2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试知识整合题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS

2、光纤接入网根据（）的不同，可以划分为FTTC、FTTH、FTTO、FTTDp。A.承载业务带宽B.网络单元位置C.是否有电源D.连接方式

3、（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655

4、加工机架底座采用的是()角钢。A.50mm×85mm×6mmB.60mm×85mm×6mmC.60mm×75mm×6mmD.50mm×75mm×6mm

5、根据ITU建议，1声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7

6、施工现场防火规范要求，电气设备着火时，必须首先()。A.切断电源B.灭火施救C.拨打119报警D.撤离现场

7、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级

8、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度

9、下列属于业务网的是（）。A.基础网B.同步网C.互联网D.核心网

10、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》规定的设备材料采购方式不包括()。A.政府采购B.招标采购C.指定采购D.市场采购

11、用双耳收听来判断声源的远近和（），称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射

12、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200

13、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小

14、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45kin，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内

15、一颗大容量的卫星可以转播()套数字电视节目。A.50～100B.100～500C.500～800D.800～1000

16、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道

17、高清晰度电视有效像素为1920*1080，宽高比为16：9，图像质量接近（）胶片的影响质量。A.25mmB.30mmC.35mmD.45mm

18、执行一般程序的通信行政处罚案件应当自立案之日起()日内办理完毕。A.30B.60C.90D.120

19、我国模拟电视系统彩色电视制式采用的是（）。A.NTSC制式B.PAL制式C.SECAM制式D.ATSC制式

20、下列标石中，（）表示普通接头标石

21、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报()重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位

22、关于对广播电视中心安全播出保障等级的说法，错误的是()。A.电视中心安全播出保障等级分为四级B.保障等级越高，对技术系统配置的保障要求越高C.省级以上电视台及其他播出上星节目的电视中心应达到一级保障要求D.有条件的电视中心应提升安全播出保障等级

23、管道敷设长度超过300米的一般采用（）管道。A.硅芯管B.水泥管C.ABS管D.梅花管

24、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）MΩ·km。A.2B.3C.5D.10

25、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应、()。A.频率稳定度B.整机效率C.信噪比D.谐波失真

26、通信局（站）的接地方式，应按（）的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地

27、在用户接入网中，()直接面向公用交换业务，并向用户直接提供通信业务。A.电路层B.传输通道层C.段层D.物理层

28、架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。A.80～100B.100～120C.120～140D.140～160

29、高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描、每帧有效像素为1920x1080，宽高比为16:9的数字电视系统，图像质量接近（）mm胶片的影像质量。A.25B.30C.35D.45

30、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换

31、中国5G设定的设备密集度达到（）万个/km2。A.100B.300C.600D.1000

32、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收

33、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是（）。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度

34、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础

35、为了使录音室的混响时间满足要求并且声音扩散均匀，通常采用()措施进行处理。A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料B.墙体采用厚墙或双层墙C.采用密封式的双层窗D.采用特制的双层门

36、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关

37、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700mm

38、线管不便于直接敷设到位时，采用（）连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管

39、微波天线的基本参数不包括（）。A.极化去耦B.半功率角C.信噪比D.天线增益

40、（）是NFV的基础，将网络功能模块、组件化。A.SDNB.NGNC.OTND.IP

41、下列不属于光纤自身损耗的是（）。A.瑞利散射损耗B.吸收损耗C.微弯损耗D.波道效应散射损耗

42、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算

43、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s

44、对通信施工企业专职安全生产管理人员进行能力考核时，应考核()。A.组织开展安全检查情况B.制定安全施工措施情况C.监督安全技术交底的执行情况D.检查施工现场安全生产达标情况

45、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况

46、下列不属于卫星通信网特点的是()。A.智能化功能强B.通信效率高C.体积小，造价低，耗电多D.互操作性好

47、SDH设备的光接收机灵敏度是指误码率达到（）时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值和最大值。A.10-12B.10-10C.10-8D.10-6

48、在SDH网中，分插复用器与分插复用器之间的段落属于()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道

49、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便

50、按照《通信网络安全防护管理办法》规定，互联网域名服务提供者应当在通信网络定级评审通过后30日内向()备案。A.通信管理局B.工业和信息化部C.省级人民政府D.县级人民政府

51、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性（），或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K

52、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性

53、目前CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在()位置，照度2000lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取1000～1500lx比较合适。A.F3.5B.F4C.F5.5D.F6.5

54、以下（）是5G低功耗大连接场景业务需求。A.工业控制B.大范围覆盖C.M2MD.互联网业务

55、6／4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅲ类地球站天线直径为()。A.3.4～5mB.3.5～5mC.3.6～5mD.3.7～5m

56、Ｇ.653光纤的最大特点是（）。A.具有优越的“偏振模色散系数”B.在1550nm的色散为零C.在1550nm处的衰减最小D.对弯曲损耗不敏感

57、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以()元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000

58、光监测信道（OSC）测试项目包含光监测信道光功率和（）A.光监测信道插入损耗及偏差B.光监测信道极化相关损耗C.光监测信道工作波长及偏差D.光监测信道最小边模抑制比

59、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统

60、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘（）的竣工验收指标应不低于10MΩ·km。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻

61、人耳对()的声音感觉最灵敏。A.2000～3000HzB.2000～5000HzC.3000～5000HzD.3000～6000Hz

62、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术

63、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网

64、公共计算机网络必须采取必要的技术和管理措施，对有害信息进行（）或过滤。A.监视B.阻塞C.防范D.查找

65、同X．25分组交换技术相比，帧中继技术的特点是()。A.网络资源利用率高B.组网功能强，兼容性好C.传输速率快，费用低廉D.以上全是

66、执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼

67、设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格

68、JETnet常用微管规格有()两种。A.5／3.5mm和8／6mmB.7／5.5mm和8／6mmC.5／3.5mm和10／8mmD.7／5.5mm和10／8mm

69、发射天线输入阻抗为一（）。A.复数阻抗B.纯电容C.纯电阻D.纯电感

70、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6

71、天线应该在避雷针()保护范围内。A.150B.300C.450D.600

72、如果微波射线通过大气波导，而收、发信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落

73、()要求混响时间足够短，通常在0．25～0．4s。A.演播室B.录音室C.审听室D.控制室

74、录音室里为了隔绝外面的噪音，应采取隔声措施，以下叙述错误的是()。A.墙体采用厚墙或双层墙时，应采用密封式的双层窗B.录音室与控制室之间的观察窗应由不平行的三层玻璃制成，录音室入口采用特制的双层门C.录音室的墙壁和顶棚上应布置适当的吸声材料D.录音室的通风、采暖和制冷要采取措施，消除发出的噪声

75、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持10mmC.管道的曲率半径不得小于6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管

76、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4

77、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180

78、作为NFV的基础，将网络功能模块化、组件化的是（）A.IPB.PTNC.SDHD.SDN

79、自承式电缆的吊线为7股钢绞线，标称直径为φ3mm和()两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑材料涂敷，以防钢丝锈蚀。A.φ3.5mmB.φ4.5mmC.φ4.75mmD.45.2mm

80、下列关于柴油发电机组安装说法正确的是（）A.地脚螺栓采用二次灌浆方式预埋B.对于2500KG以上机组基础可用2个防滑铁件进行加固定位C.排烟管路水平伸向室外口应加装伞形防雨帽D.排气管应喷天蓝色或白色二、多选题

81、电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于5m2卫生间C.小于10m2办公用房D.配电室

82、在功率带宽受限的无线信道中，（）是实现高数据速率、提高系统容量、提高传输质量的空间分集技术。A.正交频分复用B.多输入输出C.智能天线D.软件无线电

83、广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.<50mB.<100mC.<150mD.<200m

84、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理

85、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PA1制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV

86、除面积小于()的卫生间以外，均应设置火灾自动报警系统。A.2m2B.3m2C.4m2D.5m2

87、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙

88、民用建筑物上设置小型天线、移动通信基站等公用电信设施时，必须满足建筑物()等条件，不得破坏建筑物的安全性。A.荷载B.高度C.宽度D.长度

89、光缆配盘时应先确定（）位置。A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊类型光缆D.埋式与管道交界

90、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，蓄电池底部四脚应均匀着力，如不平整，应使用()垫实。A.铁垫B.木片C.地脚螺栓D.耐酸橡胶

91、在有抗震要求的地区，母线与蓄电池输出端必须采用()进行连接。A.铜排B.铜芯缆C.软母线D.硬母线

92、TD-SCDMA和CDMA2000的主要区别在于（）。A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式

93、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关

94、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用

95、微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为()左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m

96、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树

97、（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地

98、在电源系统中，()是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏

99、网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括()。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量

100、在SDH传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）三、问答题

101、某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周（每周工作时间按7天计）,项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊；施工单位人工成本为500元/天人。工程实施过程中,项目部每周实际参加人数及周末统计的已完成工作量比例见表4在进行机房机房设备安装时，施工单位发现机房存在一面玻璃窗户，有阳光射入；机房底面上有防静电地板，施工单位采取措施进行设备安装；加电测试阶段，施工单位发现设备的个别单盘有问题，采取措施予以处理；施工单位于2016年8月1日提交竣工结算资料并通过验收；2016年9月8日正式投入使用；问题：1、分别计算第1周末和第5周末的计划工作预算费用（BCWS）。2.分别计算第1周末和第5周末的已完工作预算费用（BCWP）。3、分别计算第1周末和第5周末的计划工作实际费用（ACWP）。4、机房内的照明应以什么照明为主？对于机房内的窗户施工单位应如何处理？5、假定机房地面为防静电地板，施工单位应如何安装设备。

102、背景资料：某施工单位承担了一项传输设备安装工程，共有2个站，合同约定工期70天。项目部编制了进度计划(见图5)，资源配备见下表5。施工单位项目经理及其他人员的人工成本按平均600元/天计算，本工程单机和系统调试租赁同一仪表。租赁费为2000元/天。工程开始后，各队每天完成的工作量与计划相同。进行到第35天，项目部接建设单位封网通知，自次日起停工3天。进行到第45天，因使用不当造成仪表故障，停工4天。仪表装修费用5000元计入当日成本。停工期间，人员费用按正常人工成本50%计算，仪表使用费按原价计算。为了赶工，项目经理部系统测试人员从第1天晚上开始加班，连续加班6个晚上。每晚加班完成的工程量相当于正常日完成工作量的50%。人工成本与正常日人工成本相同，仪表不计使用费。问题：1.计算本工程每10日的计划工作预算成本(BCWS)。2.绘制时间-计划预算成本累计曲线。(曲线中需标注每10日末的累计值)。3.分别计算第40日末、第60日末的己完工作实际成本(ACWP)。4.分别计算第40日末、第60日末的己完工作预算成本(BCWP)。5.计算本工程施工单位可索赔的费用及工期。6.计算本工程实际工期。

103、某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签定了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如下图所示（每周按7天计算）：施工过程发生了下列事件：事件一：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5万元，挖沟进度延迟3天。事件二：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日，进度延迟4天。事件三：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5天。事件四：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工曰，增加材料费6000元，进度延迟3天。事件五：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。问题3.施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些？计算工期是多少？4.针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。5.本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天？总工期比原计算工期提前或拖后多少天？6.若在合同中约定人工费综合工日为100元/工日，误工费为50元/工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。7.施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件？8.在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全？

104、某施工单位承接了一项中继段光缆施工工程，包括管道线路工程和直埋工程，其中部分管道线路工程在公路上施工；开工前，设计单位组织建设单位、监理单位和施工单位共同对施工图设计进行会审，会审中由施工单位的现场勘察人员向与会参与单位说明拟建工程现场情况和设计要求，会议最终形成“施工图设计会审纪要”，由建设单位正式行文。施工单位依据相关资料编制了施工组织设计，其中包括工程概况、编制依据、项目工作分解结构、施工管理目标、施工方案、进度计划、成本计划、用工计划、施工车辆使用计划和材料供应计划。施工中，预报当日有大雨，施工单位担心已挖好的光缆沟被冲垮，及时进行了掩埋。隐蔽验收时，工程师拒绝在隐蔽验收证书上签字。问题：1.指出施工图设计会审的不妥之处，并说明理由？2.请补全施工组织设计缺少的内容。3.针对需要进行隐蔽验收的部分，施工单位应该如何做？4.施工资源配置计划的编制依据有哪些？

105、某项目部承接了一项DWDM设备安装及移动基站天馈线安装工程，建设单位机房安全员巡检时，施工人员正在铺有防静电地板的机房内，拆除原有设备，安全员检查发现，施工队成员未对拆除线缆采取保护措施，有可能造成机房内设备短路，安全员责令其停工；并嘱咐拆除工作注意事项；DWDM设备机架安装完毕后，垂直度不符合要求，3*4mm2的电源线采用铜铝鼻子压接的方法进行接电；天馈线施工完毕后，馈线经有馈线窗进入机房，但下雨天观察有雨水沿馈线流入机房，施工单位采取措施杜绝此类情况发生；测试阶段，出现部分指标不合格现象，经检查、统计、判断、分析发现，不合格项目统计如下：施工单位纠正后按期完工并提交竣工资料。在进行竣工验收的同时，施工单位出具了保修证书，但未确定保修期；问题：1、简述拆除过程应遵循的原则，对线缆拆除应做如何处理；2、绘出本工程质量不合格项排列表3、用排列图法对存在的质量问题进行分析。4、指出本工程的主要质量问题。5、如何防范焊接工作汇中可能出现的假焊虚焊现象？6、本工程保修期应为多久？保修证书的内容包含哪些？

106、背景某长途架空光缆线路工程地处山区，全长148km，合同规定施工单位负责除光缆、接头盒和尾纤以外的其他所有材料的采购。施工单位拿到施工图设计文件后，由于投标报价较低、费用紧张，未安排技术人员到现场核实施工图设计是否存在问题；一周后，设计单位受建设单位委托组织召开了设计会审会议，施工单位仅对设计图纸、施工图预算及工程中的配合工作提出了问题，监理单位也提出了自己的配合问题。设计单位将施工图设计会审的会议记录送交建设单位，并出版了修订设计。为了降低工程成本，开工前施工单位在线路的中间位置租用了一处民房作为施工驻点，并采取了相应的安全措施。施工单位的技术人员针对施工安全、仰俯角辅助装置的制作及光缆接续工作要求等向全体作业人员进行了交底，工程按期开工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位认为建设单位提供的接头盒已经进行了厂验，所以使用前没再对其进行检查，仅对光缆按照规范要求做了单盘检验。事件二：由于施工单位驻点的手机信号较差，建设单位多次无法与施工单位取得联系。事件三：路由复测时发现线路路由上有两处民房和一片树林。事件四：光缆接续时发现OTDR测试不准，导致监测结果有误。事件五：建设单位要求拉线采用另缠法制作，而施工单位是采用夹板法制作的。事件六：工程验收时发现所有拉线上的捆扎线(铁线)全部生锈。事件七：施工单位在设计会审会中提出的配合问题没有得到落实。10.问题(1)说明施工单位的现场准备工作存的问题。(2)说明施工单位的技术准备工作存在的问题。(3)建设单位委托设计单位主持召开设计会审会议是否妥当?为什么?

107、某施工单位承接了一项直埋光缆线路施工，其中约定，管材、光缆等由建设单位采购，辅材由施工单位采购；光缆单盘检查时，经检查，其中一盘光缆，光缆长度2.123km,光纤长度2.111km。某天，监理工程师前往现场进行检查，现场施工队长以不属于监理管辖、无合同拒绝配合提供相关材料；施工过程中，项目经理根据工作安排对现场进行了安全检查，并对检查中存在的问题做了书面记录，要求施工单位限期改正；整改合格后进行了工程初验及竣工验收工作。问题：1、识别影响该工程的环境因素.2.光缆的光电性能检验的内容包含哪些？该段光缆应如何处理；3.施工单位拒绝监理单位检查工作的做法是否正确？并说明理由？4.施工单位安全检查的形式有那几种；5.工程初验应由哪些单位参与，主要工作任务包括哪些内容？

108、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？

109、1背景某项目部负责南方某市话线路工程的施工，工程计划7月1日开工、9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的方式承包。项目部的人员构成情况见下表：本工程的施工组织设计中涉及安全管理的内容如下：(1)施工过程中应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程安全目标是无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具零破损。项目部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检查，排查安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员负责，面向主要施工人员进行交底。在工程施工过程中发生了以下事件：事件一：挖好的杆坑致使一名工人腿部受伤。事件二：过路口架设吊线时，吊线致使一名骑车的人摔伤。事件三：敷设架空电缆时，遇到吊线带电，致使一名施工人员从杆上摔落，轻伤。事件四：在人孔内接续时，便道上一行人跌落掉人人孔中，皮外伤。事件五：一名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕，经抢救及时脱险。事件六：管道内的电缆线间绝缘指标不达标。经过全体管理人员、施工人员的共同努力，工程按期完工交付。12.问题(1)说明本工程施工组织设计中有关安全管理的内容存在哪些问题?(2)项目部安全管理工作的范围还应增加哪些方面?(3)识别本工程的危险源。(4)项目部的人员是否都具有上岗资格?为什么?(5)指出项目部安全管理的工作疏漏之处。(6)说明本工程的安全技术交底工作的正确做法。(7)人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题?

110、某通信工程公司投标了一项传输设备安装和光缆线路工程，施工单位根编制了施工进度计划表（见下表），施工前施工单位组织了安全技术交底，工程如期开工。本项目如期完工，设备安装完成后进行了系统测试，测试内项目：DWDM系统中心波长及偏差、系统误码测试、以太网链路测试、ATM链路测试。问题：1.请根据进度计划表绘制本项目的双代号网络图。2.请找出本项目的关键工作，并计算计划工期。3.若I、J、L为测试项目，在保证工期的前提下，测试仪表于第几天进入现场能保证它的最高使用率？4.请补全本工程系统测试项目。5.设备安装时的环境因素有哪些？

111、某光缆线路工程进度计划见下表：（单位：周）计划安排：质量安全检查中的部分记录如下：A处，光缆在电杆两端的第一只挂钩距电杆300mm，挂钩间距800mmB处，进入ODF架时光缆的曲率半径是80mm,光缆的外径是10mmC处，一人在吊板上挂跨越公路的光缆，有人在公路上疏导车辆通行问题：1、选计算每周的计划成本qn。2、计算第三周未吊线架设及整个项目的BCWSBCWPACWP。3、计算计算第三周未吊线架设的SPICPI以及整个项目的SPICPI。4、计算第三周未吊线架设以及整个项目的CV、SV，并从效率，进度，投入分析方面第三周未吊线架设以及整个项目。（关于效率、进度、投入分析可参考项目管理P103表格）。5、施工中的质量问题。

112、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？

113、光缆敷设前，项目部组织了吊线架设高度检查，重点检查了通过绿化林区、村镇房屋、跨越公路以及电力线交越时吊线的架设高度，部分数据见表2。表2部分吊线架设高度问题：1.分别说明表2中的垂直净距是否合格，规范要求值各是多少？

114、某骨干光缆工程，业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定：除光缆以外的材料由施工单位提供，工期每提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间，并经业主同意。双代号网络工序关系如表：（1）因建设单位不能及时供应光缆，使B延误3天，E延误2天，G延误3天。（2）因挖掘机发生故障检修，使F延误2天，K延误2天，J延误1天。（3）因建设单位要求方案变更，使C延误3天。（4）因市电停电，使K延误1天。（5）安装单位在H施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使H施工缩短了4天。问题：1.找出关键工作？并计算计划工期？2.请计算B、E、G、I的六个时间参数。3.施工单位的上述5种情况是否可向业主提出工期索赔？可索赔工期为多少天？4.该工程的实际工期为多少天？5.安装单位得到的提前奖是多少？

115、背景资料：某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下表所示。技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。问题：13.本工程的组织设计中，除了保证工程质量、进度、成本的措施外，还应包括哪些措施14.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全15.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。16.计算施工单位可索赔的工期和费用。

116、某项目部承担了一项程控交换设备安装工程，采用包工不包料方式承包，约定工期40d。开工前，项目部指派技术员进行现场勘查，明确了施工用电和空调设施、现场的特殊要求等情况，同时根据施工图设计对机房地板、需安装设备位置及数量等进行了复核。工程硬件安装完成后进行了用户线缆测试，发现了很多质量问题，用户线缆测试不合格。项目统计表，见表1。【问题】17.列出施工图设计现场复核还应包括的主要内容。18.做出用户线缆测试不合格项排列表。19.做出用户线缆测试不合格项排列图。20.分析用户线缆不合格的主要原因并提出改进措施。

117、某传输网工程由光缆线路工程和设备安装工程两部分组成，线路部分包括直埋、架空、管道光缆，其中直埋光缆线路与季节性河流交越（其中施工时为无水季）；设备安装工程主要安装DWMW设备。合同约定：建设单位负责采购钢绞线、光缆和设备，办理过河手续及赔补费用。施工单位负责采购子管，水泥和砂石；工期90天。施工单位提交的初步施工进度网络计划得到建设单位的批准，如图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：开工后建设单位办理过河手续时，水利部门要求另选过河点。施工单位配合选址20个工日，人员误工40个工日。根据新的实施方案，施工单位增加费用7万元，本事件造成挖沟进度延迟7天；坡坎加固时间增加3天。事件二：钢绞线镀锌不合格，需重新采购，误工30个工日，进度延迟5天事件三：塑料子管壁厚不合格，需要更换，误工20个工日，进度延迟2天。事件四：光纤切割刀损坏，影响接续，误工10个工日，进度延迟2天事件五：部分坡坎强度不达标，需重新加固，增加40个工日，增加材料费9000元，进度延迟4天。事件六：施工单位增加了系统测试的人员和仪表，使测试工作提前5天完成问题：1、按最初计划，计算工期并列出关键工作。2、针对上述事件，分别回答施工单位是否能向建设单位提出索赔并说明理由。3、施工单位的补偿工期是多少天？计算最终工期比计划工期提前或者延后多少天？4、假定人工费综合工日单价为100元/日，误工费为50元/日，计算在工程结算时施工单位可得到的补偿费用。6、测试OUT指标，接受机的灵敏度的测试、最小边模抑制比、最大-20DB带宽分别需要的哪些仪表？

118、2背景某长途架空光缆线路工程地处山区，全长148km，合同规定施工单位负责除光缆、接头盒和尾纤以外的其他所有材料的采购。施工单位拿到施工图设计文件后，由于投标报价较低、费用紧张，未安排技术人员到现场核实施工图设计是否存在问题；一周后，设计单位受建设单位委托组织召开了设计会审会议，施工单位仅对设计图纸、施工图预算及工程中的配合工作提出了问题，监理单位也提出了自己的配合问题。设计单位将施工图设计会审的会议记录送交建设单位，并作出了修订设计。施工单位在施工前编制了施工组织设计，主要内容包括工程概况、施工组织结构、施工管理目标、施工方案、质量管理计划、安全管理计划、进度计划、成本计划、资源配备计划。为了降低工程成本，开工前施工单位在线路的中间位置租用了一处民房作为施工驻点，并采取了相应的安全措施。施工单位的技术人员针对施工安全、仰俯角辅助装置的制作及光缆接续工作要求等向全体作业人员进行了交底，工程按期开工。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位认为建设单位提供的接头盒已经进行了厂验，所以使用前没再对其进行检查，仅对光缆按照规范要求做了单盘检验。事件二：由于施工单位驻点的手机信号较差，建设单位多次无法与施工单位取得联系。事件三：路由复测时发现线路路由上有两处民房和一片树林。事件四：光缆接续时发现OTDR测试不准，导致监测结果有误。事件五：建设单位要求拉线采用另缠法制作，而施工单位是采用夹板法制作的。事件六：工程验收时发现所有拉线上的捆扎线(铁线)全部生锈。事件七：施工单位在设计会审会中提出的配合问题没有得到落实。22.问题(1)说明施工单位的现场准备工作存的问题。(2)说明施工单位的技术准备工作存在的问题。(3)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(4)建设单位委托设计单位主持召开设计会审会议是否妥当?为什么?

119、某通信工程公司承接了一项架空光缆工程，施工过程中发生了下列事件：事件1：部分路由因规划问题导致变更，造成停工数日。事件2：在对沿线进行工程质量检查时，发现部分杆路倾倒，调查发现，隐蔽工程签证记录中拉线地锚埋深的检查记录显示埋深小于1m，且没有监理工程师签字，其他记录符合要求。另外风暴拉线设置间距过大，不符合设计要求。事件3：工程验收前，施工单位提交了竣工资料。竣工资料包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、开工报告、交工报告、验收证书、隐蔽工程签证记录、竣工图纸及测试记录。监理工程师认为内容不全，将资料退还。【问题】23.本工程应随工验收的内容有哪些?24.本工程中施工单位可能存在哪些不规范的质量行为?25.施工单位的竣工资料缺少哪些主要内容?26.本工程中需要持证上岗的施工单位管理人员有哪些?分别应持有何种证书?

120、（通信建设工程造价管理）某架空光缆线路工程位于南方，建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同；经过招投标，选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，因此决定取消费用表中的财务费。建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定，本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后，施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常遇到下雨天，施工单位的实际进度滞后，而且出现窝工的问题，施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔。施工单位为了能够获得更多的工作量，敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上都多预留了15m光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。问题：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗？为什么？(2)建设单位是否应该取消财务费？为什么？(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗？为什么？(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题？为什么？(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办？四、问答题

121、某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系如下表所示：本工程的资源配置为：最多能投入6人、各种仪表1套，工程计划工期42天。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图如下：施工单位的资源成本如下表（其它成本不计）：本工程在实施过程中发生了如下事件：事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人。每天的工作量；事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5天；事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2天。问题：1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设工程教育网4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。5.本工程的系统测试项目包括哪些？

122、某长途架空光缆线路工程地处山区，全程148km。施工单位拿到施工图设计一周以后，设计单位受建设单位委托组织了设计会审。由于施工单位投标报价费用较低，因此未到现场核实施工图设计是否存在问题。在设计会审会上，施工单位对设计图纸、施工图预算及工程中的配合工作提出了问题，监理单位也提出了自己的配合问题。设计单位将会审会的会议记录送交建设单位，并提出了修订设计。本工程施工合同中规定，施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的所有材料。为了降低工程成本，施工单位开工前在线路的中间位置租用了一处民房作为驻点，并采取了相应的安全措施。施工单位的技术人员针对施工安全、仰俯角辅助装置的制作及光缆接续工作要求，向全体作业人员进行了交底，工程按期开工。在施工过程中，发生了以下事情：（1）施工单位认为建设单位提供的接头盒已经进行了厂验，所以使用前没再对其进行检查，仅对光缆按照规范要求做了单盘检验。（2）由于施工单位驻点的手机信号较差，建设单位多次无法与施工单位取得联系。（3）路由复测时发现线路路由上有2处民房和一片树林。（4）光缆接续时发现OTDR测试不准，导致监测结果有误。（5）建设单位要求拉线采用另缠法制作，而施工单位采用夹板法制作。（6）工程验收时发现所有拉线上的捆扎线（铁线）全部生锈。（7）施工单位在设计会审会中提出的配合问题全都没有得到落实。2问题（1）施工单位的现场准备工作存在哪些问题？为什么？（2）施工单位的技术准备工作存在哪些问题？为什么？（3）建设单位委托设计单位主持召开设计会审会议存在哪些问题？

123、背景资料某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B站现场,塔放设备供电电缆长约50米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于15°,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出A站作业人员违规之处。4.指出B站线缆处理中的错误,说明正确做法。

124、某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的16mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高28.6m的DDF架垂直偏差为29.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，28.6m高的立柱垂直偏差为28.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。【问题】30.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内容并说明原因。31.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?32.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?33.指出竣工测试记录中缺少的部分。

125、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？

126、某大型施工单位承接了某运营商的一项利旧管道光缆线路和直埋线路工程,工作内容和持续时间见表5。项目部按照图5所示的施工工序关系编制了施工进度计划,但工期不能满足建设单位要求,监理单位要求重新编制进度计划。项目部与运营商确认后,根据工程特点和施工资源情况,采用流水作业方法优化进度计划,具体为:将B、C、F三类工作平均分为B1B2B3、C1C2C3、F1F2F3,每类工作各有一个队伍依次完成,工作全部完成后才开始G工作。此方案得到批准。施工中发生了以下事件：事件一:由于光纤测试仪表进场原因，E工作最早开始时间推迟9天。事件二:工程进行到第20天,因道路维修,光缆仓库发货受阻,停工2天。施工过程中，质量监督机构前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合；在直埋线路工程施工中，工程初验前,建设单位要求对光缆路由进行调整,需增设标石如下：标石B后增加1个监测标石B1,标石C后增加1个直线标石C1,标石E后增加1个接头标石E1,已埋设的标石标识见图1-2。问题1、列出图5中B、E、F表示的工作内容。2、计算未被批准的原计划工期。3、绘出优化后的双代号网络图。4、列出优化后的关键工作,并计算工期。5、分别分析事件一和事件二对工期造成的影响。6、项目监理常用的方法有哪些?7、画出标石B1、C1、E1的标识符号。

127、某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。二．问题(1）此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2）在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3）如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4）在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用．，施工单位应如何进行索赔？

128、3背景某通信运营商计划在某地建设4G试验网工程，委托只有设备入网资质的4G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。35.问题(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。(4)本工程是否应进行招投标?为什么?(5)运营商委托施工单位进行站点选址，并负责相应的租用谈判是否合适，这些工作应由谁在什么时间完成?(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话，指出有哪些?(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?

129、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？

130、某施工单位承接架空线路全长120KM，分为三个中继段，采用G652光缆，项目部根据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额，编制了进度计划，项目部在计划制定过程中进行工作分解，时间估算，责任分工和作业排序见表，并制定双代号网络图，部分网络图见图问题：1.指出进度计划编制依据的错误之处，并补全进度计划编制依据2.写出B、E、H、J、K的紧前工作和紧后工作。3.补充绘制完成双代号网络图。4.列出ACEHIM的六个时间参数。5.写出关键工作和计算总工期.6.中继段测试包含哪些项目.

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：交流供电系统包括交流供电线路、燃油发电机组、低压交流配电屏、逆变器、交流不间断电源（UPS）等部分。

2、答案：B本题解析：①根据承载的业务带宽不同，光纤接入网可以划分为窄带和宽带两种。②根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为光纤到路边(FTTC)、光纤到户(FTTH)、光纤到办公室(FTTO)、光纤到分配点(FTTDp)。③根据是否有电源，考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.光纤接入网可以划分为有源光网络(AON,ActiveOpticalNetwork)和无源光网络(PON,PassiveOpticalNetwork)。无源光网络可分为窄带PON和宽带PON。

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：D本题解析：本题考核的是通信设备的抗震措施。加固材料可用50mm×50mm×5mm角钢，也可用5号槽钢或铝型材，加工机架底座可采用50mm×75mm×6mm角钢，其他特殊用途应根据设计图纸要求加固。

5、答案：C本题解析：本题考核的是36.1声道环绕立体声的配置。36.1声道环绕立体声的配置：在听音者前方设置L、C、R三只音箱，在侧后方设置SL与SR两只音箱，组成左、中、右和左环、右环5个声道，再加一个重低音声道LFE，组成36.1声道环绕立体声还音系统。故选项C正确。

6、答案：A本题解析：教材页码P354-363电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板时，必须按要求用防火封堵材料封堵洞口。电气设备着火时，必须首先切断电源。严禁发电机的排气口直对易燃物品。严禁在发电机周围吸烟或使用明火。

7、答案：B本题解析：暂无解析

8、答案：B本题解析：暂无解析

9、答案：C本题解析：目前现代通信网提供的业务网主要有公用电话网、数字数据通信网、移动通信网、智能网、互联网等。

10、答案：C本题解析：暂无解析

11、答案：B本题解析：用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位。

12、答案：A本题解析：一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗每隔50km左右，就需要设置中继站，将电波放大转发而延伸。

13、答案：D本题解析：由几个电气特性表可以看出。

14、答案：D本题解析：站距小于45km，差值允许在37.5dB之内；站距大于45km，差值允许在2dB之内。

15、答案：B本题解析：暂无解析

16、答案：D本题解析：为了防止同频感染，相邻的小区不可以使用相同的信道

17、答案：C本题解析：高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描、每帧有效像素为1920x1080，宽高比为16：9的数字电视系统，图像质量接近35mm胶片的影像质量。

18、答案：B本题解析：教材页码P341-343通信行政处罚案件应当自立案之日起60日内办理完毕;经通信主管部门负责人批准可以延长，但不得超过90日;特殊情况下90日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至180日。

19、答案：B本题解析：我国电视采用PAL制，图像帧扫描频率25Hz，场扫描频率为50Hz，行扫描频率为15625Hz，扫描光栅的宽高比为4:3。目前世界上存在的兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制(逐行倒相制)和SECAM制三种。

20、答案：本题解析：1.(每条1分，写对任意5条满分)(1)按照设计进行施工，新建光缆应按照有关通信工程建设标准的规定与原有管线相距一定的距离;(2)与原有管线产权单位协调，在方便维护、确保原有光缆安全的前提下进行施工;(3)开挖前了解原有管线的位置和走向;(4)人工(小心)开挖，严禁使用机械开挖;(5)做好应急预案。(6)做好工前安全教育和安全技术交底;2.施工单位经监理单位同意就直接对路由走向进行了部分调整不妥(1分)。因为涉及路由变更长度为700米，属于进行较大范围(500m以上范围)调整，此做法不安。(1分)正确做法:施工单位应与设计、建设(或监理)单位协商确定，并按建设程序办理变更手续。(2分)3.排列图如下图:(排列图5分，数字对3分，图形细节2分)通过排列图可以看出，接头盒密封不严的主要原因是密封胶条不干净和光缆(监测)尾缆密封胶带缠绕不符合要求，这两项出现的不合格数占全部不合格的80%。质量影响因素分为三类:占0%~80%的为A类因素，即主要因素;80%~90%的为B类因素，是次要因素:90%~100%的为C类因素，即一般因素。因此这两个不合格项是接头盒密封不严的主要原因。(2分)4.整改后直埋光缆金属套对地绝缘不满足验收规范。(1分)理由如下:按照规范要求，埋设后的单盘直埋光缆，金属外保护层对地绝缘电阻的竣工验收指标应不低于10MQ.km,其中10%的单盘光缆应不低于2MQ。(1分)而题干给出的对地绝缘电阻小于10MQ的一共2+2=4盘，所占总数比例:4/26=15.4%,大于规范要求的10%，所以不满足验收规范。(2分)

21、答案：A本题解析：本题考核的是通信管道划线定位的相关规定。管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报规划部门重新批准。

22、答案：A本题解析：本题考核的是广播电视中心安全播出保障等级。根据所播出节目的覆盖范围，电视中心安全播出保障等级分为一级、二级、三级，一级为最高保障等级。保障等级越高，对技术系统配置、运行维护、预防突发事件、应急处置等方面的保障要求越高。有条件的电视中心应提升安全播出保障等级。省级以上电视台及其他播出上星节目的电视中心应达到一级保障要求。

23、答案：A本题解析：

24、答案：D本题解析：教材页码P128-132光缆对地绝缘测试：该指标应在直埋光缆接头监测标石的监测电极上进行测试，测试时应使用高阻计，当高阻计读数较低时，应使用500伏兆欧表进行测量。该指标要求直埋光缆金属外护层对地绝缘电阻不应低于10MΩ·km，其中允许10%的单盘光缆不应低于2MΩ。

25、答案：C本题解析：中短波广播发射机测试项目，三大电声指标：非线性失真、音频频率响应和信噪比；其他技术指标：频率稳定度、调幅度、载波跌落、输出功率、整机效率、载波频率容差、杂散辐射和可靠性与过载能力等。

26、答案：B本题解析：教材页码P100-103通信局（站）的接地方式，应按联合接地的原理设计，即通信设备的工作接地、保护接地、建筑物防雷接地共同合用一组接地体的联合接地