2026年监理工程师《建设工程合同管理》考试试题及答案

2026年监理工程师《建设工程合同管理》考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，委托代理关系中，当授权书未明确代理期限时，下列说法正确的是（）。A.代理关系自动终止B.被代理人有权随时单方解除委托，但需赔偿损失C.代理人有权随时单方解除委托，无需赔偿损失D.代理关系持续有效，直至代理人完成代理事务2.某施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停施工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），承包人有权要求发包人承担的损失不包括（）。A.机械设备的闲置费B.工人窝工费C.材料积压费D.预期利润损失3.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标保证金只能用现金提交D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息4.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）请求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益损失5.在建设工程施工招标投标过程中，评标委员会完成评标后，应向招标人推荐（）。A.1家中标候选人B.1-3家中标候选人C.合格投标人名单D.报价最低的投标人6.某工程项目，发包人与甲承包人签订了施工合同，后又经发包人同意，甲将部分非主体工程分包给乙。关于乙与发包人关系的说法，正确的是（）。A.乙直接向发包人承担责任B.乙就分包工程对发包人承担连带责任C.甲与乙就分包工程对发包人承担按份责任D.发包人只能向甲主张权利7.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计合同履行过程中，下列关于设计变更的说法，错误的是（）。A.发包人有权对设计文件进行重大修改B.发包人原因的重大设计变更，应增付设计费C.设计人不得擅自修改发包人提供的勘察资料D.非设计人原因造成的设计返工，发包人不支付额外设计费8.FIDIC施工合同条件中，关于工程师助手的说法，正确的是（）。A.工程师助手拥有独立行使权力的权利B.工程师助手仅对工程师负责，不直接对承包商负责C.工程师助手的口头指示对承包商具有约束力D.承包商对工程师助手的决定不满，可直接向仲裁机构提起仲裁9.某涉及国家安全的抢险救灾工程，不适宜进行招标。该工程的发包方式正确的是（）。A.直接发包B.邀请招标C.竞争性谈判D.单一来源采购10.建设工程材料采购合同验收方式中，适用于数量较少、检验简单的材料是（）。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，工程缺陷责任期一般为（）。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月12.在建设工程监理合同中，监理人的主要义务是（）。A.负责工程施工B.审核工程竣工结算C.实施建设工程质量、进度和造价控制D.确保工程通过竣工验收13.关于建设工程施工合同中隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.监理人未按时进行验收，承包人可自行验收并继续施工B.监理人未按时进行验收，承包人可拒绝验收C.隐蔽工程验收合格后，监理人不在验收记录上签字，该部分工程不得隐蔽D.承包人覆盖隐蔽工程后，监理人要求剥露检查，无论结果如何，费用均由承包人承担14.某大型公用事业工程，总投资额为3亿元人民币。根据《招标投标法》，该工程（）。A.必须公开招标B.可以邀请招标C.可以直接发包D.由审批部门决定招标方式15.在建设工程勘察合同履行中，勘察工作方案由（）提出。A.发包人B.勘察人C.监理人D.设计人16.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以（）。A.留置该工程B.折价拍卖该工程C.申请人民法院将该工程依法拍卖D.直接占有该工程17.FIDIC《施工合同条件》中，合同计价方式采用（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同18.建设工程监理招标中，监理投标书的评审重点是（）。A.监理报价B.监理大纲及监理方案C.监理单位的资质等级D.拟派监理人员的数量19.关于建设工程施工合同中暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的材料采购B.暂列金额在投标时计入投标总价，但属于承包人所有C.暂列金额的使用必须经发包人批准D.暂列金额的余额归承包人所有20.某工程因设计变更导致工程量增加，且该变化超出专用条款约定的工程量变动幅度。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于综合单价调整的说法，正确的是（）。A.综合单价不予调整B.综合单价由发包人确定C.综合单价由承包人提出，发包人确认D.综合单价由造价管理部门确定21.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.1022.在建设工程材料采购合同中，交货前检验由（）负责。A.供货方B.采购方C.运输方D.第三方检测机构23.监理合同履行中，监理人因过失造成工程重大损失的，应承担（）。A.全部赔偿责任B.连带赔偿责任C.违约责任D.刑事责任24.建设工程施工合同中，关于工期顺延的说法，错误的是（）。A.发包人未按约定提供施工场地，工期顺延B.设计变更导致工程量增加，工期顺延C.不可抗力导致施工无法进行，工期顺延D.承包人施工机械故障，工期顺延25.FIDIC合同条件中，工程师在收到承包商的报表和证明文件后（）天内，应签发期中支付证书。A.14B.28C.42D.5626.根据《民法典》，合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行（）等义务。A.通知、协助、保密B.交付、验收、结算C.赔偿、修理、重作D.担保、保管、运输27.某招标项目，招标文件要求提交投标文件的截止时间为2026年5月1日上午10点。投标人甲于2026年5月1日上午9点50分提交了投标文件，但发现投标文件有细微偏差，要求撤回并修改。下列说法正确的是（）。A.招标人可以拒绝B.招标人必须允许C.投标人可以在开标前修改D.投标人不得撤回投标文件28.建设工程设计合同中，设计人提交设计文件后，发包人未在约定时间内组织审查，设计人（）。A.可暂停后续设计工作B.可视为发包人认可C.应继续履行合同D.可解除合同29.关于建设工程施工合同中争议评审的说法，正确的是（）。A.争议评审组由发包人和承包人各指定一名专家，双方共同指定一名首席专家组成B.争议评审决定具有最终约束力C.争议评审决定对双方均有约束力，除非双方在规定时间内提起仲裁或诉讼D.争议评审费用由败诉方承担30.监理工程师在施工合同管理中，处理工程暂停的正确做法是（）。A.无论何种原因，均应签发工程暂停令B.只有发包人原因导致的停工，才签发工程暂停令C.紧急情况下，可口头指令暂停施工，并在规定时间内补发书面指令D.承包人擅自停工，监理工程师应予以默许31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购的材料设备在使用前检验不合格，该批材料设备的处理方式是（）。A.承包人自行运出施工现场B.发包人负责运出C.监理人监督承包人运出D.承包人请求发包人降价接收32.在建设工程施工合同中，关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.缺陷责任期满后，发包人应一次性返还质量保证金C.承包人未按约定履行缺陷修复义务，发包人有权直接扣除质量保证金D.质量保证金用于保修期内的工程维修33.某工程招标，共有5家单位参与投标。评标委员会发现其中一家单位的投标报价明显低于其他投标报价，且不能作出合理说明。评标委员会的正确做法是（）。A.视为废标B.要求其提供证明材料，若不能提供则否决其投标C.直接推荐其为中标候选人D.重新招标34.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程接收的说法，正确的是（）。A.工程接收证书颁发后，承包商即解除所有合同义务B.工程接收证书颁发后，缺陷责任期开始计算C.工程接收证书颁发标志着工程竣工结算的完成D.工程接收证书由承包商向工程师申请，业主颁发35.建设工程勘察合同履行中，勘察成果属于（）。A.勘察人B.发包人C.监理人D.双方共有36.根据《民法典》，租赁合同中，租赁期限（）以上的，应当采用书面形式。A.3个月B.6个月C.1年D.2年37.在建设工程施工合同中，因异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人（）。A.有权要求延长工期和增加费用B.有权要求延长工期，但无权要求增加费用C.无权要求延长工期，但有权要求增加费用D.无权要求延长工期和增加费用38.监理人未检查隐蔽工程，承包人自行覆盖后，监理人要求剥露检查。检查结果表明质量合格，由此发生的费用和工期延误的处理方式是（）。A.费用由发包人承担，工期不予顺延B.费用由发包人承担，工期顺延C.费用由承包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期顺延39.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方必须具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同C.联合体各方应当在资格预审文件中提交联合体协议D.联合体可以再以自己名义单独投标40.建设工程设计合同中，设计人对设计文件承担的责任期限是（）。A.工程设计寿命期B.工程合理使用年限C.工程施工期D.工程保修期41.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算审核的说法，正确的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后14天内予以审核B.发包人逾期未审核，视为认可承包人提交的竣工结算文件C.发包人对竣工结算文件有异议的，应全部驳回D.竣工结算文件经监理人签发后即生效42.FIDIC合同条件中，关于DAB（争端裁决委员会）的说法，错误的是（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB的决定对双方具有约束力C.任何一方对DAB决定不满，可在收到决定后28天内发出不满意通知D.DAB的费用由业主承担43.在建设工程施工合同管理中，监理人应在收到承包人进度付款申请单后（）天内完成审查并经发包人批准后向承包人出具进度付款证书。A.7B.14C.21D.2844.某工程由于发包人原因解除合同，已完成的工程质量合格。关于已完工程价款结算的说法，正确的是（）。A.按照合同约定的计价方式结算B.按照当地定额结算C.按照成本加酬金结算D.发包人有权扣除部分款项作为惩罚45.根据《民法典》，债权债务同归于一人，合同的权利义务终止，这属于（）。A.债务相互抵销B.债务人依法将标的物提存C.债权债务混同D.债权人免除债务46.建设工程材料采购合同中，约定由采购方自提货物。在交货过程中，因运输原因发生货物毁损，该损失由（）承担。A.供货方B.采购方C.运输单位D.保险公司47.在建设工程监理合同中，附加工作酬金的计算公式为（）。A.附加工作天数×正常工作酬金/正常服务期限B.附加工作天数×正常工作酬金/(正常服务期限+附加工作期限)C.(正常服务期限+附加工作期限)×正常工作酬金/正常服务期限D.附加工作天数×监理人员日薪48.关于建设工程施工合同中分包的说法，正确的是（）。A.承包人可以将全部工程转包给他人B.承包人可以将主体结构工程分包给他人C.分包单位不得再次分包D.分包工程价款由承包人与分包单位自行结算，发包人无权干涉49.FIDIC《施工合同条件》中，工程师在处理变更时，若认为此项变更工作价值不高，可以（）。A.拒绝变更B.在指示变更前与承包商商定变更价格C.自行确定变更价格D.提交业主决定50.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.25二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，下列关于合同免责条款无效的说法，正确的有（）。A.造成对方人身损害的免责条款无效B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效C.格式条款具有免除己方责任、加重对方责任情形的无效D.双方协商一致的免责条款均有效E.未履行提示说明义务的免责条款无效52.建设工程施工招标的招标文件通常包括（）。A.招标公告B.投标人须知C.技术标准和要求D.合同条款及格式E.工程量清单53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力发生后，承包人应承担的损失包括（）。A.承包人的人员伤亡B.承包人的施工机械损坏C.运至施工现场待安装设备的损坏D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.工程本身的损害54.关于建设工程监理合同中违约责任的说法，正确的有（）。A.监理人未履行合同义务，应承担违约责任B.监理人因过失造成损失，赔偿金额以扣除税金后的监理酬金为限C.发包人未按时支付监理酬金，应支付逾期利息D.监理人要求委托人赔偿，需提供充分证据E.监理人与承包人串通，损害发包人利益，应承担连带赔偿责任55.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度款支付的扣减，可能包括（）。A.预付款的扣回B.保留金的扣留C.材料设备预付款的扣回D.违约金E.索赔金额56.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制57.建设工程设计合同中，设计人配合施工工作的内容包括（）。A.设计交底B.参加竣工验收C.处理有关设计问题D.解决施工中的技术问题E.编制施工组织设计58.建设工程施工合同中，关于竣工试验的说法，正确的有（）。A.竣工试验由承包人负责组织B.监理人应全程参与竣工试验C.竣工试验合格是颁发工程接收证书的前提D.竣工试验包括单机试运行和无负荷联动试运行E.竣工试验不合格，承包人应进行整改，重新试验59.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈手段订立的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同60.在建设工程材料采购合同中，对于数量不明确的条款，应当（）。A.按合同有关条款确定B.按交易习惯确定C.视为无限量供应D.视为合同不成立E.由采购方决定61.监理工程师在施工合同管理中，处理工程变更的正确做法有（）。A.无论谁提出的变更，均需经发包人同意B.重大变更需经原设计审批部门批准C.变更指示应由发包人发出D.承包人有权拒绝发包人超越合同权限的变更指令E.变更导致工程量减少，应扣减相应价款62.FIDIC《施工合同条件》中，关于风险责任划分，业主应承担的风险包括（）。A.战争、动乱B.工程所在国国内的叛乱、恐怖活动C.承包商的施工工艺不当D.不可预见的物质条件E.业主使用不当造成的工程损害63.建设工程勘察合同履行中，发包人的义务包括（）。A.提供勘察工作所需的场地B.支付勘察费用C.提供基础资料D.协助勘察人进入现场E.确定勘察现场地下管线64.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工进度控制的说法，正确的有（）。A.承包人应按专用合同条款约定的日期提交施工进度计划B.监理人应在收到进度计划后7天内予以确认或提出修改意见C.监理人对进度计划的确认，不免除承包人的责任D.实际进度与计划进度不符，承包人应自行调整E.发包人原因导致工期延误，承包人有权要求索赔65.建设工程设计合同中，设计成果验收应当审查的内容包括（）。A.设计文件的完整性B.设计文件的合规性C.设计文件的经济合理性D.设计文件的先进性E.设计文件的艺术性66.关于建设工程施工合同中索赔程序的说法，正确的有（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书发出后28天内，承包人应提交正式索赔报告C.监理人收到索赔报告后14天内应答复D.承包人接受索赔处理结果的，索赔事件即结束E.承包人不接受索赔处理结果的，可提起仲裁或诉讼67.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应承担的法律责任包括（）。A.双倍返还定金B.返还履约保证金C.赔偿损失D.支付违约金E.取消中标资格68.FIDIC《施工合同条件》中，关于指定分包商的说法，正确的有（）。A.指定分包商由业主指定B.指定分包商与业主签订合同C.指定分包商的工作内容是承包商无力完成的D.承包商对指定分包商的管理收取一定的管理费E.指定分包商的工程款由业主直接支付69.建设工程监理合同中，正常工作酬金的计算方法包括（）。A.正常工作酬金=建设工程投资额×费率B.正常工作酬金=监理人员人月数×人月费率C.正常工作酬金=固定总价D.正常工作酬金=工程造价×浮动费率E.正常工作酬金=工期天数×日费率70.在建设工程施工合同中，关于安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费专款专用C.承包人未按约定使用安全文明施工费，发包人可责令改正D.安全文明施工费包含在暂列金额中E.安全文明施工费的调整依据工程所在地造价管理部门的规定71.根据《民法典》，下列关于合同转让的说法，正确的有（）。A.债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人B.债权人转让债权，无需通知债务人C.债务人将债务转移给第三人，应当经债权人同意D.当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人E.合同转让后，原合同主体仍承担连带责任72.建设工程材料采购合同中，关于交货期限的说法，正确的有（）。A.供货方送货的，以货送达指定地点日期为准B.采购方自提的，以供货方通知提货日期为准C.委托运输的，以发运产品时承运单位签戳日期为准D.交货日期允许有合理的偏差E.提前交货，采购方必须接受73.监理工程师在处理施工合同纠纷时，可以作为证据使用的材料包括（）。A.施工合同文件B.往来信函C.会议纪要D.监理日志E.口头指令74.FIDIC《施工合同条件》中，关于承包商暂停施工的权利，说法正确的有（）。A.工程师未按约定支付进度款，承包商可暂停施工B.业主未能及时提供现场进入权，承包商可暂停施工C.承包商暂停施工，应提前21天通知工程师D.暂停施工期间，承包商有权索赔工期和费用E.暂停施工导致竣工延误，承包商不承担责任75.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修的说法，正确的有（）。A.保修期从实际竣工日期起算B.地基基础工程和主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限C.屋面防水工程的保修期为5年D.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期E.保修费用由承包人承担76.建设工程勘察设计招标中，评标委员会对投标文件的评审内容主要包括（）。A.投标报价B.勘察设计方案C.勘察设计人员配备D.勘察设计业绩E.勘察设计进度计划77.在建设工程施工合同履行中，发生争议时，双方可选择的解决方式有（）。A.和解B.调解C.争议评审D.仲裁E.诉讼78.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以组织踏勘现场，踏勘现场后，招标人（）。A.不得修改招标文件B.可以修改招标文件C.可以召开投标预备会D.应当书面通知所有投标人E.可以口头通知部分投标人79.建设工程设计合同中，设计人配合施工的义务包括（）。A.解决施工中出现的设计问题B.参加隐蔽工程验收C.参与工程质量事故分析D.提供设计变更服务E.负责材料采购80.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程照管的说法，正确的有（）。A.工程接收证书颁发前，工程照管责任由承包商承担B.工程接收证书颁发后，工程照管责任转移给业主C.承包商应对工程进行妥善保护，防止损坏D.业主原因导致工程损坏，承包商仍需承担责任E.缺陷责任期内，承包商仍有义务照管工程三、案例分析题（共6题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）案例一某大型商业综合体工程，建筑面积12万平方米，发包人通过公开招标方式选择了甲建筑公司作为施工总承包单位，并委托乙监理公司实施施工监理。合同约定工期为720天，合同总价为4.8亿元。双方签订了施工合同和监理合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：发包人要求对原设计的玻璃幕墙进行修改，增加装饰性构件。监理工程师于2026年3月1日向承包人发出了变更指令。承包人认为此项变更将导致工期延长30天，增加费用300万元，于3月5日向监理人提交了索赔意向通知书。事件2：在基础工程施工中，承包人发现地下有一处未标明的古树根，导致施工受阻。承包人立即通知了监理人。监理人指示承包人进行移除处理，花费了10万元，工期延误5天。事件3：工程竣工验收合格后，承包人提交了竣工结算文件，结算价为5.1亿元。发包人认为结算价过高，委托丙造价咨询公司进行审核。丙公司审核后核减了2000万元，发包人据此支付了工程款。承包人对核减金额有异议。问题：1.事件1中，监理工程师发出变更指令是否正确？承包人提交索赔意向通知书的时间是否符合要求？说明理由。2.事件2中，承包人因地下障碍物提出的工期和费用索赔是否成立？说明理由。3.事件3中，发包人委托丙公司审核竣工结算的做法是否妥当？承包人对结算有异议，应如何处理？4.若该工程采用工程量清单计价模式，请简述工程变更价款的确定原则。案例二某政府投资的教育项目，依法必须进行招标。项目总投资约5000万元。招标人委托了招标代理机构组织招标工作。招标文件规定：投标保证金为80万元；投标有效期为60天；评标方法采用综合评估法。共有A、B、C、D、E五家单位参与投标。开标后，评标委员会发现：A单位投标函上有大写金额与小写金额不一致，大写金额正确。B单位投标报价明显低于其他投标报价，且提供了书面说明和证明材料。C单位的投标保证金由保险公司出具了投标保证保险。D单位在投标截止时间前，书面通知招标人撤回了投标文件。E单位提交的投标文件未按招标文件要求密封。问题：1.招标文件规定的投标保证金金额是否合法？说明理由。2.评标委员会应如何处理A、B、C、D、E五家单位的投标？逐一说明。3.若招标人重新招标，应满足哪些条件？4.根据《招标投标法实施条例》，哪些情形属于投标人相互串通投标？案例三某工程项目，发包人与承包人签订了施工合同。合同约定采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）。合同工期为18个月，预付款为合同价的10%，工程进度款按月支付。在合同履行过程中发生以下情况：1.承包人按约定提交了预付款保函，但发包人迟迟未支付预付款。承包人因此停工，并向发包人发出停工通知。2.恢复施工后，发包人要求将原设计的普通水泥改为高性能水泥，并指定了供应商。承包人使用后，发现该水泥性能不稳定，导致部分混凝土强度不合格。3.工程竣工时，承包人要求发包人支付扣除质量保证金后的剩余工程款。发包人认为工程存在质量问题，拒绝支付。问题：1.针对情况1，承包人停工的行为是否合法？发包人未支付预付款，应承担什么责任？2.针对情况2，发包人指定材料供应商的行为是否正确？由此产生的质量问题应由谁承担责任？3.针对情况3，发包人以存在质量问题为由拒绝支付工程款的做法是否正确？说明理由。4.若承包人因发包人未支付工程款而申请人民法院将该工程依法拍卖，应满足什么前提条件？案例四某建设工程项目，发包人委托甲设计单位进行设计，设计合同约定采用固定总价计价方式。在设计过程中，发包人因功能调整，要求设计人进行重大设计修改。设计人按发包人要求完成了修改，但双方就设计费调整产生争议。同时，该工程的勘察工作由乙勘察单位承担。勘察成果提交后，发包人发现勘察报告中关于地下水位的描述与实际情况严重不符，导致基础设计进行了重大变更，增加了工程投资。问题：1.设计合同采用固定总价方式，在发生重大设计修改时，设计费是否可以调整？说明理由。2.若发包人因资金原因，单方面解除设计合同，应如何赔偿设计人？3.针对勘察成果质量问题，发包人应如何处理？4.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察人应承担哪些违约责任？案例五某国际工程项目，采用FIDIC《施工合同条件》。业主聘请了某国际咨询公司担任工程师。合同履行过程中发生如下事件：事件1：承包商向工程师提交了进度计划，工程师未在规定时间内予以确认。承包商便认为该计划已被认可，开始按计划施工。事件2：由于业主提供的施工场地条件比招标文件中描述的差，承包商向工程师提交了索赔意向通知，要求延长工期和增加费用。事件3：工程竣工前，业主提前使用了工程的一部分。在使用过程中发现该部分存在质量缺陷，业主要求承包商立即修复。问题：1.事件1中，承包商的做法是否正确？工程师未确认计划，承包商应如何处理？2.事件2中，承包商的索赔是否成立？工程师应如何处理？3.事件3中，对于业主提前使用部分发现的质量缺陷，责任应如何划分？4.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程接收证书的颁发有何规定？案例六某设备采购合同，约定由供货方负责运输。合同签订后，供货方委托丙运输公司进行运输。在运输途中，因发生暴雨导致山体滑坡，车辆被埋，设备损毁。采购方因此无法进行设备安装，导致工期延误。采购方要求供货方重新发货或退还货款，并赔偿工期延误损失。供货方则认为暴雨属于不可抗力，自己不应承担责任。问题：1.该设备损毁的风险应由谁承担？说明理由。2.供货方主张不可抗力免责是否成立？说明理由。3.若供货方重新发货，由此产生的费用由谁承担？4.为了避免此类风险，采购方在签订合同时可以采取哪些措施？答案与解析一、单项选择题1.B解析：《民法典》规定，委托代理中，被代理人有权随时单方解除委托合同，因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于被代理人的事由外，应当赔偿损失。2.D解析：发包人原因导致暂停，承包人有权索赔工期、费用（含机械闲置、人员窝工、管理费等），但不包含预期利润，因为利润通常对应的是完工交付。3.B解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（A正确表述，但B更核心）；有效期必须与投标有效期一致；可以用现金、银行保函、保险等方式；退还时间应在书面合同签订后5日内。4.B解析：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。5.B解析：评标委员会完成评标后，应向招标人推荐1-3家中标候选人，并标明排列顺序。6.B解析：建设工程总承包合同中，总承包人（甲）经发包人同意，可以将部分工程分包给第三人（乙）。第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担连带责任。7.D解析：非设计人原因造成的设计返工，发包人应增付设计费。8.B解析：工程师助手由工程师授权，仅对工程师负责，其行为约束力依赖于工程师的确认。助手通常无独立行使权力的权利，口头指示需工程师确认。9.A解析：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标（即直接发包）。10.B解析：提运验收适用于数量较少、检验简单的材料，由采购方在提货地点验收。11.C解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体由专用条款约定。通常默认为12个月，但题目中若问“一般为”且选项有12和24，根据GF-2020-0201，通常默认为1年，但有时也会出现2年的选项作为干扰。此处标准答案通常为1年，但若考察起算点或特殊情况，需注意。本题选B（12个月）。12.C解析：监理人的主要义务是实施“三控三管一协调”，核心是质量、进度、造价控制。A是承包人义务，B是协助义务，D是承包人义务。13.A解析：监理人未按时验收，承包人可自行验收，并将验收记录送交监理人，监理人应予承认。B错误，承包人不应拒绝；C错误，签字不是唯一条件，认可即可；D错误，若检查合格，费用由发包人承担。14.A解析：大型公用事业工程且总投资额在3000万元人民币以上，必须公开招标。15.B解析：勘察工作方案由勘察人提出，发包人批准。16.C解析：承包人有权催告，逾期不支付，除性质不宜折价、拍卖外，可以申请人民法院将该工程依法拍卖。17.C解析：FIDIC施工合同条件主要采用单价合同，但也允许在某些子项采用总价包干。18.B解析：监理招标属于服务招标，评审重点主要是监理大纲（方案）、人员配备、业绩等，报价不是主要因素。19.C解析：暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作，属于发包人掌握的备用金。使用必须经发包人批准。余额归发包人所有。20.C解析：工程量增加超出约定幅度，综合单价由承包人提出，发包人确认。21.B解析：资格预审文件或招标文件发售期不得少于5日。22.A解析：交货前检验通常由供货方在生产厂内进行。23.C解析：监理人因过失造成损失，应承担违约责任（赔偿）。注意监理责任的赔偿通常有上限。24.D解析：承包人自身原因（机械故障）导致的工期延误，不予顺延。25.B解析：工程师收到报表和证明文件后28天内签发支付证书。26.A解析：合同终止后，当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等后合同义务。27.A解析：投标截止时间后，投标人不得撤销、补充或修改投标文件。甲在截止前提交，但在截止后发现偏差要求撤回修改，此时已非常接近截止时间（或已过），若在截止时间前，可以撤回；若在截止时间后，不得撤回。题目表述“要求撤回并修改”发生在提交后，且未明确是否在截止前，但通常“提交投标文件后”指流程中。若在截止时间前，可以撤回。但根据选项，A“招标人可以拒绝”是相对合理的，因为如果是在截止时间那一刻提出，招标人有权拒绝。更严谨的题意是考察“投标截止后不得撤回”。选项D“不得撤回”若指在截止后是正确的。但题目时间点是9:50分，截止是10:00，此时仍在有效期内，可以撤回。但若考察的是“提交了...发现...要求撤回”，操作上可能来不及。根据常规考点：投标，人有权在截止前撤回，但在截止后不得撤回。本题选A较符合“可以拒绝”的裁量权，或者D（视作截止后）。根据题意“9点50分提交...发现...要求撤回”，此时在截止前，理论上可以。但选项B“必须允许”过于绝对，招标人可能因操作流程原因拒绝。选A。28.B解析：发包人未在约定时间内审查，视为发包人认可。29.C解析：争议评审决定对双方有约束力，除非一方在规定时间内提起仲裁或诉讼。30.C解析：紧急情况下，可口头先暂停，后补书面。31.C解析：不合格材料，监理人监督承包人运出。32.B解析：缺陷责任期满后，发包人应返还保证金。A错，比例不高于3%；C错，扣除需按约定；D错，用于缺陷责任期，非保修期。33.B解析：报价低且不能说明合理，评标委员会应要求证明，不能提供则否决。34.B解析：工程接收证书颁发后，缺陷责任期开始计算。35.B解析：勘察成果属于发包人。36.B解析：租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。37.B解析：异常恶劣气候（不同于不可抗力），通常只给工期，不给费用。38.B解析：监理人未检查，承包人覆盖后要求剥露，若合格，费用发包人承担，工期顺延。39.A解析：联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。B错，联合体牵头人签合同；C错，资格预审后不得修改；D错，不得再单独投标。40.B解析：设计人责任期限为工程合理使用年限。41.B解析：发包人逾期未审核，视为认可承包人提交的竣工结算文件。42.D解析：DAB费用通常由双方平摊，除非特别约定。43.A解析：监理人收到申请单后7天内完成审查并出具证书。44.A解析：因发包人解除合同，已完质量合格，按合同约定计价方式结算。45.C解析：债权债务同归于一人，属于混同。46.B解析：自提货物，运输途中风险由采购方承担。47.A解析：附加工作酬金=附加工作天数×正常工作酬金/正常服务期限。48.C解析：分包单位不得再次分包。49.B解析：工程师在指示变更前，若认为价值不高，可与承包商商定价格，若达不成一致，有权拒绝变更。50.C解析：依法必须招标项目，最短不得少于20日（注意：旧法为20日，部分法规有调整，但教材通常考20日）。注：电子招标可能缩短，但传统考试为20日。修正：根据《招标投标法》，最短不得少于20日。二、多项选择题51.ABCE解析：造成对方人身损害、故意/重大过失造成财产损失、格式条款不合理免责、未提示说明的免责条款均无效。52.BCDE解析：招标公告不属于招标文件本身，是发布招标信息的文件。招标文件包含投标人须知、技术标准、合同条款、工程量清单等。53.AB解析：不可抗力，承包人承担：人员伤亡、机械损坏。发包人承担：工程本身损害、待安装设备损坏、清理修复费用、工期顺延。54.ACDE解析：监理人违约赔偿，通常有约定赔偿限额（不一定是扣除税金后的酬金，看合同约定，教材常提“赔偿金额=扣除税金后的酬金”或“赔偿限额”）。55.ABCD解析：预付款扣回、保留金扣留、材料预付款扣回、违约金均可扣减。索赔通常不直接在进度款中扣减，除非是反索赔。56.ABCD解析：ABCD属于串通投标。E属于视为不同人同一单位编制，也是串通。实际上E也是串通投标的情形。修正：ABDE是明确列举的，C也属于。正确答案为ABCD（E也是，但多选题选最明显的）。注：根据条例，ABCD属于串通，E属于视为串通。题目问“属于投标人串通投标的情形”，严格来说ABCD是，E是“视为”。通常全选。但若按严格分类，选ABCD。此处选ABCD。57.ABCD解析：设计交底、参加竣工验收、处理设计问题、解决技术问题。编制施工组织设计是承包人义务。58.ABCE解析：竣工试验由承包人组织，监理参与，合格是接收前提，不合格整改重试。D选项“无负荷联动试运行”通常不属于竣工试验，而是负荷联动试车。通常竣工试验指单机无负荷试车。59.BCDE解析：欺诈手段订立的合同是可撤销，而非无效（损害国家利益除外）。恶意串通、以合法形式掩盖非法目的、损害公共利益、违反强制性规定均为无效。60.AB解析：按条款、交易习惯确定。61.ABDE解析：变更需发包人同意（A），重大变更需原审批部门批准（B），承包人可拒绝超越权限指令（D），变更扣减价款（E）。变更指示由监理人发出（C错）。62.ABDE解析：业主承担：政治风险（战争、动乱、恐怖）、不可预见物质条件、业主使用不当。承包商工艺不当是承包商风险。63.ABCD解析：提供场地、支付费用、提供基础资料、协助进入。E是勘察人的义务。64.ABCE解析：计划提交、确认时间、确认不免除责任、发包人延误索赔。D错，实际进度不符，监理人指示调整。65.ABC解析：完整性、合规性、经济合理性。先进性、艺术性不是强制验收审查标准。66.ACDE解析：意向书28天，报告28天（A对），监理答复14天（C对），接受即结束，不接受仲裁诉讼。B错，报告应在意向书发出后28天内提交，但意向书是事件发生后28天内。修正：A正确，B正确（提交意向书后28天提交报告），C正确，D正确，E正确。67.AC解析：中标通知书发出后具有法律效力，改变结果或放弃中标，应承担法律责任（赔偿损失）。定金罚则适用于定金合同。68.ACD解析：指定分包商由业主指定，与承包商签订合同，无力完成的工作，承包商收管理费。E错，通过承包商支付。69.ABC解析：投资额×费率、人月数×人月费率、固定总价。70.BC解析：专款专用，责令改正。A错，预付应在开工后7天内（或按约定）；D错，在安全文明施工费中；E错，按约定调整。71.ACD解析：债权转让通知债务人（B错），债务转移同意（C对），概括转让同意（D对）。72.ABC解析：送货以送达为准，自提以通知为准，运输以发运戳为准。D无法律依据，E采购方可拒绝。73.ABCD解析：合同、信函、纪要、日志。口头指令需书面确认。74.ABDE解析：未付款、未提供现场、暂停权利。C错，提前21天通知是针对终止合同；暂停通常提前14天或立即。75.BCD解析：保修期从竣工验收合格之日起算（A错）。地基主体为合理使用年限，防水5年，供热供冷2个周期。E错，非承包人原因由发包人承担。76.BCD解析：设计方案、人员、业绩。报价不是主要因素。77.ABCDE解析：和解、调解、争议评审、仲裁、诉讼。78.CD解析：踏勘后，招标人可以召开投标预备会，书面通知所有投标人修改招标文件。79.ACD解析：解决问题、参与事故分析、变更服务。隐蔽验收是监理义务，材料采购是承包人义务。80.ABC解析：接收前承包商照管，接收后业主照管。承包商应妥善保护。D错，业主原因损坏，承包商不承担责任。三、案例分析题案例一1.监理工程师发出变更指令正确。承包人提交索赔意向通知书的时间符合要求。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提出变更，经监理人向承包人发出变更指令。承包人应在收到变更指示后14天内向监理人提交索赔意向通知书。本案例中，承包人于3月1日收到指令，3月5日提交意向书，未超过14天，符合要求。2.索赔成立。理由：地下未标明的古树根属于不可预见的地下障碍物，非承包人原因。根据合同约定，对于不可预见的地下障碍物，承包人有权要求工期顺延和费用补偿。3.发包人委托丙公司审核的做法不妥当。承包人对结算有异议，可以申请调解或提起诉讼/仲裁。理由：竣工结算审核是发包人的义务，发包人可以委托造价咨询人协助，但最终确认权在发包人。发包人单方面依据咨询公司审核结果核减款项，若承包人不同意，双方应协商；协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。4.工程变更价款的确定原则：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。案例二1.不合法。理由：根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。本项目投资5000万元，2%为100万元。招标文件规定80万元符合比例（注：5000万2%=100万，80万未超标，题目若问是否合法，需看是否超过2%。80万<100万，合法。修正：题目问是否合法，80万未超过100万，合法。但若题目意在考察上限，需仔细计算。此处回答合法。*）自我修正：题目问“是否合法”，80万<100万，合法。2.处理方式：A单位：大写金额正确，以大写金额为准，按有效标处理。B单位：提供了书面说明和证明材料，评标委员会可以认可，按有效标处理。C单位：投标保证保险是有效的保证金形式，按有效标处理。D单位：在截止前撤回投标，招标人应退还其投标保证金，该投标无效。E单位：未按要求密封，应当否决其投标（废标）。3.重新招标的条件：(1)投标人少