通化市二道江区2026年监理工程师之合同管理考试题库附答案考试题库

通化市二道江区2026年监理工程师之合同管理考试题库附答案【考试题库单项选择题1.按照《民法典》合同编规定，下列关于合同订立形式的说法，正确的是（）A.建设工程合同可以采用口头形式B.当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式C.电子数据交换不属于书面形式的范畴D.未依法采用书面形式订立的合同一律无效答案：B解析：选项A错误，建设工程合同应当采用书面形式；选项C错误，书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式，以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式；选项D错误，法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。2.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元A.1020B.1010C.1000D.990答案：A解析：招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本题中投标人的投标报价为1020万元，因此合同价应为1020万元，评标价仅作为评标阶段的评审参考，不作为合同价依据。3.监理合同履行中，“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即（）的工作A.因委托人原因导致暂停监理业务后恢复监理业务B.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准C.非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务D.应委托人要求提出更改服务内容建议而增加的工作答案：C解析：“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。选项A未明确暂停原因，若为监理人原因则不属于额外工作；选项B、D均属于附加工作范畴。4.某建设单位与设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，建设单位按约定向设计单位支付了定金50万元。如果设计单位在规定的期限内不履行设计合同，应该返还给建设单位（）万元A.50B.80C.90D.100答案：C解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。本题中主合同标的额为200万元，定金最高额为200×20%=40万元，建设单位支付的50万元中40万元属于定金，剩余10万元属于预付款。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金，因此设计单位应返还40×2+10=90万元。5.根据《标准施工招标文件》，关于“基准日期”的说法，正确的是（）A.基准日期是指合同签订前第28天的日期B.基准日期后，因法律、法规、政策变化引起的合同价格调整，由承包人承担风险C.基准日期是划分发包人和承包人对于市场价格波动承担风险的时间界限D.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价答案：C解析：选项A错误，基准日期是指投标截止时间前第28天的日期；选项B错误，基准日期后，因法律、法规、政策变化引起的合同价格调整，由发包人承担风险；选项D错误，承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。6.某施工合同履行过程中，承包人采购的建筑材料运抵施工现场，经监理人检查检验时发现该材料质量不符合合同要求，监理人要求承包人将该材料运出施工现场重新采购，则（）A.费用由承包人承担，工期相应顺延B.费用由发包人承担，工期相应顺延C.费用由承包人承担，工期不予顺延D.费用由发包人承担，工期不予顺延答案：C解析：承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。7.按照FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）A.工程师属于业主方人员，在合同履行期间独立作出决定B.工程师作出的指示，业主方需要承担连带责任C.承包商对工程师的指示有异议的，可以直接提交仲裁D.工程师无权解除合同约定的承包商的任何义务答案：D解析：选项A错误，工程师属于业主方人员，但应在合同规定的权限范围内独立公正地作出决定；选项B错误，工程师在授权范围内向承包人发出的指示，视为已得到业主的批准，业主承担责任，并非连带责任；选项C错误，承包商对工程师的决定有异议的，应首先提交争议评审组评审，或按合同约定的争议解决程序处理，不能直接提交仲裁。8.某工程在缺陷责任期内，因设计问题出现质量缺陷，关于该缺陷的修复责任和费用承担的说法，正确的是（）A.承包人负责修复，发包人承担费用B.承包人负责修复，承包人承担费用C.发包人负责修复，发包人承担费用D.发包人负责修复，承包人承担费用答案：A解析：缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。本题中设计问题属于发包人应承担的责任，因此承包人负责修复，费用由发包人承担。9.按照《建设工程勘察合同（示范文本）》的规定，勘察人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成勘察成果质量不合格的，下列说法错误的是（）A.发包人可以要求勘察人返工B.发包人可以要求勘察人减收勘察费C.勘察人赔偿损失的范围不包括工程建设的其他损失D.造成重大损失的，勘察人还应当承担相应的赔偿责任答案：C解析：勘察人应当按照法律规定和合同约定完成勘察工作，提交的勘察成果应当符合质量要求。勘察成果质量不合格的，发包人有权请求勘察人返工、减收或者免收勘察费并赔偿损失，损失范围包括因勘察质量不合格造成的工程建设相关损失。10.某建设项目施工招标过程中，某投标人的投标报价大写金额为伍仟万元，而小写金额为5200万元，此时评标委员会正确的处理方式是（）A.以大写金额为准，直接认定投标报价为5000万元B.以小写金额为准，直接认定投标报价为5200万元C.要求投标人澄清说明，以投标人确认的金额为准D.直接否决该投标答案：A解析：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。11.根据《民法典》合同编，关于要约撤销的说法，正确的是（）A.撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约人确定了承诺期限的要约不得撤销C.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，该要约不得撤销D.要约撤销的目的是使要约不发生法律效力答案：B解析：选项A错误，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；选项C错误，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作的，要约不得撤销，两个条件需同时满足；选项D错误，要约撤销的目的是使已经生效的要约失去法律效力，要约撤回的目的是使要约不发生法律效力。12.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10个工日。对此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元A.1100B.1180C.1380D.1680答案：C解析：异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔，只能索赔工期；抢修道路用工的费用为20×40×(1+35%)=1080元；停电导致的窝工费用为2×100+10×10=300元，总索赔费用=1080+300=1380元。13.按照《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人文件的说法，正确的是（）A.承包人文件需经监理人批准后才能使用B.监理人对承包人文件的审查，免除承包人的责任C.承包人文件的内容仅包括施工组织设计和施工方案D.监理人逾期未对承包人文件提出异议的，视为已获批准答案：D解析：选项A错误，承包人文件需经监理人审核，监理人审核未提出异议的方可使用，并非必须“批准”；选项B错误，监理人对承包人文件的审查，不免除承包人根据合同约定应承担的责任；选项C错误，承包人文件包括设计文件、施工组织设计、施工方案、进度计划、专项施工方案、质量保证体系等各类由承包人编制的文件。14.某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙双方约定，将其中2台设备交付给丙，但乙一直未向丙交付该设备，则（）A.甲向丙承担违约责任B.乙向丙承担违约责任C.乙向甲承担违约责任D.丙向甲承担违约责任答案：C解析：当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。本题中甲乙是合同当事人，乙未向第三人丙履行债务，应向债权人甲承担违约责任。15.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人更换总监理工程师需要征得（）同意A.建设行政主管部门B.委托人C.承包人D.质量监督机构答案：B解析：监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师时，应提前14天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。16.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工的指示，导致土建承包人的损失，该损失应由（）A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，工期顺延D.承包人承担，工期不予顺延答案：A解析：发包人的原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。本题中暂停施工的原因是发包人另行发包的工程交叉干扰，属于发包人责任，因此损失由发包人承担，工期相应顺延。17.按照FIDIC《施工合同条件》，关于风险责任划分的说法，正确的是（）A.业主应承担所有“业主风险”的损失责任B.承包商应承担施工过程中所有不可预见的风险C.不可抗力导致的损失全部由业主承担D.基准日期后发生的法规变化导致的成本增加由承包商承担答案：A解析：选项B错误，对于一个有经验的承包商在投标阶段无法合理预见的风险，由业主承担；选项C错误，不可抗力导致的损失按照责任划分，承包商的人员、设备损失由承包商承担，工程本身的损失、业主人员损失等由业主承担；选项D错误，基准日期后发生的法规变化导致的成本增加由业主承担。18.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方已经支付货款40万元，供应方已经交付材料价值30万元，下列处理方式中，正确的是（）A.供应方返还10万元，购买方不再承担其他责任B.双方各自承担50%的责任，供应方返还20万元，购买方承担15万元材料损失，相互抵消后供应方返还5万元C.供应方返还40万元，购买方返还30万元材料，差额10万元双方平均承担D.双方各自承担对方的损失，互不返还答案：C解析：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本题中双方应先返还财产，供应方返还40万元货款，购买方返还30万元材料，10万元的差额因双方同等过错，各承担5万元，因此最终供应方返还40-5=35万元，购买方返还30万元材料，等同于差额10万元平均承担。19.根据《标准施工招标文件》，关于承包人索赔程序的说法，正确的是（）A.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.承包人必须在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书C.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知D.监理人应在收到索赔通知书后42天内，将索赔处理结果答复承包人答案：C解析：选项A错误，承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；选项B错误，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，但若索赔事件具有持续影响，该期限不适用，需提交延续索赔通知；选项D错误，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。20.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（）A.不需归还委托人，归监理人所有B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费答案：B解析：委托人应免费向监理人提供合同约定的办公用房、交通车辆、通讯设施等物质条件，监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品移交给委托人，无需支付费用。21.根据《民法典》，关于保证的说法，正确的是（）A.保证合同的当事人是保证人和债权人B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任C.事业单位法人可以作为保证人D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任答案：D解析：选项A错误，保证合同的当事人是保证人和债权人，还包括债务人作为主合同当事人；选项B错误，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任；选项C错误，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。22.某工程施工过程中，因不可抗力造成如下损失：永久工程损坏修复费用16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损坏损失6万元，停工期间应监理人要求清理和修复工程费用3万元，延误的工期要求顺延。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，承包人应获得的赔偿金额是（）万元A.16B.19C.25D.29答案：B解析：不可抗力造成的损失，由发包人和承包人分别承担：永久工程的损坏、发包人人员伤亡、停工期间应监理人要求的清理修复费用由发包人承担；承包人人员伤亡、施工机具损坏、承包人的停工损失由承包人承担。因此赔偿金额=16+3=19万元。23.按照《建设工程设计合同（示范文本）》，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责在项目施工期间向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在（），设计人的责任即告终止A.工程竣工验收合格B.工程正式移交C.工程保修期届满D.设计合同约定的服务期届满答案：A解析：设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，需负责施工阶段的配合服务，包括设计交底、设计变更、处理设计问题、参加竣工验收等，工程竣工验收合格后，设计人的合同责任即告终止，合同另有约定的除外。24.某招标项目的评标委员会成员共7人，其中招标人代表的人数最多为（）人A.1B.2C.3D.4答案：B解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本题中总人数7人，专家至少为7×2/3≈4.67，取整为5人，因此招标人代表最多为7-5=2人。25.根据《标准施工招标文件》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.7B.14C.28D.56答案：C解析：发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。26.下列合同文件中，解释顺序最优先的是（）A.中标通知书B.投标函及投标函附录C.专用合同条款D.通用合同条款答案：A解析：合同文件的优先解释顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，其他合同文件。27.按照FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，关于业主方管理的说法，正确的是（）A.业主可以自行管理工程，也可以委托业主代表管理B.业主代表的权限高于工程师的权限C.业主方无权对承包商的施工过程进行检查D.工程竣工检验不合格的，业主可以直接解除合同答案：A解析：选项B错误，EPC合同中没有工程师的角色，业主代表是业主的授权代表，不存在权限高低对比；选项C错误，业主方有权在合理时间内对承包商的施工过程进行检查，承包商应提供配合；选项D错误，竣工检验不合格的，承包商应进行整改，重新进行检验，多次检验仍不合格且影响工程主体功能的，业主才可以解除合同。28.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2024年9月1日工程通过竣工验收，但直到2024年10月15日施工企业将工程移交发包人，之后发包人一直未支付工程欠款。2025年5月1日，施工企业将发包人诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A.2024年9月1日B.2024年11月1日C.2024年10月15日D.2025年5月1日答案：B解析：利息从应付工程价款之日开始计付。当事人约定工程通过竣工验收后2个月内结清工程款，2024年9月1日通过竣工验收，因此应付款时间为2024年11月1日，利息从该日起算。29.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.招标人在中标通知书发出后5日内退还未中标人的投标保证金C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人放弃中标项目的，招标人有权没收其投标保证金，且无需返还超过投标保证金金额的损失答案：C解析：选项A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；选项B错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息；选项D错误，中标人放弃中标项目的，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。30.某工程施工中，由于发包人指令修改设计，导致承包人暂停施工1个月，承包人可索赔的费用中不包括（）A.人工窝工费B.施工机具闲置费C.材料超期储存费D.企业总部管理费答案：D解析：对于非承包商责任导致的暂时停工，可索赔人工窝工费、施工机具闲置费、材料超期储存费等，但若暂停时间较短，通常不能索赔企业总部管理费，只有工程延期时间较长，且该工程属于企业同期多个项目之一，才可能索赔总部管理费。本题中暂停施工仅1个月，且未说明企业同期项目情况，因此不包括总部管理费。多项选择题31.按照《民法典》合同编，下列属于无效合同的有（）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.违反法律、行政法规强制性规定的合同E.因重大误解订立的合同答案：BCD解析：选项A错误，一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益的才属于无效合同，否则属于可撤销合同；选项E属于可撤销合同。32.根据《标准施工招标文件》，属于发包人义务的有（）A.编制施工组织设计B.办理施工许可证C.组织设计交底D.负责施工现场的环境保护E.组织竣工验收答案：BCE解析：选项A、D属于承包人的义务。33.下列关于建设工程勘察合同履行中勘察费用支付的说法，正确的有（）A.合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金B.勘察工作外业结束后，发包人应向勘察人支付不低于60%的勘察费C.提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程勘察费用D.勘察人未按合同约定时间提交勘察成果的，每逾期1天，应减收勘察费的1%E.发包人逾期支付勘察费的，每逾期1天，应按未支付金额的千分之一支付违约金答案：ABC解析：选项D错误，勘察人逾期提交勘察成果的，每逾期1天，应减收勘察费的千分之一；选项E错误，发包人逾期支付勘察费的，每逾期1天，应按未支付金额的同期贷款市场报价利率支付违约金，合同另有约定的除外。34.按照《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人应履行的基本职责包括（）A.审查承包人的施工组织设计B.主持工程竣工验收C.检查承包人的工程质量、进度和费用支付的执行情况D.协调工程建设相关方的工作关系E.负责施工合同履行的管理答案：ACDE解析：选项B错误，监理人应参加工程竣工验收，竣工验收由发包人主持。35.根据《招标投标法》，必须进行招标的项目包括（）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的项目答案：ABC解析：选项D、E属于《必须招标的工程项目规定》的内容，施工单项合同估算价在400万元人民币以上，重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价在200万元人民币以上的必须招标。36.按照FIDIC《施工合同条件》，关于“暂列金额”的说法，正确的有（）A.暂列金额是用于支付合同签订时已经确定的项目的费用B.暂列金额可用于提供不可预见的材料、设备或服务C.暂列金额只有按照工程师的指示才能部分或全部使用D.暂列金额的使用剩余部分归承包商所有E.暂列金额包括在合同价格内答案：BCE解析：选项A错误，暂列金额是用于支付合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；选项D错误，暂列金额使用后的剩余部分归发包人所有。37.下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的有（）A.发包人原因导致的工程变更B.发包人提供的文件有缺陷导致工程返工C.异常恶劣的气候条件导致工程暂停D.发包人原因引起的暂停施工后无法按时复工E.法律变化导致的费用增加答案：ABD解析：通常来说，由于工程范围的变更、发包人提供的文件有缺陷或错误、发包人未能提供施工场地等原因导致的索赔，承包人可以列入利润。选项C只能索赔工期；选项E只能索赔费用，不能索赔利润。38.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于“发包人要求”的说法，正确的有（）A.发包人要求是合同文件的组成部分B.承包人应负责核实发包人要求的准确性C.发包人要求中出现错误导致承包人损失的，发包人应承担责任D.承包人对发包人要求的理解错误导致的损失由承包人自行承担E.发包人要求应列明工程的目的、范围、设计标准和技术要求等内容答案：ADE解析：选项B错误，承包人仅对发包人要求的错误在约定的范围内负责核实，并非全部准确性由承包人负责；选项C错误，发包人要求中的错误分为“原始数据和资料错误”等发包人应承担责任的部分，以及承包人可以核实发现的错误，若承包人未核实出明显错误导致损失的，承包人也应承担相应责任。39.按照《民法典》，下列财产可以抵押的有（）A.建筑物和其他土地附着物B.建设用地使用权C.海域使用权D.学校、幼儿园等公益目的的教育设施E.正在建造的建筑物、船舶、航空器答案：ABCE解析：选项D属于不得抵押的财产。40.关于合同履行中债权转让和债务转移的说法，正确的有（）A.债权人转让债权的，应当通知债务人B.债权人转让债权的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外C.债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意D.债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩E.当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人答案：ABCDE解析：所有选项表述均符合《民法典》合同编的规定。41.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不超过2年C.缺陷责任期内，承包人对已交付使用的工程负责日常维护工作D.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期E.缺陷责任期届满，承包人仍应对工程保修期内出现的质量缺陷承担责任答案：ABDE解析：选项C错误，缺陷责任期内，发包人对已交付使用的工程负责日常维护工作。42.下列关于设备采购合同履行的说法，正确的有（）A.卖方应按合同约定的时间、地点交付设备B.设备交付前的风险由卖方承担，交付后的风险由买方承担C.买方在检验设备时发现质量不符合约定的，只能要求卖方更换，不能要求减价D.卖方迟延交货的，应按约定支付迟延交货违约金E.买方迟延付款的，应按约定支付逾期付款违约金答案：ABDE解析：选项C错误，买方发现设备质量不符合约定的，可以要求卖方承担修理、更换、重作、减价或者退货等违约责任。43.按照《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为（）A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年E.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算答案：ABCDE解析：所有选项表述均符合《建设工程质量管理条例》的规定。44.按照《招标投标法实施条例》，下列属于投标人相互串通投标的情形有（）A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制答案：ABCD解析：选项E属于视为投标人相互串通投标的情形，不属于“属于”相互串通投标的情形。45.根据《标准施工招标文件》，下列属于不可抗力的有（）A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动B.工程所在地发生的烈度为6度的地震C.暴雨导致施工现场积水，造成工程停工3天D.政府发布的疫情管控措施导致工程全面停工E.施工过程中发生的火灾，造成工程主体结构损坏答案：AD解析：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。选项B，6度地震属于一般地震，若该地区属于地震多发区，并非不能预见，通常不属于不可抗力；选项C，暴雨积水需根据气象记录判断是否属于异常恶劣气候，通常只有达到“百年一遇”等标准才属于不可抗力；选项E，火灾若由承包人原因导致，不属于不可抗力。46.按照《建设工程设计合同（示范文本）》，设计人违约的情形包括（）A.设计人未按合同约定的期限提交设计文件B.设计人提交的设计文件不符合合同约定的质量要求C.设计人未经发包人同意擅自分包设计任务D.发包人未按合同约定支付设计费，设计人暂停设计工作E.设计人对设计文件进行交底时，拒绝回答承包人提出的设计疑问答案：ABCE解析：选项D属于设计人行使先履行抗辩权，不属于违约。47.关于仲裁和诉讼的区别，下列说法正确的有（）A.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制B.仲裁以不公开审理为原则，诉讼以公开审理为原则C.仲裁机构之间无隶属关系，法院之间有上下级隶属关系D.仲裁必须由双方当事人自愿达成仲裁协议才能启动，诉讼无需双方同意即可启动E.仲裁裁决和法院判决都具有强制执行力，当事人都可以向作出裁决的仲裁机构申请强制执行答案：ABCD解析：选项E错误，仲裁裁决的强制执行应当向被执行人住所地或者被执行人财产所在地的人民法院申请，不得向仲裁机构申请。48.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，委托人违约的情形包括（）A.委托人未按合同约定支付监理报酬B.委托人原因造成监理工作暂停C.委托人不履行合同约定的其他义务D.监理人完成的监理工作质量不符合合同约定E.委托人无法履行合同导致合同解除答案：ABCE解析：选项D属于监理人违约的情形。49.按照FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应承担的风险包括（）A.设计风险B.施工风险C.业主提供的现场数据错误的风险D.不可预见的物质条件风险E.工程竣工后运营阶段的风险答案：ABD解析：选项C错误，EPC合同中业主对其提供的现场数据的准确性负责，承包商不承担该部分风险；选项E错误，运营阶段的风险由业主承担，除非合同约定承包商承担运营责任。50.下列关于合同解除的说法，正确的有（）A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方可以解除合同D.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失E.合同解除后，合同中的结算和清理条款也随之失效答案：ABCD解析：选项E错误，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。案例分析题（一）背景材料：某建设单位新建工业厂房项目，采用公开招标方式选择施工单位，委托甲监理公司承担施工监理任务。招标过程中及合同履行过程中发生如下事件：事件1：招标文件规定，投标截止时间为2025年3月15日上午10点。A投标人于2025年3月14日提交投标文件，3月15日上午9点30分又提交了一份补充文件，对原投标报价进行了下调。招标人认为A投标人提交两份投标文件属于无效投标，拒收了补充文件。事件2：经评标委员会评审，确定B施工单位为中标人，中标价为8200万元。双方于2025年4月10日签订了施工合同，合同约定工期为18个月，预付款为合同价的15%，开工时间为2025年5月1日。2025年4月20日，建设单位要求B施工单位降低合同价100万元，否则不支付预付款，B施工单位为了承接项目被迫同意，双方另行签订了一份合同价为8100万元的协议。事件3：施工过程中，由于建设单位提供的设计图纸存在错误，导致B施工单位停工10天，人员窝工200个工日，施工机械闲置15个台班。B施工单位在规定时间内向监理人提交了索赔意向通知书及索赔资料，要求工期顺延10天，费用赔偿12万元（人工窝工费按200元/工日计算，机械闲置费按4000元/台班计算）。事件4：工程施工至第10个月时，当地发生地震，造成已完工程部分损坏，修复费用120万元，B施工单位的施工设备损坏损失20万元，建设单位和B施工单位各有3人受伤，医药费分别为15万元和10万元，工程停工15天。B施工单位向建设单位提出索赔，要求建设单位承担上述全部损失165万元，并顺延工期15天。问题：1.事件1中招标人的做法是否正确？说明理由。2.事件2中建设单位和B施工单位另行签订的协议是否有效？双方结算时应以哪个合同价为准？说明理由。3.事件3中监理人是否应批准B施工单位的索赔要求？说明理由，应批准的索赔金额和工期分别是多少？（人工窝工补贴标准为80元/工日，机械闲置费按台班单价的60%计算，机械台班单价为4000元/台班）4.事件4中B施工单位的索赔要求是否合理？说明理由，建设单位应承担的损失和工期分别是多少？参考答案：1.招标人的做法不正确。理由：投标人在投标截止时间前，可以修改、补充或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。A投标人在投标截止时间前提交的补充文件属于有效文件，招标人不得拒收。2.另行签订的协议无效，结算时应以8200万元的中标合同价为准。理由：招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。建设单位要求降低合同价属于背离中标合同实质性内容的行为，因此另行签订的协议无效，双方结算应以中标合同为准。3.监理人应批准B施工单位的索赔要求。理由：设计图纸错误属于建设单位应承担的责任，由此导致的费用增加和工期延误应由建设单位承担。应批准的费用索赔金额：人工窝工费=200×80=16000元，机械闲置费=15×4000×60%=36000元，合计16000+36000=52000元。应批准的工期索赔为10天。4.B施工单位的索赔要求不合理。理由：地震属于不可抗力，不可抗力导致的损失应按照责任划分分别承担：永久工程的损坏修复费用、建设单位人员医药费由建设单位承担；施工单位的设备损坏、施工单位人员医药费由施工单位承担，工期予以顺延。建设单位应承担的损失=120+15=135万元，应批准顺延工期15天。（二）背景材料：某建设单位和乙监理公司签订了监理合同，约定监理服务范围包括工程设计阶段、施工阶段和保修阶段的监理服务，监理酬金为300万元，合同履行过程中发生如下事件：事件1：监理合同签订后，建设单位要求乙监理公司完成工程概预算编制工作，额外支付费用10万元。乙监理公司同意，双方签订了补充协议。事件2：设计阶段，监理人发现设计单位提交的初步设计文件中消防设计不符合国家规范要求，向建设单位提出了修改意见。设计单位认为监理人无权干预设计工作，拒绝修改。事件3：施工阶段，总监理工程师发现施工单位未经批准擅自将主体结构的劳务作业分包给某劳务公司，立即向施工单位签发了暂停施工令，要求施工单位整改。施工单位认为劳务分包无需经过监理人同意，拒绝整改。事件4：工程竣工验收合格后，监理人按约定完成了全部监理工作，但建设单位以工程尚未进入保修阶段为由，拒绝支付剩余20%的监理酬金。问题：1.事件1中双方签订的补充协议是否有效？说明理由。2.事件2中设计单位的说法是否正确？说明监理人在设计阶段的工作内容有哪些？3.事件3中总监理工程师的做法是否正确？施工单位的说法是否正确？分别说明理由。4.事件4中建设单位的做法是否正确？说明监理酬金的支付应符合哪些规定？参考答案：1.补充协议有效。理由：建设单位和监理人可以通过协商一致增加监理服务范围，额外支付相应的监理酬金，补充协议与原监理合同具有同等法律效力。2.设计单位的说法不正确。理由：监理人受建设单位委托，在设计阶段可以对设计文件提出优化建议，对不符合规范要求或合同约定的设计内容，有权要求设计单位修改，设计单位应当配合。监理人在设计阶段的工作内容包括：①协助建设单位编制设计要求文件；②配合设计单位开展技术经济分析，参与设计方案的比选；③审核设计进度计划，监督设计单位按计划完成设计工作；④审核设计文件的质量，包括是否符合国家规范、强制性标准、建设单位的要求等；⑤协调设计单位与其他相关单位的工作关系；⑥审核设计概算和施工图预算。3.总监理工程师的做法正确。理由：施工单位进行分包的，应事先将分包单位的资质等资料报送监理人审核，经监理人批准后方可分包。施工单位擅自分包的，总监理工程师有权签发暂停施工令要求整改。施工单位的说法不正确。理由：劳务分包虽然属于施工单位的劳务作业安排，但仍需将劳务分包单位的资质等资料报监理人审