2026年监理工程师《合同管理》模拟题附答案

2026年监理工程师《合同管理》模拟题附答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，下列合同中属于实践合同的是（）。A.建设工程施工合同B.设备采购合同C.自然人之间的借款合同D.设计咨询合同2.某施工单位向钢材供应商发出采购要约，要约中明确“承诺期限至2026年3月10日”。供应商于3月12日以快递方式发出承诺，因快递公司误投，施工单位于3月15日收到。此时（）。A.承诺有效，合同成立B.承诺无效，需重新发出要约C.施工单位若及时通知接受则有效，否则无效D.承诺视为新要约3.下列情形中，属于可撤销合同的是（）。A.承包人未取得相应资质订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律强制性规定的合同4.某工程施工合同约定“每月25日支付工程进度款”，2026年5月因发包人资金紧张未按时支付，承包人于6月10日书面催告。根据《民法典》，发包人应自（）起支付逾期利息。A.5月25日B.6月1日C.6月10日D.6月25日5.关于不安抗辩权的行使，下列说法正确的是（）。A.需先履行义务一方发现后履行方经营状况严重恶化即可中止履行B.中止履行后无需通知对方C.对方提供适当担保后应恢复履行D.对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供担保的，可解除合同但不可要求赔偿6.某工程因发包人原因导致停工2个月，承包人据此提出工期和费用索赔。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），下列费用中承包人不可索赔的是（）。A.现场工人窝工工资B.施工机械闲置费C.项目经理部办公费D.预期利润损失7.关于施工合同解除，下列情形中发包人可单方解除合同的是（）。A.承包人未按约定时间开工，经催告后5日内开工B.承包人将主体结构工程分包给具备相应资质的单位C.承包人因暴雨导致关键路径上的工程停工15日D.承包人明确表示不再继续履行合同8.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于工程师的说法，正确的是（）。A.工程师无权修改合同文件B.工程师的指示应尽量书面形式，特殊情况可口头但需48小时内确认C.工程师对索赔的处理具有最终约束力D.工程师需在收到承包商通知后28天内确认变更9.某设计合同约定设计费为200万元，定金为50万元。设计人完成初步设计后，发包人未按约定支付进度款，设计人通知解除合同。此时发包人最多可要求返还（）万元。A.50B.80C.100D.15010.关于施工投标保证金，下列说法错误的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.中标人拒绝签订合同的，投标保证金不予退还D.未中标的投标人投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还11.某工程施工合同约定“质量保证金为结算总价的3%，缺陷责任期2年”。工程于2026年1月1日通过竣工验收，2026年3月1日完成结算，总价5000万元。则质量保证金的返还时间应为（）。A.2028年1月1日B.2028年3月1日C.2027年1月1日D.2027年3月1日12.关于监理合同中监理人的义务，下列说法正确的是（）。A.监理人需对承包人的施工安全承担连带责任B.监理人应在收到承包人提交的验收申请后7日内完成验收C.监理人发现设计文件错误时，应直接修改并通知发包人D.监理人需审查承包人提交的施工组织设计并提出意见13.某设备采购合同约定“卖方负责将设备运至买方指定地点，风险自交付时转移”。卖方将设备交由物流公司运输，运输途中因地震损毁。此时风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.物流公司D.双方分担14.关于合同争议解决，下列说法正确的是（）。A.仲裁裁决作出后，当事人可就同一纠纷向法院起诉B.和解协议具有强制执行力C.调解协议经司法确认后可申请强制执行D.诉讼时效期间自争议发生之日起计算15.某工程因承包人原因导致工期延误30天，延误期间因政策调整导致人工单价上涨10%。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），增加的人工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发承包双方各承担50%D.按合同约定比例分担16.关于勘察合同的履行，下列说法错误的是（）。A.勘察人需对勘察成果的质量负责B.发包人应提供勘察现场的地下管线资料C.勘察工作受阻时，勘察人可自行延长工期D.勘察费用可按实际完成工作量结算17.根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目中必须进行招标的是（）。A.预算150万元的社区道路维修工程B.预算400万元的公立医院设备采购C.预算200万元的企业自建办公楼D.预算300万元的政府投资的小型水利工程18.某施工合同约定“本合同自双方签字盖章并经公证后生效”。双方已签字盖章但未公证，此时合同（）。A.未生效B.已生效C.效力待定D.可撤销19.关于分包合同管理，下列说法正确的是（）。A.承包人分包需经发包人同意B.分包人可将承包的专业工程再分包C.监理人需直接向分包人发出指令D.分包合同争议由发包人与分包人协商解决20.某工程施工中，发包人供应的钢筋质量不合格，导致部分已施工结构需拆除重建。承包人因此提出的索赔中，不应包括（）。A.拆除费用B.重建费用C.工期延误损失D.承包人自有机械闲置费二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列合同中，属于建设工程合同的有（）。A.工程勘察合同B.材料采购合同C.工程设计合同D.设备安装合同E.工程监理合同22.关于要约与承诺，下列说法正确的有（）。A.要约内容需具体确定B.承诺必须由受要约人作出C.要约到达受要约人时生效D.承诺超期到达的一律无效E.要约可以撤销但不可撤回23.下列情形中，属于无效合同的有（）。A.承包人借用资质签订的合同B.因欺诈订立但未损害国家利益的合同C.违反招投标法强制性规定的合同D.显失公平的合同E.恶意串通损害集体利益的合同24.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的义务包括（）。A.办理施工许可证B.提供施工场地地下管线资料C.编制施工组织设计D.对施工现场的安全负责E.照管未经验收的已完工程25.关于不可抗力的处理，下列说法正确的有（）。A.因不可抗力导致的人员伤亡由责任方承担B.承包人的施工机械损坏由承包人承担C.工程修复费用由发包人承担D.延误的工期可顺延E.承包人需在不可抗力事件结束后28天内提交证明26.下列文件中，属于建设工程施工合同组成文件的有（）。A.中标通知书B.投标函及附录C.工程量清单D.监理规划E.图纸27.关于监理人的权利，下列说法正确的有（）。A.审批承包人的施工组织设计B.要求承包人更换不称职的项目经理C.直接修改施工图纸D.对工程质量进行检查验收E.决定工程的开工、停工和复工28.关于索赔程序，下列说法正确的有（）。A.承包人应在事件发生后28天内提出索赔意向B.索赔报告应在索赔意向提出后28天内提交C.监理人应在收到索赔报告后28天内作出答复D.发包人逾期未答复视为认可索赔E.索赔事件持续影响的，承包人需按周期提交中间索赔报告29.根据FIDIC《施工合同条件》，属于业主风险的有（）。A.战争、敌对行动B.工程设计错误C.超设计烈度的地震D.承包人雇员的罢工E.放射性污染30.关于合同争议的仲裁，下列说法正确的有（）。A.仲裁协议需以书面形式订立B.仲裁机构可由双方协商选定C.仲裁实行一裁终局制度D.仲裁裁决可向法院申请强制执行E.仲裁员需由法院指定三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料：2026年3月，发包人甲与承包人乙签订某新能源电站施工合同，约定：合同总价8000万元，工期18个月（2026年4月1日-2027年9月30日）；每月25日支付进度款，按实际完成工程量的85%支付；因发包人原因导致工期延误的，每延误1天补偿5000元；因承包人原因导致工期延误的，每延误1天罚款3000元。事件1：2026年6月，因甲未按约定提供施工场地内的地下电缆资料，乙在施工中挖断电缆，导致停工10天，窝工损失20万元（含工人工资15万元、机械闲置费5万元）。事件2：2026年8月，甲提出设计变更，增加光伏板安装支架，导致乙增加费用35万元，工期延长15天。事件3：2027年5月，因乙采购的逆变器质量不合格，重新采购并安装延误工期20天，额外支出10万元。问题：1.事件1中，乙可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。2.事件2中，乙可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。3.事件3中，甲可向乙主张的工期罚款是多少？乙的额外支出能否索赔？说明理由。（二）背景资料：某监理单位丙与发包人丁签订监理合同，约定监理范围为施工阶段全过程监理，监理酬金200万元（含安全监理专项费用20万元）。合同履行中发生以下事件：事件1：丁要求丙对承包人戊的施工方案进行审批，并在施工中监督执行。事件2：戊在浇筑混凝土时未按方案施工，丙发现后口头要求暂停施工，戊未理会，导致部分结构出现裂缝。丙随后补发书面停工令。事件3：工程竣工后，丁以丙未完成安全监理职责（现场发生1起一般安全事故）为由，扣减监理酬金30万元。问题：1.事件1中，丙是否应审批承包人的施工方案？说明监理人的职责。2.事件2中，丙的做法是否正确？若不正确应如何处理？3.事件3中，丁扣减监理酬金是否合理？说明理由。（三）背景资料：2026年2月，发包人己通过公开招标与承包人庚签订设备采购合同，约定：设备为定制化智能控制系统，总价1200万元；交货时间2026年6月30日；逾期交货违约金为每日0.1%；质量保证期2年。庚因生产设备故障，于2026年7月20日交货。己在验收时发现设备运行参数不符合合同要求，要求庚整改。庚整改至2026年9月10日仍未达标，己通知解除合同并要求赔偿。问题：1.庚逾期交货的违约金是多少？说明计算依据。2.己是否有权解除合同？说明理由。3.己可主张的赔偿范围包括哪些？（四）背景资料：某工程施工合同约定“争议解决方式为仲裁”，仲裁条款未约定仲裁机构。施工中双方因进度款支付发生争议，甲向法院起诉，乙提出管辖权异议。法院经审查认为仲裁条款无效，受理案件。一审判决后，甲不服上诉，二审维持原判。问题：1.仲裁条款为何无效？2.乙提出管辖权异议的法律依据是什么？3.二审维持原判后，判决的法律效力如何？答案--一、单项选择题1.C2.C3.C4.A5.C6.D7.D8.B9.B10.D11.A12.D13.A14.C15.B16.C17.B18.A19.A20.D二、多项选择题21.ACD22.ABC23.ACE24.CDE25.BCD26.ABCE27.ABD28.ABCE29.ACE30.ABCD三、案例分析题（一）1.工期索赔10天，费用索赔20万元。理由：发包人未提供地下管线资料属于发包人责任（《示范文本》6.1.5），导致的停工损失和工期延误应由发包人承担。2.工期索赔15天，费用索赔35万元。理由：设计变更属于发包人原因（《示范文本》10.1），承包人可就增加的费用和延长的工期提出索赔。3.工期罚款6万元（20天×3000元/天）。乙的额外支出不可索赔。理由：承包人采购设备质量不合格属于承包人责任（《示范文本》7.4.1），导致的工期延误和额外费用由承包人自行承担。（二）1.应审批。监理人职责包括审查施工组织设计、施工方案（《建设工程监理规范》5.2.1），对承包人的施工准备、施工过程进行监督。2.不正确。发现违规施工时，监理人应首先签发书面停工令（《建设工程监理规范》5.5.6），承包人拒不停工的，应及时报告发包人。口头指令后未及时书面确认不符合规范要求。3.不合理。一般安全事故不属于监理人未履行安全监理职责的情形（《建设工程安全生产管理条例》第十四条），监理人已履行检查、制止义务的，不承担责任，丁无权扣减监理酬金。（三）1.违约金=1200万元×0.1%×20天=24万元。计算依据：逾期天数为7月1日-7月20日共