(2026年)一级建造师之一建工程法规通关试题库(有答案)

(2026年)一级建造师之一建工程法规通关试题库(有答案)1.关于建设工程法人制度，下列说法正确的是（）。A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人三类，其中事业单位属于营利法人B.项目经理部是施工企业的常设机构，具有独立法人资格C.法人的法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承担D.法人成立的条件之一是有必要的财产或者经费，该财产必须是法人所有的不动产答案：C解析：A选项错误，事业单位属于非营利法人；B选项错误，项目经理部是施工企业的非常设机构，不具有独立法人资格，其行为的法律后果由企业法人承担；D选项错误，法人的财产可以是动产或不动产，也可以是货币、知识产权等，并非必须是自有不动产，只需能够独立支配即可。2.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是（）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：A选项错误，被派遣劳动者在工作中遭受事故伤害，劳务派遣单位（乙）应当依法申请工伤认定，用工单位（甲）应当协助工伤认定的调查核实工作；C选项错误，用工单位（甲）应当对被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；D选项错误，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位（乙）应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。3.关于建设工程物权的设立、变更、转让和消灭，下列说法正确的是（）。A.不动产物权的设立，经依法登记发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外B.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，一律不得对抗善意第三人C.建设用地使用权自建设用地使用权出让合同生效时设立D.因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定作出之日起发生效力答案：A解析：B选项错误，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人，并非所有动产物权都不能对抗善意第三人；C选项错误，建设用地使用权自登记时设立；D选项错误，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定生效时发生效力，而非作出之日。4.甲公司将其所有的一套商品房出卖给乙公司，乙公司已经支付了全部购房款，但未办理过户登记手续。后甲公司又将该房屋出卖给不知情的丙公司，丙公司支付了购房款并办理了过户登记手续。下列说法正确的是（）。A.甲公司与乙公司之间的房屋买卖合同无效B.乙公司已经取得该房屋的所有权C.丙公司依法取得该房屋的所有权D.乙公司可以要求丙公司返还房屋答案：C解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。甲公司与乙公司之间的买卖合同是双方真实意思表示，合法有效，但未办理过户登记，乙公司未取得房屋所有权。甲公司将房屋出卖给丙公司，丙公司不知情且办理了过户登记，符合善意取得的条件，依法取得房屋所有权。乙公司只能基于买卖合同向甲公司主张违约责任，无权要求丙公司返还房屋。5.关于建设工程债的发生根据，下列说法正确的是（）。A.施工现场的施工噪声扰民，产生的是合同之债B.建设工程债的产生根据包括合同、侵权、无因管理和不当得利C.无因管理中，管理人有权要求受益人偿付因管理事务而支付的全部费用，包括管理人的劳务报酬D.不当得利中，受益人应当返还的利益仅为原物，不包括原物所生的孳息答案：B解析：A选项错误，施工现场噪声扰民产生的是侵权之债；C选项错误，无因管理中，管理人有权要求受益人偿付因管理事务而支付的必要费用，但无权要求支付劳务报酬；D选项错误，不当得利中，受益人应当返还的利益包括原物和原物所生的孳息。6.甲施工企业在施工现场搭设临时办公用房，施工过程中，因附近居民投诉该办公用房影响采光，甲企业被迫拆除。关于该拆除费用的承担，下列说法正确的是（）。A.由甲企业自行承担，因为是其自行搭设的临时设施B.由投诉的居民承担，因为是其投诉导致拆除C.由甲企业和投诉居民共同承担D.若甲企业搭设临时办公用房经过了规划部门批准，则拆除费用由建设单位承担答案：D解析：若施工企业搭设临时设施经过了合法审批，属于合法建设，因居民投诉等原因被拆除的，拆除费用应由建设单位承担，因为临时设施是为建设工程服务的。若未经过审批，属于违法建筑，拆除费用由施工企业自行承担。本题中未明确是否经过审批，但选项D的表述符合合法情况下的处理原则，其他选项均存在错误：A选项忽略了合法审批的情况；B选项居民投诉并非导致拆除的直接责任方；C选项无法律依据。7.关于知识产权的保护期限，下列说法正确的是（）。A.发明专利权的保护期限为20年，自申请日起计算B.实用新型专利权的保护期限为15年，自授权公告日起计算C.外观设计专利权的保护期限为10年，自申请日起计算D.著作权中，自然人的作品，其发表权的保护期为作者终生及其死亡后30年答案：A解析：B选项错误，实用新型专利权的保护期限为10年，自申请日起计算；C选项错误，外观设计专利权的保护期限为15年，自申请日起计算（2021年《专利法》修订后调整为15年）；D选项错误，自然人的作品，其发表权的保护期为作者终生及其死亡后50年。8.甲公司委托乙设计院设计某办公楼的施工图，双方未约定著作权归属。关于该设计图著作权的归属，下列说法正确的是（）。A.由甲公司享有B.由乙设计院享有C.由甲公司和乙设计院共同享有D.由甲公司和乙设计院协商确定答案：B解析：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。本题中甲乙双方未约定著作权归属，因此著作权由受托人乙设计院享有。9.关于建设工程保险，下列说法正确的是（）。A.建设工程一切险的投保人只能是建设单位B.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短根据工程合同约定确定，但不得超过6个月C.建筑职工意外伤害保险属于强制保险，施工企业必须为所有职工投保D.保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付答案：D解析：A选项错误，建设工程一切险的投保人可以是建设单位，也可以是施工单位，通常由发包人投保，但承包人也可以投保；B选项错误，安装工程一切险的试车考核期的长短根据工程合同约定确定，但不得超过3个月；C选项错误，建筑职工意外伤害保险属于自愿保险，并非强制保险，施工企业可根据实际情况为职工投保。10.甲施工企业在施工现场作业时，因操作不当导致现场施工机械倒塌，砸伤路过的行人丙。丙向甲企业主张赔偿，甲企业认为事故是因机械质量不合格导致，应由机械供应商乙公司承担责任。关于本案责任承担，下列说法正确的是（）。A.丙只能向甲企业主张赔偿B.丙只能向乙公司主张赔偿C.丙可以向甲企业或乙公司主张赔偿，甲企业赔偿后有权向乙公司追偿D.丙应当先向甲企业主张赔偿，甲企业赔偿后无权向乙公司追偿答案：C解析：因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。本题中，甲企业是施工机械的使用者（销售者角色），乙公司是生产者，丙作为被侵权人，既可以向甲企业主张赔偿，也可以向乙公司主张赔偿。若甲企业先行赔偿，因缺陷是乙公司造成的，甲企业有权向乙公司追偿。11.关于建设工程刑事责任的承担方式，下列说法正确的是（）。A.管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日B.拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日C.罚金是附加刑，只能独立适用，不能附加适用D.没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部答案：D解析：A选项错误，管制的刑期，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日；B选项错误，拘役的刑期，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；C选项错误，罚金是附加刑，可以独立适用，也可以附加适用。12.某建设单位与甲施工企业签订了施工合同，约定由甲负责某办公楼的施工。后建设单位又与乙施工企业签订了补充协议，将办公楼的外墙保温工程交由乙施工。关于该补充协议的效力，下列说法正确的是（）。A.补充协议有效，因为是建设单位与乙的真实意思表示B.补充协议无效，因为甲与建设单位已经签订了施工合同，不得再将工程分包给乙C.补充协议效力待定，需经甲施工企业同意D.补充协议无效，因为外墙保温工程属于主体结构工程，不得分包答案：B解析：建设单位将应当由甲施工企业完成的外墙保温工程交由乙施工，属于违法分包。根据《民法典》规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。同时，建设单位与甲已经签订施工合同，未经甲同意擅自将工程部分内容交由第三方施工，也违背了合同约定，因此补充协议无效。需要注意的是，外墙保温工程不属于主体结构工程，D选项错误。13.甲施工企业与乙钢材供应商签订了钢材买卖合同，约定乙在合同签订后10日内将钢材运至甲的施工现场。乙在运输过程中遭遇洪水，导致钢材延迟15日送达。关于本案的违约责任，下列说法正确的是（）。A.乙可以免除违约责任，因为洪水属于不可抗力B.乙应当承担违约责任，因为未按照约定时间交货C.乙可以部分免除违约责任，因为洪水属于不可抗力，但仍需承担部分赔偿责任D.乙是否承担违约责任，取决于甲是否要求其承担答案：A解析：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题中，乙在运输过程中遭遇洪水，属于不可抗力，且并非迟延履行后发生的不可抗力，因此可以免除违约责任。14.关于建设工程合同的解除，下列说法正确的是（）。A.承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人，发包人可以解除合同B.发包人未按照约定支付工程价款，承包人可以立即解除合同C.承包人将工程分包给不具备相应资质的单位，发包人只能要求承包人承担违约责任，不能解除合同D.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人可以解除合同答案：A解析：B选项错误，发包人未按照约定支付工程价款，承包人应当先催告发包人在合理期限内支付，发包人逾期不支付的，承包人可以解除合同，并非立即解除；C选项错误，承包人将工程分包给不具备相应资质的单位，属于违法分包，发包人有权解除合同；D选项错误，发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人应当先催告发包人更换，发包人在合理期限内未更换的，承包人可以解除合同，并非直接解除。15.甲施工企业与乙建设单位签订了某办公楼的施工合同，合同约定工程价款为1000万元，工期为12个月。施工过程中，因设计变更导致工程量增加，双方协商一致将工程价款调整为1200万元。竣工后，乙建设单位仅支付了800万元，剩余400万元未付。甲施工企业欲通过诉讼追讨剩余工程款，关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.诉讼时效期间为1年，从甲知道或者应当知道权利受到损害之日起计算B.诉讼时效期间为3年，从甲知道或者应当知道权利受到损害之日起计算C.诉讼时效期间为3年，从工程竣工验收合格之日起计算D.诉讼时效期间为20年，从工程竣工验收合格之日起计算答案：B解析：根据《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。本题中，甲施工企业知道乙建设单位未支付剩余工程款时，诉讼时效开始计算，期间为3年。16.关于民事诉讼中的证据，下列说法正确的是（）。A.书证应当提交原件，物证应当提交原物，提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本B.视听资料必须经过公证机关公证，才能作为证据使用C.证人证言只能由证人出庭作出，证人因健康原因不能出庭的，不能提供书面证言D.当事人陈述不能作为证据使用，因为存在利害关系答案：A解析：B选项错误，视听资料无需经过公证即可作为证据使用，只是经过公证的视听资料证明力更强；C选项错误，证人因健康原因不能出庭的，经人民法院许可，可以提交书面证言或者通过视听传输技术、视听资料等方式作证；D选项错误，当事人陈述是法定证据种类之一，可以作为证据使用，但因其与案件有利害关系，证明力较弱，需要结合其他证据综合判断。17.甲施工企业与乙建设单位因工程款纠纷提起诉讼，一审法院判决乙向甲支付工程款400万元。乙不服一审判决，提起上诉。二审法院经审理认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判。关于本案的执行，下列说法正确的是（）。A.二审判决作出之日起，一审判决自动生效B.二审判决送达之日起，一审判决生效C.甲应当向一审法院申请执行D.甲应当向二审法院申请执行答案：BC解析：二审法院判决驳回上诉，维持原判的，二审判决送达之日起，一审判决即生效。发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。因此，甲应当向一审法院申请执行。A选项错误，二审判决作出之日并不等同于送达之日，未送达的判决不发生效力；D选项错误，执行法院应为一审法院或财产所在地法院。18.关于仲裁协议，下列说法正确的是（）。A.仲裁协议可以是口头形式B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，只能向仲裁委员会申请确认D.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院应当受理答案：B解析：A选项错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头形式的仲裁协议无效；C选项错误，当事人对仲裁协议的效力有异议，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定；D选项错误，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。19.甲公司与乙公司因合同纠纷申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲公司不服，向人民法院申请撤销仲裁裁决。关于申请撤销仲裁裁决的条件，下列说法正确的是（）。A.甲公司可以以仲裁庭组成违反法定程序为由申请撤销B.甲公司可以以仲裁裁决认定事实不清为由申请撤销C.甲公司应当在收到仲裁裁决书之日起6个月内申请撤销D.人民法院应当在受理撤销申请之日起3个月内作出裁定答案：AC解析：B选项错误，仲裁裁决认定事实不清不属于申请撤销仲裁裁决的法定事由，申请撤销的事由主要包括：没有仲裁协议的；裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。D选项错误，人民法院应当在受理撤销申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。20.关于行政复议，下列说法正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请B.行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定C.申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请D.行政复议期间，具体行政行为一律停止执行答案：AC解析：B选项错误，行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但是延长期限最多不超过30日。D选项错误，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，可以停止执行：被申请人认为需要停止执行的；行政复议机关认为需要停止执行的；申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；法律规定停止执行的。21.关于建筑市场信用体系建设，下列说法正确的是（）。A.建筑市场各方主体的信用信息应当公开，不得保密B.对存在严重失信行为的市场主体，应当实施联合惩戒C.建筑市场信用信息分为基本信息、优良信用信息、不良信用信息三类D.优良信用信息的公布期限一般为3年，不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年答案：BCD解析：A选项错误，建筑市场各方主体的信用信息中，涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息不得公开，其他信用信息应当公开。22.某建设单位在未取得施工许可证的情况下，擅自组织施工。关于该行为的法律责任，下列说法正确的是（）。A.县级以上人民政府建设行政主管部门应当责令停止施工，限期改正B.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下的罚款C.对施工单位处3万元以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任答案：ABD解析：根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此C选项表述不准确，应为“对施工单位处3万元以下罚款”，而不是固定金额，故正确选项为ABD。23.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更，下列说法正确的是（）。A.企业首次申请资质，应当申请最低等级资质B.企业资质证书有效期为5年，有效期届满前3个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请C.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原资质的，应当申请重新核定资质等级D.企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在变更后15日内，向原资质许可机关申请办理变更手续答案：ACD解析：B选项错误，企业资质证书有效期为5年，有效期届满前30日，企业应当向原资质许可机关提出延续申请，而非3个月。24.关于建造师的注册和执业，下列说法正确的是（）。A.取得一级建造师资格证书的人员，应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，方可申请注册B.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用C.注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人D.注册建造师担任施工项目负责人期间，原则上不得更换，除非发包方同意并办理书面交接手续答案：ABCD解析：以上选项均符合《注册建造师管理规定》的相关要求。A选项明确了注册的受聘单位要求；B选项规定了注册证书和执业印章的保管使用；C选项限制了同时担任多个项目负责人的行为；D选项说明了项目负责人更换的条件。25.关于建设工程招标投标活动中的投诉与处理，下列说法正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉D.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定答案：ABCD解析：以上选项均符合《招标投标法实施条例》的相关规定。A选项明确了投诉的时效；B选项规定了投诉的材料要求；C选项说明了受理的时限；D选项规定了处理决定的时限。26.某国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，采用公开招标方式，共有甲、乙、丙、丁四家单位投标。开标后，发现乙单位的投标文件没有按照招标文件要求密封，丙单位的投标报价明显低于其他投标单位且无法提供合理说明，丁单位的投标文件中有两个报价。关于本次投标的有效性，下列说法正确的是（）。A.乙单位的投标文件无效B.丙单位的投标文件无效C.丁单位的投标文件无效D.甲单位的投标文件有效答案：ABD解析：投标文件没有按照招标文件要求密封的，属于无效投标文件；投标报价明显低于其他投标单位且无法提供合理说明的，视为以低于成本价竞标，投标文件无效；投标文件中有两个报价的，属于投标文件不符合要求，无效。甲单位的投标文件未提及存在不符合要求的情形，因此有效。27.关于建设工程分包，下列说法正确的是（）。A.总承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给第三人B.总承包单位可以将其承包的部分建设工程分包给具有相应资质条件的分包单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：BD解析：A选项错误，总承包单位不得将其承包的全部建设工程转包给第三人；C选项错误，禁止分包单位将其承包的工程再分包。28.关于建设工程质量保修制度，下列说法正确的是（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期限为5年答案：ABCD解析：以上选项均符合《建设工程质量管理条例》的相关规定。质量保修书是竣工验收的必备文件，明确了保修范围、期限和责任；不同类型工程的保修期限有明确规定，其中基础设施工程、地基基础和主体结构工程的保修期限为设计使用年限，屋面防水等工程为5年。29.关于建设工程安全生产许可证的管理，下列说法正确的是（）。A.未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续D.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期3年答案：ABC解析：D选项错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年，并非自动延期。30.关于施工单位的安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险答案：ABC解析：D选项错误，建筑职工意外伤害保险属于自愿保险，施工企业可根据实际情况为职工投保，并非强制要求。2011年《建筑法》修订后，将意外伤害保险改为自愿投保。31.关于建设工程生产安全事故的报告和调查处理，下列说法正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.事故调查应当坚持实事求是、尊重科学的原则D.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告答案：ABCD解析：以上选项均符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定。事故报告有明确的时限和流程要求，事故调查需遵循实事求是、尊重科学的原则，事故调查报告的提交时限为60日，特殊情况可延长，但延长时间最长不超过60日。32.关于建设工程环境保护的有关规定，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志B.施工单位应当采取有效措施，防止施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、固体废物等污染环境C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外D.建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用答案：BCD解析：A选项属于安全生产的规定，并非环境保护的规定，因此不符合题意。BCD选项均为建设工程环境保护的相关要求，包括污染防治措施、夜间施工限制、三同时制度等。33.关于建设工程价款优先受偿权，下列说法正确的是（）。A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持B.建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算C.装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外D.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持答案：ABCD解析：以上选项均符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定。优先受偿权的范围仅限工程价款本身，不包括利息、违约金等；期限为6个月，从应付款之日起算；装饰装修工程在特定条件下享有优先受偿权；损害建筑工人利益的放弃优先受偿权约定无效。34.关于建设工程合同纠纷的管辖，下列说法正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖B.不动产纠纷由不动产所在地人民法院管辖C.当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖D.建设工程施工合同纠纷当事人约定的管辖协议无效，因为必须由不动产所在地法院管辖答案：ABC解析：D选项错误，建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，由不动产所在地法院管辖，但当事人不得通过协议管辖排除专属管辖，因此约定的管辖协议无效。ABC选项表述正确，其中C选项适用于非专属管辖的合同纠纷，但建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，不适用协议管辖，不过C选项本身的表述是正确的协议管辖规则。35.关于民事纠纷的和解，下列说法正确的是（）。A.和解是当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式B.和解可以在民事诉讼的任何阶段进行C.和解协议具有强制执行力D.当事人达成和解协议后，原告可以申请撤诉，经法院裁定准许后，诉讼终结答案：ABD解析：C选项错误，和解协议不具有强制执行力，当事人不履行和解协议的，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，只能通过诉讼或仲裁等方式解决。36.某施工企业在施工过程中，违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故。关于该行为的刑事责任，下列说法正确的是（）。A.构成工程重大安全事故罪B.对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金C.后果特别严重的，对直接责任人员处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金D.该罪的主体只能是单位答案：ABC解析：D选项错误，工程重大安全事故罪的主体是特殊主体，即建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，但刑罚处罚的是直接责任人员，单位也可能被判处罚金。37.关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（）。A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训答案：ABCD解析：以上选项均符合《建设工程安全生产管理条例》的相关规定。安全生产教育培训是施工单位的重要责任，涵盖了主要负责人、管理人员和作业人员，以及新岗位、新技术等情况下的培训要求。38.关于建设工程竣工验收，下列说法正确的是（）。A.建设工程竣工验收应当具备完成建设工程设计和合同约定的各项内容、有完整的技术档案和施工管理资料、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件、有施工单位签署的工程保修书等条件B.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案C.未经竣工验收，建设单位擅自使用的，视为工程验收合格，建设单位不得再就工程质量问题主张权利D.建设工程竣工验收后，施工单位应当向建设单位出具质量保修书答案：AB解析：C选项错误，未经竣工验收，建设单位擅自使用的，视为工程验收合格，但建设单位仍可以就地基基础工程和主体结构工程的质量问题主张权利，因为该部分工程的保修期限为设计使用年限；D选项错误，施工单位应当在向建设单位提交工程竣工验收报告时，出具质量保修书，而非竣工验收后。39.关于建设工程安全生产费用的管理，下列说法正确的是（）。A.安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用B.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款专用D.安全生产费用在工程造价中单独列支答案：ABCD解析：以上选项均符合《建设工程安全生产管理条例》的相关规定。安全生产费用有明确的用途，建设单位需在概算中确定，施工单位需专款专用，且在工程造价中单独列支。40.关于行政诉讼，下列说法正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起6个月内提起行政诉讼B.行政诉讼期间，具体行政行为一律停止执行C.人民法院审理行政案件，不适用调解D.人民法院判决被告重新作出具体行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原具体行政行为基本相同的具体行政行为答案：ACD解析：B选项错误，行政诉讼期间具体行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，可以停止执行：被告认为需要停止执行的；原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；法律、法规规定停止执行的。41.甲施工企业与乙供应商签订了钢材买卖合同，合同约定乙供应商在2026年3月1日前将钢材送至甲施工企业的施工现场。乙供应商因故未能按时送货，甲施工企业催告其在3月10日前送货，乙供应商仍未送货。3月15日，甲施工企业因钢材短缺导致停工，造成损失5万元。关于本案的违约责任，下列说法正确的是（）。A.乙供应商应当承担迟延履行的违约责任B.甲施工企业有权解除合同C.乙供应商应当赔偿甲施工企业的停工损失5万元D.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约金，不能要求赔偿损失答案：ABC解析：乙供应商未按照约定时间送货，经催告后仍未履行，构成迟延履行，应当承担违约责任。甲施工企业有权解除合同，并要求乙供应商赔偿因迟延履行造成的损失。违约金和赔偿损失可以同时主张，但不得超过违约造成的损失。因此D选项错误，ABC选项正确。42.关于建设工程中的留置权，下列说法正确的是（）。A.留置权是法定担保物权，无需当事人约定B.留置的财产应当与债权属于同一法律关系，但企业之间留置的除外C.留置权人有权收取留置财产的孳息D.留置权人应当妥善保管留置财产，因保管不善致使留置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任答案：ABCD解析：留置权是法定担保物权，只要符合法定条件即可产生，无需当事人约定。留置财产需与债权属于同一法律关系，但企业之间的留置不受此限制。留置权人有权收取孳息，用于抵偿债权，同时负有妥善保管留置财产的义务，因保管不善造成损失的，需承担赔偿责任。43.关于建设工程中的保证担保，下列说法正确的是（）。A.保证合同应当采用书面形式B.保证人应当具有代为清偿债务的能力C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务，不能要求保证人承担保证责任答案：ABC解析：D选项错误，连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。44.关于建设工程中的定金，下列说法正确的是（）。A.定金应当以书面形式约定B.定金合同自实际交付定金之日起生效C.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金答案：ABCD解析：定金合同是实践合同，自实际交付定金之日起生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力。收受定金一方违约的，应当双倍返还定金；给付定金一方违约的，无权要求返还定金。45.关于建设工程合同的效力，下列说法正确的是（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，建设工程施工合同无效D.承包