2026年监理工程师《合同管理》真题解析

2026年监理工程师《合同管理》真题解析单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》，关于要约与承诺的说法，正确的是（）。A.要约可以撤回，要约撤回的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.承诺可以撤销，承诺撤销的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺同时到达要约人C.要约人确定了承诺期限的要约，仍可以撤销D.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，要约仍然有效，该变更为承诺的有效组成部分2.根据《招标投标法实施条例》，关于资格预审的说法，正确的是（）。A.资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行B.招标人可以采用抽签、摇号等方式限制潜在投标人数量C.资格预审结束后，招标人应当及时发出资格预审结果通知书，但不得告知未通过资格预审的申请人未通过的原因D.通过资格预审的申请人少于5个的，招标人应当重新招标3.建设工程勘察合同中，勘察人负责提供地下埋藏物资料，但在勘察过程中因未探明地下管线导致管线损坏，造成发包人损失的，责任承担方式为（）。A.发包人自行承担损失B.勘察人全额赔偿损失C.勘察人退还部分或全部勘察费，并按合同约定支付违约金D.由发包人与勘察人按比例分担损失4.根据《标准施工招标文件》，发包人要求提前交付工程设备的，其提前交付的检验费用和保管费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方5.在建设工程设计责任保险中，通常采用的保险责任追溯期最长不超过（）年。A.2B.3C.5D.106.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额B.依法必须招标的暂估价项目，应由承包人自行组织招标确定供应商C.不属于依法必须招标的暂估价项目，应由监理人按照合同约定估价D.暂估价材料实际价格高于暂估价的，其价差由承包人承担7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程缺陷责任的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期内，承包人未能履行缺陷修复义务，发包人有权自行修复，费用从质量保证金中扣除B.缺陷责任期最长不超过12个月C.缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算D.承包人提交竣工验收申请报告后，缺陷责任期自动开始计算8.国际咨询工程师联合会（FIDIC）《施工合同条件》（红皮书）中，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商由发包人直接指定，承包人无权反对B.指定分包商与发包人直接签订分包合同C.承包人应对指定分包商的施工进行协调和监督，并对其违约行为向发包人承担责任D.指定分包商的工程款由发包人直接支付，不通过承包人9.根据《标准材料采购招标文件》，关于材料交付与检验的说法，正确的是（）。A.材料的毁损、灭失风险在交付给买方之前由卖方承担，交付之后由买方承担B.材料交付后，无论何种原因导致的短缺、损坏，均由买方自行承担C.材料的检验应在材料交付前进行，交付后卖方不再承担质量责任D.卖方交货数量不足的，买方有权拒收全部材料10.建设工程合同履行中，关于不可抗力后果处理的说法，正确的是（）。A.因不可抗力导致的人员伤亡由发包人承担B.因不可抗力导致的工程损失由承包人承担C.因不可抗力导致的停工损失由承包人承担D.因不可抗力导致的赶工费用由发包人承担11.在施工合同履行中，监理人收到承包人变更报价书后，逾期未发出异议通知的，视为（）。A.监理人同意该变更报价B.监理人拒绝该变更报价C.变更程序无效D.承包人需重新提交报价12.关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.履约保证金可以采用现金、支票、汇票或银行保函的形式B.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人C.承包人不履行合同义务的，发包人有权直接从履约保证金中扣除相应金额D.履约保证金的有效期应当超过缺陷责任期13.根据《标准施工招标文件》，关于索赔的说法，正确的是（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.监理人收到索赔意向通知书后，应在14天内发出索赔处理意见C.承包人应在发出索赔意向通知书后42天内，递交正式索赔报告D.索赔事件具有连续影响的，承包人应按月递交中间索赔报告14.设备采购合同中，关于设备质量保证期的说法，正确的是（）。A.质量保证期自设备安装调试合格之日起计算B.质量保证期内，由于买方操作不当导致的设备损坏，卖方应免费维修C.质量保证期一般为1年，最长不超过2年D.设备质量保证期满后，卖方不再承担任何质量责任15.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程进度款支付的说法，错误的是（）。A.进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致B.监理人在收到进度款支付申请后，应在14天内完成审查C.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度款支付给承包人D.进度款支付申请应包括本期完成的工程量及变更、索赔等金额16.在建设工程合同争议解决方式中，关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁协议必须以书面形式达成B.仲裁裁决作出后，当事人不服的，可以向人民法院起诉C.仲裁委员会有权采取财产保全措施D.仲裁实行两审终审制17.某施工合同约定，工程价款采用总价合同。履行中因设计变更导致工程量增加，该增加部分的工程款（）。A.包含在原合同总价内，不予调整B.由发包人承担，合同总价相应调整C.由承包人承担，合同总价不予调整D.由监理人决定是否调整合同总价18.根据《标准勘察招标文件》，勘察人提交的勘察成果文件质量不满足要求时，发包人有权要求勘察人（）。A.双倍返还勘察费B.免费补充勘察、修改完善，并按合同约定支付违约金C.赔偿全部工程损失D.立即解除合同并退还全部勘察费19.关于保险的说法，正确的是（）。A.建筑工程一切险的被保险人仅为发包人B.承包人应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险C.发包人应为其施工现场的所有人员办理工伤保险D.保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的措施防止或减少损失20.根据《标准施工招标文件》，关于竣工验收的说法，错误的是（）。A.监理人审查后认为具备竣工验收条件的，应在收到申请报告后28天内提请发包人进行工程验收B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到申请报告后56天内签发工程接收证书C.发包人验收后不同意接收的，监理人应按发包人要求通知承包人D.经验收合格工程的实际竣工日期，以工程接收证书载明的日期为准多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，关于建设工程合同效力的说法，正确的有（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级订立的施工合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的施工合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，施工合同无效D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，但在竣工前取得相应资质的，合同有效E.发包人未取得建设用地规划许可证签订的施工合同有效22.根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件中有明显的计算错误E.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件23.关于建设工程设计合同中发包人责任的说法，正确的有（）。A.发包人应按规定向设计人提供设计基础资料，并对资料的完整性、真实性负责B.发包人变更设计计划导致设计返工的，应增付设计费C.发包人因自身原因要求解除合同的，设计人未开始设计工作的，不退还定金D.发包人应负责设计人员在现场工作期间的生活后勤保障E.发包人未按合同约定支付设计费的，设计人有权暂停设计工作并通知发包人24.根据《标准施工招标文件》，关于监理人职责和权利的说法，正确的有（）。A.监理人受发包人委托，享有合同约定的权利B.监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准C.监理人有权变更合同中约定的工程价款D.监理人可在授权范围内处理承包人违约事宜E.承包人对监理人发出的指示有异议的，可在收到指示后7天内向监理人提出书面报告25.在FIDIC《施工合同条件》中，关于争端裁决委员会（DAB）的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB成员应与发包人、承包人没有任何经济利益关系C.DAB的决定是具有法律约束力的最终裁决D.任何一方对DAB的决定不满意，可在规定时间内发出不满意通知E.在DAB决定作出后，双方应立即执行，不得停止执行26.设备采购合同履行中，卖方交付的设备质量不符合约定的，买方可以要求卖方承担违约责任的方式包括（）。A.修理B.更换C.退货D.减少价款或者报酬E.解除合同并要求赔偿发包人损失27.施工合同中，属于发包人义务的有（）。A.办理施工许可证B.提供施工现场条件C.组织竣工验收D.负责施工现场的安全保卫E.支付合同价款28.关于建设工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金从应付工程款中预留B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.质量保证金退还时，应计算相应的利息D.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用E.承包人维修后仍不能消除缺陷的，发包人有权扣留相应质量保证金不予退还29.建设工程合同中，承包人可以顺延工期的情况包括（）。A.发包人未能按约定提供图纸及开工条件B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款C.监理人未按合同约定提供所需指令D.设计变更和工程量增加导致工期延误E.承包人自身原因导致施工机械故障停工30.关于建设工程施工合同文件解释顺序的说法，正确的有（）。A.中标通知书优于合同协议书B.投标函及投标函附录优于专用合同条款C.通用合同条款优于技术标准和要求D.图纸优于已标价工程量清单E.合同协议书在合同文件中具有最高解释效力案例分析题（共4题，每题20分）案例一背景资料：某依法必须招标的大型基础设施工程，采用《标准施工招标文件》签订合同。合同约定工期为20个月，签约合同价为5000万元。在施工过程中发生如下事件：事件1：在基础开挖过程中，承包人发现地下存在一处未标注的古墓，立即停止施工并保护现场，同时及时通知了监理人和发包人。文物行政管理部门介入处理后，确认该古墓具有重大考古价值。由于保护文物，工程停工30天。在此期间，承包人发生了人员窝工费20万元，机械设备闲置费15万元，现场管理费5万元。承包人提出工期顺延30天和费用索赔40万元的申请。事件2：在主体结构施工中，发包人为了提升建筑使用功能，口头指令监理人要求承包人更改某段承重墙的混凝土强度等级。监理人据此向承包人发出了变更指示。承包人按变更指示施工完毕后，向监理人提交了变更估价申请，要求增加合同价款50万元。监理人认为发包人只是口头指令，且未履行正规的变更审批程序，拒绝受理变更估价申请。事件3：工程竣工验收合格后，发包人投入使用。在使用6个月后，屋顶出现大面积渗漏。发包人要求承包人立即进行免费维修。承包人认为工程已验收合格并交付，自己不再承担维修责任，应由发包人自行维修。事件4：在结算阶段，发承包双方因工程量计量标准产生争议。承包人主张按照投标时的工程量清单计算规则计量，发包人主张按照实际图纸尺寸重新计量。问题：1.事件1中，承包人的工期和费用索赔是否成立？说明理由。文物发掘费用应由谁承担？2.事件2中，监理人拒绝受理变更估价申请是否妥当？说明理由。该变更程序存在哪些不规范之处？3.事件3中，承包人的说法是否正确？说明理由。屋顶渗漏的维修费用应如何处理？4.事件4中，工程量计量应遵循什么原则？若合同未约定计量标准，应如何处理？案例二背景资料：某工程采用FIDIC《施工合同条件》（红皮书）。合同总价为8000万欧元。合同实施过程中发生以下事件：事件1：工程量清单中某项土方开挖工程量为10000，合同单价为20欧元/。在实际施工中，由于发包人提供的地质资料不准确，实际开挖量达到15000。承包人提出索赔，要求超出部分的工程量按25欧元/结算。事件2：在设备安装阶段，承包人采购的一批关键电缆因质量问题被监理人拒收。承包人不得不重新采购，导致该单项工程延期20天。发包人因此向承包人发出了警告信，并声称如果再发生类似事件将解除合同。承包人辩称电缆是由发包人指定的供应商提供的，质量问题应由发包人负责。事件3：由于所在国发生突发性政策调整，导致水泥、钢材等主要建筑材料价格大幅上涨。承包人提出调整合同价格，发包人以合同为固定总价为由拒绝。事件4：在缺陷通知期内，承包人迟迟未对发包人指出的某项次要缺陷进行修复。发包人雇用第三方进行了修复，花费5000欧元，并在下一次进度款中直接扣除了该笔费用。承包人提出异议，认为发包人未事先通知承包人，剥夺了其修复缺陷的权利。问题：1.事件1中，承包人提出的超出部分工程量按25欧元/结算的要求是否合理？说明理由。该项工程的最终结算款应为多少？（请列出计算公式）2.事件2中，承包人的辩称是否成立？说明理由。发包人的处理方式有何不妥？3.事件3中，发包人拒绝调价是否合理？在FIDIC合同条件下，材料价格大幅上涨通常属于哪类风险？4.事件4中，发包人扣除费用的做法是否正确？说明理由。FIDIC合同对缺陷修复程序的优先权是如何规定的？案例三背景资料：某市重点工程采用《标准设计施工总承包招标文件》签订合同，合同总价为1.2亿元人民币，工期为2年。合同包含设计、采购和施工全过程。事件1：在初步设计阶段，承包人提出一项优化设计方案，能够大幅降低工程造价并缩短工期，但需要增加50万元的设计费用。监理人和发包人均同意该优化方案，但在设计费用增加的承担上产生分歧。事件2：在施工图深化设计阶段，承包人发现发包人提供的基础数据存在严重错误，导致已完成的施工图全部作废，需重新设计。承包人提出索赔设计费100万元，工期顺延30天。发包人认为设计是承包人的责任范围，基础数据错误属于客观原因，拒绝索赔。事件3：在设备采购环节，承包人拟将一台非标设备的制造分包给具有相应资质的专业制造厂。监理人要求承包人提交分包资质审查。承包人认为该分包属于总承包范围内的专业分包，无需监理人审批。事件4：工程完工后进行竣工试验。在热态负荷试车时，设备发生故障，导致部分工程受损。承包人立即修复受损工程并更换故障设备，再次进行试车合格。承包人向发包人提出索赔修复费用80万元。发包人认为竣工试验不合格属于承包人责任，拒绝索赔。问题：1.事件1中，设计优化带来的效益应如何归属？增加的50万元设计费应由谁承担？2.事件2中，发包人拒绝索赔是否合理？说明理由。承包人应如何主张索赔权利？3.事件3中，承包人的观点是否正确？说明理由。监理人审批分包的主要内容有哪些？4.事件4中，承包人索赔修复费用是否成立？说明理由。竣工试验费用应如何分担？案例四背景资料：某工业厂房建设项目采用《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》签订大宗材料及关键设备采购合同。合同总金额为3000万元。事件1：在钢材交货检验中，买方发现部分批次钢材存在表面锈蚀和尺寸偏差。卖方提出降价处理，买方同意接收，但要求卖方在30天内补足符合合同约定的钢材，卖方拒绝。事件2：在关键设备交付时，卖方提供的设备铭牌信息与合同技术规格书不符。买方拒收并要求退换货。卖方认为设备性能指标完全满足要求，仅是铭牌标识失误，不应退货。事件3：在设备安装调试过程中，因卖方技术人员指导错误，导致设备损坏。卖方免费更换了损坏的部件，但买方因此延误了整体工程进度，要求卖方赔偿工期延误损失200万元。卖方以合同已约定“卖方责任上限为合同总价10%”为由，只愿意赔偿300万元（合同总价3000万的10%）。事件4：在质量保证期内，设备出现核心部件断裂故障。买方通知卖方维修，卖方以设备已过保修期半年为由拒绝。经查，该设备自交付验收合格之日起算，至故障发生时已满1年6个月。问题：1.事件1中，买方同意降价接收但要求补足合格钢材的做法是否合理？说明理由。2.事件2中，卖方的理由是否成立？对于交货验收不合格的设备，买方享有哪些权利？3.事件3中，卖方的赔偿责任限额主张是否成立？说明理由。买方的工期延误损失应如何主张？4.事件4中，卖方拒绝维修的理由是否成立？质量保证期的起算时间应如何确定？参考答案与解析单项选择题1.【答案】A【解析】A项正确，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。B项错误，承诺只能撤回，不能撤销。因为承诺到达要约人时合同即告成立，撤销承诺等于违约。C项错误，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，要约不得撤销。D项错误，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约，原要约失效。实质性变更包括合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更。2.【答案】A【解析】A项正确，资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行。B项错误，招标人不得采用抽签、摇号等方式限制潜在投标人数量。C项错误，资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书，未通过资格预审的申请人不具有投标资格，招标人应当书面告知未通过的原因。D项错误，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。3.【答案】C【解析】根据《标准勘察招标文件》，勘察人应对其提供的勘察成果资料负责。因勘察成果资料质量不合格，造成发包人损失或工程事故的，勘察人应负责免费补充勘察、修改完善，并视造成的损失程度减收或免收勘察费，同时按合同约定支付违约金。故选C。4.【答案】A【解析】在工程设备采购与交付中，发包人要求提前交付工程设备的，由此增加的检验费用和保管费用由发包人承担。因为提前交付是发包人的要求，非承包人原因导致，产生的额外费用自然应由发包人承担。故选A。5.【答案】C【解析】建设工程设计责任保险通常实行追溯期制度，追溯期自保险单约定的起保日向前追溯计算，最长不超过5年。这是为了控制保险人的承保风险，同时保障工程设计单位在较长周期内的职业责任风险。故选C。6.【答案】A【解析】A项正确，暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及材料、工程设备的金额。B项错误，依法必须招标的暂估价项目，应通过招标方式确定供应商或分包人，具体招标组织形式由合同约定，并非必然由承包人自行组织。C项错误，不属于依法必须招标的暂估价项目，应由监理人按照合同约定的估价程序和方法进行估价，而非直接估价。D项错误，暂估价实际价格与暂估价的差额及其相应税金等费用，应列入合同价格。7.【答案】A【解析】A项正确，缺陷责任期内，由于承包人原因造成缺陷的，承包人应负责修复；承包人未能履行修复义务的，发包人有权自行修复或委托他人修复，所需费用从质量保证金中扣除。B项错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过24个月。C项错误，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。D项错误，承包人提交竣工验收申请报告后，需经监理人审查、发包人组织验收合格并签发工程接收证书后，缺陷责任期才开始计算。8.【答案】C【解析】在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商虽然由发包人指定，但必须与承包人签订分包合同，由承包人对其进行协调和监督，并对指定分包商的违约行为向发包人承担责任（除非承包人及时向发包人发出了合理的反对通知且发包人予以接受）。故选C。9.【答案】A【解析】A项正确，材料毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。B项错误，交付后因卖方责任导致的短缺或质量问题，卖方仍需负责。C项错误，材料交付后的检验期内发现质量问题的，卖方仍应承担质量责任。D项错误，卖方交货数量不足的，买方有权要求补足或拒收不足部分，但通常不能直接拒收全部符合约定的材料。10.【答案】D【解析】根据《标准施工招标文件》，不可抗力导致的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；停工损失由承包人承担。因不可抗力导致需赶工的，赶工费用由发包人承担。故选D。11.【答案】A【解析】根据《标准施工招标文件》，监理人收到承包人变更报价书后，应在规定的时间内（通常为14天）进行审查并发出异议通知。如果监理人逾期未发出异议通知，视为同意承包人提交的变更报价书。这体现了合同管理中的默示同意原则。故选A。12.【答案】A【解析】A项正确，履约保证金可以采用现金、支票、汇票或银行保函等形式，具体由合同约定。B项错误，发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。C项错误，如果承包人违约，发包人通常需要先发出违约通知，要求承包人纠正，只有在承包人拒不纠正或造成严重损失时，才可动用履约保证金。D项错误，履约保证金的有效期应覆盖施工合同工期，但不应超过缺陷责任期。13.【答案】D【解析】A项错误，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。B项错误，监理人应在收到索赔意向通知书后14天内，发出索赔处理意见的说法不准确，应为监理人应商定或确定追加的付款和工期延长，并在收到正式索赔报告后42天内答复。C项错误，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，递交正式索赔报告。D项正确，索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理的时间间隔（一般为28天或按月）递交延续索赔通知，并在事件影响结束后的28天内递交最终索赔报告。14.【答案】C【解析】A项错误，质量保证期一般自设备验收合格交付之日起计算。B项错误，质量保证期内，因买方操作不当导致的设备损坏，卖方维修后可向买方收取合理的维修费用。C项正确，设备质量保证期一般为1年，最长不超过2年。D项错误，虽质量保证期满，但因设备自身隐蔽缺陷造成的重大损失，卖方仍可能承担产品责任。15.【答案】C【解析】C项错误，根据《标准施工招标文件》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度款支付给承包人。正确的表述应为发包人在监理人出具进度款支付证书后的约定时间内支付。通常流程为监理人14天内审查并出具付款证书，发包人在收到证书后28天内支付。选项C混淆了监理人收到申请与发包人支付的时间节点。16.【答案】A【解析】A项正确，仲裁协议必须采用书面形式达成，包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或发生后达成的请求仲裁的协议。B项错误，仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。C项错误，仲裁委员会无权采取财产保全措施，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的有关规定提交人民法院。D项错误，仲裁实行一裁终局制，非两审终审制。17.【答案】B【解析】在总价合同中，因设计变更导致工程量增加的，不属于承包人应承担的风险范围。该增加部分的工程款应由发包人承担，并对合同总价进行相应调整。故选B。18.【答案】B【解析】根据《标准勘察招标文件》，勘察人提交的勘察成果质量不满足要求时，发包人有权要求勘察人免费补充勘察、修改完善，并视造成的损失程度按合同约定支付违约金。双倍返还勘察费和赔偿全部损失并非标准合同中的首选责任承担方式。故选B。19.【答案】D【解析】A项错误，建筑工程一切险的被保险人通常包括发包人、承包人及其他相关方。B项错误，依照《建筑法》和《工伤保险条例》，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，但非强制。C项错误，发包人应为自己现场人员办理工伤保险，承包人应为其现场人员办理。D项正确，保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。20.【答案】C【解析】C项错误，发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按发包人要求通知承包人，并说明发包人不接收工程的原因及要求承包人进行整改的具体内容和期限。选项表述过于笼统，未体现要求整改的核心要素。A、B、D项均符合《标准施工招标文件》关于竣工验收程序和时间的规定。多项选择题21.【答案】ABCD【解析】根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同认定无效。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的，不按照无效合同处理。发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续的，合同一般无效，但在起诉前取得审批手续的除外。故ABCD正确，E项错误。22.【答案】ABCE【解析】评标委员会应当否决其投标的情形包括：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。D项“明显的计算错误”属于评标委员会可以要求投标人书面澄清或作出必要补正的情形，不直接否决投标。故选ABCE。23.【答案】ABDE【解析】A项正确，发包人应按规定向设计人提供设计基础资料，并对资料的完整性、正确性及时限负责。B项正确，发包人变更设计计划、改变设计内容或因提供的资料错误导致设计返工的，应增付设计费。C项错误，发包人因自身原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还定金；这里不退还定金是针对定金罚则，但如果是发包人主动解除合同，定金本身可能不足以弥补设计人损失。更为准确的法定责任是：设计人未开始设计工作的，发包人可不支付设计费；设计人已经开始工作的，发包人应根据已完成的工作量支付相应设计费。标准合同中通常不发还定金，但这不意味着发包人责任仅限于此。D项正确，发包人应负责设计人员在现场工作期间的生活后勤保障。E项正确，发包人未按约定支付费用的，设计人有权暂停设计并通知发包人。故选ABDE。24.【答案】ABD【解析】A项正确，监理人受发包人委托，享有合同约定的权利。B项正确，监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，承包人应遵照执行。C项错误，监理人无权变更合同中约定的工程价款，工程价款的变更必须由发包人与承包人协商达成一致或按合同约定的变更程序确定。D项正确，监理人可在授权范围内处理违约事宜，如发出警告、要求整改等。E项错误，承包人对监理人指示有异议的，应在收到指示后7天内向监理人提出书面申辩报告，而非简单的书面报告。故选ABD。25.【答案】ABDE【解析】A项正确，FIDIC合同中的DAB可由1人或3人组成。B项正确，DAB成员应独立于发包人和承包人，不应与任何一方有任何经济利益关系。C项错误，DAB的决定在规定时间内对双方具有约束力，但如果一方在收到决定后28天内发出不满通知，该决定将不具有最终约束力，争议将进入仲裁。D项正确，任何一方对DAB决定不满意，必须在28天内发出不满通知，否则该决定成为有约束力的最终决定。E项正确，在DAB决定作出后，无论是否有一方发出不满通知，双方都应立即执行DAB的决定，直到争议被友好解决或仲裁裁决作出。故选ABDE。26.【答案】ABCD【解析】根据《民法典》及采购合同规定，卖方交付的设备质量不符合约定的，买方可以合理选择要求卖方承担修理、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。E项错误，解除合同并要求赔偿损失属于买方在根本违约情况下的权利，但它不完全等同于上述单项违约责任方式的并列选项，且通常只有在无法通过修理更换解决且导致合同目的不能实现时才可行使，故不选E。故选ABCD。27.【答案】ABCE【解析】A项正确，发包人应负责办理施工许可证等合法开工手续。B项正确，发包人应按约定提供施工现场条件，如水、电、路等。C项正确，发包人负责组织竣工验收。D项错误，施工现场的安全保卫通常由承包人负责。E项正确，发包人最主要的义务是按约定支付合同价款。故选ABCE。28.【答案】ABD【解析】A项正确，质量保证金从应付的工程款中预留，不得要求承包人另外提供现金保证金。B项正确，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。C项错误，质量保证金退还时，合同有约定的按约定，未约定的通常不计利息。D项正确，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用。E项错误，承包人维修后仍不能消除缺陷影响使用的，发包人有权扣留相应保证金或要求承包人承担赔偿责任，但不能简单笼统地说不予退还，应以实际损失为限。故选ABD。29.【答案】ABCD【解析】因发包人原因、不可抗力、设计变更等非承包人原因导致的工期延误，承包人有权顺延工期。A、B、C、D项均为发包人或客观原因导致，承包人可顺延工期。E项为承包人自身原因，不能顺延。故选ABCD。30.【答案】BE【解析】《标准施工招标文件》中规定的合同文件解释顺序为：1.合同协议书；2.中标通知书；3.投标函及投标函附录；4.专用合同条款；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单；9.其他合同文件。A项错误，合同协议书优于中标通知书。B项正确，投标函及投标函附录优于专用合同条款。C项错误，专用合同条款优于通用合同条款，通用合同条款优于技术标准和要求。D项错误，技术标准和要求优于图纸，图纸优于已标价工程量清单。E项正确，合同协议书具有最高解释效力。故选BE。案例分析题案例一1.事件1中，承包人的工期和费用索赔成立。理由：根据相关法律规定及施工合同示范文本，在施工过程中发现文物、古迹等，承包人应立即保护现场并通知监理人和发包人。由此导致的工期延误由发包人承担，因此承包人有权顺延工期30天。因保护文物发生的费用由发包人承担，因此承包人提出的费用索赔成立。但需要注意的是，承包人索赔的费用应包括人员窝工费、机械设备闲置费和合理的现场管理费，即40万元。文物发掘费用承担：文物发掘及其保护费用通常由国家文物行政管理部门或发包人承担，承包人不承担此费用。实际施工中，发掘费用一般由发包人协调或承担，承包人仅负责现场配合与保护工作。2.事件2中，监理人拒绝受理变更估价申请不妥当。理由：根据《标准施工招标文件》，监理人发出变更指示后，承包人应按指示实施变更。无论发包人的指令是口头还是书面，只要监理人向承包人发出了正式的变更指示，承包人按指示施工完毕后，即享有提出变更估价申请的权利。监理人不能以发包人未履行内部审批程序为由拒绝受理。变更程序不规范之处：(1)发包人仅作口头指令，未按规定向监理人发出书面变更指示；(2)发包人未履行正规变更审批程序就直接要求实施变更；(3)监理人未要求发包人补办书面变更手续即发出变更指示。3.事件3中，承包人的说法不正确。理由：根据《标准施工招标文件》及相关法规，工程竣工验收合格并交付使用，并不免除承包人在缺陷责任期内的质量保修责任。屋面渗漏属于工程质量缺陷，且在defect责任期（通常为1-2年）内，承包人必须承担维修义务。屋顶渗漏的维修费用处理：若渗漏是由于承包人施工质量原因造成的，承包人应免费进行维修，并承担维修费用；若渗漏是由于发包人使用不当造成的，承包人应负责维修，但维修费用由发包人承担。本案中，需先进行责任鉴定，若为施工质量问题，费用由承包人承担。4.事件4中，工程量计量应遵循的原则：除非合同另有约定，工程量应按照合同工程量清单中载明的计算规则进行计量；对于工程量清单中未列出的项目，应按照国家相关工程计量规范进行计量。若合同未约定计量标准的处理：发承包双方应依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关国家标准进行协商确定计量规则和方法；协商不成的，可按照当地建设行政主管部门发布的计价定额和标准进行计量，或请求监理人按照合同原则及行业惯例进行商定或确定。案例二1.事件1中，承包人提出的超出部分工程量按25欧元/结算的要求不合理。理由：在FIDIC合同中，工程量增减属于工程变更范畴。如果工程量的增加不是由于工程量清单中的数量计算错误导致，而是由于实际地质条件变化等原因引起的工程量增加，当实际工程量超过原工程量的15%以上时，通常允许对单价进行调整，但调整需基于合理成本和利润的评估。若合同未特别约定超出部分单价调整机制，监理人应重新评估。但承包人单方面要求提价至25欧元是不合理的，需监理人商定。最终结算款计算：由于实际工程量为15000，原工程量为10000，未超过15%的阈值（11500）。因此，超出部分也应适用原合同单价20欧元/。结算金额计算公式为：=2.事件2中，承包人的辩称不成立。理由：在FIDIC合同中，即便发包人“指定”了供应商，通常的运作方式是由承包人与该供应商签订采购合同。一旦由承包人签订合同，供应商即为承包人的分包商/供货商，承包人应对其提供的材料质量负责。如果因材料质量问题导致延误，承包人应向发包人承担违约责任。除非是发包人直接签订供货合同并强行要求承包人使用的情况，否则承包人不能免责。发包人处理方式的不妥之处：发包人不能仅因一次材料质量问题就威胁解除合同，除非该行为构成重大违约且严重影响工程整体进度。发包人应先发出警告，要求承包人采取补救措施；若承包人拒不纠正且导致严重后果，方可依约解除合同。3.事件3中，发包人拒绝调价不合理。在FIDIC合同条件下，材料价格大幅上涨通常属于“不可预见物质条件”或“费用及法规变更”风险范畴，具体取决于合同条款的约定。如果是突发性政策调整导致的价格异常波动，通常超出了承包人在投标时能够合理预见的风险范围。因此，如果合同中有调价条款，应予以调整；若无明文禁止调价，根据FIDIC原则，承包人有权提出因不可预见的费用增加而调整合同价格的要求。4.事件4中，发包人扣除费用的做法不正确。理由：FIDIC合同对缺陷修复程序有严格的优先权规定。发包人在发现缺陷后，应首先通知承包人，给予承包人合理的机会进行修复。只有在承包人未能在通知规定的时间内进行修复，或缺陷属于紧急情况可能危及安全时，发包人才有权自行雇用他人修复并从承包人处扣回费用。本案中发包人未事先通知即直接扣款，剥夺了承包人的优先修复权。缺陷修复程序的优先权规定：承包人享有第一优先修复权。发包人必须先发出通知，只有在承包人拒绝或未能按时修复的情况下，发包人才能采取行动并索赔费用。案例三1.事件1中，设计优化带来的效益应归属发包人，或按合同约定比例由发承包双方共享。在总承包合同中，承包人提出优化方案且经发包人批准的，节约的工程费用一般由发包人受益，但可给予承包人一定的奖励。增加的50万元设计费承担：由于优