供证明

C、因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的

损害

D、不能履行义务方应及时通知对方

E、受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

【参考答案】：ABD

【解析】：《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据

不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方

因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方

造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、下列情形中，仲裁协议无效的有（）。

A、约定的事项属于法律规定的仲裁范围

B、无民事行为能力人订立的仲裁协议

C、一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

D、当事人对仲裁事项约定不明确未达成补充协议的

E、当事人在补充协议中约定仲裁委员会的

【参考答案】：BCD

【解析】：仲裁协议无效的情形包括：（1）以口头方式订立的仲

裁协议无效；（2）约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围，仲裁协

议无效；（3）无民事行为能力人或者限制行为能力人订立的仲裁协议

无效；（4）一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的，该仲裁协

议无效；（5）仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不

明确，当事人对此又达不成补充协议的，仲裁协议无效。

6、按照原建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业

的指导意见》，工程总承包的方式有（）总承包。

A、设计采购施工（EPC）

B、设计施工（D-B）

C、设计采购（E-P）

D、采购施工（P-C）

E、项目管理(PM)

【参考答案】：ABCD

7、建设工程代理行为的终止情形主要包括()o

A、代理期间届满

B、代理入死亡

C、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

D、被代理人恢复民事行为能力

E、作为被代理人或者代理人的法人终止

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题涉及的考点是建设工程代理行为的终止。《民法

通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或

者代理事务完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理

人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的

法人终止。建设工程代理行为的终止，主要是第①、②、⑤三种清况。

8、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有

()O

A、行为人意思表示真实

B、行为人必须具有完全的民事行为能力

C、行为内容合法

D、行为形式合法

E、行为不违反社会公共利益

【参考答案】：ACDE

【解析】：根据《民法通则》第55条规定，民事法律行为应当具

备下列条件：

(1)行为人具有相应的民事行为能力；

(2)意思表示真实；

(3)不违反法律或社会公共利益。

这种要求表现在三个方面：

①标的合法。民事法律行为的标的即意思的内容合法，不得违反

强制性法律规范和社会公共利益。

②形式合法。对于要式民事法律行为，如果当事人没有按照法律

规定去实施行为可能导致行为不发生法律效力。

③不存在以合法形式掩盖非法目的。

9、所有合同的订立过程都必须经过()。

A、要约邀请

B、要约

C、承诺

D、审批

E、公证

【参考答案】：BC

【解析】：《合同法》第十三条规定，当事人订立合同，采取要

约、承诺方式。因此，要约和承诺是任何合同订立过程所必须经过的

两个阶段。

10、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有

()O

A、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B、与书证原件核对无误的复印件

C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D、有其他证据在证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E、无正当理由未出庭作证的证人证言

【参考答案】：BD

【解析】：不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的

与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利

害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物

核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。

11、行政复议机关认为具体行政行为有()情形，决定撤销、变

更或者确认该具体行政行为违法。

A、部分事实不清、证据不足的

B、适用依据错误的

C、违反法定程序的

D、超越或者滥用职权的

E、具体行政行为明显不当的

【参考答案】：BCDE

【解析】：本题考核的是行政复议决定。对于具体行政行为有下

列情形之一的，行政复议机关可以决定撤销、变更或者确认该具体行

政行为违法：（1）主要事实不清、证据不足的；（2）适用依据错误的；

⑶违反法定程序的：（4）超越或者滥用职权的：（5）具体行政行为明显

不当的。

12、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）o

A、违反职业道德规范

B、造成损失后果

C、具有违约行为

D、违反建筑企业内部文件

E、违约行为与财产等损失之间有因果关系

【参考答案】：BCE

【解析】：承担赔偿损失责任的构成要件：

（1）具有违约行为；

（2）造成损失后果；

（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；

（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。

13、在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有()o

A、在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理

人造成损害的

B、经追认的越权代理行为

C、委托书授权不明的代理行为

D、代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人

E、被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

【参考答案】：AD

【解析】：A选项是属于代理人与第三人共同向被代理人承担责任

的情形；D选项代理人的转委托行为不成立，因此也应当向被代理人承

担责任。B选项，代理行为经追认为有权代理，不需向被代理人承坦责

任;C选项是代理人和被代理共同向第三人承担连带责任；E选择是被代

理人和代理人共同向第三人承担责任的情形。

14、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()o

A、社会保险

B、试用期

C、保守商业秘密

D、福利待遇

E、休息休假

【参考答案】：BCD

【解析】：劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住

所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份

证或者其他有效身份证件号码i（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作

地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳

动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动

合同的其他事项。

劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定

试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。故

B、

C、D为正确选项。

15、在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）o

A、建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结

B、在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图

C、对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育

D、组织灭火和应急疏散演练

E、建筑技术操作工人的职业教育

【参考答案】：BD

【解析】：公安部、住房和城乡建设部等9部委2009年5月发布

的《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开

展下列消防安全教育.Y-作：（1）建设工程施工前应当对施工人员进行

消防安全教育；（2）在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置

消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识；（3）对明火

作业人员进行经常性的消防安全教育；（4）组织灭火和应急疏散演练。

故

B、D为正确选项。而A选项是工程竣工事后的总结，

C、E选项都不属于在建工程的专项培训工作。

16、《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指()行为。

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包

单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C、分包单位将其承包的建设工程再分包的

D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

E、施工总承包单位将建设工程部分非主体结构的施工分包给其他

单位的

【参考答案】：ABCD

【解析】：本题涉及的考点是违法分包。《建设工程质量管理条

例》规定，违法分包，是指下列行为：①总承包单位将建设工程分包

给不具备相应资质条件的单位的；②建设工程总承包合同中未有约定,

又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单

位完成的；③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他

单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。

17、下列情形导致要约失效的有()o

A、拒绝要约的通知到达要约人

B、要约人依法撤销要约

C、要约人依法撤回要约

D、承诺期届满，受要约人未作出承诺

E、受要约人对要约的内容作出实质性变更

【参考答案】：ABDE

【解析】：《合同法》第20条规定，有下列情形之一的，要约失

效：

(1)拒绝要约的通知到达要约人；

(2)要约人依法撤销要约；

(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。

18、下列标准属于强制性国家标准的有()o

A、行业专用的质量标准

B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设专用的制度方法标准

D、工程建设通用的试验标准

E、工程建设行业专用的评定方法标准

【参考答案】：BD

【解析】：工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下

列标准属于强制性标准：

(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用

的综合标准和重要的逋用的质量标准；

(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;

（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑

模数和制图方法标准；

（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；

（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；

（6）国家需要建制的其他工程

19、在下列内容中，不可以做保证人的是（）o

A、公民

B、国家机关

C、以公益为目的的事业单位

D、社会团体

E、企业法人的分支机构

【参考答案】：BCE

20、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）

完成主要工作。

A^设备

B、技术

C、材料

D、资金

E、劳力

【参考答案】：ABE

【解析】：定作人将工作交给承揽人，其重要原因是定作人相信

承揽人具有完成工作的条件和能力。因此，除当事人另有约定的外，

承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的

同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除

合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作

人负责。

21、下面关于项目招标的说法错误的是()o

A、施工单位合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元

人民币以上项目必须招标

【参考答案】：BD

【解析】：个人投资的项目如达到必须招标的规模标准的，也必

须招标。故选项B错误。大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、

公共安全的项目才必须招标，故选D错误。

22、根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工

程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A、建筑材料供应商

B、施工企业

C、勘察设计单位

D、设备供应商

E、建设单位

【参考答案】：ABD

【解析】：我国《建筑法》及《建设工程质量管理条例》都规定,

工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构(配)

件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建

设工程的监理业务。

23、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有

()0

A、停止侵害

B、没收非法财物

C、排除妨碍

I)、修理、重作、更换

E、消除影响、恢复名誉

【参考答案】：ACDE

【解析】：选项B属于行政责任的承担方式。

24、根据《安全生产法》规定，报告事故应当包括的内容有()o

A、事故发生单位概况

B、已经采取的塔施

C、事故的详细经过

D、事故发生的时间、地点以及事故现场情况

E、事故已经造成伤亡人数和初步估计的直接经济损失

【参考答案】：ABDE

25、下列市场行为中，不属于承诺的有()o

A、发布招标公告

B、发布拍卖公告

C、发售招标文件

D、发出中标通知书

E、递交投标文件

【参考答案】：ABCE

【解析】：ABC三项属于要约邀请；E项属于要约。

26、建设工程申请消防验收过程中，建设单位应当提交的材料有

Oo

A、防火材料的证明文件

B、防火材料的出厂合格证

C、电气防火技术检测合格证明文件

D、工程检验评定资料

E、建设工程规划许可证

【参考答案】：ABC

27、下列建筑施工企业作业人员中，属于特种作业人员的是()o

A、安全员

B、起重机械拆卸工

C、高处吊篮安装工

D、建筑拆除工

E、建筑起重信号工

【参考答案】：BCE

28、融资租赁合同中属于出租人的义务有()o

A、向出卖人支付价金的义务

B、标的物的瑕疵担保义务

C、支付租金的义务

D、协助承租人索赔的义务

E、保证承租人对租赁物占有和使用的义务

【参考答案】：ADE

【解析】：融资租赁是三方主体参与的经济活动，包括出租人、

承租人和出卖人。出租人的主要义务是向出卖人支付价金，保证承租

人对租赁物占有和使用，协助承租人索赔和尊重承租人选择权。本题

中，C项属于承租人的义务，B项属于出卖人的义务。故

A、

D、E为正确选项。

29、所谓噪声敏感建筑物，是指（）、住宅等需要保持安静的建

筑物。

A、医院

B、学校

C、体育馆

D、机关

E、科研单位

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考核的是噪声敏感建筑物。所谓噪声敏感建筑物,

是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

30、建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含0。

A、文明施工费

B、临时设施费

C、工程排污费

D、安全施工费

E、环境保护费

【参考答案】：ABDE

二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆

工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建筑

法》及相关法规的规定，应责令改正，处以（）的罚款。

A、合同金额0.5%以上现以下

B、合同金额2%以上496以下

C、5万元以上10万元以下

D、50万元以上100万元以下

【参考答案】：D

2、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）o

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完

成

D、设计深度由设计单位酌定

【参考答案】：B

【解析】："五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，

无特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

3、关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说

法正确的是()。

A、制定后无需修订

B、只有出现法定变更事由时才进行修订

C、无法定变更事由，也至少每3年修订一次

D、修订后的应急预案无需备案

【参考答案】：C

4、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是()o

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

【参考答案】：B

【解析】：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：

1、守法遵章和:E确使用安全防护用具等的义务

2、接受安全生产教育培训的义务

3、安全事故隐患报告的义务

5、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违

约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。

由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。

则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。

A、10万元

B、7万元

C、6万元

D、4万元

【参考答案】：B

【解析】：考违约金和定金罚则不能同时适用。

6、工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A、总经理

B、部门经理

C、项目经理

D、安全经理

【参考答案】：C

【解析】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂

行办法》规定，项目负责人是工程项目质量、安全管理的第一责任人,

应对工程项目落实带班制度负责。故C为正确选项。

7、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。

A、评标委员会的名单仅在评标结算之前保密

B、评标委员会的七个人当中，招标人的代表有三名

C、招标人的代表可成为评标委员会的成员

D、评标委员会的成员由三人组成

【参考答案】：C

【解析】：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须

进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等

方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面

的专家不得少于成员总数的2/3o与投标人有利害关系的人不得进入相

关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单

在中标结果确定前应当保密。

8、根据《商标法》的规定，注册商标的有效期为（）年，自核

准注册之日起计算。

A、5

B、10

C、15

D、20

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期

为10年，自核准注册之日起计算。

9、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公

章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，

并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案

代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A、王某的行为为无权代理，合同无效

B、王某的行为为表见代理，合同无效

C、王某的行为为表见代理，合同有效

D、王某的行为为委托代理，合同有效

【参考答案】：C

【解析】：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某

些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意

第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。

《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终

止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的,

该代理行为有效。

10、依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非

法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由（）依法给予治安管

理处罚。

A、公安机关

B、所在地人民政府

C、人民法院

D、人民检察院

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律

责任。依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法

侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、

损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关

依法给予治安管理处罚。

11、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作

业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A、总承包单位与分包单位按一定比例共同

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是意外伤害保险费的支付。《建设工程安

全生产管理条例》第38条规定：施工单位应当为施工现场从事危险作

业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行

施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期

限自建设工程开工之日起至竣工险收合格止。根据这个条款，分包单

位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付

的。

12、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）日内，

向备案机关提交工程质量监督报告。

A、5

B、7

C、10

D、14

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是竣工脸收备案文件的处理。工程质量监

督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量

监督报告。

13、国家标准、行业标准的制定一般分为（）四个程序。

A、准备、征求意见、修正、送审

B、征求意见、修正、送审、报批

C、准备、专家会审、征求意见、报批

D、准备、征求意见、送审、报批

【参考答案】：D

【解析】：工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、

送审和报批四个阶段。

14、工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同

约定支付工程款的担保，通常采用（）的方式。

A、银行汇票

B、银行保函

C、保兑支票

D、现金支票

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是工程款支付担保。工程款支付担保,

是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通

常采用由银行出具保函的方式。

15、建筑业企业申请资质增项，在申请之日起前（）有未履行

保修义务，造成严重后果的情形的，建设行政主管部门不予批准。

A、6个月内

B、3个月内

C、1年内

D、2年内

【参考答案】：C

【解析】：《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业

资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内，未

依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，

资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

16、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账

户存有一笔款项，则法院对该款项可采取的强制执行措施是（）。

A、冻结

B、查封

C、拍卖

D、提存

【参考答案】：A

17、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序

列的是()。

A、工程总承包

B、专业分包

C、专业承包

D、劳务承包

【参考答案】：C

【解析】：根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企

业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。故应选C项。

18、下列属性中，()是指该发明或者实用新型不属于现有技

术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以

前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布

的专利申请文件或者公告的专利文件中。

A、新颖性

B、创造性

C、美观性

D、实用性

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是新颖性的概念。新颖性是指该发明或者

实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或

者实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并

记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

19、对败诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是

()O

A、行政行为超越职权

B、行政行为违反法定程序

C、被告不履行或迟延履行法定职责

D、行政处罚显失公正

【参考答案】：D

【解析】：《行政诉讼法》第五十四条第四项规定，行政处罚显

失公正的，可以判决变更。人民法院审理行政案件不得加重对原告的

处罚，但利害关系人同为原告的除外。人民法院审理行政案件不得对

行政机关未予处罚的人直接给予行政处罚。

20、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫

命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的()。

A、平等原则

B、诚实信用原则

C、自愿原则

D、公平原则

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是合同的订立原则。合同的平等原则包括

三方面的内容：（1）合同当事人的法律地位一律平等；（2）合同中的权

利义务对等；（3）合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基

础上取得一致，合同方能成立。

21、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法

向当地人民法院申请（）。

A、法律援助

B、支付令

C、社会救济

D、依法制裁用人单位

【参考答案】：B

【解析】：用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可

以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

22、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有

人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重

新界定使用期。

A、监理单位

B、勘察、设计单位

C、建筑安全监督管理机构

D、工程质量监督机构

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合

理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等

23、下列制裁方式中，既属于行政处罚，也属于行政处分的是

()O

A、警告

B、罚款

C、行政拘留

D、记大过

【参考答案】：A

【解析】：行政处罚的制裁方式主要有警告、罚款；没收违法所

得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者

吊销执照；行政拘留等。行政处分的制裁方式主要有警告、记过、记

大过、降级、撤职、开除。警告是两者都有的制裁方式。

24、我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级

人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。

A、第一审民事案件

B、第二审民事案件

C、重大涉外案件

D、在全国有重大影响的民事案件

【参考答案】：A

【解析】：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，

各级人民法院均可受理第一

审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大

涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民

事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。

25、关于工程质量检测的说法，正确的是0。

A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C、质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位

负责归档

D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台

账

【参考答案】：D

【解析】：本题也是去年刚考过的知识点，多选改为单选。这考

试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一

年的命题规律上看，都站不住脚。

26、《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业（）。

A、只可申请一项建筑业企业资质

B、必须申请两项以上的建筑业企业资质

C、首次申请资质，应当申请最低等级资质

D、增项申请资质，应当申请最高等级资质

【参考答案】：C

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工程价款之日计付。

本题约定结算时问为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12

月1日为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。

27、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤

害的。其应当承担()责任。

A、合同

B、不当得利

C、无因管理

D、侵权

【参考答案】：D

28、以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人

民币3000万元以下，其中必须招标的是()。

A、甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元

B、乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元

C、丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元

D、丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元

【参考答案】：C

【解析】：根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必

须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，

必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;

⑵重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元

以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民

币50万元以上的；［4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的

标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。故C为正确选项。

29、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A、

A、发包方住所地

B、

B、合同签证地

C、

C、施工行为地

D、

I）、承包方住所池

【参考答案】：C

30、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或

者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准，在批准前应当征

得国务院文物行政部门同意。

A、县级以上地方人民政府

B、设区的市级以上人民政府

C、国务院

D、省、自治区、直辖市人民政府

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是在文物保护单位保护范围和建设控

制地带内从事建设活动的相关规定。在全国重点文物保护单位的保护

范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、

自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部

门同意。

31、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起

（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A、2

B、3

C、4

D、5

【参考答案】：D

32、在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类

法律规范总称为（）。

A、法律形式

B、法律体系

C、法律规范

D、法律部门

【参考答案】：D

33、要式合同是指()的合同。

A、法律上已经确定了一定的名称和规则

B、当事人双方互相承担义务

C、根据法律规定必须采用特定形式

D、当事人双方意思表示一致即告成立

【参考答案】：C

【解析】：本题有新意。考核合同的分类：

(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同；否则为

无名合同。

(2)当事人双方互负义务的，为双务合同；否则为单务合同。

(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同；否则为不要

式合同。

(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同；否则

为实践合同。

34、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其

他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主

管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理

建设工程规划许可证。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是建设工程规划许可证的办理。在城市、

镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建

设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、

自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许

可证。

35、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。

A、安全许可证

B、销售许可证

C、产品合格证

D、安装许可证

【参考答案】：C

【解析】："三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。

36、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，证据

交换应当在()的主持下进行。

A、仲裁员

B、审判人员

C、人民法院院长

D、书记员

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的

主持下进行。

37、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，

应（）。

A、由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B、由被代理人独自向第三人承担责任

C、由第三人自己承担损失

D、由代理人独自向第三人承担责任

【参考答案】：A

38、依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人

提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）个工作日。

A、5

B、10

C、15

D、20

【参考答案】：D

39、某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项

目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011

年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管

理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的

是（）

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任

C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

【参考答案】：B

40、某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在人场检

验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工

费用。则该部分损失应由（）。

A、业主全部承殂

B、施工单位全部承担

C、业主和施工单位共同承担

D、工期顺延、费用由施工单位承担

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》第14条规定：“建设单位

不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设

备”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

问题的解释》第12条规定：发包人“提供或者指定购买的建筑材料、

建筑构配件、设备不符合强制性标准”，造成建设工程质量缺陷的，

发包人应当承担过错

责任。故A为正确选项。

41、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算

依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报

告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审

查意见。

A、20

B、30

C、60

D、45

【参考答案】：D

【解析】：“（二）工程竣工结算审查期限”。

42、电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约

定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定

的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的

工资不得低于（）元。

A、1500

B、1200

C、1600

D、1760

【参考答案】：D

【解析】：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低

档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最

低工资标准。

43、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的

（）O

A、委托代理人

B、法定代理人

C、指定代理人

D、职务代理人

【参考答案】：A

44、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公

司施工。后来该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿,

下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔

偿

C、该质量问题是乙造成的，与甲无关

D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%

【参考答案】：B

【解析】：本题考查的是违法行为应承担的法律责任。总承包单

位与分包单位就质量问题承担连带责任，建设单位有权向甲或乙要求

全部赔偿。

45、下列关于保险索赔的表述，错误的是（）。

A、保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索

赔

B、投保人等应当及时提出保险索赔

C、投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明

D、索赔的证据只包括保单、建设工程合同、事故照片及事故报告.

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是保险索赔。投保人进行保险索赔须

提供必要的有效的证明。索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、

事故照片、鉴定报告及保单中规定的证明文件。投保人等应当及时提

出保险索赔。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行

保险索赔。

46、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项

目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在

审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。

A、项目招标计划

B、项目施工组织设计

C、安全管理实施方案

D、合理用能的专题论证

【参考答案】：D

【解析】：固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括

合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵

守合理用能标准和节能设计规范。

达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机

关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范

要求的，不予验收。

47、下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A、依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指

定承包单位购入用于工程的建筑材料

B、依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单

位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C、工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行

联合总承包

I）、工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于

发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势

【参考答案】：D

【解析】：根据《建筑法》，按照合同约定，建筑材料、建筑构

配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入

用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》提出，

工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总

承包。工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于

发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势。故D

为正确选项。

48、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证

B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

C、证人在庭审时应当旁听

D、证人有义务出庭作证

【参考答案】：D

【解析】：根据《民事诉讼法》第70条的规定，凡是知道案件情

况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证

人作证。

证人确有困难不能出庭的，经人民法院许可，可以提交书面证言。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第58条规定，审

判人员和当事人可以对证人进行询问，证人不得旁听法庭审理；询问

证人时，其他证人不得在场。

人民法院认为有必要的，可以让证人进行对质。

故应选D项。

49、某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个

月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。

A、高级人民法院

B、最高人民法院

C、中级人民法院

D、该基层法院院长

【参考答案】：A

【解析】：《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案

之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，

由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的,

由最高人民法院批准”。故A为正确选项。

50、关于招投标中的法律责任，下列说法正确的是（）。

A、须进行招标的项目而不招标的，对全部或者部分使用国有资金

的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付

B、招标代理机沟与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共

利益的，应依法追究刑事责任

C、招标代理机沟违反法律规定，情节严重的，处10万元以上50

万元以下的罚款

D、招标人泄露年底的，给予警告，并处5万元以上20万元以下

的罚款

【参考答案】：A

【解析】：根据《招标投标法》第四十九条、第五十条和第五十

二条的规定，必须进行招标的项目而不招标的，对全部或者部分使用

国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接

负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；招标代理机构泄

露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、

投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5

万元以上25万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他

人造成损失的，依法承担赔偿责任；依法必须进行招标的项目的招标

人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名

51、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向

有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5

【参考答案】：A

【解析】：根据《环境影响评价法》的规定，建设单位应自建设

项目投入试生产之日起3个月内，向有关部门申请该建设项目需要配

套建设的环境保护设施竣工验收。

52、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就

调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴

定的说法，正确的是（）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限

【参考答案】：C

【解析】：超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合

同纠纷适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）第二十二条：“当事

人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进

行鉴定的，不予支持“。新教材已经删除该知识点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴

定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出；D错，鉴定

期间不计入审限（超纲）。

53、2010年2月10日，甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订

了一份租赁合同，合同约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合

同的表述，错误的是（）。

A、应以书面方式订立

B、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

C、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是租赁合同的期限。租赁期限6个月以上

的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。

54、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开

庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可

以（）。

A、撤销案件

B、中止审理

C、终结审理

D、缺席判决

【参考答案】：D

【解析】：根据《民事诉讼法》第一百四十四条规定，被告经传

票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可

以缺席判决。本案中，建设单位作为被告无正当理由拒不到庭，人民

法院可以缺席判决。

55、某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的

施工单位须具备（）。

A、建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B、文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C、A和B满足其一即可

D、A和B必须同时具备

【参考答案】：D

【解析】：根据《文物保护法实施条例》的规定，承担文物保护

单位的修缮迁移重建工程的单位应当同时具备双资质证书，即：文物

行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主

管部门发给的相应等级的资质证书。故D为正确选项。

56、人民法院应在立案之日起5日内将（）发送被告，被告在

收到之日起15日内提出答辩状。

A、起诉状正本

B、起诉状影印件

C、起诉状副本

D、起诉状复印件

【参考答案】：C

【解析】：人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合条

件的，即立案，并于立案之日起5日内将起诉状副本发送到被告，被

告在收到之日起15日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人

民法院的审理。

57、因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公

司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水

泥100t卖给甲公司，定价为500元/吨。同时双方又签订了一份仓储

合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，

乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿503工

作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里,

天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据《合同法》的规定，下列说

法正确的是（）。

A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

D、乙公司应承里全部100t水泥的赔偿责任

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是违约责任的承担及违约责任的免除。

在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，

违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法

定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿的50t水泥的损失无需乙

公司赔偿，而被雨水淋湿的50t水泥的损失应由乙公司赔偿。

58、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是（）

A、要约

B、要约邀请

C、反要约

D、承诺

【参考答案】：A

【解析】：要约是希望和他人订立合同的意思表示，投标者的意

图就是希望与招标人订立合同。

59、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付

资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资

利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是

()O

A、予以追缴

B、不予支持

C、支付按合同约定全部支付

D、只支持按银行同类贷款利息支付

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是工程垫资的处理。《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利

息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的

同期同类贷款利率的部分除外。

60、中华人民共和国国务院的各部、委可依法制定()。

A、地方性法规

B、行政法规

C、部门规章

D、法律

【参考答案】：C

【解析】：A项，地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自

治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会

及其常委会，在其法定权限内制定的规范性文件；B项，行政法规是国

家最高行政机关国务院制定的规范性文件；D