2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试基础巩固题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

2、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.合同成立B.标的物交付C.合同生效D.支付货款

3、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B.同一用人单位与同一同劳动者只能约定1次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

4、在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是（）。A.留置权B.抵押权C.所有权D.处分权

5、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月

6、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是()。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人

7、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A.40%B.30%C.70%D.50%

8、关于土地所有权，下列表述错误的是（）。A.城市市区的土地属国家所有B.城市郊区的土地属集体所有C.宅基地属于集体所有D.自留地属集体所有

9、根据《绿色施工导则》关于施工总平面布置的说法，正确的是（）A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路

10、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用

11、当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自()生效。A.不动产登记时B.不动产预告登记后C.合同成立时D.不动产合法建造时

12、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。A.继续履行、消除危险或者赔偿损失B.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施C.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金

13、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

14、（2017年真题）关于劳动合同效力的说法，正确的是()。A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

15、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议，关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

16、（2019年真题）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日

17、建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是（）。A.同时申请在两个单位注册的B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满3年的C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

18、（2021年真题第1批）根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形道路

19、某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置

20、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下除（）以外，均属于外资建筑业企业承揽工程范围。A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资小于50％，由中国建筑企业独立实施建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽

21、按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前30天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内应提前15天通知用人单位，方可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，不得解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同

22、关于法人的说法，正确的是（）。A.建设单位必须具有法人资格B.法人不具有民事权利能力和民事行为能力C.法人是多个自然人在法律上的人格化D.法人能够独立承担民事责任

23、关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

25、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。A.试用期B.社会保险C.福利待遇D.保守秘密

26、（2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是（）。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.*****

27、有关施工现场固体废物的说法中，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.固体废物又分为一般固体废物和危险废物C.国家倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众积极参与固体废物污染环境防治D.任何单位和个人都应当采取措施，拒绝产生固体废物

28、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人

29、根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为（）。A.本案审判员B.本案的鉴定人员C.本案翻译人员D.本案被告的代理人

30、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。(2017)A.建设资金已落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险

31、关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》的是（）。A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定C.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定

32、下列污水处理的方法中，不属于物理处理方法的是（）。A.筛滤截留B.重力分离C.离心分离D.污水土地处理法

33、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在是个前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程A.改变建筑局部使用功能B.增加内部装饰C.增加投资额度D.建筑承重结构变动

34、某建设工程按规定于2013年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。A.向发证机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告批准手续D.改办施工许可证

35、关于留置的说法，正确的是（）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

36、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

37、（2020年12月真题）关于施工中节能措施的说法，正确的是()。A.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

38、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

39、下列不属于安装工程一切险承保的是（）。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

40、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由()组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

41、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。A.法律形式B.法律部门C.法律规章D.法律制度

42、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理，以下不符合法律规定的是(）。A.记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息B.坚持施工企业与农民工进场施工后签订劳动合同C.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查D.施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理

43、（2019年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B.将承包的工程转包或违法分包的C.允许其他单位或个人以企业名义承揽工程D.未按照节能设计进行施工的

44、民事诉讼的当事人不包括（）。A.原告B.第三人C.审判长D.被告

45、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故

46、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程开工日期的说法，正确的是（）。A.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际进场施工时间为开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人发出开工通知的时间为开工日期

47、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金

48、王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.公立医院的医疗设施

49、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而铪A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例

50、下列关于工程总承包项目发包与承包的说法中，错误的是（）。A.建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并或分别发包给一个工程总承包单位B.工程承包项目内的设计、施工、采购中，有任一项属于依法必须招标的项目范围的，应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位应当具有与发包工程类似的设计、施工或工程总承包业绩D.仅具有设计或施工资质的单位，结成联合体才能进行工程总承包

51、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解可以在裁决作出后进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力

52、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A.工程项目的安全、质量B.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节C.工程项目采用的材料、设备D.工程项目技术人员的劳动合同

53、（2020年真题）下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是()。A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标

54、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地

55、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主要负责人，项目负责人和从业人员

56、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

57、王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为(）合同。A.无效B.有效C.可撤销D.可变更

58、以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实

59、下列规范性文件中，效力最高的是（）。A.行政法规B.司法解释C.地方性法规D.行政规章

60、（2021年真题第1批）关于物权的说法，法正确的是（）A.物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用

61、关于项目经理部，下面说法错误的是()。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建

62、下列情形中，招标人应当否决的投标文件有（）。A.逾期送达的B.未通过资格预审的C.未按招标文件要求密封的D.没有对招标文件的实质性条款作出响应的

63、关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是()。A.以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2．0％D.市政公用工程安全费用提取标准为2．5％

64、某发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议。对此，可采取的处理方式是()。A.承包人与人民法院协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.承包人与发包人协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿

65、（2014年真题）下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书

66、根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。A.1B.2C.6D.3

67、《绿色施工导则》对机械设备与机具作出规定，下列不属于该规定的是（）。A.合理安排工序，减少作业区域的机具数量B.建立施工机械设备管理制度C.选择功率与负载相匹配的施工机械设备D.合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率

68、以下关于强制性标准监督管理机构的说法中正确的是（）。A.工程质量监督机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察、设计阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督C.施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准

69、关于注册有效期内注册建造师变更聘用企业的说法，正确的是（）A.注册建造师变更聘用企业的，应当通过原聘用企业申请办理变更手续B.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理变更注册的，注册建造师可以向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书C.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师原聘用企业承担责任D.注册建造师变更注册后，注册有效期重新计算

70、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

71、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

72、（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

73、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业

74、（2020年真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为（）。A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日

75、场景(一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）A.若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标B.若投资额在3000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D.用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标

76、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

77、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形

78、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。A.转让B.抵押C.出资入股D.投保火灾险

79、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是()。A.注册不受年龄的限制B.可以申请在两个单位注册C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

80、场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.丁监理公司二、多选题

81、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。A.3B.5C.7D.9

82、二级注册建造师不能（）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人

83、甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（）A.水泥买卖合同无效B.张某的行为构成表见代理C.张某超越了代理权限D.甲企业应支付水泥价款

84、关于无效施工合同工程款结算，说法正确的是（）。A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

85、缺陷责任期内，由于他人原因，造成了工程本身的损害，应当由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.第三人

86、甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务，甲公司应如何解决此纠纷()A.甲公司可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B.甲公司只能向人民法院提起诉讼C.甲公司既可向人民法院提起诉讼，也可与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

87、关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

88、（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

89、（2021年第1批真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是()。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.保留着传统格局和历史风貌的村庄D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市

90、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息

91、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

92、（2020年真题）关于委托合同的说法，正确的是（）。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任

93、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权

94、关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

95、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

96、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

97、关于投标保证金说法正确的（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5％B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

98、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.迟延提供设计文件C.直接指定分包人分包专业工程D.拖欠工程款

99、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B.建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C.建设单位应当履行保修义务D.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料

100、场景(九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。A.甲B.乙C.甲乙双方D.仲裁庭

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]25号)规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书:载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。因此，招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。

2、答案：A本题解析：暂无解析

3、答案：B本题解析：本题考查的是劳动合同试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期；试用期包含在劳动合同期限内；劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

4、答案：A本题解析：本题考查的是承揽合同的法律规定。除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。

5、答案：A本题解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

6、答案：B本题解析：A选项，被公告单位的整改经审核确有实效，经企业提出申请，批准后可以缩短不良行为的公布期限；C选项，不停止对违法行为记录的公告；D选项，核对后处罚决定与公告内容一致的，也应当告知申请人。

7、答案：B本题解析：2007年9月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。??

8、答案：B本题解析：

9、答案：A本题解析：施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。

10、答案：C本题解析：本题考查的是工程建设团体标准的内容。选项A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；选项B错误，团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；选项D错误，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。

11、答案：C本题解析：2021/2020版教材P17页当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。

12、答案：C本题解析：本题考查的是违约责任。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

13、答案：A本题解析：本题考查的是仲裁审理的法定程序。当事人申请仲裁后，可以自行和解。

14、答案：C本题解析：考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，

15、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

16、答案：A本题解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

17、答案：B本题解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。

18、答案：A本题解析：施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。A选项正确。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。B选项错。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。C选项错。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。D选项错。教材页码：P188-192

19、答案：B本题解析：教材P32本题考查的是质押的法律概念。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。2021/2020版教材P32页可以质押的权利包括（1）汇票本票支票（2）债券存款单（3）仓单、提单（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权（6）现有的以及将有的应收账款（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利以汇票、本票、支票、债券存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立法律另有规定的，依照其规定。选项B正确。

20、答案：C本题解析：C错误，外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的中外联合建设项目。

21、答案：A本题解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

22、答案：D本题解析：建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。A选项错。法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。B选项错。法人是出于需要，由法律将其拟制为自然人以确定团体利益的归属，即所谓"拟制人"。法人是社会组织在法律上的人格化，是法律意义上的"人”，而不是实实在在的生命体。C选项错。

23、答案：D本题解析：本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。选项C和选项D是容易混淆的概念，注意其先后顺序，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。

24、答案：D本题解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

25、答案：B本题解析：劳动合同应当具备以下条款：①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；③劳动合同期限；④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息休假；⑥劳动报酬；⑦社会保险；⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护；⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

26、答案：C本题解析：工程质量不良行为认定标准：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。教材页码：P103-105

27、答案：D本题解析：本题考查的是施工现场固体废物。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。

28、答案：C本题解析：法人应具备的条件：1、依法成立；2、应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；3、能够独立承担民事责任；4、有法定代表人。

29、答案：D本题解析：仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：（1）是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；（2）与本案有利害关系；（3）与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；（4）私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。被告的代理人不属于法定回避的人员。选D

30、答案：B本题解析：考点:申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。参见

31、答案：B本题解析：P265-268本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定，为一般考点。强制性标准监督检查的内容包括:(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定，所以B是不符合的。

32、答案：D本题解析：本题考查的是污水处理及再生水回用。物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法，常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等，相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。

33、答案：D本题解析：《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案没有设计方案的，不得施工

34、答案：C本题解析：对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。故选项C正确。

35、答案：C本题解析：本题考查留置权。A留置的标的是动产；B不转移占有是抵押与质押的显著区别；D留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P32。

36、答案：D本题解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

37、答案：A本题解析：A正确，在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。B项错误，制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。C项错误，优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。D项错误，施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

38、答案：B本题解析：A错误，修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改，注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章；C错误，注册建造师不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；D错误，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。

39、答案：B本题解析：P35-39本题考查的是建设工程保险的主要种类和投保权益，为一般考点。保险人对因自然灾害、意外事故(具体内容与建筑工程一切险基本相同)造成的损失和费用，负责赔偿。所以B正确。

40、答案：A本题解析：工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

41、答案：B本题解析：部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。

42、答案：B本题解析：《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理。在工程建设领域，坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后进场施工，全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理。施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

43、答案：C本题解析：《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定，资质不良行为认定标准包括：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。AB选项情形是承揽业务不良。D选项情形是质量不良。

44、答案：C本题解析：本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。诉讼当事人不包括审判人员。当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。

45、答案：B本题解析：事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故;（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;（4）-般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

46、答案：B本题解析：因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。A选项错。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期，B选项正确。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。C选项错。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。D选项错。

47、答案：C本题解析：A选项说法错误，C选项说法正确，继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。B选项说法错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。D选项说法错误，主张承担违约责任以合同有效为前提。

48、答案：B本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。可以作为抵押物的财产：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；海域使用权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具；法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

49、答案：C本题解析：《建筑法》第26条第2款规定：禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。给他人造成损失的，承担连带责任。

50、答案：B本题解析：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。

51、答案：C本题解析：暂无解析

52、答案：D本题解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

53、答案：A本题解析：《招标投标法实施条例》规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。

54、答案：D本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

55、答案：B本题解析：本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定。企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。“安管人员“应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

56、答案：D本题解析：本题考査骗取中标的情况。

57、答案：B本题解析：王某的行为属于表见代理，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

58、答案：D本题解析：

59、答案：A本题解析：教材P4页在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。A项正确。

60、答案：C本题解析：A选项错误：物权包括所有权、用益物权和担保物权。B选项错误：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。D选项错误：对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。教材页码：P17-18

61、答案：A本题解析：2021/2020版教材P8页项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

62、答案：D本题解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者技标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收，ABC属于拒收投标文件的情形。

63、答案：D本题解析：财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5％；(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0％；(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5％。总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。故选项D正确。

64、答案：D本题解析：《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。……如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。故选项D正确。

65、答案：A本题解析：具有强制执行力的调解书是司法机构出具的，一般是人民法院和仲裁委员会，并经双方当事人签字后生效的调解书。

66、答案：D本题解析：【考点】本题考查延期缴纳税款的期限【解析】依据《税收征收管理法》第31条，纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限，缴纳或者解缴税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过3个月。D选项正确。

67、答案：A本题解析：(1)建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。(2)选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。(3)合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

68、答案：D本题解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

69、答案：B本题解析：注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。A选项错。聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级住房城乡建设主管部门申请注销注册证书和执业印章。B选项正确。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。C选项错。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。D选项错。

70、答案：D本题解析：选项A：错误，《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持。选项B：错误，不是必须要求，是可以邀请有关单位和个人协助。选项C：错误，调解书与判决书具有同等效力。选项D：正确，调解书经双方当事人签收后生效。

71、答案：A本题解析：暂无解析

72、答案：C本题解析：A选项错误，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。B选项错误，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。C选项正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。D选项错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

73、答案：A本题解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事井下作业；对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动；用人单位应对未成年工定期进行健康检查；不得安排未成年工从事矿山井下工作。

74、答案：B本题解析：《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》规定，对违规的专业技术人员撤销其注册许可，自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册，记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布。

75、答案：C本题解析：根据《招标投标法》第三条规定，必须进行招标的项目包括：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。第六十六条规定，利用扶贫资金或者以工代赈投资需要使用农民工的施工项目可以不招标。此外，根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定达到下列标准之一的工程项目必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。故选C。

76、答案：A本题解析：B错误，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。C错误，房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，需要申请办理施工许可证。D错误，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。鉴于上述工程的特殊性，无需办理施工许可证。

77、答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人