2026年二建《法规》真题试卷及答案

2026年二建《法规》真题试卷及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在某建设工程施工合同纠纷中，建设单位与施工单位对工程款支付发生争议。根据《民法典》及相关规定，下列关于合同履行中履行地点不明确的规定，正确的是（）。A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行C.交付不动产的，在履行义务一方所在地履行D.交付建筑材料的，在履行义务一方所在地履行2.某施工企业A由于资质等级不够，借用具有一级资质的施工企业B的名义承揽了一项大型住宅工程。该工程竣工验收合格后，建设单位拖欠工程款。对于工程价款的支付，下列说法正确的是（）。A.建设单位只应向企业B支付工程款B.建设单位可以拒绝支付工程款C.企业A有权向建设单位主张工程款D.企业B有权向建设单位主张工程款，但企业A无权主张3.根据《民法典》，下列关于格式条款的说法，错误的是（）。A.提供格式条款一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释，但格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款4.某施工单位项目经理王某在管理过程中，因强令违章指挥导致发生重大安全事故，情节特别严重。根据《刑法》规定，王某的刑事责任可能被判处（）。A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以上有期徒刑D.5年以下有期徒刑或者拘役5.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证6.某建设单位与施工单位于2026年3月1日签订了建设工程施工合同，合同约定开工日期为2026年4月1日。因征地拆迁未完成，建设单位于2026年4月10日才发出开工令。施工单位实际进场日期为2026年4月15日。根据《民法典》，该工程的工期应当自（）起算。A.2026年3月1日B.2026年4月1日C.2026年4月10日D.2026年4月15日7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，下列说法正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年8.某施工总承包单位依法将部分工程分包给具有相应资质的劳务分包企业。关于分包行为的说法，正确的是（）。A.劳务分包企业可以将其承包的劳务作业再分包给其他劳务队伍B.施工总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给其他单位C.施工总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.劳务分包企业对分包工程的质量自行负责，总承包单位不承担责任9.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.10日C.15日D.20日10.某评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，技术经济专家4人。下列关于该评标委员会组成的说法，正确的是（）。A.招标人代表人数符合规定，专家人数不足B.评标委员会人数不足，应为7人以上C.专家中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的五分之三D.该评标委员会组成符合规定11.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.512.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定由供应商向施工单位交付一批钢筋。由于市场价格大幅上涨，供应商在交付期限届满前明确表示将不履行合同。供应商的行为属于（）。A.明示毁约B.默示毁约C.迟延履行D.预期违约13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门给予（）处分。A.罚款B.撤职C.降职D.开除14.某施工现场发生了一起生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失约2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故15.施工单位应当对施工现场的入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合（）。A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.国家标准16.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）安全生产管理人员。A.专职B.兼职C.专职或兼职D.专职为主，兼职为辅17.某建设单位由于资金周转困难，未按照合同约定及时支付工程进度款，导致施工单位停工。根据《民法典》，施工单位有权（）。A.解除合同B.撤回投标C.终止合同D.撤销合同18.根据《劳动合同法》，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过（）。A.半个月B.一个月C.二个月D.三个月19.劳动者提前（）日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.3020.某施工企业职工王某在下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害。根据《工伤保险条例》，下列关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.应当认定为工伤B.视同工伤C.不能认定为工伤D.由用人单位决定是否认定为工伤21.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.申请登记C.登记机构受理D.登记22.甲建筑公司向乙银行借款100万元，以其在建的某建设工程作为抵押物。该抵押权（）。A.自抵押合同生效时设立B.自登记时设立C.自工程竣工时设立D.自借款发放时设立23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议解决的说法，正确的是（）。A.发生争议后，当事人必须首先协商解决B.发生争议后，当事人可以直接向人民法院起诉C.调解达成协议后，当事人必须履行D.仲裁裁决作出后，当事人不服可以再向人民法院起诉24.某建设单位与设计单位签订了设计合同，约定设计费为100万元。由于设计原因导致工程返工，造成建设单位直接经济损失50万元。根据《民法典》，设计单位应当承担的违约责任形式不包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.恢复原状25.根据《民法典》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款26.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，其行为可能构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪27.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时设计、同时验收、同时投产使用D.同时立项、同时施工、同时验收28.在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。A.3B.7C.15D.3029.根据《固体废物污染环境防治法》，收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取（）措施，防止固体废物对环境的污染。A.防扬散、防流失、防渗漏B.防扬散、防流失、防泄漏C.防扬散、防雨淋、防渗漏D.防扬散、防雨淋、防泄漏30.某施工单位夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，限制时间是（）。A.晚22点到晨6点B.晚22点到晨7点C.晚23点到晨6点D.晚23点到晨7点31.根据《民法典》，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内（）。A.无偿修理B.有偿修理C.返工D.支付违约金32.某大型基础设施项目依法必须进行招标。根据《招标投标法实施条例》，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.三分之一B.二分之一C.三分之二D.四分之三33.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。关于异议提出时间的说法，正确的是（）。A.对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出B.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出C.对开标有异议的，应当在开标现场提出D.对评标结果有异议的，应当在公示期内提出34.根据《民法典》，受托人需要转委托处理委托事务的，应当（）。A.事先取得委托人的同意B.事后取得委托人的追认C.通知委托人即可D.自行决定35.某施工企业租赁了一台设备，租赁期限为6个月。关于该租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式B.未采用书面形式的，视为不定期租赁C.租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效D.租赁期间内，因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金36.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理（）。A.工程质量监督手续B.施工许可证C.安全生产许可证D.招标备案手续37.根据《建设工程质量管理条例》，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，（）。A.不得施工B.经监理单位同意后可以施工C.经建设单位负责人同意后可以施工D.可以施工，但需在工程竣工验收前补办手续38.某施工单位将其承包的工程中的部分非主体工程分包给具有相应资质的丙公司。在施工过程中，丙公司因管理不善导致工程出现质量问题。对于该质量问题，下列说法正确的是（）。A.建设单位只能要求施工单位承担责任B.建设单位只能要求丙公司承担责任C.建设单位可以要求施工单位和丙公司承担连带责任D.施工单位承担责任后，可以向丙公司追偿39.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向（）进行安全使用说明。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.安全生产监督管理部门40.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，验收合格后方可使用。使用的承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）组织验收。A.施工总承包单位B.出租单位C.安装单位D.监理单位41.某施工企业于2026年1月1日向银行借款100万元，年利率为5%，借款期限为1年。该企业于2026年12月31日归还本息。根据《民法典》，该借款利息的计算公式为（）。A.100B.100C.100D.10042.根据《民法典》，下列关于保证的说法，正确的是（）。A.保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任D.连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权43.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，建设单位支付工程款。工程竣工后，施工单位向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位以资金紧张为由拖延验收。根据《民法典》，下列说法正确的是（）。A.视为验收合格B.建设单位应当支付工程款C.施工单位可以自行组织验收D.施工单位可以解除合同44.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（）。A.不得交付使用B.可以交付使用，但需补办验收手续C.经建设单位负责人批准后可以交付使用D.经监理单位同意后可以交付使用45.某建设单位与施工单位在合同中约定了仲裁条款。后双方发生争议，建设单位向人民法院提起诉讼，施工单位在首次开庭前未提出异议。人民法院应当（）。A.受理B.驳回起诉C.移送仲裁委员会D.终止审理46.根据《仲裁法》，仲裁委员会应当从当事人各自预交的仲裁费中抵销（）。A.仲裁员报酬B.仲裁委员会办案费用C.鉴定费用D.保全费用47.根据《民事诉讼法》，下列关于证据的说法，错误的是（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集C.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证D.未经质证的证据，人民法院可以作为认定事实的根据48.根据《民事诉讼法》，因不动产纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.不动产所在地D.合同签订地49.某施工企业因拖欠农民工工资被投诉。根据《保障农民工工资支付条例》，建设单位未按约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，由建设单位以未拨付的工程款为限（）。A.偿付被拖欠的农民工工资B.处以罚款C.责令停工整顿D.吊销资质证书50.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设（），专项用于支付该工程建设项目农民工工资。A.工资保证金账户B.农民工工资专用账户C.预付款账户D.履约保证金账户51.某建设单位在工程竣工验收后，未按规定向城市建设档案管理机构移交建设工程档案。根据《城市建设档案管理规定》，建设行政主管部门可以对建设单位处以（）的罚款。A.1万元以上10万元以下B.5万元以上10万元以下C.1万元以上5万元以下D.10万元以上52.根据《消防法》，建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法，由（）规定。A.国务院应急管理部门B.国务院住房和城乡建设主管部门C.国务院公安部门D.省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门53.某施工现场发生火灾，造成2人死亡，5人重伤，直接经济损失800万元。根据《消防法》，该火灾事故属于（）。A.一般火灾B.较大火灾C.重大火灾D.特别重大火灾54.根据《民法典》，下列关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权仅包括著作权、专利权和商标权B.知识产权具有专有性、地域性和时间性C.知识产权的保护期限都是50年D.知识产权不受地域限制55.某施工单位研发了一种新型施工工艺，并于2026年2月1日向国家知识产权局提出了发明专利申请。该专利申请的公布时间是（）。A.申请之日起18个月内B.申请之日起12个月内C.实质审查通过后D.授权公告后56.根据《商标法》，注册商标的有效期为（）年，自核准注册之日起计算。A.5B.10C.15D.2057.某建设单位委托招标代理机构办理招标事宜。根据《招标投标法》，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。下列关于招标代理机构的说法，正确的是（）。A.招标代理机构可以转让招标代理业务B.招标代理机构可以接受同一招标项目的投标咨询服务C.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系D.招标代理机构可以由投标人指定58.根据《民法典》，不当得利是指没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求得利人（）。A.返还取得的利益B.返还本金C.支付利息D.赔偿损失59.某施工企业在施工中发现地下文物，应当立即停止施工并保护现场，同时报告（）。A.建设单位B.监理单位C.文物行政部门D.公安机关60.根据《民法典》，因紧急避险造成损害的，由（）承担民事责任。A.避险人B.引起险情发生的人C.受害人D.避险人和引起险情发生的人二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有名称、组织机构、住所C.有必要的财产或者经费D.能够独立承担民事责任E.有法定代表人62.根据《民法典》，下列关于代理的说法，正确的有（）。A.代理包括委托代理和法定代理B.代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力C.代理人和被代理人应当承担连带责任D.代理行为包括民事法律行为E.代理行为包括事实行为63.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料64.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，下列说法正确的有（）。A.招标人不得改变中标结果B.中标人不得放弃中标项目C.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同D.招标人不得向中标人提出背离合同实质性内容的其他要求E.中标人可以按照合同约定将中标项目部分分包给他人65.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，应当承担的法律责任包括（）。A.责令改正B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.构成犯罪的，依法追究刑事责任66.根据《安全生产法》，生产经营单位从业人员在安全生产方面的权利包括（）。A.知情权和建议权B.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥、强令冒险作业权C.紧急撤离权D.请求赔偿权E.获得劳动防护用品的权利67.根据《劳动合同法》，下列关于劳动合同解除的说法，正确的有（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，劳动者可以解除劳动合同D.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同E.劳动者被依法追究刑事责任的，用人单位可以解除劳动合同68.根据《民法典》，下列关于合同权利义务终止的说法，正确的有（）。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人69.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人E.施工单位项目负责人70.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.发包人提出的设计变更，应提前14天向承包人发出变更通知B.承包人提出的合理化建议，经发包人同意后可以变更C.变更导致工程量增加的，承包人可以要求延长工期D.变更导致工程量减少的，发包人可以要求缩短工期E.变更导致价款变化的，双方应协商确定71.根据《民法典》，下列关于违约责任的承担方式，正确的有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.赔偿损失E.定金罚则72.根据《民事诉讼法》，下列关于送达的说法，正确的有（）。A.直接送达B.留置送达C.电子送达D.委托送达E.公告送达73.根据《仲裁法》，仲裁协议应当具有的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁地点E.仲裁规则74.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书75.根据《环境保护法》，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。下列属于“三同时”制度内容的有（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投产使用D.同时验收E.同时立项76.根据《民法典》，下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.承包人可以与发包人协议将该工程折价B.承包人可以申请人民法院将该工程依法拍卖C.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人E.建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算77.根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当履行的义务包括（）。A.与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同B.按月支付劳动报酬C.在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者E.不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者78.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.意外伤害保险费由施工单位支付C.意外伤害保险实行实名制D.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止E.保险期限自建设工程开工之日起至缺陷责任期满止79.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制80.根据《民法典》，下列关于侵权责任的免责和减轻责任情形，正确的有（）。A.被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任B.损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任C.损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任D.因不可抗力造成他人损害的，不承担责任E.正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的责任三、答案及解析1.A【解析】本题考查合同履行地点不明确时的履行规则。根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第五百一十一条第三项规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。故A正确，B错误；C错误，交付不动产的应在不动产所在地履行；D错误，交付建筑材料的属于“其他标的”，应在履行义务一方（即出卖人）所在地履行。2.D【解析】本题考查借用资质（挂靠）的法律责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。同时，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同无效。但是，建设工程经验收合格的，实际施工人（企业A）有权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。同时，被挂靠人（企业B）作为合同名义方，也有权主张权利，且双方对发包人承担连带责任。但本题问的是“有权主张”，通常解释中实际施工人可以直接向发包人主张，但选项中只有D描述了被挂靠人的权利且符合连带责任逻辑。在挂靠关系中，实际施工人可向发包人主张，但若选项中没有实际施工人主张的选项，需选择符合法理的。更准确地说，实际施工人有权主张，被挂靠人也有权主张。选项C说企业A有权主张是正确的，但选项D说企业B有权主张也是正确的。若为单选，通常考察名义上的合同相对性，但司法解释突破了这一点。根据2026年考试趋势，更倾向于保护实际施工人利益，但本题选项C和D在特定语境下都可能被视为“正确”。但根据《民法典》及相关解释，实际施工人（借用方）有权向发包人主张工程款，被挂靠人（出借方）作为名义承包人当然也有权主张。但若题目隐含考察“谁可以突破合同相对性”，则选C。若考察“名义上的权利人”，则选D。鉴于题目问“对于工程价款的支付”，且D选项强调了B的名义地位，而C选项A虽是实际施工人但合同无效，通常A作为原告起诉发包人需特殊规定。但在历年真题中，常考实际施工人可以直接起诉发包人。此处若严格按题意，C和D在法律上都有依据，但C是司法解释赋予的特殊权利，D是合同名义权利。若为单选，优先选最直接体现挂靠后果的。更正：根据《解释》第四十三条，实际施工人（A）可以转包人、违法分包人（B）为被告起诉，也可以同时起诉发包人。本题中，A和B对发包人承担连带责任，故B也有权主张。但若必须选一个，通常考察实际施工人的诉权。然而，D选项描述更符合“名义承包人”的权利外观。注：若题目问“谁应当向建设单位承担责任”，则是A和B连带。本题问“有权主张”，C和D在法理上都成立，但C是司法解释重点。（注：此题在历年真题中类似情况通常选C，但D在法理上无错，若为多选则CD，单选优先C）。根据标准题库逻辑，此处应选C，强调实际施工人的直接诉权。3.D【解析】本题考查格式条款。根据《民法典》第四百九十八条，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。故D错误，应当采用非格式条款。A、B、C均正确。4.C【解析】本题考查重大责任事故罪的量刑。根据《刑法》第一百三十四条，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。本题中王某“强令违章指挥”，属于强令他人违章冒险作业，且“情节特别严重”，应处5年以上有期徒刑。故C正确。5.C【解析】本题考查施工许可证的领取。根据《建筑法》第七条，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。故C正确。A、B属于规划许可证，由规划部门颁发；D由住建部门或安监部门颁发，但不是开工前提的施工许可证。6.C【解析】本题考查开工日期的认定。根据《民法典》第七百九十条，当事人对开工日期有约定的，从其约定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第八条，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。本题中，因征地拆迁未完成（发包人原因），不具备开工条件，故应以开工条件具备的时间（即发包人发出开工令且条件具备时）为准。题目中4月10日发出开工令，虽此时拆迁可能刚完，视为条件具备。实际进场4月15日是因承包人组织原因。故应以4月10日为准。故C正确。7.A【解析】本题考查建设工程的最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。故A正确，B错（5年），C错（2个），D错（2年）。8.C【解析】本题考查工程分包。根据《建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。故A错误，劳务分包不能再分包；B错误，主体结构不得分包；C正确，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；D错误，总承包单位需承担连带责任。9.D【解析】本题考查招标投标的时间要求。根据《招标投标法》第二十四条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。故D正确。10.D【解析】本题考查评标委员会的组成。根据《招标投标法》第三十七条，评标委员会由招标人依法组建，由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本题中委员会共5人，专家4人，占比80%（4/11.D【解析】本题考查提存物的领取期限。根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。故D正确。12.D【解析】本题考查预期违约。根据《民法典》第五百七十八条，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。这种在履行期限届满前，明确表示不履行合同义务的行为，称为明示毁约，属于预期违约的一种。故D正确。A虽也是描述，但法律术语为预期违约。13.B【解析】本题考查主要负责人的安全生产责任。根据《安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门给予撤职处分，并处以罚款...。故B正确。14.B【解析】本题考查生产安全事故的等级划分。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本题中3人死亡，10人重伤，符合较大事故标准。故B正确。15.D【解析】本题考查安全警示标志。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。故D正确。16.A【解析】本题考查安全生产管理机构的设置。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。故A正确。17.A【解析】本题考查合同解除。根据《民法典》第八百零六条，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，根据第五百六十三条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。故A正确，施工单位有权解除合同。18.B【解析】本题考查试用期期限。根据《劳动合同法》第十九条，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。故B正确。19.D【解析】本题考查劳动者解除劳动合同。根据《劳动合同法》第三十七条，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。故D正确。20.A【解析】本题考查工伤认定。根据《工伤保险条例》第十四条，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：...（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的...。故A正确。21.D【解析】本题考查建设用地使用权的设立。根据《民法典》第三百四十九条，建设用地使用权自登记时设立。故D正确。22.B【解析】本题考查在建工程抵押。根据《民法典》第四百条，以建设用地使用权、建筑物等抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。故B正确。23.B【解析】本题考查争议解决。根据《民法典》及相关示范文本，发生争议后，当事人可以和解、调解、仲裁或诉讼。A错误，不是必须先协商；B正确，可以直接起诉（除非有仲裁协议）；C错误，调解协议具有法律约束力，需申请司法确认才具有强制执行力；D错误，仲裁一裁终局，不得再诉。24.D【解析】本题考查违约责任。设计合同中，因设计原因造成质量问题的，设计单位应承担继续履行、采取补救措施（如修改设计）、赔偿损失（支付违约金或赔偿金）等责任。恢复原状通常是侵权责任或针对实物的责任，设计成果是智力成果，无法“恢复原状”，只能修改或重做。故D不属于。25.C【解析】本题考查违约金与定金的适用。根据《民法典》第五百八十八条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。故C正确。26.C【解析】本题考查工程重大安全事故罪。根据《刑法》第一百三十七条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。此罪名为工程重大安全事故罪。故C正确。A是责任事故罪（由于违章），B是劳动安全事故罪（由于设施缺陷）。27.A【解析】本题考查“三同时”制度。根据《环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故A正确。28.C【解析】本题考查夜间施工噪声申报。根据《环境噪声污染防治法》第二十九条，在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故C正确。29.A【解析】本题考查固体废物污染防治措施。根据《固体废物污染环境防治法》第二十条，收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。故A正确。30.A【解析】本题考查夜间施工噪声限制时间。根据《环境噪声污染防治法》第三十条，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。通常“夜间”是指晚22点至晨6点。故A正确。31.A【解析】本题考查施工人的质量责任。根据《民法典》第七百九十九条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。故A正确。32.C【解析】本题考查评标委员会专家比例。根据《招标投标法》第三十七条，评标委员会...其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。故C正确。33.D【解析】本题考查招标投标异议提出时间。根据《招标投标法实施条例》，对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出（A正确）；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出（B正确）；对开标有异议的，应当在开标现场提出（C正确）；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出（即公示期内，D正确）。本题要求选正确的，A、B、C、D均符合条例规定。注：若为单选，通常考察最易混淆的公示期异议，此处按多选逻辑全选，但题目设为单选，可能存在题干陷阱。仔细核对条例：第五十四条投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的，行政监督部门不予受理。具体时间：资格预审文件-提交截止2日前；招标文件-投标截止10日前；开标-开标现场；评标结果-公示期内。故D描述最标准。34.A【解析】本题考查转委托。根据《民法典》第一百六十九条，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。故A正确。35.D【解析】本题考查租赁合同。根据《民法典》第七百零七条，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。故A、B错误；第七百三十四条，租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。故C错误（变为不定期）；第七百一十三条，租赁物需要维修的，承租人可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。故D正确。36.A【解析】本题考查质量监督手续。根据《建设工程质量管理条例》第十三条，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故A正确。37.A【解析】本题考查涉及主体结构的装修工程。根据《建设工程质量管理条例》第十五条，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。故A正确。38.C【解析】本题考查分包单位的质量责任。根据《建筑法》第二十九条，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。故C正确。A、B错误，因为连带责任意味着建设单位可以向任何一方主张全部责任；D正确，但C更直接描述了对外责任。本题选C。39.B【解析】本题考查起重机械验收。根据《建设工程安全生产管理条例》第十七条，...安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明。故B正确。40.A【解析】本题考查租赁设备验收。根据《建设工程安全生产管理条例》第十八条，...使用的承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。故A正确（通常由总承包单位组织）。41.B【解析】本题考查借款利息计算。题目为单利计算（通常借款合同未约定视为无息，但此处约定年利率）。公式为：本金×利率×期限。即100×42.C【解析】本题考查保证方式。根据《民法典》第六百八十六条，保证方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。故A错误（旧法是连带，新民法典改为一般），B错误；第六百八十七条，一般保证的保证人...享有先诉抗辩权。故C正确；D错误，连带责任保证人不享有先诉抗辩权。43.B【解析】本题考查擅自使用与验收。根据《民法典》第七百九十九条，...建设工程竣工后，发包人应当根据...及时进行验收。发包人未经验收擅自使用的，视为验收合格。但本题中是“拖延验收”，而非“擅自使用”。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。本题中并未擅自使用。但根据《解释》第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的...承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。一旦视为竣工，发包人应支付工程款。故B正确。44.A【解析】本题考查工程竣工验收与交付。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。故A正确。45.A【解析】本题考查仲裁协议的效力。根据《仲裁法》第二十六条，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。故A正确。46.B【解析】本题考查仲裁费用。根据《仲裁法》，仲裁委员会收取仲裁费，用于仲裁委员会的办案开支。仲裁费原则上由败诉方承担。题目问的是抵销什么，通常指办案成本。故B合理。47.D【解析】本题考查证据规则。根据《民事诉讼法》第六十八条，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。未经质证的证据，不得作为认定案件事实的根据。故D错误。48.C【解析】本题考查专属管辖。根据《民事诉讼法》第三十四条，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖...。故C正确。49.A【解析】本题考查建设单位拖欠工程款导致农民工工资拖欠的责任。根据《保障农民工工资支付条例》第二十九条，建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，由建设单位以未拨付的工程款为限额垫付被拖欠的农民工工资。故A正确。50.B【解析】本题考查农民工工资专用账户。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六条，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。故B正确。51.A【解析】本题考查未移交城建档案的罚款。根据《城市建设档案管理规定》第十九条，...逾期未移交的，由建设行政主管部门处以1万元以上10万元以下的罚款。故A正确。52.B【解析】本题考查消防设计审查验收办法。根据《消防法》第十四条，建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院住房和城乡建设主管部门规定。故B正确。53.B【解析】本题考查火灾等级划分。根据《火灾事故调查规定》，较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。本题2人死亡，5人重伤，800万损失，未达到较大标准（3人死或10人伤或1000万损失），故属于一般火灾。A正确。注：原题选项B为较大，A为一般。根据数据，选A。54.B【解析】本题考查知识产权特征。知识产权具有专有性、地域性和时间性。故B正确。A错误，还包括商业秘密等；C错误，期限不一；D错误，受地域限制。55.A【解析】本题考查发明专利申请公布时间。根据《专利法》第三十四条，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。故A正确。56.B【解析】本题考查注册商标有效期。根据《商标法》第三十九条，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。故B正确。57.C【解析】本题考查招标代理机构。根据《招标投标法》第十五条，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。招标代理机构不得转让招标代理业务，不得从事同一招标项目的投标代理咨询业务，与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。故C正确，A、B错误；D错误，由招标人委托。58.A【解析】本题考查不当得利。根据《民法典》第九百八十五条，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。故A正确。59.C【解析】本题考查施工中发现文物的报告。根据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。故C正确。60.B【解析】本题考查紧急避险的责任。根据《民法典》第一百八十二条，因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。故B正确。61.ABCD【解析】本题考查法人条件。根据《民法典》第五十八条，法人应当依法成立；有名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任。故A、B、C、D正确。E项法定代表人不是法人成立的必备条件，法人成立后必须有，但设立条件中未明确列为此项。62.ABD【解析】本题考查代理。根据《民法典》第一百六十三条，代理包括委托代理和法定代理。第一百六十二条，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理行为主要是民事法律行为。事实行为（如侵权、创作作品）不适用代理。故A、B、D正确，C错误（无依据），E错误。63.ABDE【解析】本题考查施工许可证领取条件。根据《建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。E项“有满足施工需要的资金安排”是资金落实的体现。故A、B、C、D、E均符合。注：旧法是资金落实，新条例表述为资金安排。64.ABDE【解析】本题考查中标通知书效力。根据《招标投标法》第四十五条、第四十六条，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书...中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期等背离合同实质性内容的要求。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。故A、B、D、E正确。C项错误，应为30日内。65.ACDE【解析】本题考查施工单位偷工减料的法律责任。根据《建设工程质量管理条例》第六十四条，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。故A、C、D正确。B项罚款比例正确，但属于具体责任，本题全选。E项构成犯罪的，依法追究刑事责任，也属于法律责任。故A、B、C、D、E均正确。66.ABCDE【解析】本题考查从业人员权利。根据《安全生产法》第五十二条至五十七条，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施（知情权）；有权对本单位的安全生产工作提出建议（建议权）；有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告（批