浙江2026年造价工程师《建设工程计价》模拟试题及答案

浙江2026年造价工程师《建设工程计价》模拟试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据我国现行建设项目构成，下列费用项目中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设用地费C.基本预备费D.工程排污费2.关于国际贸易中的价格术语，下列说法正确的是（）。A.FOB（离岸价）意味着卖方负责将货物装上船，并承担运费和保险费B.CIF（到岸价）意味着买方负责支付运费和保险费C.CFR（成本加运费）意味着卖方负责支付运费，但保险费由买方承担D.FOB、CIF、CFR的风险转移点均为货物越过装运港船舷3.某进口设备，离岸价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为55万美元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，美元汇率为1:7.0。则该设备的进口环节增值税额为（）万元人民币。A.77.00B.84.70C.85.80D.93.154.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于规费的是（）。A.工程排污费B.劳动保险费C.财产保险费D.工会经费5.在建筑安装工程费用的计算中，安全文明施工费的计算基数通常是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额机械费D.分部分项工程费6.某施工企业承建某工程，已知该工程的分部分项工程费为1200万元，措施项目费为100万元，其他项目费为50万元，规费费率为10%（以人工费为基数），增值税率为9%。已知人工费占分部分项工程费及措施项目费之和的15%。则该工程的含税造价为（）万元。A.1485.00B.1498.50C.1514.00D.1618.857.下列定额中，属于企业定额性质的是（）。A.概算指标B.预算定额C.施工定额D.概算定额8.在工人工作时间消耗的分类中，由于材料供应不及时造成的工人停工时间属于（）。A.必需消耗的时间B.损失时间C.有效工作时间D.休息时间9.确定材料消耗量的基本方法中，主要用于编制材料净用量定额的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法10.某施工机械台班产量为4m³，机械正常利用系数为0.8，施工小组人数为2人，人工日工资为120元。则该机械的台班人工费为（）元。A.240B.300C.960D.120011.关于预算定额中的人工工日消耗量，下列计算公式正确的是（）。A.人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工B.人工工日消耗量=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×(1+人工幅度差系数)C.人工工日消耗量=基本用工+(辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数D.人工工日消耗量=基本用工×(1+人工幅度差系数)12.工程造价信息分类中，按管理组织的层次来分，可分为（）。A.宏观造价信息和微观造价信息B.系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息C.横向传递的工程造价信息和纵向传递的工程造价信息D.文件式工程造价信息和非文件式工程造价信息13.建设项目投资估算阶段，误差率应控制在±20%以内的阶段是（）。A.投资机会研究阶段B.初步可行性研究阶段C.详细可行性研究阶段D.项目建设书阶段14.某拟建化工项目，已知生产能力指数为0.6，已建同类项目的生产能力为10万吨，投资额为5000万元。若拟建项目的生产能力为15万吨，物价调整系数为1.1，则拟建项目的静态投资估算额为（）万元。A.7321.5B.8053.6C.8859.0D.9744.915.流动资金估算一般采用分项详细估算法，其计算公式正确的是（）。A.流动资金=流动资产-流动负债B.流动资金=应收账款+现金+存货C.流动资金=应付账款+预收账款D.流动资金=流动资产+流动负债16.设计概算的编制方法中，当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟时，可采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法17.建筑工程概算的编制方法中，类似工程预算法适用于（）。A.初步设计深度不够，结构明确的工程B.初步设计深度不够，但技术成熟的工程C.有类似工程概算指标，但结构不同的工程D.无概算指标，但有类似工程预算资料的工程18.施工图预算编制时，下列费用中，不列入定额直接费，但应计入预算总价的是（）。A.人工费B.材料费C.税金D.临时设施费19.招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下调。在公布招标控制价时，应公布的内容包括（）。A.招标控制价总价及其详细组成B.招标控制价总价及各单位工程分部分项工程费C.招标控制价总价及措施项目费D.招标控制价总价及其他项目费20.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标人应按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、（）、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A.项目特征B.综合单价C.工作内容D.定额编号21.在招投标过程中，投标人进行报价时，如果发现招标工程量清单中的项目特征描述与设计图纸不符，则投标报价应以（）为准。A.设计图纸B.项目特征描述C.两者结合，由投标人自主确定D.询标结果22.某土方工程，招标工程量清单中工程量为1000m³，因施工变更实际工程量为1500m³。已知该土方工程的综合单价为50元/m³，合同约定当工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价调整为45元/m³。则该土方工程的结算价款为（）元。A.72500B.73750C.75000D.7625023.关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标保证金只能使用现金提交D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息24.在建设工程施工合同类型选择中，如果工程规模大、技术复杂、工期长，则宜选择（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，应由（）。A.发包人承担返工费用，工期顺延B.承包人承担返工费用，工期不顺延C.发包人承担返工费用，工期不顺延D.承包人承担返工费用，工期顺延26.索赔费用的计算中，计算窝工费时，如果窝工是由于（）造成的，则承包人只计算机械折旧费，不计算运转费。A.发包人B.客观原因C.承包人D.第三方27.某工程合同价款为1000万元，预付款比例为20%，主要材料及构配件占比为60%。则预付款的起扣点为（）万元。A.200B.400C.666.67D.80028.根据《标准施工招标文件》，在施工过程中，遭遇不可抗力，下列费用中由发包人承担的是（）。A.承包人的人员伤亡费用B.承包人的机械设备损坏C.工程本身的损害D.承包人停工损失29.关于竣工结算款的支付，发包人应在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内予以核实，并向承包人签发竣工结算支付证书。A.7B.14C.28D.5630.建设工程竣工决算是由（）编制的。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位31.下列不属于新增固定资产价值内容的是（）。A.已投入生产或交付使用的建筑、安装工程造价B.达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用C.尚未完工的建筑工程造价D.土地征用及迁移补偿费32.在缺陷责任期（或保修期）内，实行质量保证金制度。质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%33.关于工程造价的鉴定，下列说法正确的是（）。A.工程造价鉴定应由发包人委托B.鉴定机构应按照仲裁机构的委托进行鉴定C.鉴定意见可以作为定案依据，无需质证D.鉴定人必须出庭作证34.国际工程投标报价中，下列费用通常计入开办费的是（）。A.现场管理费B.临时设施费C.总部管理费D.利润35.FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减工作的变更指令后，承包商可以索赔（）。A.工期和费用B.费用和利润C.仅费用D.仅利润36.关于征地补偿费用，下列说法正确的是（）。A.征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的6~10倍B.征用耕地的安置补助费为该耕地被征用前三年平均年产值的4~6倍C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准为该耕地被征用前三年平均年产值的2~3倍D.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍37.下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.生产职工培训费B.联合试运转费C.办公和生活家具购置费D.研究试验费38.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中，由招标人填写，投标人必须按招标人提供的金额填报的是（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费39.某工程工期为12个月，承包合同价为900万元，其静态投资基数为800万元，物价指数上涨5%，则该工程的动态投资部分为（）万元。A.40B.45C.100D.14540.在详细可行性研究阶段，投资估算的误差率应控制在（）以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%41.下列关于流动资金估算的说法，错误的是（）。A.流动资金估算通常采用分项详细估算法和扩大指标估算法B.分项详细估算法虽工作量较大，但准确度相对较高C.扩大指标估算法常用于项目建议书阶段D.现金流动资金=年经营成本/现金周转次数42.建筑安装工程费用中的税金是指（）。A.营业税、城市维护建设税、教育费附加B.增值税、城市维护建设税、教育费附加C.增值税D.营业税、增值税、印花税43.某工程钢筋消耗量为100t，损耗率为2%，则钢筋的净用量为（）t。A.98.00B.98.04C.102.00D.102.0444.下列属于机械工作时间中必须消耗的时间是（）。A.施工本身造成的停工时间B.非施工本身造成的停工时间C.低负荷下的工作时间D.有根据地降低负荷下的工作时间45.预算定额中的人工消耗量指标包括（）。A.基本用工和辅助用工B.基本用工、辅助用工和人工幅度差C.基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差D.基本用工、超运距用工和人工幅度差46.工程造价指数按照编制方法分类，可分为（）。A.个体指数和总指数B.定基指数和环比指数C.综合指数和平均数指数D.月指数和季指数47.建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，关于建设规模的说法，错误的是（）。A.规模效益是制约项目规模的重要因素B.项目产品的市场需求状况是确定项目规模的前提C.资金供应条件是确定项目规模的唯一依据D.市场风险是确定项目规模的重要制约因素48.某建设项目，建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，贷款年利率为10%（按年计息）。则建设期利息为（）万元。A.92.5B.130.0C.147.5D.157.549.建筑工程概算的编制方法中，概算定额法要求（）。A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确B.初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量C.有类似工程概算指标D.有类似工程预算资料50.施工图预算审查时，全面审查法的特点是（）。A.优点是全面、细致，缺点是工作量大B.优点是审查时间短，缺点是效果差C.适用于工程量较小、工艺较简单的工程D.适用于大型工程51.招标人自行招标，应具备的条件不包括（）。A.有编制招标文件的能力B.有组织评标的能力C.有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.必须是国有企业52.下列关于投标报价编制的说法，正确的是（）。A.投标报价应由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标报价可以略低于成本，以增加中标几率C.投标报价必须高于招标控制价D.投标报价只需考虑总价，无需考虑单价53.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于计日工的确认，下列说法正确的是（）。A.计日工由承包人根据实际施工情况提出，发包人确认B.计日工由发包人根据实际施工情况提出，承包人确认C.计日工的数量应按招标工程量清单中的数量结算D.计日工的综合单价应按投标报价中的综合单价结算54.某工程合同约定，当发生工程变更时，若合同中无适用或类似子目的单价，则由（）提出适当的变更单价，经（）确认后执行。A.承包人，发包人B.监理人，发包人C.承包人，监理人D.发包人，监理人55.索赔报告中，索赔证据部分应包括（）。A.索赔事件的发生情况B.索赔的理由和依据C.索赔值的计算过程D.索赔的文件编号56.某工程在施工过程中，因不可抗力导致永久工程损坏，修复该工程所需的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.保险公司D.双方按比例57.进度款支付申请中，累计已完成的合同价款不包括（）。A.已完成的分部分项工程费B.已完成的措施项目费C.应扣除的预付款D.应调整的合同价款差额58.竣工财务决算说明书的主要内容包括（）。A.建设项目概况B.会计账务处理C.财产物资情况D.以上均是59.关于无形资产价值的确定，下列说法正确的是（）。A.无形资产不计入新增资产价值B.专利权转让价格按成本估价C.自创非专利技术一般不作为无形资产入账D.商誉必须作为无形资产入账60.在国际工程投标报价组成中，现场管理费应计入（）。A.开办费B.人工费C.公司总部管理费D.现场综合管理费二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列费用中，属于进口设备运杂费的有（）。A.运输保险费B.银行财务费C.运费和装卸费D.保管费E.运输损耗费62.根据《建筑安装工程费用项目组成》，按造价形成划分，建筑安装工程费包括（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费E.税金63.关于预算定额中机械台班消耗量的确定，下列说法正确的有（）。A.机械台班消耗量=机械纯工作1小时正常生产率×工作班延续时间B.机械台班消耗量=机械纯工作1小时正常生产率×机械正常利用系数×工作班延续时间C.机械纯工作1小时正常生产率=机械纯工作1小时循环次数×一次循环生产的产品数量D.预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械幅度差系数)E.机械幅度差包括施工中不可避免的机械转移工作时间64.下列工程造价信息中，属于价格信息的有（）。A.人工价格信息B.材料价格信息C.机械台班价格信息D.各种工程造价指数E.已完工程信息65.建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.总投资收益率E.资产负债率66.设计概算审查的主要内容有（）。A.审查编制依据B.审查编制深度C.审查工程量D.审查定额套用E.审查材料价格67.根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目清单中的（），应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.已完工程及设备保护费68.下列关于投标报价策略的说法，正确的有（）。A.不平衡报价法适用于预计今后工程量会增加的项目B.多方案报价法适用于招标文件条款不公正的情况C.突然降价法可以在投标截止前突然降价D.增加建议方案法可以缩短工期E.无利润报价法适用于有后续工程的承包商69.建设工程施工合同条款发生争议时，解决争议的方法通常有（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议70.根据《标准施工招标文件》，承包人可以索赔利润的事件有（）。A.发包人提供的材料和设备不符合合同要求B.发包人原因造成工程质量达不到合同约定标准C.发包人原因导致的工期延误D.发包人原因导致的工程停工E.发包人要求提前竣工71.关于工程预付款的扣回，下列说法正确的有（）。A.预付款的扣回方式由合同约定B.可以采用起扣点计算法C.可以采用按比例扣回法D.预付款必须在竣工结算前全部扣完E.预付款扣回时不再考虑材料占比72.竣工决算的编制依据包括（）。A.经批准的可行性研究报告B.设计概算文件C.招投标文件D.历年结算资料E.施工合同73.下列属于新增无形资产价值的有（）。A.专利权B.非专利技术C.商誉D.土地使用权E.生产准备费74.国际工程投标报价中，分项工程直接费的计算方法包括（）。A.定额估价法B.作业估价法C.匡算估价法D.指标估算法E.系数估算法75.关于FIDIC合同条件下的工程计量，下列说法正确的有（）。A.工程量清单中的工程量是估算工程量B.必须以工程师确认的计量结果作为支付依据C.承包商应邀请工程师参加计量D.工程师未参加计量，计量结果无效E.计量应采用净值法76.下列费用中，属于工程建设其他费用中研究试验费的有（）。A.自行研发新技术的试验费B.委托其他单位进行检验的费用C.对建筑材料进行一般鉴定的费用D.为建设项目提供设计参数进行的试验费E.施工企业对建筑构件进行破坏性试验的费用77.下列关于措施项目费计算的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费可以采用参数法计价B.二次搬运费可以采用综合单价法计价C.夜间施工增加费可以采用分包法计价D.大型机械进出场及安拆费可以采用综合单价法计价E.脚手架费可以采用参数法计价78.审查施工图预算的方法包括（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法E.筛选审查法79.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于合同价款调整的规定，下列说法正确的有（）。A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调减报告B.出现合同价款调增事项后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调增报告C.若双方在14天内未提交调整报告，视为不调整合同价款D.发包人收到承包人调整报告后7天内未确认，视为认可E.经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款80.工程造价鉴定中，鉴定人应当出庭作证的情形有（）。A.当事人对鉴定意见有异议B.鉴定人未出庭作证C.仲裁庭认为需要出庭D.鉴定意见明显依据不足E.鉴定程序严重违法三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一：某浙江省拟建工业项目，根据可行性研究报告，该项目静态投资为15000万元。项目建设期为2年，第1年投入60%，第2年投入40%。预计建设期内物价平均上涨率为3%。基本预备费费率为5%。该项目资金来源为自有资金和银行贷款。自有资金占40%，其余为银行贷款。贷款年利率为6%（按年计息）。项目达到设计生产能力后，年经营成本为8000万元，年营业收入为12000万元，营业税金及附加为营业收入的6%。项目流动资金为500万元，全部为自有资金。项目计算期为10年（含建设期），残值率为5%，采用直线法折旧。（假设：投资均在年初投入，经营成本均在年末发生）问题：1.计算该项目的涨价预备费。2.计算该项目的建设期利息。3.计算项目的固定资产原值。4.计算项目运营期年总成本费用和年所得税（假设所得税率为25%）。案例二：某国有资金投资的建设项目，实行工程量清单计价方式招标。招标文件规定：1.投标截止时间为2026年5月30日10时00分。2.投标有效期从投标截止时间起60天。3.投标保证金金额为80万元人民币。4.招标控制价为5000万元。5.评标方法采用综合评估法。6.签约合同价为中标人的投标报价。某投标人A参与了投标，其投标报价为4950万元。在开标过程中，发现投标人B的投标函上大写金额为“肆仟玖佰伍拾万元整”，小写金额为“49500001.00元”。投标人C的投标保证金为70万元。在评标过程中，评标委员会发现投标人A的投标分部分项工程量清单中，某项目的综合单价为300元/m³，而招标控制价中该项目的综合单价为350元/m³。经核实，该项目工程量清单中描述的项目特征与图纸不符，图纸要求使用C30混凝土，清单描述为C25混凝土。问题：1.指出招标文件中关于投标保证金的规定是否合理？说明理由。2.判定投标人B和投标人C的投标是否有效？说明理由。3.针对投标人A的综合单价问题，应如何处理？4.若投标人A中标，签约合同价应为多少？如果招标人要求中标人A提交履约担保，履约担保金额一般为多少？案例三：某工程项目，发包人与承包人按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。合同工期为120天，合同价款为3000万元。预付款为合同价款的20%，开工后10天内支付。主要材料及构配件价值占工程价款的60%。质量保证金为工程价款结算总额的3%。在施工过程中发生如下事件：事件1：开工后，由于设计图纸修改，导致工程停工10天（关键线路），造成承包人窝工50工日（人工单价为100元/工日），机械闲置10台班（机械台班单价为500元/台班，折旧费为300元/台班）。承包人提出工期和费用索赔。事件2：施工过程中，因发包人提供的材料未及时到场，导致工程停工5天（关键线路）。承包人提出工期索赔5天，费用索赔包括机械租赁费2000元（租赁费为400元/天，共5天），人工窝工费3000元。事件3：工程进行到第90天，累计已完工程价款为1500万元。发包人支付了进度款。事件4：工程竣工后，发包人扣留了质量保证金。问题：1.事件1中，承包人的索赔是否成立？分别计算工期和费用索赔值。2.事件2中，承包人的索赔是否成立？分别计算工期和费用索赔值。3.计算预付款的起扣点。4.第90天支付时，应扣除的预付款金额为多少？（假设起扣点为1800万元，若实际未达到起扣点，则不扣；若达到，则按公式计算）5.计算竣工结算时，最终应支付的工程款（假设竣工结算价为3000万元，无其他调整）。案例四：某大型商业综合体项目，建筑面积50000m²，框架剪力墙结构。招标文件中提供的部分分部分项工程量清单和措施项目清单如下表（略）。某施工单位中标后，双方签订了工程量清单计价合同。合同约定：1.工程预付款比例为合同价的15%。2.进度款按月支付，支付比例为已完工程价款的85%。3.竣工结算时，预留3%的质量保证金。4.当工程量偏差超过15%时，综合单价进行调整：当工程量增加15%以上时，其增加部分的综合单价调减5%；当工程量减少15%以上时，剩余部分的综合单价调增5%。5.因非承包人原因导致的工程变更，若合同中无适用或类似的综合单价，由承包人提出适当的综合单价，经发包人确认后执行。施工过程中发生如下情况：1.土方工程：清单工程量为10000m³，综合单价为50元/m³。施工中，由于地质条件变化，实际工程量为15000m³。2.楼地面工程：清单工程量为20000m²，综合单价为120元/m²。施工中，发包人变更设计，取消了部分楼地面工程，实际工程量为16000m²。3.措施项目费：脚手架费为20万元，模板费为30万元。施工中，因工期调整，脚手架使用时间延长，增加费用2万元。问题：1.计算土方工程的结算价款。2.计算楼地面工程的结算价款。3.措施项目费如何调整？说明理由。4.若合同价款为5000万元（含上述项目），工程预付款为多少？5.假设除上述变更外，其他工程无变化。计算该工程的竣工结算价款（不扣留预付款和质量保证金的具体数值，只列式表达或计算总价）。答案与解析一、单项选择题1.B【解析】工程建设其他费用包括建设用地费、与项目建设有关的其他费用和与未来生产经营有关的其他费用。A属于设备及工器具购置费；C属于预备费；D属于规费。2.D【解析】A选项FOB卖方不承担运费和保险费；B选项CIF卖方承担运费和保险费；C选项CFR卖方承担运费，保险费由买方承担；D选项FOB、CIF、CFR的风险转移点均为货物越过装运港船舷。3.D【解析】进口环节增值税=(CIF+关税)×增值税率。关税=CIF×关税率=55×7.0×10%=38.5万元。CIF人民币=55×7.0=385万元。增值税=(385+38.5)×13%=423.5×13%=55.055万元。注意：题目问的是进口环节增值税额，计算过程：CIF=55×7=385万元；关税=385×10万元；增值税=(385+38.54.A【解析】规费包括社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育）、住房公积金、工程排污费。B、C、D属于企业管理费。5.A【解析】安全文明施工费的计算基数通常是定额人工费（或定额人工费+定额机械费），具体根据各地区规定，但教材中多表述为“定额人工费”。6.D【解析】分部分项+措施=1200+100=1300万元。人工费=1300*15%=195万元。规费=195*10%=19.5万元。不含税造价=1300+50+19.5=1369.5万元。含税造价=1369.5*(1+9%)=1492.755万元。与选项不符。若规费计算基数为全部人工费（含其他项目），则需计算其他项目人工费。假设其他项目费中人工费占比未知，通常按分部分项+措施。重新核对：若安全文明施工费含在措施费中。1200+100+50=1350。人工费=1350×15。规费=202.5×10。合计=1350+20.25=1370.25。税金=1370.25×7.C【解析】施工定额属于企业定额性质，是编制预算定额的基础。8.B【解析】材料供应不及时造成的停工属于非施工本身造成的停工，是损失时间。9.D【解析】理论计算法主要用于编制材料净用量定额。现场技术测定法用于确定损耗量。实验室试验法用于确定材料强度和化学成分等。10.A【解析】台班人工费=人工日工资×(1+年工作日天数/年工作台班)？不，通常机械台班人工费指机上司机（司炉）和其他操作人员的工作日人工费。此处施工小组人数为2人，若指配合机械的工人，则2×120=11.B【解析】预算定额人工工日消耗量=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×(1+人工幅度差系数)。12.A【解析】按管理组织的层次分：宏观、微观。13.B【解析】投资机会研究阶段±30%；初步可行性研究阶段±20%；详细可行性研究阶段±10%。14.D【解析】=(/×f=5000×(15/10×1.1=5000××1.1≈5000×1.275×1.1=7012.5。计算复核：≈1.275。5000×1.275=6375。6375×1.1=7012.5。选项最接近D（可能是取值不同或1.1位置不同）。若=5000×(15/10=6375，6375×1.1=7012.5。若15.A【解析】流动资金=流动资产-流动负债。16.B【解析】概算指标法适用于初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟时。17.**D】【解析】类似工程预算法适用于无概算指标，但有类似工程预算资料的工程。18.**C】【解析】税金应计入预算总价，但不列入定额直接费（定额直接费通常指人工、材料、机械）。19.**A】【解析】招标控制价公布的内容应包括总价及其详细组成。20.**A】【解析】投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、名称、项目特征、计量单位、工程量必须一致。21.**B】【解析】投标报价应以招标工程量清单的项目特征描述为准。22.**B】【解析】1000×(1+15。1500−1150=350。1150×50+350×45=57500+15750=73250。选项无73250。若增加部分单价调整：1000×5023.**D】【解析】A选项不得超过2%（最新规定已取消具体比例限制，但旧题常考2%，且不得超过80万）；B有效期应与投标有效期一致；C可以使用支票、银行汇票等；D正确。24.**B】【解析】规模大、技术复杂、工期长，宜采用单价合同。25.**A】【解析】发包人原因造成质量未达标，发包人承担费用，工期顺延。26.**A】【解析】窝工费计算，若因发包人原因，承包人只计算折旧费（或租赁费），不计算运转费。27.**C】【解析】起扣点=合同价款-预付款/主要材料占比=1000−28.**C】【解析】不可抗力，工程本身的损害由发包人承担。29.**C】【解析】发包人应在收到申请后28天内核实并签发支付证书。30.**A】【解析】竣工决算由建设单位编制。31.**C】【解析】尚未完工的建筑工程造价不属于新增固定资产。32.**B】【解析】质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。33.**B】【解析】工程造价鉴定应按照仲裁机构或法院的委托进行。34.**B】【解析】开办费通常包括临时设施费、脚手架费等。35.**A】【解析】删减工作的变更，承包商可以索赔费用（如果导致利润损失）和利润？FIDIC规定，如果删减工作导致承包商损失了预期利润，可以索赔费用和利润。通常选A（工期和费用）或B。根据教材，删减工作一般不索赔工期，可索赔费用（含利润）。选项A含工期，可能不妥。若选项为“费用和利润”则选。若无，选A（泛指）。注：FIDIC黄皮书，删减工作可索赔费用+利润。36.**C】【解析】A为6-10倍；B为4-6倍；C正确；D总和不得超过30倍。37.**A】【解析】生产准备费包括生产职工培训费、提前进厂费等。B联合试运转费单列；C办公费单列。38.**A】【解析】暂列金额由招标人填写，投标人按金额填报。39.**B】【解析】动态投资=静态投资×物价指数=800×5万元。或900−800=40.**C】【解析】详细可行性研究阶段（投资估算）误差率±10%。41.**D】【解析】现金流动资金=(年工资福利费+年其他费用)/现金周转次数。D选项公式错误。42.**C】【解析】营改增后，税金指增值税。43.**B】【解析】净用量=总量/(1+损耗率)=100/44.**D】【解析】有根据地降低负荷下的工作时间属于必须消耗的时间。45.**C】【解析】预算定额人工消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差。46.**C】【解析】按编制方法分：综合指数、平均数指数。47.**C】【解析】资金供应条件是重要依据，但不是唯一依据。48.**C】【解析】第一年利息：500/2×10。第二年利息：(500+25+800/2)×49.**A】【解析】概算定额法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确。50.**A】【解析】全面审查法优点是全面、细致，缺点是工作量大。51.**D】【解析】自行招标不要求必须是国有企业。52.**A】【解析】投标报价由投标人自主确定，不得低于成本。53.**A】【解析】计日工由承包人提出，发包人确认。54.**A】【解析】承包人提出单价，发包人确认。55.**A】【解析】索赔证据包括事件发生情况。56.**A】【解析】不可抗力导致永久工程损坏，修复费用由发包人承担。57.**C】【解析】累计已完合同价款不应扣除预付款。58.**D】【解析】以上均属于说明书内容。59.**C】【解析】自创非专利技术一般不入账，除非外购。60.**D】【解析】现场管理费计入现场综合管理费。二、多项选择题61.CD【解析】运杂费包括运费、装卸费、保管费等。运输保险费和银行财务费属于进口设备原价范畴（或单独列项），不属运杂费。62.ABC【解析】按造价形成划分：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费。规费和税金是单独列项。63.CDE【解析】A、B公式表达不严谨，正确应为：机械台班消耗量=机械纯工作1小时正常生产率×工作班纯工作时间。CDE正确。64.ABC【解析】价格信息包括人工、材料、机械价格。D是指数，E是已完工程。65.ABCD【解析】E资产负债率属于偿债能力指标。66.ABCDE【解析】全选。67.A【解析】安全文明施工费不得竞争。68.ACE【解析】B多方案报价法适用于条款不明或不公正；D增加建议方案法是对原方案的优化，不一定缩短工期。69.ABCD【解析】和解、调解、仲裁、诉讼。70.ABC【解析】发包人原因导致工期延误（C），通常可索赔工期、费用（含利润）。A、B可索赔费用和利润。D可索赔工期和费用（不含利润，因为停工本身不产生利润）。E提前竣工，发包人支付奖金，不是承包人索赔利润。71.ABC【解析】D预付款不一定在竣工前扣完（通常要求扣完），E扣回需考虑材料占比。72.ABCDE【解析】全选。73.ABD【解析】C商誉通常只在企业合并时确认，不作为项目新增无形资产。74.ABC【解析】定额估价法、作业估价法、匡算估价法。75.ABE【解析】C承包商应邀请，但工程师未参加，只要计量程序合法，结果有效，不一定是无效。D错误。76.BD【解析】研究试验费指为建设项目提供或验证设计参数等进行的试验费。A自行研发、C一般鉴定、E破坏性试验均不属于。77.ABD【解析】安全文明施工费参数法；二次搬运费综合单价；大型机械综合单价。78.ABCDE【解析】全选。79.CE【解析】A应由发包人向承包人提出调减报告；B应由承包人向发包人提出调增报告；D若未确认，视为不认可。80.ACDE【解析】B鉴定人未出庭不一定是必须出庭的情形，除非有异议或法庭要求。三、案例分析题案例一：1.计算涨价预备费：第一年涨价预备费P=第二年涨价预备费P=涨价预备费PF2.计算建设期利息：建设期每年贷款额：第一年：15000×第二年：15000×第一年利息=×第二年利息=(建设期利息=2703.计算固定资产原值：固定资产原值=静态投资+涨价预备费+建设期利息=150004.计算年总成本费用和年所得税：年折旧费=万元。年总成本费用=年经营成本+年折旧费+年摊销费（本题无摊销）+年利息支出（运营期利息）题目未给出运营期贷款还款计划，假设运营期利息为0或题目隐含不计算。年总成本费用=8000年利润总额=年营业收入-年营业税金及附加-年总成本费用=12000年所得税=1698.02案例二：1.投标保证金规定是否合理：不合理。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元人民币。本题招标控制价为5000万元，2%为100万元，虽然超过了80万上限，但题目设定为80万元符合上限规定。但需注意，题目问“是否合理”，通常指是否超过2%或80万。此处80万未超过80万上限，且5000万的2%是100万，取80万是合规的。修正：若题目意为80万元数值本身是否合理，根据现行规定，最高限额80万，所以80万是合理的。另一种可能：题目考察“投标保证金有效期应与投标有效期一致”。题目未给有效期信息。重新审题：题目问“关于投标保证金的规定”，金额为80万。5000万的2%是100万。80万<100万且<80万（等于上限）。所以金额是合理的。但若题目暗示“不得超过2%”，则80万占5000万的1.6%，合规。结论：合理。理由：未超过项目估算价的2%（100万元），也未超过80