2025中国建筑一局(集团)有限公司审计部工程项目审计岗（商务）招聘2人笔试历年参考题库附带答案详解

2025中国建筑一局(集团)有限公司审计部工程项目审计岗（商务）招聘2人笔试历年参考题库附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共50题）1、在建设工程造价管理中，工程量清单计价模式下的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的费用，但不包括（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.企业管理费和利润C.一定范围内的风险费用D.规费和税金2、根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3B.5C.7D.103、在工程变更价款调整中，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人提出变更工程项目的单价，报（）确认后调整。A.监理工程师B.发包人C.造价咨询机构D.审计部门4、关于建设工程合同解除后的结算，下列说法正确的是（）。A.合同解除后，已完成的工程质量不合格的，承包人有权要求支付相应工程价款B.合同解除后，已完成的工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.合同解除后，承包人应当立即撤场，无需进行已完工程量的确认D.合同解除后，发包人无需承担承包人已采购材料的损失5、在FIDIC合同条件中，工程师在处理索赔时，若认为索赔事件对工期和费用均有影响，通常应（）。A.仅批准工期延长B.仅批准费用补偿C.分别确定工期延长和费用补偿D.拒绝所有索赔6、根据《建筑法》，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担（）责任。A.按份B.连带C.补充D.主要7、在工程竣工结算审核中，对于承包人漏报的工程量，审计人员通常应（）。A.直接予以核减B.予以补充并计入结算C.不予调整，维持原报价D.要求承包人重新报价8、根据《政府采购法》，采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。这体现了政府采购的（）原则。A.公开透明B.公平竞争C.公正D.诚实信用9、在建设工程价款优先受偿权中，承包人行使优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.六个月B.一年C.十八个月D.二年10、下列关于工程质保金返还的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还质保金B.质保金总额不得高于工程价款结算总额的10%C.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年D.发包人应在收到返还申请后14天内返还11、在建筑工程造价管理中，下列哪项费用属于措施项目费？A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.规费D.税金12、根据《招标投标法》，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的：A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三13、在工程结算审计中，对于合同约定采用固定总价合同的情形，一般情况下，结算价款应：A.按实际完成工程量重新计算B.按合同约定的固定总价确定C.根据市场价格波动进行调整D.由审计部门重新核定14、建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期一般为：A.6个月，最长不超过1年B.12个月，最长不超过2年C.24个月，最长不超过3年D.36个月，最长不超过5年15、在施工合同价款调整中，若工程量偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目费发生变化，对于增加的措施项目费，其调整原则是：A.不予调整B.按原措施费方案单价调整C.按承包人提出的措施项目方案，综合考虑单价调整D.按发包人提出的措施项目方案调整16、下列哪项不属于工程竣工决算审计的主要内容？A.竣工决算资料的完整性与合法性B.建设成本的真实性与合规性C.工程质量的现场检测数据D.交付使用资产价值的准确性17、根据《民法典》合同编，当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，应当由谁承担违约责任？A.第三人B.债务人C.债权人和债务人共同D.第三人或债务人18、在工程签证管理中，下列哪项签证行为通常被视为无效或存在重大审计风险？A.事后补办的签证，但附有完整的影像资料和监理签字B.仅由施工方项目经理签字，未经监理和业主确认的签证C.签证内容清晰，工程量计算准确，且有三方签字盖章D.签证时间与实际施工时间一致，且符合合同约定程序19、根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定期限进行核实，给予确认或提出修改意见：工程结算价在500万元以下的，审核时间为：A.15天B.20天C.30天D.45天20、在工程审计中，发现施工单位虚报工程量，导致多计工程款，该行为主要违反了工程管理的哪项原则？A.公开透明原则B.诚实信用原则C.公平竞争原则D.效率优先原则21、在建设工程造价管理中，下列哪项费用属于措施项目费？A.分部分项工程费B.规费C.安全文明施工费D.税金22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后多少天内，向监理人递交索赔意向通知书？A.7天B.14天C.28天D.30天23、在工程量清单计价模式下，综合单价不包括下列哪项费用？A.人工费B.材料费C.利润D.规费24、下列哪项不属于工程竣工结算审核的主要内容？A.工程量计算准确性B.定额套用合理性C.施工日志完整性D.取费标准合规性25、根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列属于企业管理费的是？A.劳动保护费B.住房公积金C.工伤保险D.生育保险26、在工程审计中，对于隐蔽工程签证，下列哪项做法是错误的？A.隐蔽前必须经监理和审计人员现场核实B.签证内容需明确具体部位和工程量C.事后补签无需注明实际施工时间D.签证单需各方签字盖章确认27、下列哪项不属于工程量清单编制依据？A.建设工程设计文件B.拟定的招标文件C.施工现场地质勘察报告D.企业定额28、在工程变更价款调整中，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其单价如何确定？A.由承包人自行报价B.由发包人指定价格C.由承包人提出，经发包人确认后执行D.由造价管理部门发布指导价29、下列哪项费用在工程结算中通常不予调整？A.材料价格波动超过合同约定幅度部分B.设计变更引起的工程量增加C.承包人管理不善导致的返工费用D.法律法规变化引起的税金调整30、工程审计中，对于甲供材料，下列哪项处理是正确的？A.甲供材料不计入工程造价B.甲供材料费用应从总包结算款中扣除C.甲供材料由总包单位全额支付D.甲供材料由分包单位自行采购31、在建设工程造价管理中，下列费用中属于措施项目费的是：A.分部分项工程费B.规费C.脚手架工程费D.税金32、根据《招标投标法》，下列关于投标有效期的说法，正确的是：A.投标有效期从提交投标文件截止之日起计算B.投标有效期从开标之日起计算C.投标有效期由招标人随意确定，无固定起始点D.投标有效期从中标通知书发出之日起计算33、在工程审计中，对于隐蔽工程验收记录的核查，重点应关注：A.施工单位的签字盖章是否齐全B.验收时间是否与施工日志记录相符C.监理单位是否旁站监督D.以上皆是34、下列哪项不属于工程量清单计价模式下规费的内容：A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险35、在施工合同价款调整中，因非承包人原因导致的工期延误，期间遇法律变化或政策调整引起价格变化的，价款处理原则是：A.由承包人承担全部风险B.由发包人承担全部风险C.双方分担风险D.不予调整36、审计人员在审查工程变更签证时，发现签证单仅有施工单位盖章，无监理单位及建设单位确认，该签证：A.有效，施工单位盖章即具法律效力B.无效，缺乏必要责任主体确认C.有效，但需后续补办手续D.部分有效，仅对事实部分有效37、关于建设工程质量保证金的返还，下列说法正确的是：A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.质量保证金只能预留一次，不得分期预留C.承包人在缺陷责任期内认真履行合同约定的责任，期满后发包人应按合同约定返还D.发包人不得在工程竣工前预留质量保证金38、在工程审计中，对于甲供材的审计，重点核查内容不包括：A.甲供材的采购价格是否合理B.甲供材的领用数量是否与图纸用量一致C.施工单位对甲供材的管理费计取是否符合合同约定D.施工单位自有材料的采购发票真伪39、根据《标准施工招标文件》，预付款的扣回方式通常为：A.在进度款中按比例逐期扣回B.竣工后一次性扣回C.业主直接扣除现金D.以实物抵扣40、工程审计中，对于索赔费用的审核，下列哪项费用通常不予认可：A.人工窝工费B.机械设备闲置费C.利润D.延期付款利息41、在工程项目审计中，关于“暂估价”材料的审计，下列说法正确的是：A.暂估价材料无需审计，直接按合同执行B.暂估价材料由施工单位自行采购，审计只需核查发票C.暂估价材料需通过招标或询价确定实际价格，审计重点在于定价程序的合规性及价差调整D.暂估价材料价格高于预算部分由建设单位全额承担，无需审计42、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于措施项目费的是：A.分部分项工程费B.规费C.安全文明施工费D.税金43、在工程竣工结算审计中，对于设计变更引起的工程量增减，审计人员首先应核实：A.施工单位上报的结算书B.设计变更单的真实性、合法性及审批手续的完备性C.监理单位的口头确认D.业主代表的个人承诺44、关于工程索赔费用的审计，下列哪项费用通常不予认可？A.因业主原因导致的停工窝工机械租赁费B.因设计变更增加的工程量费用C.施工单位管理不善导致的返工费用D.因不可抗力事件导致的工期顺延及合理费用45、在审核隐蔽工程签证时，审计重点不包括：A.隐蔽工程的内容是否与图纸及规范相符B.隐蔽工程的施工时间是否在覆盖前C.签证单上是否有建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章D.施工单位项目经理的个人业绩考核情况46、根据合同法及相关司法解释，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院：A.不予支持B.应予支持C.仅支持直接成本D.需重新鉴定工程造价47、在工程审计中，对于甲供材的审计，主要关注点是：A.甲供材的品牌是否高端B.甲供材的领用数量与工程实际耗用量的差异及超耗扣款C.甲供材的采购人员是否廉洁D.甲供材的包装设计是否美观48、下列哪项不属于工程竣工结算审计的主要内容？A.工程量计算的准确性B.定额套用的正确性C.施工单位内部财务报表的审计D.材料价格调整的合规性49、关于“暂列金额”的审计，下列说法错误的是：A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购C.暂列金额必须由施工单位全额使用，剩余部分归施工单位所有D.暂列金额由发包人掌握使用，如有余额归发包人所有50、在工程审计中，发现施工单位虚报工程量，审计人员应采取的首要措施是：A.直接扣减虚报金额并罚款B.收集固定证据，核实真实工程量，并按合同约定处理C.立即终止合同并追究刑事责任D.忽略不计，仅做记录

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。规费和税金是国家法律法规规定必须缴纳的费用，属于不可竞争性费用，单独列项计算，不包含在综合单价内。因此，D选项正确。A、B、C均为综合单价的组成部分。2.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第五十七条规定，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。这一规定旨在保障投标人的合法权益，确保资金及时回笼。A、C、D选项的时间节点均不符合法律规定。3.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当清单中无适用或类似项目，且信息价缺价时，承包人应提出综合单价，经发包人确认后执行。这是因为合同双方是发包人与承包人，价格确认属于合同价款调整的核心环节，需由发包人（或其授权代表）最终确认。监理工程师负责审核，但最终确认权在发包人。4.【参考答案】B【解析】根据《民法典》及相关司法解释，建设工程合同解除后，已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。若质量不合格且无法修复，承包人无权要求支付价款（A错）。合同解除后仍需进行已完工程量的确认和结算（C错）。因发包人原因导致合同解除的，发包人应赔偿承包人损失，包括材料损失（D错）。5.【参考答案】C【解析】FIDIC合同条件下，工程师在处理索赔时，应依据合同条款公正地处理。若索赔事件同时影响了工期和费用，工程师应分别计算并确定工期延长天数和费用补偿金额，确保承包人的合法权益得到合理补偿，同时也维护发包人的利益。仅批准一项或拒绝均不符合合同精神。6.【参考答案】B【解析】《建筑法》第六十六条明确规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。7.【参考答案】C【解析】工程量清单计价遵循“量价分离”原则，但投标人对工程量清单的报价风险自负。若承包人未在报价中列入某项费用或工程量，视为其已考虑在其他项目中或放弃该部分利益。审计时原则上不主动补充漏项，除非合同另有约定或存在重大误解/显失公平等法定情形。因此，通常不予调整，维持原报价。8.【参考答案】C【解析】公正原则要求采购程序和标准对所有供应商一视同仁，不得歧视。题干中强调保密和公平对待所有参与谈判的供应商，防止信息泄露导致的不公平竞争，体现的是公正原则。公开透明侧重于信息公开，公平竞争侧重于机会均等，诚实信用侧重于守信。9.【参考答案】C【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。此前规定为六个月，后调整为十八个月，以更好地保护承包人权益。10.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期内，承包人认真履行合同责任，到期后承包人可申请返还质保金（A正确）。质保金总额不得高于工程价款结算总额的3%（B错）。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在合同中约定（C表述不严谨，非绝对）。发包人应在收到申请后14天内核实，确认后14天内返还（D错，需先核实）。11.【参考答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。安全文明施工费属于措施项目费的重要组成部分，包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等。分部分项工程费是构成工程实体的费用；规费和税金属于不可竞争费用，单独列项。因此，选项B正确。本题考查对建设工程费用构成的准确理解，需区分实体工程费用与非实体措施费用，这是审计工作中审核造价合规性的基础知识点。12.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国招标投标法》第三十七条明确规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。这一规定旨在确保评标过程的专业性和公正性，防止招标人内部人员过度影响评标结果。在审计工作中，核查评标委员会构成是否符合法定比例，是判断招投标程序合法性的关键环节。选项C符合法律规定。13.【参考答案】B【解析】固定总价合同是指在约定范围内，合同总价固定不变。除非发生合同约定的调整情形（如设计变更、工程量增减超出约定范围、政策性调整等），否则结算时应直接依据合同约定的固定总价确定，而不按实际完成工程量重新计算。这种合同模式有利于控制投资，但要求工程量清单准确。审计时需重点审查是否存在应调整而未调整的情形，而非简单推翻总价。选项B正确体现了固定总价合同的结算原则。14.【参考答案】B【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。若由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。本题考查对缺陷责任期及质保金管理规定的掌握，是工程审计中处理保修金退还问题的依据。选项B正确。15.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，对于增加的措施项目费，应按承包人提出的措施项目方案，综合考虑单价进行调整；对于减少的措施项目费，按原措施费方案中的单价扣除。这一原则体现了公平性和合理性，既考虑了工程变更对措施投入的实际影响，又尊重了承包人的施工组织设计。审计时需重点审核承包人提出的措施方案是否合理、单价组成是否合规。选项C符合规范要求。16.【参考答案】C【解析】工程竣工决算审计主要关注财务和造价层面，包括竣工决算资料的完整性、合法性，建设成本的真实性、合规性，以及交付使用资产价值的准确性等。工程质量的现场检测数据属于工程质量验收和监理工作的范畴，虽然与决算有关联（如质量不合格可能导致扣款），但其本身不是决算审计的直接核心内容，而是通过验收报告、整改记录等间接体现。审计师通常依据已有的验收合格证明进行审计，而非亲自进行质量检测。选项C不属于决算审计的直接主要内容。17.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国民法典》第五百二十三条规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。这体现了合同的相对性原则，即合同仅在当事人之间产生法律效力，第三人并非合同当事人，不直接对债权人承担违约责任。债权人是基于与债务人的合同关系主张权利。在工程审计中，若涉及分包或第三方代付，需明确责任主体仍为总承包商或发包人，而非第三方。选项B正确。18.【参考答案】B【解析】工程签证是结算的重要依据，必须具备合法性、真实性和有效性。有效的签证通常需要施工方、监理方和业主方（或授权代表）共同签字盖章确认。仅由施工方项目经理单方面签字，未经过监理和业主确认，缺乏第三方监督，无法证明工程量或费用的真实性，极易产生舞弊风险，审计中通常不予认可或要求补充证据。选项B描述的签证程序严重缺失，存在重大审计风险。选项A、C、D均符合常规签证管理要求。19.【参考答案】A【解析】《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定了工程价款结算的审核时限。其中，工程结算价在500万元以下的，审核时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天；500万元至2000万元的，审核时间为30天；2000万元至5000万元的，审核时间为45天；5000万元以上的，审核时间为60天。这一规定旨在督促发包人及时完成结算审核，保障承包人合法权益。审计时需关注发包人是否在规定期限内完成审核，超期可能视为认可。选项A正确。20.【参考答案】B【解析】诚实信用原则是民法和合同法的基本原则，要求民事主体在从事民事活动时，应当诚实守信，以善意的方式行使权利、履行义务。施工单位虚报工程量属于典型的欺诈行为，违背了合同约定和诚实信用原则，破坏了市场交易秩序。公开透明原则侧重于程序公开，公平竞争原则侧重于市场竞争环境，效率优先原则侧重于资源分配速度。虚报工程量直接侵犯了发包人的财产权益，是对诚实信用原则的根本违背。选项B正确。21.【参考答案】C【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。安全文明施工费是典型的措施项目费。分部分项工程费是直接用于实体工程的费用；规费和税金属于不可竞争性费用，单独列项。因此，A、B、D均不属于措施项目费。安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费，旨在保障施工安全与文明生产，符合题意。22.【参考答案】C【解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。这是工程审计中判断索赔有效性的关键时间节点，必须严格把握。23.【参考答案】D【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金是单独列项计算的，不包含在综合单价内。这是工程量清单计价的核心特征，旨在实现量价分离，便于市场竞争和成本控制。审计时需重点核查综合单价的组成是否合规，有无将规费、税金混入单价。24.【参考答案】C【解析】工程竣工结算审核主要关注造价构成的合法性与准确性，包括工程量计算、定额套用、取费标准、材料价格及合同条款执行等。施工日志属于过程管理资料，虽可作为辅助证据，但不是结算审核的直接核心内容。审计重点在于数据与标准的匹配，而非过程记录的完整性。因此，C项不属于主要审核内容。25.【参考答案】A【解析】企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金及其他。住房公积金、工伤保险和生育保险属于规费，由省级政府规定。劳动保护费用于保障职工安全健康，属于企业管理费范畴。26.【参考答案】C【解析】隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成现场核实与签字确认，确保真实性和时效性。事后补签不仅违反程序，还可能导致工程量虚增或造假，审计时应严格审查签证时间与施工进度的逻辑关系。A、B、D均为规范做法，C项严重违反审计原则，无法保证数据的真实性与合法性。27.【参考答案】D【解析】工程量清单编制依据包括国家清单计价规范、设计文件、招标文件、施工现场情况及相关标准规范。企业定额是投标人自主报价的依据，而非招标人编制清单的依据。招标人应使用社会平均消耗量水平编制清单，以保证公平性。使用企业定额会导致清单标准不一，违背清单计价原则。28.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当清单中无适用或类似项目时，应由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。这体现了合同双方的协商机制，承包人基于成本和利润提出报价，发包人审核合理性后确认。此流程确保了变更计价的公平性与可操作性。29.【参考答案】C【解析】承包人管理不善导致的返工费用属于承包人自身责任，应由其自行承担，不得计入结算。材料价格波动、设计变更及法律法规变化均属于合同约定的可调因素，按合同条款进行结算调整。审计时需严格区分责任归属，剔除不合理费用，确保结算公正。30.【参考答案】B【解析】甲供材料是指由发包人（建设单位）自行采购并提供给承包人的材料。在工程结算中，甲供材料的费用应计入工程造价，但在支付总包单位工程款时，需将甲供材料的费用从结算款中扣除，以避免重复支付。这是工程审计中控制成本的关键环节，确保资金流向正确。31.【参考答案】C【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架工程费等。分部分项工程费、规费和税金均属于工程造价的其他组成部分，不属于措施项目费。因此，脚手架工程费属于措施项目费。32.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》第二十五条规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期是投标文件保持法律效力的时间段，在此期间内，投标人不得撤销或修改其投标文件。因此，起始点为提交投标文件截止之日，而非开标日或中标通知书发出日。33.【参考答案】D【解析】隐蔽工程验收是工程审计的关键环节，旨在防止事后造假或虚报工程量。审计时需综合核查：一是形式合规性，即签字盖章是否齐全，确保责任主体明确；二是逻辑一致性，验收记录的时间必须与施工日志、监理日志中的相应工序时间吻合，防止倒签；三是过程真实性，确认监理是否按规定进行了旁站监督，确保验收过程真实有效。只有三者结合，才能确保证据链完整。34.【参考答案】D【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。主要包括社会保险费（养老、失业、医疗、生育、工伤）和住房公积金。工程排污费在某些地区或时期也列入规费范畴。而危险作业意外伤害保险通常属于企业管理费或单独列支的安全文明施工费范畴，不属于法定规费。35.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》及合同通用条款，因非承包人原因（如发包人原因、不可抗力等）导致工期延误的，在延误期间出现法律变化或国家政策性调整导致工程造价增加的，由发包人承担；减少的，由发包人受益。这是为了公平分担风险，保护非违约方的利益。若因承包人原因延误，则由承包人承担不利后果。36.【参考答案】B【解析】工程变更签证是结算的重要依据，必须经过严格的审批程序。通常要求施工单位提出，经监理工程师审核工程量及事实，再报建设单位（或造价咨询单位）确认。仅有施工单位单方盖章，缺乏监理和建设单位的确认，无法证明变更的真实性和必要性，不符合合同约定的签证程序，因此在审计中通常认定为无效，不能作为结算依据。37.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，自工程通过竣工验收之日起计。质量保证金可以一次性预留，也可以分期预留。承包人在缺陷责任期内履行了维修义务，期满后发包人应按合同约定及时返还。若在工程竣工前预留，则失去了“保证金”担保缺陷修复的意义，因此D错误。核心原则是“期满返还”。38.【参考答案】D【解析】甲供材审计的核心在于“供”与“扣”。重点包括：采购价格是否合规（防止虚高）、领用数量是否真实且与理论用量匹配（防止浪费或盗用）、超耗扣款是否准确。同时，需核查施工单位是否按规定计取了甲供材的管理费或保管费。而施工单位自有材料的采购发票真伪，属于施工单位自身材料成本的审计范畴，与甲供材审计无直接关联，故不属于甲供材审计的重点。39.【参考答案】A【解析】预付款是发包人为帮助承包人解决施工前期资金周转困难而预先支付的款项。为保证资金安全，通常需要在后续的进度款支付中逐步扣回。常见的扣回方式是设定起扣点，当累计进度款达到合同价的一定比例时，开始按约定比例（如进度款的20%-30%）从每期进度款中扣回，直至扣完。竣工后一次性扣回会增加承包人后期现金流压力，不符合常规做法。40.【参考答案】C【解析】索赔费用的组成需依据合同及法律规定。对于因非承包人原因导致的工期延误，通常只补偿实际损失，如人工窝工费、机械闲置费、现场管理费等直接成本和间接成本。一般情况下，工期索赔不包含利润，因为利润是承包人通过施工获得的收益，延误并未使其丧失其他盈利机会（除非合同另有特殊约定）。但如果是工程范围变更或业主违约导致合同解除等情形，可能包含利润。在常规工期延误索赔中，利润通常不予认可。41.【参考答案】C【解析】暂估价是指在招标阶段暂时确定、最终需通过招标或询价确定的材料或专业工程。审计核心在于审查其最终定价过