2026年全国一级建造师之一建工程法规考试基础巩固题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

2、某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B.由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同C.自当事人双方签字盖章后即生效D.自借贷双方办理完抵押登记手续后生效

3、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A.材料所在地B.订立合同时履行地C.合同签订地D.履行义务一方所在地

4、下列概念中,属于循环经济内容的是()。A.轻量化B.资源化C.无害化D.循环化

5、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。A.工程范围B.工程质量C.拨款与结算D.竣工验收

6、某设计单位未按照建筑工程质量、标准进行设计，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是（）。A.处10万元以上30万元以下的罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

7、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.福利待遇B.劳动条件C.试用期D.补充保险

8、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师

9、某公司交付一定使用费取得了一地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式为出让C.如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施可以分开抵押D.如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用权年限不得超过剩余期限

10、关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计D.三类专利均以权利要求的内容为准

11、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。（2012）A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验

12、依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10

13、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行.

14、（2020年真题）根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关

15、《建设工程安全生产管理条例》规定，()未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。A.施工单位B.建设单位C.勘察单位D.设计单位

16、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会

17、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金

18、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力

19、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续

20、（2019年真题）关于承揽合同解除的说法,正确的是()A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人即可解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人损失的,应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当承担赔偿责任

21、政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是()。A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件

22、公民的住所地是指该公民的（）。A.出生地B.籍贯所在地C.户籍所在地D.经常居住地

23、2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2011年1月1日B.2010年1月1日C.2010年4月1日D.2009年4月1日

24、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约

25、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日

26、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

27、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

28、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

29、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

30、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。A.对拆除工程进行备案B.提供施工现场的地下管线资料C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

31、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同()部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政

32、关于定金的说法,正确的是（）A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%

33、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据《民法典》，此种转让应当()。A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告

34、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据

35、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A.40%B.30%C.50%D.60%

36、某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（）。A.施工合同B.无因管理C.侵权行为D.不当得利

37、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

38、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入

39、关于相关单位的消防安全自我评估和防火检查的说法，正确的是（）。A.消防安全重点单位每半年对本单位进行一次消防安全检查评估B.其他单位每年对本单位进行一次消防安全检查评估C.国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每周防火巡查D.各单位可以自行或委托有资质的机构进行评估

40、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.著作权自发表时起计算B.实用新型和外观设计专利权的期限是15年C.商标权期限为10年，自申请注册之日起计算D.著作权、专利权和商标权，都可以申请延续保护期限

41、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的

42、关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

43、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是()。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

44、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（）市人民法院。A.甲B.乙C.丙D.丁

45、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权()。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.捷起上诉

46、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。2014A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

47、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。A.可以采用口头形式订立B.属于格式合同C.适用技术合同的相关规定D.勘察设计合同属于建设工程合同

48、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

49、关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险B.意外伤害保险费由建设单位支付C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

50、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。A.5B.7C.10D.15

51、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押

52、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

53、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。（2012）A.行政行为超越职权B.行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平

54、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。A.丙先行代为清偿B.甲和丙按比例支付C.甲先行支付D.甲和丙协商支付

55、甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于（）变更。A.主体B.标的C.权利D.义务

56、注册商标有效期自核准之日起计算为（）年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.106B.206C.106D.1012

57、根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是（）。A.原检测机构B.当地建设主管部门C.双方共同认可的检测机构D.建设单位指定的检测机构

58、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失

59、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2016）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定

60、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。A.抵押B.保证C.质押D.留置

61、下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）。A.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进交通运输服务B.自境外单位购进无形资产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

62、2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A.2007年6月1日B.2008年3月1日C.2008年6月1日D.2010年3月1日

63、关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为B.行政复议一律采取书面审查的办法C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

64、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同

65、下列关于施工水污染防治说法正确的是()。A.在饮用水源保护区内，禁止设置排污口B.在保护区内，不得新建排污口C.施工作业需要排水的，由施工单位领取排水许可证D.造成水污染事故的，向建设单位所在地县级以上人民政府报告

66、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法

67、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。A.脚手架作业人员B.项目经理C.专职安全员D.BIM系统操作员

68、某建设单位2014年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法，正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

69、用人单位必须为劳动者提供符合()。A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品B.劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查

70、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50

71、根据《招标投标法》第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（）两种。A.上部和下部B.大部和小部C.内部和外部D.以上说法都不正确

72、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

73、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师

74、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

75、建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是（）。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产检查制度

76、某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该调解的应当是（）。A.施工方上级单位B.建设单位C.当地政府建设主管部门D.人民法院

77、设计单位应当就（）向施工单位作出详细的说明。A.审查合格的施工图设计文件B.完成后的设计方案C.设计方案中的技术术语D.设计图

78、某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（）。A.招标人与施工单位B.招标人与担保公司C.施工单位与担保公司D.必须是招标人、施工单位、担保公司三方

79、某施工企业在异地设有分公司，分公司在某工程项目上设立了项目经理部，项目经理孙某与某材料供应商订立了建筑材料采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.项目经理B.项目经理部C.分公司D.施工企业

80、开标应当在招标文件确定的（）时间公开进行。A.提交投标书的同一B.提交投标文件截止时间的同一C.提交投标文件后的最短D.提交投标文件截止后的一段二、多选题

81、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效

82、关于延续注册,说法正确的是（）。A.注册证书与执业印章有效期为5年B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请C.延续注册应当公告审批结果D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请

83、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工

84、根据《消防法》，对于大型人员密集场所或特殊工程，其消防验收方式是（）。A.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

85、安全监督检查人员的职权包括()。A.不坚持原则B.指定被审查单位购买产品权C.对被检查单位技术保密权D.纠正施工中违反安全生产要求的行为

86、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会

87、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权

88、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐惠，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（）A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关主管部门报告D.协助施工单位消除隐患

89、下列有证据的应用，说法正确的是（）。A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

90、《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.50%B.30%C.20%D.10%

91、下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定

92、建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.建设单位和甲设计师共同所有D.建设单位独自所有

93、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

94、下列各项中不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()用地。A.某卫星发射中心B.某市政府C.奥运会主会场D.某住宅小区

95、根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》，取消的考核事项是（）。A.企业资产B.省级以上荣誉与奖项C.二级以上企业的工程业绩D.最低等级资质外中级以上职称人员

96、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（）。A.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.对责任人员给予行政处分

97、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司

98、负责中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理的是（）。A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门

99、关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（）。A.施工现场主要场地应硬化B.施工现场要设置半封闭的围挡C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡D.施工现场要实行半封闭式管理

100、下列关于调解的说法，错误的是（）。A.人民调解的组织形式是人民调解委员会B.行政调解属于诉讼外调解C.在仲裁调解书签收前当事人不得反悔D.法院调解是在双方当事人自愿的基础上进行的调解

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：【知识点】合同的履行、变更和权利义务的转让。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。

2、答案：C本题解析：2021/2020版教材P20《民法典》第15条:“当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效未办理物权登记的，不影响合同效力。”

3、答案：B本题解析：根据《民法典》第62条的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格屣行：依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。故应选B项。

4、答案：B本题解析：2021、2020版教材P210/2019版教材P208本题考察的是循环经济的定义，循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。。

5、答案：B本题解析：2021、2020版教材P119/2019版教材P128工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。

6、答案：D本题解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

7、答案：B本题解析：根据《劳动合同法》第17条的规定，劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定作表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。故应选B项。

8、答案：C本题解析：2021/2020版教材P243/2019版教材P242《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。。

9、答案：C本题解析：建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押，法律另有规定除外。以上行为必须符合：①当事人应当采用书面形式订立相应的合同。②使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。③应当向登记机构申请变更登记。④附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。

10、答案：C本题解析：暂无解析

11、答案：B本题解析：暂无解析

12、答案：A本题解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P347普通程序的审判组织应当采用合议庭。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。

13、答案：A本题解析：本题考核的是争议的处理。和解无法律强制执行力，即使在申请仲裁或诉讼后也可以进行和解；和解可以发生在民事诉讼的任何阶段；在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则产生结束执行程序的效力，如果一方当事人不履行和解协议或反悔的，对方当事人可以申请法院按照原生效的法律文书强制执行。

14、答案：A本题解析：P370-375没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行。

15、答案：B本题解析：2021版教材P280/2020版教材P279/2019版教材P278本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

16、答案：A本题解析：2021/2020版教材P5根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

17、答案：A本题解析：暂无解析

18、答案：B本题解析：2021、2020版教材P127/2019版教材P126合同的要约与承诺一节，投标文件是要约，应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。该案例说明了要约具有法律效力。

19、答案：D本题解析：教材P60【知识点】施工许可证的法定批准条件。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。

20、答案：D本题解析：P171-174定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。A错误；未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同;经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。B错误；定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。C错误，D正确。

21、答案：B本题解析：2021版教材P288/2020版教材P287/2019版教材P286三、政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权《安全生产法》规定，安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的客气进行监督检查，行使以下职权：（1）进入生产经营单位进行检查、调阅有关资料，想有关单位和人员了解情况；（2）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；（3）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排查后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（4）对有根据认为不符合安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作用场所予以查封，并依法作出处理决定。

22、答案：C本题解析：（1）对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。

23、答案：B本题解析：2010年建设工程法规真题第52题本题主要考查可撤销合同。

24、答案：D本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。本题玻璃厂超期答复同意,视为新要约。要约人如果在要约中订有存续时间,受要约人必须在此期间内承诺。过期后所做出的承诺属于新要约。

25、答案：C本题解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

26、答案：B本题解析：【知识点】建设工程竣工验收制度。发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。这是法律的规定，不需要约定。

27、答案：A本题解析：建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。安全生产许可证颁发管理机关或者上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

28、答案：B本题解析：B项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，B项中总承包单位和分包单位是对分包工程的安全生产承担连带责任。故B项表述错误。

29、答案：C本题解析：P131-136利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

30、答案：D本题解析：2021版教材P279/2020版教材P278/2019版教材P277建设单位相关的安全责任包括：一.依法办理有关批准手续；二.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。三.不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四.编制工程概算时应当确定建设工程安全费用；五.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；七.依法实施装修工程和拆除工程；建设单位应当在拆除工程施工15日前，讲下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；八.建设单位违法行为应承担的法律责任。

31、答案：B本题解析：省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

32、答案：C本题解析：收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金；当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%

33、答案：A本题解析：2021、2020版教材P143/2019版教材P142《民法典》规定，债务人将合同的义务或者部分转移给第三人的，应当经过债权人同意。本题中，乙为债权人。

34、答案：C本题解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条的规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

35、答案：C本题解析：2021版教材P251/2020版教材P250/2019版教材P248建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。

36、答案：C本题解析：C项：因施工行为造成附近民宅塌陷，损害了居民的财产权，因此，在施工单位和居民之间成立侵权之债，居民是债权人，施工单位是债务人。因此，C项正确。

37、答案：D本题解析：教材P118【知识点】建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。

38、答案：C本题解析：教材P45本题考查的是企业所得税的规定。企业收入总额中不征税收入有：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。

39、答案：D本题解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。AB选项错。D正确。国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。C错误。

40、答案：A本题解析：

41、答案：B本题解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

42、答案：A本题解析：暂无解析

43、答案：D本题解析：保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。

44、答案：D本题解析：本题考核的是诉讼的管辖。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。因此，本案中，施工合同产生的纠纷，由工程所在地的人民法院管辖

45、答案：A本题解析：本题考核的是诉讼代理人的权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。

46、答案：D本题解析：超纲考查知识点“大气污染的防治”。《大气污染防治法》第十五条规定，大气污染总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。教材中无相关内容。

47、答案：D本题解析：2021、2020版教材P127/2019版教材P126建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。《民法典》第16章“建设工程合同”中规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。

48、答案：D本题解析：D正确，如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权,或者没有完全的所有权或处分权,或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益,则称其标的物存在权利瑕疵,出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。

49、答案：D本题解析：意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

50、答案：A本题解析：本题考核的是行政复议受理。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人；对符合行政复议申请条件，但不属于本机关受理范围的，应当告知申请人向有关行政复议机关提出。

51、答案：D本题解析：2021/2020版教材P36按照《民法典》《民法典》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。

52、答案：C本题解析：【知识点】质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。选项D保证金的返还，为2个14天。

53、答案：D本题解析：暂无解析

54、答案：C本题解析：教材P35【知识点】保证合同的基本规定。保证的方式有一般保证和连带责任保证两种，其中一般保证债务人违约，债权人必须首先要求债务人履行债务，债务人无法履行的部分，由担保人负责。

55、答案：C本题解析：本题考核的是合同的转让。这属于我国《民法典》规定的“债权转让”的情况，属于内容变更中的权利变更。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。

56、答案：D本题解析：注册商标的保护期是10年，期满前12个月可以申请续展，到期未续展，还有6个月的宽限期。

57、答案：C本题解析：如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

58、答案：C本题解析：因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。本题答案为选项C。

59、答案：A本题解析：屋面防水工程的最低保修期限为5年。所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修责任应该是施工单位。

60、答案：D本题解析：抵押和质押可以是债务人也可以是第三人提供，保证必须是第三人，留置必须是债务人本人提供。

61、答案：A本题解析：2021/2020版教材P48纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产，取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；(2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；（3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。

62、答案：C本题解析：2021、2020版教材P144/2019版教材P143撤销权的行使应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。

63、答案：A本题解析：P375-376本题考查的是行政复议的申请、受理和决定的有关规定。选项A正确，行政复议机关决定撤销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。选项B错误，行政复议原则上采取书面审查的办法，但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见。选项C错误，行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明理由，可以撤回。选项D错误（超纲），申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财物、征收财物、摊派费用以及对财产的查封、扣押、冻结等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施，或者赔偿相应的价款。

64、答案：B本题解析：融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。题目中甲是根据乙（租赁企业）的要求购买的设备，且乙按期缴纳租金。

65、答案：A本题解析：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，A正确；在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口，B错误；各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证，C错误；发生水污染事故，向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告，D错误。

66、答案：B本题解析：教材P4本题考查的是法的效力层级。A选项错误，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；选项C错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。选项D错误，行政法规的法律地位次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。

67、答案：A本题解析：我国建筑业从业人员需任职资格的有：单位主要负责人(A证)、项目负责人(B证)、专职安全员(C证)、特种作业人员(特种作业资格证)。

68、答案：D本题解析：因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

69、答案：A本题解析：2021、2020版教材P165/2019版教材P163用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

70、答案：C本题解析：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未做阅读或约定不明的，合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。

71、答案：C本题解析：2005年建设工程法规真题第53题根据《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

72、答案：B本题解析：2021/2020版教材P79《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；本文来源:考试大网（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。

73、答案：A本题解析：2021/2020版教材P243/2019版教材P242《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1)基坑支护与降水工程；（2)土方开挖工程；（3)模板工程；（4)起重吊装工程；（5)脚手架工程；（6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的丁程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

74、答案：C本题解析：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

75、答案：A本题解析：根据《建筑法》的规定，建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。安全生产责任度是施工单位最基本的安全管理制度，是施工单位安全生产的核心和中心环节。

76、答案：C本题解析：行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。

77、答案：A本题解析：2005年建设工程法规真题第61题

78、答案：B本题解析：根据《民法典》的规定，保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。

79、答案：D本题解析：2021/2020版教材P11由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。本题中因项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。

80、答案：B本题解析：《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

81、答案：B本题解析：2021/2020版教材P20根据《民法典》第九条的规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。本案中，小王虽然与小李签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，小李并没有获得房屋所有权；而小王、小张之间则进行了登记，小张取得了房屋所有权，小王无权收回房屋，只能向小李承担违约责任。

82、答案：C本题解析：2021/2020版教材P78《注册建造师管理规定》中规定，注册证书与执业印章有效期为3年；注册有效期满需继续执业的，应当在注册期届满30日前，按照规定申请延续注册；延续注册的，有效期为3年；申请延续注册的，应当提交下列资料：：1)注册建造师延续注册申请表；2)原注册证书；3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。

83、答案：D本题解析：2021/2020版教材P237/2019版教材P235住房和城乡建设部发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：(1)建筑电工；(2)建筑架子工；(3)建筑起重信号司索工；(4)建筑起重机械司机；(5)建筑起重机械安装拆卸工；(6)高处作业吊篮安装拆卸工；(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

84、答案：A本题解析：2019年4月经修改后公布的《中华人民共和