2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。A.设计单位B.建设单位C.项目监理机构D.采购单位

2、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组

3、质量管理体系的认证后的整改工作中，整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的（）。A.1个月之内B.2个月之内C.3个月之内D.6个月之内

4、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。A.适用性B.安全性C.经济性D.可靠性

5、下列关于防水工程的说法，错误的是（）。A.严禁在防水混凝土拌合物中加水B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

6、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别

7、某工作的实际进度与计划进度如下图所示，错误的有（）。A.第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量B.本工作未按计划完成C.第3周停工半周D.第4～5周实际进度为匀速进展

8、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系

9、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

10、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

11、在现场施工准备的质量控制中，（）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员

12、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

13、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.A.1B.2C.3D.4

14、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间

15、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66

16、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。A.建设程序B.发承包C.活动主体资格D.工程质量管理法规

17、（2020年真题）关于设计阶段划分的说法，正确的是（）。A.民用建筑项目，应分为方案设计、施工图设计和施工设计三个阶段B.能源建设项目，按合同约定可以不做初步设计，直接进行施工图设计C.工业建设项目，一般分为初步设计和施工图设计两个阶段D.简单的民用建筑项目，初步设计之后应增加单项技术设计阶段

18、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系

19、（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。A.总费用法B.实际费用法C.修正的总费用法D.单价法

20、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.项目监理机构

21、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。A.2B.3C.4D.5

22、下列承包人已完工程的各项工程量，项目监理机构应予以计量的是（）。A.工程变更导致增加的工程量B.有缺陷工程的工程量C.承包人原因导致返工的工程量D.承包人超出设计图纸增加的工程量

23、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始

24、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量

25、重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法

26、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53

27、（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用

28、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.其他配套措施

29、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督

30、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验

31、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准

32、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理

33、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？A.甲明知是面粉，对乙谎称是海洛因，交付乙贩卖的，甲构成诈骗罪（间接正犯），乙无罪B.甲在一次走私活动中，既走私毒品又走私其他货物、物品的，应按走私毒品罪和构成的其他走私罪，实行数罪并罚C.甲本想盗窃普通财物，但盗窃财物后才发现是毒品，进而非法持有毒品的，应以盗窃罪与非法持有毒品罪并罚D.甲唆使乙为自己提供吸毒场所，乙为其提供了吸毒场所的，乙成立容留吸毒罪，但甲不成立容留吸毒罪的教唆犯

34、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位，建设单位负责人B.设备安装单位，专业监理工程师C.设备使用单位，施工单位技术负责人D.施工单位，总监理工程师

35、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。A.④②⑤①③B.④⑤②①③C.②⑤④③①D.②⑤④①③

36、设备制造图纸的设计交底或图纸会审，由（）组织。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.安装单位

37、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人

38、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案

39、项目监理机构对施工方案的审查内容是（）。A.施工总平面布置B.计算书及相关图纸C.资金、劳动力等资源供应计划D.施工预算

40、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。A.依次关系B.搭接关系C.组织关系D.工艺关系

41、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同

42、某钢筋工程计划用7周完成，每周计划和实际累计完成任务量如下图所示。关于该工程进度比较结果的说法，正确的是（）。A.实际开始时间晚于计划开始时间1周B.第2周实际进度比计划进度提前5%C.第4周实际进度比计划进度拖后2%D.第5周末实际进度比计划进度拖后10%

43、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。A.84B.126C.1584D.1626

44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。A.7B.14C.21D.28

45、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求

46、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值

47、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.定点监控C.定期监控D.日常监控

48、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费

49、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是()A.业主未能提供施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主原因暂停施工

50、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责B.本案承运人签发的提单属于预借的提单C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔

51、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构

52、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表

53、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性

54、非节奏流水施工具有的特点是()。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

55、建设工程进度计划的编制一般包含以下四个阶段：①计划准备阶段、②计算时间参数及确定关键线路阶段、③网络计划优化阶段、④绘制网络图阶段，其正确程序应该是（）。A.①②③④B.①③②④C.①④②③D.①②④③

56、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.延后

57、建设单位应在收到施工图设计文件后（）内组织并主持召开工程施工图设计交底会。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月

58、某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位为周），图中工作F的最早完成时间和最迟完成时间分别是第（）周。A.10和11B.9和11C.10和13D.9和13

59、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

60、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A.2B.3C.4D.5

61、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费

62、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零

63、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

64、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()A.3B.4C.5D.6

65、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。A.子单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批

66、（2019年真题）在建设工程设计阶段，会对进度造成影响的因素之一是（）。A.可行性研究B.建设意图及要求C.工程材料供货洽谈D.设计合同洽谈

67、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30

68、2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。A.0.4-0.5B.0.6-0.7C.0.8-0.9D.近似为1

69、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。A.ES与LSB.EF与LFC.ES与EFD.LS与LF

70、监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.建立进度计划审核制度B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C.编制进度控制工作细则D.加强工程进度风险管理

71、有采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

72、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4

73、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”

74、在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。A.经济措施B.合同措施C.组织措施D.技术措施

75、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。A.工程量大、工期短B.工程量小、工期短C.工程量大、工期长D.工程量小、工程长

76、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。A.施工与管理不到位B.设计差错C.使用不当D.操作工人素质差

77、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A.45B.90C.135D.180

78、采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.能够直接反映影响工期的关键工作

79、某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。A.1000B.-1000C.300D.-300

80、运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价1500元，价值系数为1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价1300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最优方案为（）。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案二、多选题

81、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间

82、工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的（）。A.与环境的协调性B.可靠性C.经济性D.安全性

83、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下

84、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的

85、建设工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是（）。A.各工作队实现了专业化施工B.施工现场的组织管理比较复杂C.没有充分利用工作面进行施工D.单位时间内投入的资源量较为均衡

86、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间

87、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人

88、下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关

89、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4

90、在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水施工工期D.流水强度

91、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率

92、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。A.采购合同B.技术标准C.质量证明文件D.设计文件要求

93、承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。A.24小时B.48小时C.3天D.7天

94、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格

95、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除

96、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32

97、建筑装饰装修材料有关见证检测的要求，下列哪条是正确的？()A.业主要求的项目B.监理要求的项目C.设计要求的项目D.当国家规定或合同约定时，或对材料的质量发生争议时

98、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查

99、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。A.基本预备费B.涨价预备费C.流动资金D.建设期利息

100、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是设备制造的质量控制内容。在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由总监理工程师审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。参见教材P138。

2、答案：A本题解析：2022/2021版教材P191本题考查的是工程质量事故处理。质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理工程师和建设单位。

3、答案：C本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的3个月之内。

4、答案：C本题解析：考点:建设工程质量特性。考虑设施设备等资金的投入，属于经济性要求。参见教材P2。

5、答案：D本题解析：2022/2021版教材P131本题考查的是工程实体质量控制。浴室墙面的防水层不得低于1800mm。

6、答案：D本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。分项工程，是分部工程的组成部分。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

7、答案：D本题解析：2022/2021版教材P93本题考查的是横道图比较法。本工作在第1周停工半周，不是匀速进展。至检查日期实际完成了70%，而计划完成为80%，所以未按计划完成。第3周有一半空白，表示停工半周。第4周实际完成18%，第5周实际完成20%，所以不是匀速进展。第4周末本工作计划完成任务量为60%，实际完成工作量50%。

8、答案：A本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是工艺关系和组织关系。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。

9、答案：D本题解析：截止第4周末工程实际进展：200+220+210+200=830(t)；计划进展：160+210+250+260=880（t）880-830=50（t）＜br>

10、答案：A本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，或参考相关规范计算。

11、答案：C本题解析：本题考查的是现场施工准备的质量控制。专业监理工程师应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。

12、答案：A本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。工程质量事故根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，划分为4个等级。

13、答案：A本题解析：相邻两项工作之间的时间间隔是指其紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。工作E和F之间的时间间隔=7-6=1。

14、答案：A本题解析：本题考查的是工期优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。参见教材P66。

15、答案：C本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价编制。根据《计价规范》，综合单价基于施工方案，应包括工料机三费、企业管理费和利润，并按清单工程量（并非施工方案工程量）计算与分摊。因此，该分部分项工程的综合单价=（1000000+60000+80000）元/20000m3=57（元/m3）。当然，利润的计算，通常以单位工程量的“三费”与企业管理费之和作为基数。

16、答案：A本题解析：2022/2021版教材P6本题考查的是工程质量管理制度体系。政府监督部门对工程建设程序管理，主要包括工程报建、施工图设计文件审查、工程施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督、施工验收备案等管理。

17、答案：C本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是初步设计文件的编制条件。选项A，建筑专业建设项目，一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。选项B，能源建设项目一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。选项D，对于技术要求简单的民用建筑工程，经有关主管部门同意，并在合同中有约定不做初步设计的，可在方案设计审批后直接进行施工图设计。

18、答案：A本题解析：考核工艺关系和组织关系。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。参见教材P36。

19、答案：B本题解析：2022/2021版教材P186本题考查的是索赔费用的计算。实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。

20、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。重复利用已有检验成果应事先报项目监理机构认可。参见教材P143。

21、答案：B本题解析：本题考查重点是“地基基础工程施工试验与检测”。每个单体工程不宜少于3个检验点，大型工程，按单体工程的数量或面积确定检验个数。因此，本题的正确答案为B。

22、答案：A本题解析：本题考查的是工程计量的依据。选项B错误，对于承包人已完的工程，并不是全部进行计量，而只有质量合格的工程才予以计量；选项C、D错误，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程和自身原因造成的返工的工程量，不予计量。

23、答案：C本题解析：本题考查的是搭接网络计划方法。A工作结束4天后B工作开始，也就是FTS的关系，是从结束到开始。

24、答案：D本题解析：本题考查S形曲线比较法的应用，落在右侧代表进度拖后，垂直距离代表拖欠的任务量。

25、答案：D本题解析：过程方法的基本内容包括：应用PDCA循环，过程策划，明确管理的职责和权限，配备过程所需资源（包括人力、设施设备、原材料、作业方法、工作环境和信息资源等），重点管理能改进组织关键活动的各种因素，评估过程风险以及对顾客、供方和其他相关方可能产生的影响和后果。

26、答案：B本题解析：

27、答案：B本题解析：2022/2021版教材P13本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。选项B，属于企业管理费中检验试验费的内容。

28、答案：C本题解析：技术措施包括：（1）改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；（2）采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；（3）采用更先进的施工机械。

29、答案：A、C、D本题解析：BIM技术主管岗位职责包括：负责对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督；负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到BIM操作人员；负责协同各BIM操作人员工作内容等。

30、答案：B本题解析：对于装配式混凝土结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收。

31、答案：A本题解析：2022/2021版教材P5本题考查的是工程质量控制的原则。工程项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计、质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。

32、答案：D本题解析：2022教材P24～25本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。关系管理的基本内容包括：（1）权衡短期利益与长期效益，确立相关方的关系；（2）识别和建设好关键相关方关系；（3）与关键相关方共享专有技术和资源；（4）建立清晰与开放的沟通渠道；（5）开展与相关方的联合改进活动。

33、答案：A、B、C、D本题解析：①误将假毒品当作毒品贩卖的，属于不可罚的不能犯，不成立犯罪；明知不是毒品而欺骗他人说是毒品以获取利益的，不构成贩卖毒品罪，应以诈骗罪论处。A选项正确。②B、C选项正确。③容留他人吸食、注射毒品，是指允许他人在自己事先管理、支配的场所吸食、注射毒品或者为他人吸食、注射毒品提供场所的行为，吸毒者本人不能成立该罪的共犯。D选项正确。

34、答案：B本题解析：设备检查验收前，安装单位提交设备检查验收方案：验收方法、质量标准、验收的依据，专业监理工程师审查同意后实施。

35、答案：D本题解析：考核质量管理体系的实施。体管理过程为：①确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；②在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供；③建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；④现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；⑤对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施。参见教材P35。

36、答案：B本题解析：2022/2021版教材P200本题考查的是设备制造的质量控制内容。项目监理机构在参加建设单位组织的设备制造图纸的设计交底或图纸会审时，应进一步明确设备制造过程的要求及质量标准，对图纸中存在的差错或问题应通过建设单位向设计单位提出意见或建议。

37、答案：C本题解析：2022/2021版教材P161本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。检查结果：施工单位专业工长和项目专业质量检查员签署，验收结论由专业监理工程师签署。

38、答案：C本题解析：2022/2021版教材P163本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用二次抽样方案。

39、答案：B本题解析：本题考查的是施工方案审查。审查施工方案的基本内容是否完整，包括：（1）工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（2）编制依据：相关法律法规、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等；（3）施工安排：包括施工顺序及施工流水段的确定、施工进度计划、材料与设备计划；（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检验标准等；（5）施工保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；（6）计算书及相关图纸。

40、答案：C本题解析：2022/2021版教材P127本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。工作项目之间的组织关系是由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的。

41、答案：A本题解析：进度控制的组织措施主要包括:（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络;（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度;（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等;

42、答案：D本题解析：本题考查的是横道图比较法。选项A实际开始时间晚于计划开始时间0.5周；选项B第2周末实际进度比计划进度拖后5%；选项C应该是第4周末实际进度比计划进度拖后2%。

43、答案：A本题解析：2022/2021版教材P167本题考查的是物价变化。在需要调价因素的种类不多、各因素的权重较大时，根据调值公式，调值后的合同价款差额＝1500×［（0.3＋0.7×0.4×1.2＋0.7×0.6×1）－1］＝84（万元）。

44、答案：A本题解析：监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

45、答案：B本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是ISO质量管理体系的内涵和构成。ISO9000族核心标准是系列标准里最基本的标准，其现行有效版本如下ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》;ISO9001:2015《质量管理体系要求》;lSO9004:2009《组织持续成功的管理一种质量管理方法》。

46、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据离散趋势的特征值有极差、标准偏差、变异系数。参见教材P55。

47、答案：B本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和定点监控方式。

48、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括社会保险费和住房公积金，其中社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

49、答案：D本题解析：由于利润通常是包括在每项实施的工程内容的价格之内的，暂停施工，并未影响削减某些项目的实施，而导致利润的减少。所以不能索赔利润。

50、答案：A、C本题解析：倒签提单是货物已经装上了船，只是装船的日期晚于信用证规定的日期，在这种情况下，承运人把装船日期往前签以符合信用证的规定；预借提单是货物还没有装上船，但是信用证规定的装船日期即将到来，在这种情况下，承运人先把提单预借出来，签发了符合信用证规定的提单。无论是倒签提单还是预借提单，承运人都要对因此造成的损失承担责任。根据以上，AC正确，B错误；延迟交付属于保险人的免责事由，因此D错误。

51、答案：B本题解析：规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查。

52、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。参见教材P164。

53、答案：A本题解析：本题考查重点是“极差的作用”。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。因此，本题的正确答案为A。

54、答案：C本题解析：本题考核的是非节奏流水施工具有的特点。各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；相邻施工过程的流水步距不尽相等；各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

55、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16～18本题考查的是进度计划的编制程序。建设工程进度计划的编制四个阶段：计划准备阶段；绘制网络图阶段；计算时间参数及确定关键线路阶段；网络计划优化阶段。

56、答案：C本题解析：考点:工程质量事故处理。某些工程质量缺陷虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。参见教材P194。题库，是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库，专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布，提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题，押题密卷等。查看实时更新，新版完整题库、答案解析，考友笔记互动等更多考试资料，尽在考试软件……

57、答案：C本题解析：本题考查的是图纸会审与设计交底。建设单位应在收到施工图设计文件后3个月内组织并主持召开工程施工图设计交底会。

58、答案：A本题解析：教材页码P46-55ESF=6，EFF=6+4=10，TFF=1，LFF=TFF+EFF=1+10=11。

59、答案：A本题解析：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2013）第3.0.8条规定，建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积；结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

60、答案：B本题解析：本题考查的是时间参数的计算及关键线路法。本题的关键线路有①→②→⑦→⑧→⑨、①→③→⑥→⑦→⑧→⑨、①→④→⑤→⑨三条。

61、答案：A本题解析：2022/2021版教材P12本题考查的是世界银行和国际工程师联合会建设工程投资构成。服务性建筑费用属于项目建设直接成本。

62、答案：C本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。

63、答案：D本题解析：2022/2021版教材P189本题考查的是工程质量缺陷的处理。项目监理机构签发监理通知单后，施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案。

64、答案：C本题解析：BIM模型的深度准确地分为五级：一级概念性，二级近似几何，三级精确几何，四级加工制造，五级建成竣工。所以答案选择C。

65、答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。

66、答案：B本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素包括：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。

67、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

68、答案：D本题解析：正常情况下，0≤x≤1。若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值为0.5-2，x取值近似为1;若已建类似项目规模与拟建项目规模的比值为2-50,且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值为0.6-0.7;若是靠增加相同规格设备的数量达到时，x的取值为0.8~0.9。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P98本题考查的是香蕉曲线比较法。香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线。如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为ES曲线；如果以其中各项工作的最迟开始时间安排进度而绘制S曲线，称为LS曲线。两条S曲线具有相同的起点和终点，因此，两条曲线是闭合的。

70、答案：C本题解析：技术措施包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。AB为组织措施。D为合同措施。

71、答案：A本题解析：当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，可采用扩大单价法编制建筑工程概算。

72、答案：A本题解析：本题考查的双代号时标网络计划的应用。工作E的自由时差为2周，如果安排工作E晚1周开始，也就是从第4周开始工作，则工作A和E正好能够衔接，则该施工机械在现场的最小闲置时间为1周。机械最少闲置时间=EF＜sub>最后＜/sub>-LS＜sub>最先＜/sub>-∑D＜sub>机械＜/sub>=10-0-(3+3+3)=1。

73、答案：D本题解析：①不真正不作为犯的作为义务不一定全部来源于法律的明文规定，有的情形法律并未明文规定，比如行为人实施的先前行为有可能导致行为人负有防止更严重结果出现的义务，故不真正不作为犯存在是否违反罪刑法定的问题。A选项错误。②要成立不作为犯罪必须要有“结果回避的可能性”。B选项错误。③无论什么情况下，无关的第三人偶然经过或者出现在法益侵害现场的，都不具有作为的义务。C选项错误。④不作为可以成为“自己的先前行为”。D选项正确。

74、答案：C本题解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度：包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。

75、答案：C本题解析：施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。

76、答案：A本题解析：考核工程质量缺陷的成因。不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计属于施工与管理不到位。参见教材P187。

77、答案：D本题解析：本题考核知识点为提前竣工（赶工补偿）。工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。压缩工期最多天数为：900*20%=180天。

78、答案：B本题解析：⒈优点：该计划明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。⒉缺点：(1)不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制。(2)不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路。(3)不能反映出工作所具有的机动时间。(4)不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。在横道计划的执行过程中，对其进行调整也是十分繁琐和费时的。

79、答案：A本题解析：【试题答案】A【试题解析】本题考查重点是“投资偏差分析——赢得值法”。已完工作预算投资为BCWP，是指在某一时间已经完成的工作(或部分工作)，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得(挣得)的金额，故称赢得值或挣值。已完工作预算投资(BCWP)=已完成工作量×预算单价。计划工作预算投资，简称BCWS，即根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作(或部分工作)，以预算为标准所需要的资金总额。一般来说，除非合同有变更，BCWS在工程实施过程中应保持不变。计划工作预算投资(BCws)=计划工作量×预算单价。将BCWP，即已完成或进行中的工作的预算数与BCWS，即计划应完成的工作的预算数比较。进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)计划工作预算投资(BCWS)。负值意味着与计划对比，完成的工作少于计划的工作。即当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。根据题意，已完工作预投资=l50×20=3000(元)；计划工作预算投资=l00×20=2000(元)。则：进度偏差=3000-2000=1000(元)。因此，本题的正确答案为A。

80、答案：B本题解析：乙方案的价值系数最高，为最优方案。

81、答案：C本题解析：2022/2021版教材P66本题考查的是工期优化。工程网络计划工期优化的基本方法是通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。

82、答案：C本题解析：经济性，是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。工程经济性具体表现为设计成本、施工成本、使用成本三者之和，包括从征地、拆迁、勘察、设计、采购(材料、设备)、施工、配套设施等建设全过程的总投资和工程使用阶段的能耗、水耗、维护、保养乃至改建更新的使用维修费用。通过分析比较，判断工程是否符合经济性要求。

83、答案：A本题解析：暂无解析

84、答案：A、C本题解析：《刑事诉讼法》第227条规定，第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有下列违反法律规定的诉讼程序的情形之一的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重