2026年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案

2026年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于要约与承诺的表述，正确的是（）。A.要约邀请是合同成立的必经程序B.承诺的内容可以对要约的数量作出非实质性变更C.要约到达受要约人时生效，采用数据电文形式的，相对人指定特定系统接收的，该数据电文进入该特定系统时生效D.承诺通知发出后，承诺人可以随时撤回答案：C解析：要约邀请不是合同成立的必经程序（A错误）；承诺的内容应当与要约的内容一致，对要约内容的实质性变更构成新要约（B错误）；承诺可以撤回，但撤回通知应当在承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达（D错误）。2.某建设工程施工合同约定“本合同解释顺序：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款”。施工中双方对“材料价格调整”条款理解产生争议，优先参照的文件是（）。A.专用合同条款B.通用合同条款C.投标函及附录D.合同协议书答案：A解析：合同文件解释顺序中，专用合同条款优先于通用合同条款，因此争议应优先参照专用合同条款。3.监理人在施工合同履行中发现承包人使用不合格材料，要求其更换，承包人未按要求执行。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），监理人应（）。A.直接通知发包人解除合同B.要求承包人立即停工整改C.向承包人发出整改通知，承包人仍不执行的，向发包人报告D.自行组织更换并从工程款中扣除费用答案：C解析：监理人发现承包人使用不合格材料，应首先发出整改通知；承包人拒不整改的，监理人应及时向发包人报告，由发包人决定进一步措施。4.关于施工分包合同的说法，正确的是（）。A.分包人应接受发包人的直接指令B.分包工程的施工组织设计由分包人编制，报监理人审批C.分包合同价款与总包合同相应部分价款无直接关系D.承包人未经发包人同意不得将主体结构工程分包答案：C解析：分包人仅接受承包人的指令（A错误）；分包工程的施工组织设计需经承包人审核后报监理人（B错误）；主体结构工程禁止分包（D错误）；分包合同价款由承包人与分包人约定，与总包合同无直接关联（C正确）。5.根据《招标投标法实施条例》，关于中标合同签订的表述，错误的是（）。A.招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同B.合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应与招标文件和中标人的投标文件一致C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的10%D.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，仅需返还投标保证金答案：D解析：中标人无正当理由不订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；造成损失的，还应承担赔偿责任（D错误）。6.某工程施工合同约定“因发包人原因导致工期延误的，每延误1天支付承包人5000元误期赔偿费”。施工中发包人原因导致关键线路延误10天，非关键线路延误5天（总时差3天），承包人可主张的误期赔偿费为（）元。A.50000B.65000C.35000D.25000答案：A解析：非关键线路延误未超过总时差，不影响总工期，仅关键线路延误10天可主张赔偿，10×5000=50000元。7.关于合同履行中不安抗辩权的行使，正确的是（）。A.先履行义务一方发现后履行一方经营状况严重恶化，可直接中止履行B.中止履行后，后履行一方提供适当担保的，先履行一方应恢复履行C.中止履行后，后履行一方未在合理期限内恢复履行能力且未提供担保的，先履行一方可解除合同并要求赔偿损失D.不安抗辩权仅适用于双务合同，单务合同中不得行使答案：B解析：行使不安抗辩权需先通知对方（A错误）；中止履行后，对方未恢复能力且未提供担保的，可解除合同（C错误）；不安抗辩权是双务合同特有的权利（D正确表述，但B更符合题意）。8.监理人收到承包人提交的索赔意向通知书后，应在（）天内对承包人的索赔意向进行核实，确认索赔事件是否存在。A.7B.14C.28D.42答案：B解析：根据《建设工程监理规范》GB/T50319，监理人收到索赔意向通知书后，14天内核实索赔事件是否存在。9.某设备采购合同约定“卖方负责将设备运至买方指定地点，风险自设备交付时转移”。设备运输途中因暴雨导致部分损坏，该损失应由（）承担。A.卖方B.买方C.双方按比例分担D.保险公司答案：A解析：风险自交付时转移，运输途中尚未交付，风险由卖方承担。10.关于合同解除的表述，正确的是（）。A.约定解除权的行使需双方协商一致B.法定解除权的行使需满足法律规定的条件C.合同解除后，尚未履行的部分继续履行D.因不可抗力解除合同的，责任方需承担赔偿责任答案：B解析：约定解除权是单方解除权（A错误）；合同解除后，尚未履行的终止履行（C错误）；因不可抗力解除合同的，部分或全部免除责任（D错误）。11.监理合同中，委托人未按约定支付监理酬金超过（）天，监理人可发出暂停监理服务的通知，仍未支付的，监理人可解除合同。A.14B.28C.42D.56答案：B解析：根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），委托人逾期28天未支付酬金，监理人可暂停服务；逾期56天未支付，可解除合同。12.某施工合同约定“承包人未在28天内提出索赔意向的，丧失索赔权利”。承包人因发包人原因导致损失，但第30天才提交索赔意向书，监理人应（）。A.受理并审查B.不予受理C.要求承包人补充说明延迟原因D.与发包人协商后决定答案：B解析：合同约定索赔时效的，承包人未在约定期限内提出意向，丧失索赔权利，监理人不予受理。13.关于抵押与质押的区别，正确的是（）。A.抵押的标的物可以是动产或不动产，质押的标的物只能是动产B.抵押需转移标的物占有，质押不需转移C.抵押人可以继续使用抵押物，质押物由质权人保管D.抵押权自抵押合同签订时设立，质权自质押物交付时设立答案：C解析：质押的标的物可以是动产或权利（A错误）；抵押不转移占有，质押转移（B错误）；不动产抵押权自登记时设立（D错误）。14.施工中发现文物，承包人立即停止施工并保护现场，导致工期延误15天、增加费用20万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该损失应由（）承担。A.承包人B.发包人C.双方各担50%D.文物管理部门答案：B解析：发现文物属于发包人应承担的风险，工期顺延，费用由发包人承担。15.监理人在审查承包人提交的进度计划时，发现其关键线路上的工作安排不合理，可能导致工期延误。监理人应（）。A.直接修改进度计划并要求承包人执行B.向承包人发出书面通知，要求其修改C.报告发包人，由发包人责令承包人修改D.不予干预，由承包人自行调整答案：B解析：监理人对进度计划有审查权，发现问题应书面通知承包人修改，承包人需按监理人要求调整。16.某材料采购合同约定“质量检验期为货到后10天”，买受人在第12天发现质量问题，向出卖人提出索赔。出卖人（）。A.应承担责任，因质量问题客观存在B.不承担责任，因买受人未在检验期内提出C.应承担责任，检验期为除斥期间不可延长D.不承担责任，检验期仅为外观检验期限答案：B解析：检验期内未提出异议，视为质量符合约定，出卖人不承担责任（《民法典》第621条）。17.关于合同争议解决方式的表述，错误的是（）。A.和解是最常见的解决方式B.调解需由第三方介入C.仲裁裁决具有终局性D.诉讼可不受仲裁协议约束直接提起答案：D解析：存在有效仲裁协议的，当事人不得向法院起诉（D错误）。18.监理人在处理费用索赔时，应遵循的原则不包括（）。A.以合同为依据B.公平合理C.及时处理D.优先保护承包人利益答案：D解析：监理人处理索赔应公平、公正，不偏向任何一方。19.某工程因承包人原因导致竣工延迟30天，合同约定误期赔偿费上限为合同价款的3%。已知合同价款为2000万元，实际损失为100万元，承包人应支付的误期赔偿费为（）万元。A.60（2000×3%）B.100（实际损失）C.50（双方协商）D.30（每日约定赔偿额）答案：A解析：误期赔偿费以合同约定上限为限，实际损失超过上限的，按上限支付。20.关于监理合同中委托人义务的表述，正确的是（）。A.提供监理工作所需的办公场所和设施B.负责协调施工单位与设计单位的关系C.审批监理规划和监理实施细则D.对监理工作质量承担最终责任答案：A解析：委托人应提供监理工作条件（A正确）；协调参建单位关系是监理人职责（B错误）；审批监理规划是监理单位技术负责人职责（C错误）；监理人对工作质量负责（D错误）。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列合同中，属于实践合同的有（）。A.保管合同B.租赁合同C.自然人之间的借款合同D.建设工程合同E.定金合同答案：ACE解析：实践合同需交付标的物才成立，包括保管合同、自然人借款合同、定金合同（《民法典》第890、679、586条）。2.关于施工合同中不可抗力的表述，正确的有（）。A.不可抗力包括战争、瘟疫、政府行为等B.不可抗力发生后，承包人应立即通知监理人并采取措施减少损失C.因不可抗力导致的承包人施工机械损坏，由发包人承担D.因不可抗力延误的工期，发包人应给予顺延E.不可抗力结束后，承包人需在14天内提交证明文件答案：ABDE解析：承包人施工机械损坏由承包人自行承担（C错误）。3.下列情形中，属于可撤销合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.显失公平的合同答案：ACE解析：BD属于无效合同。4.监理人在施工合同履行中的职责包括（）。A.审查施工组织设计B.确认工程进度款支付申请C.决定工程变更的估价D.签发工程接收证书E.处理承包人提出的索赔答案：ABDE解析：工程变更估价由发包人和承包人协商，监理人提出建议（C错误）。5.关于投标保证金的表述，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应与投标有效期一致C.中标人拒绝签订合同的，投标保证金不予退还D.未中标的投标人的投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还E.投标保证金可以是现金、银行保函或保兑支票答案：ABCE解析：未中标的投标保证金应在合同签订后5日内退还（D错误）。6.下列属于承包人义务的有（）。A.提供施工场地范围内地下管线资料B.编制施工组织设计并报监理人审批C.对已完工程进行保护直至竣工验收D.负责施工场地周边环境与生态的保护工作E.按照合同约定及时支付工程款答案：BCD解析：AE属于发包人义务。7.关于合同履行中代位权的行使，正确的有（）。A.债权人可直接向次债务人提起诉讼B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债权人行使代位权的必要费用由债务人承担D.代位权适用于债务人怠于行使到期债权的情形E.代位权诉讼由债务人住所地法院管辖答案：ABCD解析：代位权诉讼由次债务人住所地法院管辖（E错误）。8.监理合同终止的情形包括（）。A.监理服务期限届满B.委托人因承包人违约解除施工合同C.监理人完成合同约定的全部工作D.委托人未按约定支付酬金，监理人解除合同E.工程因不可抗力停建答案：ACD解析：施工合同解除不必然导致监理合同终止（B错误）；工程停建后监理合同可能暂停而非终止（E错误）。9.下列费用中，属于承包人可索赔的有（）。A.因发包人延迟提供图纸导致的人工窝工费B.因异常恶劣气候导致的施工机械损坏修复费C.因监理人错误指令导致的返工材料费D.因承包人自身原因导致的质量整改费E.因第三人原因导致的工期延误增加的管理费答案：ACE解析：异常恶劣气候属不可抗力，机械损坏由承包人承担（B错误）；承包人自身原因损失自行承担（D错误）。10.关于建设工程合同形式的表述，正确的有（）。A.施工合同必须采用书面形式B.监理合同可以采用口头形式C.材料采购合同可采用电子数据形式D.设计合同必须经过公证才有效E.口头合同在实际履行后可视为有效答案：ACE解析：建设工程合同（施工、设计、监理）必须采用书面形式（B错误）；公证不是合同生效要件（D错误）。三、案例分析题（共4题，每题20分）案例一某依法必须招标的工程，采用公开招标方式，招标文件规定：“投标截止时间为2025年9月15日9:00，投标有效期60天；履约保证金为合同价的10%；工程款支付方式为按月结算，竣工结算后支付至97%，3%作为质量保证金。”投标人甲于9月14日17:00通过快递提交投标文件，因快递公司延误，9月15日9:30送达招标代理机构。投标人乙的投标文件中，投标函报价为5000万元，投标函附录中报价为5100万元，工程量清单总价为5050万元。问题：1.投标人甲的投标文件是否有效？说明理由。（5分）2.投标人乙的投标报价如何确定？说明依据。（5分）3.若中标合同价为5000万元，履约保证金金额是否符合规定？说明理由。（5分）4.质量保证金比例是否符合现行规定？说明依据。（5分）答案：1.无效。投标文件必须在投标截止时间前送达，甲的文件逾期送达，招标人应拒收（《招标投标法》第28条）。2.以投标函报价5000万元为准。投标文件中投标函与附录不一致的，以投标函为准（《建设工程施工合同（示范文本）》解释顺序）。3.符合。履约保证金不得超过合同价的10%（5000×10%=500万元），符合《招标投标法实施条例》规定。4.符合。质量保证金比例不超过工程价款结算总额的3%，现行规定为3%（《建设工程质量保证金管理办法》）。案例二某工程施工合同约定：“工期240天，合同价3000万元；因发包人原因导致工期延误，每天补偿5000元；因承包人原因导致工期延误，每天罚款3000元。”施工过程中发生以下事件：事件1：发包人于开工后第10天提供施工场地，导致承包人窝工15天（其中关键线路工作延误10天）。事件2：承包人因施工机械故障导致关键线路工作延误8天。事件3：因不可抗力导致停工7天（其中关键线路工作延误5天）。问题：1.计算总工期延误天数。（6分）2.计算发包人应向承包人支付的补偿费用。（7分）3.计算承包人应向发包人支付的罚款。（7分）答案：1.总工期延误=事件1关键延误10天+事件3关键延误5天-事件2延误8天=7天（注：事件2为承包人责任，需扣减；事件3不可抗力工期顺延）。2.发包人补偿=事件1延误10天×5000元=50000元（事件3不可抗力无补偿）。3.承包人罚款=事件2延误8天×3000元=24000元（事件1、3非承包人责任不罚款）。案例三2025年3月1日，监理人收到承包人提交的竣工结算申请单，金额为4500万元。监理人审核后于3月15日提出异议，要求承包人补充材料。承包人3月20日提交补充资料，监理人3月30日确认结算金额为4300万元。发包人4月10日审核通过，4月20日向承包人支付4171万元（扣除3