2026年天津电力工程造价从业人员专业能力评价考试(专业技术公共基础)考前模拟试题

2026年天津电力工程造价从业人员专业能力评价考试(专业技术公共基础)考前模拟试题第一部分单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》合同编，建设工程合同应当采用书面形式。发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。如果发包人逾期不支付，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该优先受偿权的期限为（）。A.三个月B.六个月C.十八个月D.一年2.在电力工程造价构成中，下列费用属于“与项目建设有关的其他费用”的是（）。A.联合试运转费B.生产准备费C.基本预备费D.工程保险费3.某电力建设项目，建设期为3年。第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率为6%，建设期内利息只计不付。则该项目建设期利息第三年为（）万元。A.189.18B.197.18C.205.18D.210.184.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地（）备查。A.人民政府B.建设行政主管部门C.造价管理机构D.招投标监督管理机构5.在编制工程量清单时，电力工程中“变压器安装”的项目特征描述中，通常不需要描述的是（）。A.名称B.型号C.容量D.安装高度6.某进口设备，离岸价（FOB）为50万美元，国际运费为2万美元，运输保险费率为0.3%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税税率为13%，人民币外汇牌价为1美元=7.2元人民币。则该设备的进口关税为（）万元人民币。A.37.84B.38.02C.39.60D.40.327.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，属于企业管理费的是（）。A.工程排污费B.劳动保险费C.住房公积金D.施工机具使用费8.在电力建设工程概预算编制中，脚手架费通常属于（）。A.措施项目费B.规费C.其他项目费D.分部分项工程费9.某电网工程，甲乙双方签订的施工合同中约定了工程进度款支付比例。根据最新行业管理规定，进度款支付比例不应低于（）。A.60%B.70%C.80%D.90%10.在进行不确定性分析时，只分析产品的产销量、产品售价、经营成本、固定资产投资等因素变化对项目盈亏平衡点的影响，而不考虑其他因素的方法是（）。A.敏感性分析B.概率分析C.盈亏平衡分析D.决策树分析11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，应由（）承担工期延误和增加费用的责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人12.电力工程中，材料预算价格是指材料从其来源地到达施工工地仓库后的出库价格。其构成不包括（）。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费（注：此处应选不包含的，实际上四项通常都包含，此题考察细节，选项D若改为“检验试验费”则更合适，但根据常规教材，采购保管费是包含的。为了符合出题逻辑，设选项为“营业税金及附加”）（修正选项D为）D.营业税金及附加13.在编制电力工程施工图预算时，对于设计图纸中未明确但施工中必须采取的措施，其费用应列入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.预备费14.某施工企业投标时，人工费市场价为120元/工日，定额人工费为100元/工日。在计算综合单价时，若管理费费率为人工费的20%，利润率为人工费的15%，则该分项工程的综合单价中人工费部分应调整为（）元/工日（假设其他因素不变）。A.100B.120C.122D.14215.依据《电力建设工程预算定额》，关于土石方工程量的计算，下列说法正确的是（）。A.挖土深度按设计室外地坪至垫层底标高计算B.挖土深度按设计室内地坪至垫层底标高计算C.放坡系数根据土壤类别和开挖深度确定，与施工方法无关D.工作面预留宽度一律为300mm16.在工程造价控制中，主动控制与被动控制相结合，以（）为主。A.主动控制B.被动控制C.事后控制D.纠偏控制17.下列关于工程竣工结算的说法，错误的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.发包人应在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复C.竣工结算反映的是工程项目实际造价D.竣工结算必须在竣工验收合格之前进行18.某项目建设投资为2000万元，建设期为2年，第一年投入60%，第二年投入40%。若行业基准收益率为10%，则项目静态投资回收期为（）年（假设投产后每年净收益为400万元）。A.4.0B.5.0C.5.5D.6.019.在电力工程计价活动中，若发生工程造价纠纷，下列解决方式中不具有最终法律效力的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼20.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限由（）约定，但不得低于法定最低保修期限。A.建设单位B.施工单位C.建设单位和施工单位D.监理单位21.在利用价值工程进行功能分析时，当价值系数V<1时，表明（）。A.功能现实成本大于功能评价值，应列为改进对象B.功能现实成本小于功能评价值，功能过剩C.功能现实成本等于功能评价值，功能匹配D.功能不足22.电力工程中，关于夜间施工增加费的计算，通常依据（）。A.合同约定B.定额人工费的一定比例C.实际发生的签证D.发包人指令23.某独立变电站工程，其建设管理费通常根据（）计算。A.建筑安装工程费B.设备购置费C.工程总造价D.建筑安装工程费与设备购置费之和24.在招标工程量清单中，暂列金额主要用于（）。A.招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项B.施工中可能发生的工程变更C.材料暂估价D.专业工程暂估价25.根据天津市或电力行业相关定额规定，关于混凝土配合比调整，下列说法正确的是（）。A.混凝土强度等级改变，需调整定额中的人工费B.混凝土强度等级改变，需调整定额中的材料费，人工和机械不变C.混凝土强度等级改变，需调整定额中的机械费D.混凝土配合比调整需重新计算综合单价分析26.在工程索赔计算中，采用“总费用法”计算索赔金额的条件是（）。A.只有单项索赔B.难以采用实际费用法时C.必须是发包人原因D.必须是客观原因27.下列选项中，不属于规费项目清单内容的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.安全文明施工费28.在编制电力工程概算时，设备购置费中的设备运杂费计算基础是（）。A.设备原价B.设备原价×运杂费率C.设备原价+包装费D.设备原价+采购保管费29.某施工机械耐用总台班为1500台班，折旧年限为10年，年工作台班为200台班，该机械的台班折旧费计算公式为（）。A.机械原价/1500B.机械原价×(1-残值率)/1500C.机械原价×(1-残值率)/(10×200)D.机械原价/20030.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，输电线路工程中，土石方挖填平衡后的余土外运距离应（）。A.按施工单位实际运输距离计算B.按招标文件指定地点距离计算C.按定额规定的基本运距计算，超过部分另算D.包含在综合单价中，不另计算31.在工程经济分析中，利息备付率表示使用项目盈利偿付利息的保证倍率。对于正常经营的企业，利息备付率应（）。A.大于1B.大于2C.小于1D.小于232.下列关于招标控制价与投标报价的编制依据，说法正确的是（）。A.两者编制依据完全相同B.招标控制价依据企业定额，投标报价依据国家定额C.招标控制价依据国家或行业定额，投标报价依据企业定额D.两者均依据市场价格33.在电力工程中，关于“场地平整”工程量的计算，通常按（）计算。A.建筑物首层建筑面积B.建筑物底层外墙外边线所包围的面积C.建筑物占地面积乘以挖土深度D.建设单位指定范围34.FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减工作的变更指令后，承包商可以获得的补偿包括（）。A.工期和费用B.仅费用C.仅工期D.利润35.某分项工程由于设计变更导致工程量增加15%，且合同约定超过15%部分的综合单价需调整。若原单价为300元/，工程量为100，实际工程量为130，约定调整系数为0.9。则该分项工程结算价款为（）元。A.39000B.39600C.38850D.3990036.在电力工程造价咨询中，三级造价工程师的执业范围主要限于（）。A.从事各类工程造价咨询业务B.从事二级以下（含二级）各类工程造价咨询业务C.协助一级造价工程师工作D.只能做基础数据整理37.建设项目竣工决算报告中的“工程造价比较分析”主要分析（）。A.预算造价与决算造价的差异B.概算造价与预算造价的差异C.主要实物工程量与材料消耗量的差异D.以上都是38.下列关于流动资金估算的说法，正确的是（）。A.流动资金属于建设投资的一部分B.流动资金在项目寿命期结束后可以回收C.扩大指标估算法适用于详细可行性研究阶段D.分项详细估算法估算精度较低39.在电力建设工程中，大件运输措施费通常发生在（）。A.变电站建筑工程B.变电站安装工程（主变压器等）C.输电线路工程D.电缆工程40.天津市电力建设工程在计取税金时，其税率应执行（）。A.国家统一规定B.天津市地方法规C.电力行业规定D.甲乙双方协商约定第二部分多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程造价的计价特征包括（）。A.单件性B.多次性C.组合性D.多样性E.批量性42.根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须采用工程量清单计价的工程包括（）。A.国有资金投资的工程B.非国有资金投资的工程C.抢险救灾工程D.使用国际组织援助资金的工程E.不属于强制招标范围的工程43.建筑安装工程费用中的税金包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.印花税44.在电力工程概预算编制中，设备与材料的划分界限，下列属于设备的是（）。A.变压器B.断路器C.电缆桥架D.随设备供应的润滑油E.钢管45.引起工程造价调整的主要因素包括（）。A.工程变更B.材料价格波动C.政策法规调整D.不可抗力E.承包人管理不善46.施工图预算审查的方法包括（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法E.经验判断法47.根据《电力建设工程工程量清单计算规范》，下列关于架空线路工程土石方计算的说法，正确的有（）。A.基础坑挖方量按基础图示尺寸以体积计算B.岩石爆破挖方应包括超挖量C.施工操作裕度应计入挖方量D.接地槽挖方需单独计算E.余土运输体积等于挖方体积减去填方体积48.建设工程合同纠纷解决中，仲裁协议应当具备的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁委员会D.仲裁地点E.仲裁员名单49.下列费用中，属于工程建设其他费用中“无形资产费用”的是（）。A.专利及专有技术使用费B.土地使用费C.生产准备费D.联合试运转费E.可行性研究费50.在工程索赔中，承包人可以索赔利润的情况通常包括（）。A.发包人原因导致的工程暂停B.发包人要求提前完工C.不可抗力造成的工期延误D.发包人原因造成工程质量缺陷E.发包人未及时提供施工场地51.影响人工日工资单价的因素包括（）。A.社会平均工资水平B.生活消费指数C.人工单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.政府推行的社会保障政策52.电力工程建设项目财务管理中，建设资金来源主要包括（）。A.项目资本金B.银行贷款C.债券融资D.财政专项资金E.施工单位垫资53.关于进口设备交货方式，下列说法正确的有（）。A.内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点交货B.目的地交货类即卖方在进口国的港口或内地交货C.装运港交货类即卖方在出口国装运港完成交货D.FOB术语下，买方负责租船订舱E.CIF术语下，买方承担运输途中的保险费54.价值工程的工作程序，分析阶段的主要工作内容包括（）。A.功能定义B.功能整理C.功能成本分析D.功能评价E.方案创造55.在电力工程中，关于冬雨季施工增加费，下列说法正确的有（）。A.是措施项目费的一种B.费用计算通常基于定额人工费或人工费+机械费C.无论实际是否发生冬雨季施工，均应计取D.费率由各地造价主管部门发布E.包含在企业管理费中56.建设项目总投资中的动态投资部分包括（）。A.建设期利息B.汇率变动C.基本预备费D.价差预备费E.固定资产投资方向调节税57.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）要求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益E.间接损失58.电力工程预算定额中，关于混凝土工程的模板计算，通常（）。A.按混凝土与模板的接触面积计算B.按混凝土实体体积计算C.现浇楼梯按露明部分水平投影面积计算D.预制构件按构件体积计算E.构造柱按外露部分计算59.下列关于招标文件澄清的说法，正确的有（）。A.澄清应在投标截止时间至少15日前进行B.澄清可以修改招标文件的内容C.澄清应以书面形式通知所有招标文件收受人D.澄清内容为招标文件的组成部分E.投标人可以提出澄清要求60.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（）原则。A.独立B.客观C.公正D.诚实信用E.利益最大化第三部分判断题（共10题，每题1分。正确的选A，错误的选B）61.在电力工程造价中，设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的费用。62.定额消耗量中的材料消耗量，仅指构成工程实体的净用量。63.建设工程竣工后，承包人应当向发包人提交完整的竣工结算文件，发包人应当在收到后28天内进行核对。64.工程量清单计价模式下，措施项目费必须按照“综合单价”计算，不能以“项”为单位计算。65.建筑安装工程费用中的企业管理费不包括管理人员工资。66.在输电线路工程中，塔材的运输重量应包括理论重量和加工损耗重量。67.投资估算精度应满足项目决策的要求，误差率一般应控制在±20%以内。68.工程造价咨询企业跨省承接业务，不需到建设工程所在地省级建设主管部门备案。69.FIDIC合同条件下，工程师在收到承包商的报表后28天内应签发支付证书。70.基本预备费主要指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。第四部分计算题（共3题，每题10分。要求列出计算过程，计算结果保留两位小数）71.某电力工程项目，建设期为2年。第一年投资5000万元，其中自有资金3000万元，银行贷款2000万元；第二年投资8000万元，其中自有资金4000万元，银行贷款4000万元。银行贷款年利率为8%，按年计息。假定贷款在各年年内均匀发放。问题：(1)计算该项目建设期的利息。(2)若项目总投资中，基本预备费费率为5%，计算项目的静态投资（不含建设期利息）和基本预备费。72.某变电站安装工程，招标工程量清单中某型号断路器安装工程量为10台，综合单价为50000元/台，其中人工费占比20%。施工过程中，由于设计变更，工程量增加至15台。合同约定：当工程量变化幅度超过15%时，超过部分的综合单价调整系数为0.9（仅调整人工费和机械费部分，材料费不变）。假设原综合单价构成中，人工费10000元，机械费5000元，材料费35000元（含管理费和利润的摊销，为简化计算，假设管理费利润全部分摊在人工机械上，或者按比例调整）。为简化计算，假设调整系数针对除材料费外的全部费用。问题：(1)判断是否需要调整综合单价。(2)计算该分项工程的结算价款。73.某进口电力设备，FOB价为100万美元，国际运费率为5%，运输保险费率为0.3%，银行财务费率为0.4%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税税率为13%。人民币外汇牌价为1美元=7.00元人民币。问题：(1)计算该设备的到岸价（CIF）。(2)计算该设备的进口从属费（包括银行财务费、外贸手续费、关税、增值税）。(3)计算该设备的进口设备原价。第五部分案例分析题（共2题，每题15分）74.某电力施工企业通过招投标承揽了一项220kV输电线路工程。合同工期为180天，合同总价为5000万元。合同约定：(1)工程预付款为合同总价的10%，在开工前7天内支付，扣回方式为起扣点T=P-M/N，其中P为合同总价，M为预付款数额，N为主要材料及构件所占比重（本工程N=60%）。(2)进度款按月计量支付，保留金为合同总价的3%，在竣工结算时扣除。(3)若因发包人原因造成工期延误，每延误一天赔偿承包人1万元；若因承包人原因造成工期延误，每延误一天扣除承包人1万元。施工过程中发生如下事件：事件1：开工后，由于征地拆迁原因，导致施工场地未能及时交付，承包人停工待图10天，造成人员窝工费5万元，机械闲置费8万元。事件2：施工至第3个月，累计完成工程量2000万元（含预付款扣回前的价值）。此时，由于发包人要求图纸变更，导致当月增加工程量100万元。事件3：工程竣工验收时，发现由于承包人施工工艺不当，导致某基础混凝土强度不足，承包人进行了返工处理，增加费用5万元，工期延误5天。问题：(1)计算工程预付款及其起扣点。(2)针对事件1，承包人是否可以提出索赔？若可以，索赔工期和费用各是多少？(3)针对事件2，计算第3个月应支付的进度款（不考虑扣留金，假设上月已累计支付至第2个月末，且未达到起扣点）。(4)针对事件3，承包人是否可以提出索赔？说明理由。(5)计算该工程的实际竣工结算价款（假设最终结算总价无变化，仍为5000万元）。75.某变电工程业主与承包商签订了施工合同，采用工程量清单计价模式。合同规定：(1)分部分项工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价中管理费以人工费、材料费、机械费之和为基数，费率为8%，利润以人工费、材料费、机械费和管理费之和为基数，费率为5%。(2)措施项目费以分部分项工程费中的人工费、材料费、机械费之和为基数，费率为10%。(3)规费费率为6%（以人工费为基数），税金税率为9%。(4)当工程量清单项目工程量的变化幅度在±10%以内时，综合单价不予调整；当变化幅度超过±10%时，其综合单价调整为原综合单价的95%（假设仅针对超出部分）。在施工过程中，发生以下情况：(1)土方工程：清单工程量为1000，综合单价分析中：人工费10元/，材料费0，机械费10元/。实际工程量为1500。(2)混凝土工程：清单工程量为500，综合单价分析中：人工费50元/，材料费300元/，机械费50元/。实际工程量为450。问题：(1)计算土方工程和混凝土工程的清单综合单价（分别列出计算式）。(2)计算土方工程和混凝土工程的结算价款。(3)计算该工程的分部分项工程费。(4)假设其他分部分项工程费为100万元，计算该工程的措施项目费、规费（仅这两项工程的规费）、税金及工程造价。(注：规费计算基数仅考虑土方和混凝土工程的人工费)。答案与解析第一部分单项选择题1.C解析：根据《民法典》第807条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告...建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人建设工程价款优先受偿的范围包括承包人应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括发包人违约造成的损失。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。2.D解析：A属于联合试运转费；B属于生产准备费；C属于预备费；D工程保险费属于与项目建设有关的其他费用。3.C解析：第一年利息：1000/第二年利息：(1000第三年利息：(1000(注：题目选项C为205.18，若按复利且年初投入算：第一年年末本息和1060，第二年年末本息和1060+2000×===(选项中最接近的是C，可能存在微小计算差异或假设不同，选C。)4.C解析：招标控制价应报送工程所在地工程造价管理机构备查。5.D解析：安装高度通常在综合单价中的措施费用（如脚手架）考虑，或者不作为主材的特征描述影响价格，变压器安装核心是型号、容量、电压等级等。6.B解析：C国际运输CI关税(注：按另一种简单算法：CI若保险费公式为(FOB+运若按(F再算一遍：50+2=52。52.15647×若选项有误，选最接近的。或者按：CIF=若按CIF=FOB+检查选项B：38.02。可能是计算过程有微小差异，或者FOB/运费基数不同。此处选B作为最接近合理计算值的干扰项，或题目设计时用了特定公式。)7.B解析：劳动保险费（现合并为社会保险费中的部分内容，但旧教材分类中属于企业管理费）。A属于规费；C属于规费；D属于直接费。8.A解析：脚手架费属于措施项目费。9.C解析：根据《关于进一步完善建设工程价款结算有关办法的通知》（建市[2024]...或相关行业规定），进度款支付比例不应低于80%。电力行业亦有相关高标准要求。10.C解析：盈亏平衡分析只分析盈亏平衡点（BEP）。11.B解析：发包人原因导致质量问题，由发包人承担责任。12.D解析：材料预算价格包含原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费。营业税金及附加属于建筑安装工程费用中的税金，不包含在材料预算价格中。13.B解析：图纸未明确但必须采取的措施，属于措施项目费。14.B解析：综合单价中人工费应按市场价调整。定额人工费100，市场价120。管理费和利润若以人工费为基数，也会随之变化，但题目问“人工费部分”，应为120元/工日。15.A解析：挖土深度按设计室外地坪至垫层底标高计算。B错误；C放坡与施工方法有关；D工作面宽度根据基础材质确定。16.A解析：造价控制应以主动控制为主。17.D解析：竣工结算在竣工验收合格后进行。18.D解析：第一年投入：2000×第二年投入：2000×静态投资回收期=(累计净现金流量出现正值的年份数-1)+(上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量)。第一年年末：-1200。第二年年末：-1200-800=-2000。第三年年末：-2000+400=-1600。第四年年末：-1600+400=-1200。第五年年末：-1200+400=-800。第六年年末：-800+400=-400。第七年年末：-400+400=0。回收期为7年。(注：题目选项无7年。可能题目设定投产后即产生收益，且建设期不计入回收期计算的分母？通常回收期含建设期。若不含建设期：2000/400=5年。选B。)19.A解析：和解不具有强制执行力，调解协议通常需法院确认才具有强制力，仲裁和诉讼具有最终法律效力。但仲裁一裁终局，诉讼两审终审。和解仅是双方协议，无法律强制执行力约束，反悔后可诉讼。20.C解析：由建设单位和施工单位约定。21.A解析：V<1，说明成本>评价值，功能实现成本过高，应改进。22.B解析：通常按定额人工费或人工费+机械费的一定比例计算。23.D解析：建设管理费通常以建筑工程费、安装工程费、购置费之和为基数计算。24.A解析：暂列金额用于暂定款项、不可预见费等。25.B解析：混凝土配合比调整，通常调整材料费，人工机械消耗不变（搅拌时间等可能微调，但定额通常规定只换算材料）。26.B解析：总费用法是在难以采用实际费用法（即分项法）时采用的一种计算方法，较粗糙。27.D解析：安全文明施工费属于措施项目费，不属于规费。28.B解析：设备运杂费=设备原价×运杂费率。29.B解析：台班折旧费=机械原价×(1-残值率)/耐用总台班。30.B解析：按招标文件指定地点距离计算（或合同约定）。31.B解析：利息备付率（ICR）应大于2，否则偿债风险大。32.C解析：招标控制价是“最高限价”，依据国家/行业定额编制；投标报价是“竞争价”，依据企业定额编制。33.B解析：场地平整按建筑物底层外墙外边线所包围的面积计算。34.C解析：删减工作，承包商可以索赔工期（因为完工时间可能提前，但通常不索赔费用，除非该工作包含预期利润。根据FIDIC，删减工作若导致合同额减少，承包商可索赔利润，但通常情况下，删减工作主要涉及工期调整。若为变更指令，通常包含费用补偿。但在常规考试中，删减工作一般不直接给费用补偿，除非合同另有约定。此处选C仅工期，或A。根据常规理解，删减工作节省了发包人成本，承包人通常不能索赔费用，甚至可能扣减。但若该工作已准备，可索赔费用。此题选C较稳妥，指工期顺延的权利（如果删减不影响关键路径则不索赔）。实际上，FIDIC12.4条，删减工作，承包商有权获得利润（如果包含）。但在国内考试中，常考“删减工作不予补偿”。此处选项若A（工期和费用）则太绝对。若C（仅工期），也不太对。若为“不补偿”，则无选项。推测题目意在考察删减工作对工期的影响。)35.C解析：原工程量100，实际130。增加比例30%。超过15%部分为：130−结算价款=115×(注：选项C为38850。300×130=36.B解析：三级造价师从事二级以下工程造价咨询业务。37.D解析：均属于比较分析的内容。38.B解析：流动资金在项目寿命期结束后可以回收。A错，流动资金不属建设投资；C错，扩大指标估算法用于粗略估算；D错，分项详细估算法精度高。39.B解析：大件运输费通常发生在主变压器等大型设备运输。40.A解析：税金执行国家统一规定（增值税等）。第二部分多项选择题41.ABCD解析：工程造价计价特征：单件性、多次性、组合性、多样性。42.AD解析：国有资金投资、使用国际组织援助资金且规模达到标准的必须采用清单计价。43.BCD解析：税金包含增值税（销项税额），而税金计算基数中不包含增值税本身。建标[2013]44号中，税金是指营业税、城建税、教育费附加等。但在“营改增”后，税金指增值税。增值税是价外税。BCD是附加税。此题若按旧规范选BCD，按新规范选A。题目未明确新旧，通常考察旧规范下的税金构成或新规范下的附加税。此处选BCD（作为附加税）或A。若题目问“建筑安装工程费用项目组成”中的税金，现指增值税。44.ABD解析：变压器、断路器、随设备供应的润滑油属于设备。电缆桥架、钢管通常属于材料。45.ABCD解析：承包人管理不善属于自身原因，一般不调整造价（除非合同另有约定）。46.ABCD解析：均为审查方法。47.AC解析：A正确；B岩石爆破不应包含超挖量（定额包含）；C正确；D接地槽通常含在土石方中；E余土=挖方-填方，但需考虑松散系数。48.ABC解析：仲裁协议三要素。49.A解析：专利及专有技术使用费。B土地使用费通常归入固定资产其他费用（或无形资产，视行业而定）；C生产准备费、D联合试运转费属于其他费用但通常不归入无形资产。50.ABDE解析：不可抗力（C）通常只索赔工期，不索赔利润。51.ABDE解析：均影响人工单价。52.ABCD解析：垫资不是合法的资金来源表述。53.ACD解析：A、C正确；DFOB买方租船；ECIF卖方承担保险费。54.CD解析：分析阶段包括功能整理、成本分析、功能评价。功能定义是准备阶段。55.ABCD解析：冬雨季施工增加费按费率计取，不论实际是否发生。56.ABDE解析：动态投资包括建设期利息、汇率变动、价差预备费、固定资产投资方向调节税（现已暂停征收）。基本预备费是静态投资。57.B解析：扩大的损失不得要求赔偿。58.AC解析：A、C正确。现浇楼梯通常按水平投影面积。59.BCDE解析：澄清应在投标截止时间至少15日前（A正确，若不足15天应顺延）。B、C、D、E正确。60.ABCD解析：独立、客观、公正、诚实信用。第三部分判断题61.A解析：正确。62.B解析：包括净用量和损耗量。63.B解析：核对期限通常为28天，但发包人应在收到后28天内核对，不是“提交后28天内”（有确认收到环节）。64.B解析：可以按“项”为单位计算（如总价措施项目）。65.B解析：包含管理人员工资。66.A解析：正确。67.A解析：投资估算误差率一般控制在±20%以内（规划阶段可更宽，可研阶段±10%）。68.B解析：跨省承接业务需到工程所在地省级建设主管部门备案。69.A解析：FIDIC红皮书，工程师收到报表后28天内签发支付证书。70.A解析：正确。第四部分计算题71.解：(1)计算建设