一级造价工程师考试《建设工程计价》预习卷

一级造价工程师考试《建设工程计价》预习卷1.【单项选择题】在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费（江南博哥）为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480正确答案：B参考解析：建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费。

因此，该建设项目的建设投资＝800＋1200＋500＋150＋100＝2750（万元）。

这里需要注意的是，题目中提到的“建设期贷款1800万元”以及“应计利息为180万元”，还有“流动资金500万元”，都不属于建设投资的一部分，而是分别归类于建设期利息和流动资产投资，因此在计算建设投资时不需要考虑这些数值。

所以，正确答案是B.2750万元。2.【单项选择题】某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为10%，则该设备的关税完税价格为（）万元。A.280.56B.281.12C.308.00D.308.62正确答案：A参考解析：到岸价作为关税的计征基数时，通常又可称为关税完税价格。

运输保险费=（离岸价+国际运费）/（1-保险费率）×保险费率=（255+25）/（1-0.2%）×0.2%=0.56万元，

关税完税价格=到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费=255+25+0.56=280.56万元。3.【单项选择题】在国际贸易中，交易双方采用FOB交货模式，下列选项中不属于卖方义务的是（）。A.负责租船或订舱，及时通知买方B.在装运港把货物装上指定船只C.在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续D.负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险正确答案：A参考解析：在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：

（1）在合同规定的时间或期限内，在装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；

（2）自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；

（3）负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；

（4）自付费用提供证明货物已交至船上的通常单据或具有同等效力的电子单证。

选项A属于买方的基本义务。4.【单项选择题】某项目需购入一台国产非标准设备，该设备材料费为12万元，加工费为3万元，辅助材料费为1.8万元，外购配套件费为1.5万元，非标准设备设计费为2万元，专用工具费率3%，废品损失费率为2%，包装费率为2%，增值税率为13%，利润率为10%，则此国产非标准设备的利润为（）万元。A.1.95

B.2.15C.1.80

D.1.77正确答案：C参考解析：材料费+加工费+辅助材料费=12+3+1.8=16.80万元

专用工具费=16.80×3%=0.50万元

废品损失费=（16.80+0.50）×2%=0.35万元

外购配套件费=1.5万元

包装费=（16.80+0.50+0.35+1.5）×2%=0.38万元

利润=（16.80+0.50+0.35+0.38）×10%=1.80万元

因此，正确答案是C.1.80。5.【单项选择题】承包人完成发包人提出的工作，依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等，按合同约定的单价计价的方式确定的费用归入（  ）。A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.专业工程暂估价正确答案：B参考解析：选项A错误，暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。

选项B正确，计日工是指承包人完成发包人提出的零星项目或工作，但不宜按合同约定的计量与计价规则进行计价，而应依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等，按合同约定的单价计价的方式。

选项C错误，总承包服务费是指承包人对发包人提供材料履行保管及其配套服务所需的费用；和（或）承包人对合同范围的专业分包工程（承包人实施的除外）提供配合、协调、施工现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所需的费用；以及（或）承包人对非合同范围的发包人直接发包的专业工程履行协调及配合责任所需的费用。

选项D错误，专业工程暂估价是指发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。6.【单项选择题】措施项目费的构成中，夜间施工增加费的组成不包括（）。A.夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.施工现场临时供电管线的搭设、维修、拆除C.夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用D.夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯的设置、移动、拆除费用正确答案：B参考解析：夜间施工增加费，是指因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等增加的费用。内容由以下各项组成：

1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除费用；

2）夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌、警示灯的设置、移动、拆除费用；

3）夜间照明设备摊销及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等费用。

选项B，施工现场临时供电管线的搭设、维修、拆除属于临时设施费。7.【单项选择题】下列费用中，不属于措施项目费的是（）。A.临时设施费B.二次搬运费C.检验试验费D.已完工程及设备保护费正确答案：C参考解析：措施项目费可以归纳为以下几项：（1）安全生产措施费。（2）环境保护费。（3）文明施工费。（4）临时设施费。（5）夜间施工增加费。（6）二次搬运费。（7）冬雨季施工增加费。（8）既有建（构）筑物、设施保护费。（9）已完工程及设备保护费。（10）脚手架费。（11）垂直运输费。（12）大型机械进出场及安拆费。（13）施工排水费。（14）施工降水费。（15）特殊地区施工增加费。（16）其他措施项目费。

选项C检验试验费属于企业管理费8.【单项选择题】根据国外建筑安装工程费用构成，驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费正确答案：D参考解析：开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：

（1）施工用水、用电费；

（2）工地清理费及完工后清理费；

（3）周转材料费；

（4）临时设施费；

（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；

（6）其他。

9.【单项选择题】下列土地使用费和补偿费中，属于征地补偿费的有（）。A.生态补偿费B.拆迁补偿金C.迁移补偿费D.土地转让金正确答案：A参考解析：1.征地补偿费：（1）土地补偿费。（2）青苗补偿费和地上附着物补偿费。（3）安置补助费。（4）耕地开垦费和森林植被恢复费。（5）生态补偿与压覆矿产资源补偿费。（6）其他补偿费。

2.拆迁补偿费：（1）拆迁补偿金。（2）迁移补偿费。

3.土地出让金10.【单项选择题】发包人为验证某结构构件的安全性，要求承包人对结构件进行破坏性试验发生的费用属于（）。A.研究试验费B.固定资产使用费C.施工机具校验费D.检验试验费正确答案：A参考解析：检验试验费，是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。11.【单项选择题】某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。A.80.0B.286.4C.346.4D.469.3正确答案：B参考解析：建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。

第1年应计利息=1/2×2000×8%=80（万元）；

第2年应计利息=（2000+80+1/2×3000）×8%=286.4（万元）；

第3年应计利息=（2000+80+3000+286.4+1/2×1000）×8%=469.3（万元）。12.【单项选择题】某项目，建设前期年限1年，建设期2年，各年静态投资计划额为：第1年27600万元，第2年41700万元，建设期年均价格上涨率为5%。该项目建设期价差预备费是（  ）万元。A.1380.000B.3847.858C.4914.000D.7505.251正确答案：D参考解析：第一年价差预备费=27600*（1+5%）1+0.5-1】=2095.663万元

第二年价差预备费=41700*【（1+5%）1+1+0.5-1】=5409.588万元

建设期价差预备费=2095.663+5409.588=7505.251万元13.【单项选择题】采用工程量清单模式进行建设项目最高投标限价的编制，其工程项目分部分项工程量清单中的综合单价是指（）。A.人工费、材料、施工机具使用费B.人工费、材料、施工机具使用费、增值税C.人工费、材料、施工机具使用费、企业管理费、利润、增值税D.人工费、材料、施工机具使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用正确答案：D参考解析：综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。14.【单项选择题】在工程造价的计价过程中，确定单位工程基本构造单元属于（）的工作内容。A.工程量的计算B.工程项目的划分C.工程单价的确定D.总价的计算

正确答案：B参考解析：工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节。

1.工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。

（1）单位工程基本构造单元的确定，即划分工程项目。

（2）工程量的计算就是按照工程项目的划分和工程量计算规则，就不同的设计文件对工程实物量进行计算。

2.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算。15.【单项选择题】工程定额的改革和发展，需要利用大数据、人工智能等信息化技术为概预算编制提供依据，下列不属于大数据技术对工程定额编制的影响的是（）。A.企业定额测算和管理的高效化B.工程定额编制和管理的定量化C.工程定额编制和管理的动态化D.工程定额编制和管理的市场化正确答案：B参考解析：大数据技术对工程定额编制的影响：

（1）企业定额测算和管理的高效化。

（2）工程定额编制和管理的动态化。

（3）工程定额编制和管理的市场化。16.【单项选择题】以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标正确答案：B参考解析：17.【单项选择题】采用工程量清单计价的单价合同履行过程中，应由承包人承担的风险是（  ）。A.措施项目清单的准确性及完整性风险B.分部分项工程项目工程质量清单缺陷C.超出合同约定变化范围和波动幅度的市场物价变动D.发包人要求停工或暂缓施工引起的费用增加正确答案：A参考解析：下列事项引起的计量与计价风险应由承包人承担，承包人在投标报价中应予考虑，因其引起的价格和（或）工期变化应视为已包含在合同总价及合同工期内。

（1）措施项目清单的准确性和完整性。

（2）采用单价合同的工程，承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、国家及行业工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用。

（3）承包人因自身原因引起实施方案变化引起的费用调整。

（4）承包人因施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因造成的施工费用增加。

（5）承包人因自身原因引起的赶工、停工或暂缓施工。

（6）未超出招标文件、合同约定物价变化范围和波动幅度的市场物价波动，如合同未约定幅度或约定不明，通常采取的方式是承包人承担5%的市场价格波动幅度的风险。

选项BCD，风险应由发包人承担。18.【单项选择题】某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（  ）m3/台班。A.15.0B.102.0C.120.0D.141.2正确答案：B参考解析：施工机械纯工作1h循环次数=60/2=30次

施工机械纯工作1h正常生产率=30×0.5=15m3

施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械时间利用系数=15×8×0.85=102（m3/台班）19.【单项选择题】用1：1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100m2瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5％，砂浆的损耗率为2％。则每100m2瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338正确答案：C参考解析：每100m2结合层砂浆=100×0.01=1(m3)；

每100m2灰缝砂浆净用量=（100-0.15×0.15×4328）×0.005=0.0131(m3)；

每100m2砂浆的消耗量=（1+0.0131）×（1+2％）=1.0334(m3)。20.【单项选择题】通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h／m3，辅助工作时间为工序作业时间的8％，规范时间占工作时间的12％，则完成该工程的时间定额是（）工日／m3。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96正确答案：A参考解析：基本工作时间=6h／m3=0.75工日／m3，

工序作业时间=基本工作时间／[1-辅助时间（％）]=0.75／（1-8％）=0.815（工日／m3），

时间定额=工序作业时间／[1-规范时间（％）]=0.815／（1-12％)=0.93（工日／m3）。21.【单项选择题】筑路机在道路修筑过程中，在末端工作区调头而引起的筑路机无负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.无效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间正确答案：B参考解析：不可避免的无负荷工作时间是由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如，筑路机在工作区末端调头等，就属于此项工作时间的消耗。22.【单项选择题】已知某施工机械需要两人操作，年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工单价为110元/工日，则台班人工费为（）元/台班。A.220B.237.6C.239.13D.119.57正确答案：C参考解析：台班人工费=人工消耗量×[1+（年制度工作日-年工作台班）/年工作台班]×人工单价=2×[1+（250-230）/230]×110=239.13元/台班。23.【单项选择题】工程造价管理机构在确定计价定额人工费时，采用的人工工日单价应按照（）确定。A.本地区领先的施工企业平均技术熟练程度工人的每工作日应得的日工资总额B.施工企业最熟练的技术工人每工作日按规定从事施工作业应得的日工资总额C.一个从事施工作业的平均技术熟练程度的生产工人在一个工作日内应计入的全部人工费用D.本领域大多数施工企业一般熟练技术程度工人每工作日实际得到的工资总额正确答案：C参考解析：人工工日单价是指一个从事施工作业的平均技术熟练程度的生产工人在一个工作日内应计入的全部人工费用。合理确定人工工日单价是正确计算人工费和工程造价的前提和基础。24.【单项选择题】某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的单价为（）元。

A.331.70B.332.85C.333.04D.333.57正确答案：C参考解析：加权平均原价=（0.6×290+0.4×300）÷（0.6+0.4）=294（元/t）；

加权平均运杂费=（0.6×25+0.4×20）÷（0.6+0.4）=23（元/t）；

则该水泥的单价=｛（供应价格+运杂费）×[1+运输损耗率（％）]｝×[1+采购及保管费率（％）]=（294+23）×（1+2％）×（1+3％）=333.04（元/t）。25.【单项选择题】根据概算指标的分类，下列属于设备及安装工程概算指标的是（）。A.给排水工程概算指标B.采暖工程概算指标C.电气设备及安装工程概算指标D.电气照明工程概算指标正确答案：C参考解析：本题考查的是概算指标及其编制。

26.【单项选择题】在计算预算定额中的人工工日消耗量时，对于各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工，应列入（）。A.辅助用工B.人工幅度差用工C.基本用工D.超运距用工正确答案：B参考解析：预算定额中人工工日消耗量包括基本用工和其他用工两部分。其他用工包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工，其中，人工幅度差用工的内容包括：

（1）各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工。

（2）施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间。

（3）工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间。

（4）同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间。

（5）工序交接时对前一工序不可避免的修整用工。

（6）施工中不可避免的其他零星用工。27.【单项选择题】投资估算指标一般可分为（）。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标两个层次B.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次C.建筑安装工程费用指标、工程建设其他费用指标两个层次D.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标三个层次正确答案：B参考解析：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。28.【单项选择题】某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元，80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。A.270B.320C.410D.480正确答案：B参考解析：流动资金=流动资产-流动负债=（应收账款+预付账款+存货+现金）-（应付账款+预收账款）=（100+80+300+50）-（90+120）=320万元29.【单项选择题】某地拟于2023年新建一座工厂，年生产某种产品150万吨。已知2020年在另一地区已建类似工厂，年生产同类产品130万吨，投资5.2亿元。若综合调整系数为1.5，生产能力指数为1，用单位生产能力指数法计算拟建项目的投资额应为（）亿元。A.6.76B.7.80C.9.00D.11.70正确答案：C参考解析：利用公式：

代入数据得：5.2×（150/130）×1.5=9亿元。30.【单项选择题】某地拟建硬质景观工程，已知其类似已完工程造价指标为500元/m2，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、55%、10%，拟建工程与类似工程地区的人材机费差异系数分别为1.15、1.05、0.95，假定拟建工程综合取费以人材机费之和为基数，费率为25%，则该拟建工程的造价指标为（）元/m2。A.528.125B.625.000C.628.125D.653.125正确答案：A参考解析：类似工程工料单价=500×（15%+55%+10%）=400（元/m2）

拟建工程工料单价=400×（1.15×15%/80%+1.05×55%/80%+0.95×10%/80%）=422.5（元/m2）

拟建工程造价指标=422.5×（1+25%）=528.125（元/m2）31.【单项选择题】下列建筑物平面图形的单位建筑面积所占的外墙长度最小的是（）。A.圆形B.正方形C.矩形D.L形正确答案：A参考解析：一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低。即使在同样的建筑面积下，建筑平面形状不同，建筑周长系数K周（建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度）便不同。通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K依次增大。但是圆形建筑物施工复杂，施工费用一般比矩形建筑增加20%～30%，所以其墙体工程量所节约的费用并不能使建筑工程造价降低。32.【单项选择题】设计概算是设计单位编制和确定建设工程项目从筹建至（）所需全部费用进行的预计。A.竣工结算B.项目报废C.竣工交付使用D.施工保修期满正确答案：C参考解析：设计概算是在投资估算的控制下根据初步设计（扩大初步设计）的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标、预算定额、各项费用定额或取费标准（指标），以及各类工程造价指标指数或其他价格信息和建设地区自然、技术经济条件和设备、材料预算价格等资料，按照设计要求，对建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的预计。33.【单项选择题】下列不属于最高投标限价的优点的是（）。A.有效控制投资B.提供高了透明度C.可以公平竞争D.可能导致最高限价远高于市场平均价格正确答案：D参考解析：采用最高投标限价招标的优点：

①可有效控制投资，防止恶性哄抬报价带来的投资风险；

②可提高透明度，避免暗箱操作与寻租等违法活动的产生；

③可使各投标人根据自身实力和施工方案自主报价，符合市场规律形成公平竞争。

选项D错误，可能导致最高限价远高于市场平均价格是缺点。若“最高限价”大幅高于市场平均价时，就预示中标后利润很丰厚，只要投标不超过公布的限额都是有效投标，从而可能诱导投标人串标围标。34.【单项选择题】关于分部分项工程项目清单中计量单位的有效位数应遵循的规定，下列说法正确的是（）。A.以“kg”为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入B.以“t”为单位，应保留两位小数，第三位小数四舍五入C.以“m”为单位，应保留一位小数，第二位小数四舍五入D.以“m2”为单位，应保留两位小数，第三位小数四舍五入正确答案：D参考解析：附录中规定的工程量计算单位具有唯一性，计量单位的有效位数应遵守下列规定：

1）以“t”为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入。

2）以“m³”“m²”“m”“kg”为单位，应保留两位小数，第三位小数四舍五入。

3）以“个”“项”等为单位，应取整数。35.【单项选择题】根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案：D参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价（或者最高投标限价的计算方法），招标人不得规定最低投标限价。36.【单项选择题】建设工程招标设有最高投标限价时，应在（）公布最高投标限价及其编制依据。A.开标时B.发布招标文件时C.评标时D.签订合同时正确答案：B参考解析：建设工程招标设有最高投标限价的，应按国家有关规定编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最高投标限价及其编制依据。37.【单项选择题】根据《建设工程工程量清单计价标准》，关于专业工程暂估价和计日工综合单价的说法，正确的是（  ）。A.专业工程暂估价和计日工综合单价均含增值税B.专业工程暂估价和计日工综合单价均不含增值税C.专业工程暂估价不含增值税，计日工综合单价含增值税D.专业工程暂估价含增值税，计日工综合单价不含增值税正确答案：D参考解析：专业工程暂估价是指发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。

计日工按招标工程量清单中列出的工程内容和要求确定不含增值税的计日工综合单价，包括考虑计日工项目随时、少量特性的影响。38.【单项选择题】下列措施项目费中，应按国家及省级、行业主管部门的规定计算，不能采用竞争性报价方式的是（  ）。A.夜间施工增加费B.安全生产措施费C.冬雨季施工增加费D.工程定位复测费正确答案：B参考解析：措施项目费中的安全生产措施费的计算应符合国家或省级、行业主管部门的规定，该部分不得作为竞争性费用。39.【单项选择题】下列关于投标文件修改与撤回的说法，正确的是（）。A.投标人在投标有效期内若修改投标文件，应书面形式通知招标人B.投标人在投标有效期内可以撤回已递交的投标文件，退出投标C.投标人在规定的投标截止时间前，可以修改或撤回已递交的投标文件D.投标人在投标准备期撤回递交的投标文件，投标保证金不予返还正确答案：C参考解析：选项AB错误，选项C正确，在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

选项D错误，投标人在投标准备期撤回递交的投标文件，投标保证金应予返还；投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还。40.【单项选择题】措施项目清单的报价应满足对价格影响的要求的因素不包括（）。A.招标工程的特点及其标段划分和完工交付标准B.工程地质条件、邻近建筑物、现场设施情况、周边道路、交通、水文、环境C.招标文件规定的承包风险D.施工组织设计正确答案：D参考解析：措施项目清单的报价应满足下列因素对价格影响的要求：

（1）招标工程的特点及其标段划分和完工交付标准。

（2）工程地质条件、邻近建筑物、现场设施情况、周边道路、交通、水文、环境。

（3）招标文件说明的相关合同责任。

（4）招标文件规定的承包风险。

（5）发包人提供材料的货物供应、专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包管理服务（仅适用于总承包合同的投标报价）。

（6）除工程变更、暂列金额中未能完全预见或详细说明的工程、新增工程、工程索赔等引起的措施项目费用调整外，执行措施项目费用包干引起的承包风险。41.【单项选择题】关于联合体投标中标后的描述，下列说法中正确的是（）。A.联合体中的各方在签订共同投标协议后，还可以以自己名义单独投标B.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金C.通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责范围可适当修改D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力正确答案：D参考解析：选项A错误，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

选项B错误，联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。

选项C错误，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

选项D正确，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。42.【单项选择题】评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原则上应当不超过的人数为（）。A.1人    B.2人C.3人    D.4人正确答案：C参考解析：评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，应当不超过3人，并标明排列顺序。43.【单项选择题】评标委员会经过初步评审后，未能在实质上响应的投标应予以否决其投标，下列不属于其具体内容的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.同一投标人在招标文件不允许提交备选投标的情况下提交三个不同的投标文件C.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应D.投标文件的投标报价大写小写金额不一致正确答案：D参考解析：未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：

1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2）投标联合体没有提交共同投标协议；

3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外；

5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审；

6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；

7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

选项D，投标函内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应的小写金额。44.【单项选择题】关于合同价款约定，下列说法正确的是（）。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同B.招标人与中标人签订合同后10日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准D.对于施工技术特别复杂的建设工程，可采用成本加酬金方式确定合同价款正确答案：D参考解析：选项A错误，招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

选项B错误，招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

选项C错误，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。

选项D正确，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。45.【单项选择题】当采用经评审的最低投标价法进行详细评审时，中标候选人的推荐顺序应当是（）。A.按照技术标合格的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人B.经评审的投标价相等时，由招标人决定优选顺序C.经评审的投标价相等时，按照投标人提供的优惠性承诺决定优先顺序D.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人正确答案：D参考解析：经评审的最低投标价法，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。46.【单项选择题】工程总承包中，采用综合评估法，下列不属于初步评审指标的是（）。A.承包人建议书评审B.形式评审C.资格评审D.响应性评审正确答案：A参考解析：初步评审标准包括：形式评审标准，资格评审标准，响应性评审标准。

详细评审包括：承包人建议书评分标准、资信业绩评分标准、承包人实施计划评分标准、投标报价评分标准。47.【单项选择题】工程总承包的主要特点不包括（）。A.有利于减轻总承包人的风险B.有利于缩短建设周期C.有利于降低工程造价D.有利于提高承包人的市场竞争力正确答案：A参考解析：工程总承包的主要特点。

1）有利于优化工程建设组织方式。

2）有利于设计和施工深度交叉，降低工程造价。

3）有利于缩短建设周期，提高工程质量。

4）有利于提高承包人的市场竞争力。

选项A错误，工程总承包会增大总承包人的风险，减小业主风险。48.【单项选择题】关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法错误的是（）。A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分装入两个密封信封B.第一次开标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案：C参考解析：“两个信封制度”，即要求投标书的技术性部分密封装入一个信封，而将报价装入另一个密封信封。第一次开标会时先开启技术性标书的信封；然后将各投标人的标书交评标委员会评比，视其是否在技术方面符合要求。这一步骤所需时间短至几小时，长至几个星期。如标书在技术上不符合要求，即通知该标书的投标人。第二次开标会时再将技术上符合要求的标书报价公开读出。技术上不符合要求的标书，其第二个信封不再开启。如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启。49.【单项选择题】已知承包人使用的某种自有施工机械台班单价为300元/台班，具体组成为折旧费100元/台班、检修费35元/台班、维护费20元/台班、安拆及场外运费15元/台班、人工费80元/台班，燃料动力费25元/台班，则当计算机械设备台班停滞费时，计算标准为（）元/台班。A.100B.180C.215D.205正确答案：D参考解析：施工机械使用费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机具使用费；非因承包人原因导致已进场无法进行施工的施工机具停滞费用；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机具停工的台班停滞费。在计算机具设备台班停滞费时，不能按机具设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机具设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机具进出场费计算。

机械台班其他费=300-（100+35+20+15+80+25）=25元/台班，

机械设备台班停滞费=折旧费+其他费+人工费=100+25+80=205元/台班50.【单项选择题】下列事件中，承包方不能获得费用索赔的是（）。A.发包人在工程竣工前提前占用工程B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因引起承包人测量放线错误D.因发包人的原因引起工程试运行失败引起的直接费用正确答案：B参考解析：选项AC错误，发包人在工程竣工前提前占用工程，发包人原因引起承包人测量放线错误，承包人除可按规定进行经济损失及费用增加和（或）工期延误索赔外，还可索赔利润。

选项B正确，异常恶劣气候也可视为具有不可抗力性质的例外事件，受影响的工期应相应顺延，发承包双方应各自承担相应的损失。

选项D错误，因发包人的原因引起工程试运行失败引起的直接费用，发包人应合理延长受影响的工期，并补偿给承包人造成的损失和（或）直接费用，不包括利润。51.【单项选择题】关于索赔成立条件的说法，错误的是（）。A.承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告B.与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围正确答案：D参考解析：承包人工程索赔成立的基本条件包括：

1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；

2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的；

3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。52.【单项选择题】因承包人原因导致工期延长，在延长期间出现法律法规及政策性变化造成合同价款增加的，合同价款()A.予以调整增加B.予以调整减少C.不予调整D.双方协商确定正确答案：C参考解析：如果由于承包人的原因导致工期延长，在工程延长期间出现法律法规及政策性变化，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。53.【单项选择题】某土方工程招标文件中清单工程量为3000m³；合同约定，土方工程单价80元/m³，当实际工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价72元/m³，工程结束实际完成并经发包人确认的土方工程量为3600m³，则工程价款为（）元。A.259200B.286800C.283200D.288000正确答案：B参考解析：3000×1.15=3450＜3600，工程量增加变化超过15%，超过15%的部分综合单价需要进行调整。

3000×1.15×80+（3600-3000×1.15）×72=286800元54.【单项选择题】2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150正确答案：B参考解析：土方工程需调整的价款=1000×[0.2+0.8×0.5×1.2+0.8×0.5×1.1-1]=120万元55.【单项选择题】施工合同履行过程中，监理人应同意承包人获得费用和（或）工期补偿，但不补偿利润的情形是（  ）。A.发包人原因造成暂停施工后无法按时复工B.发包人延迟提供施工图纸C.发包人提供的工程设备不合格D.承包人遇到难以预料的不利物质条件正确答案：D参考解析：因发包人的原因引起下列事件给承包人造成经济损失和（或）工期延长的，发包人应合理延长受影响的工期，并补偿给承包人造成的损失和（或）直接费用，不包括利润：

（1）按发包人或监理人的要求对材料和工程（包括已覆盖的隐蔽工程）进行重新检测，且检测结果质量合格引起的直接费用，以及修复受影响工程的费用。

（2）额外增加的检查、检验、试验等的直接费用。

（3）工程试运行失败引起的直接费用。

（4）其他情况的直接损失和（或）费用。

除上述事件外，在施工期间发现包括文物、古迹在内的不利物质条件，也可归为发包人原因事件（因为这些属于发包人在招标时应当披露而未披露或披露不准确的事件），承包人可以获得工期以及费用补偿，但不包括利润。选项D正确

选项ABC，可索赔工期、费用和利润。56.【单项选择题】经双方签署确认的施工过程结算文件，在工程竣工结算时()A.应重新计量、计价B.不应重新计量、计价，作为组成部分C.可部分重新计量、计价D.由发承包双方协商是否重新计量、计价正确答案：B参考解析：经双方签署确认的施工过程结算文件，应作为工程竣工结算文件的组成部分，竣工结算不应对其重新计量、计价。57.【单项选择题】发承包双方在工程实施期间进行仲裁或诉讼时，关于双方义务的说法正确的是()。A.双方义务可因仲裁或诉讼暂停履行B.承包人无需对合同工程采取保护措施C.因仲裁/诉讼停工导致的保护措施费用由败诉方承担D.费用分担由发包人单方面决定正确答案：C参考解析：发承包双方各自的义务不应因在工程实施期间进行仲裁或诉讼而改变。当仲裁或诉讼时，按仲裁委员会或人民法院要求停止施工的，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用应由败诉方承担，或按承担的责任分担。58.【单项选择题】对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从（）起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案：A参考解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

①建设工程已实际交付的，为交付之日；

②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。59.【单项选择题】关于新增固定资产价值的确定，下列说法中错误的是（）。A.以单位工程为对象计算B.一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值C.包括达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用D.分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值正确答案：A参考解析：选项A错误，新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。

选项B正确，一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值。

选项C正确，新增固定资产价值的内容包括：已投入生产或交付使用的建筑、安装工程造价；达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用；增加固定资产价值的其他费用。

选项D正确，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。60.【单项选择题】某建设项目有两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目项目建设管理费、用地与工程准备费、建筑设计费、生产工艺流程设计费分别为160、120、80、50万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。

A.4196.67B.4238.56C.4169.67D.4138.56正确答案：A参考解析：用地与工程准备费，工程勘察和建筑设计费等按建筑工程造价比例分摊；生产工艺流程设计费按生产设备（包括需安装设备和不需安装设备）购置费比例分摊；项目建设管理费、联合试运转费、工程保险费和建设期利息等按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额比例分摊。

项目建设管理费=（2000+1000+1000）/（4000+2000+1000+1000）×160=80万元；

用地与工程准备费、建筑设计费=2000/（2000+4000）×（120+80）=66.67万元；

生产工艺流程设计费=1000/1000×50=50万元；

新增固定资产价值=（2000+1000+1000）+（80+66.7+50）=4196.67万元。61.【多项选择题】关于建筑安装工程费用中的增值税，下列说法正确的有（）。A.采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为3％B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，应选择一般计税方法计税C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税D.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税E.采用一般计税方法时，建筑业增值税的计算基数不包含利润正确答案：C,D参考解析：选项A错误，采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9％。

选项B错误，一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。

选项C正确，一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。

选项D正确，一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。

选项E错误，采用一般计税方法时，建筑业增值税=税前造价×9％。税前造价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润之和。62.【多项选择题】下列费用中，属于专项评价费的有（）。A.勘察设计费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地质灾害危险性评价费正确答案：C,D,E参考解析：专项评价费包括环境影响评价费、安全预评价费、职业病危害预评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价费、压覆矿产资源评价费、节能评估费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价费。

选项AB，勘察设计费、可行性研究费与专项评价费为并列关系。63.【多项选择题】下列各项费用属于建设项目基本预备费组成内容的有（）。A.建筑安装工程费增加的费用B.一般自然灾害造成的损失费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.设计变更、局部地基处理等增加的费用E.预防自然灾害所采取的措施费用正确答案：B,D,E参考解析：基本预备费一般由以下四部分构成：

（1）工程变更及洽商。在批准的初步设计范围内，施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害处理。一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。

（3）不可预见的地下障碍物处理的费用。

（4）超规超限设备运输增加的费用。

价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，亦称为价格变动不可预见费。价差预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机具的价差费，利率、汇率调整等增加的费用。64.【多项选择题】工程量清单的计价方式中，可以采用费率或总价计价方式计价的有（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.专业工程暂估价D.暂列金额E.总承包服务费正确答案：B,D,E参考解析：选项A错误，分部分项工程项目清单通常采用暂定工程量与综合单价的方式计价，以项计价的分部分项工程项目清单可采用总价计价方式。

选项B正确，措施项目清单通常采用总价计价方式。措施项目可以采用总价计价或费率计价方式。

选项C错误，专业工程暂估价采用总价计价方式计价。

选项DE正确，暂列金额、总承包服务费可采用费率或总价计价方式计价，以其计算基础乘以费率或以项计算清单项目价格。65.【多项选择题】使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应采用工程量清单计价，以下各项中属于财政资金或国有资金投资项目的是（）。A.各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金占投资总额不足50％但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目正确答案：A,B,C,E参考解析：使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价。财政资金或国有资金指全部使用国有资金或以国有资金投资为主、国家融资资金，包括下列项目：

1.国有资金投资的工程建设项目的范围

（1）使用各级财政预算资金的项目。

（2）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目。

（3）使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

2.国家融资资金投资的工程建设项目的范围

（1）使用国家发行债券所筹资金的项目。

（2）使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目。

（3）使用国家政策性贷款的项目。

（4）国家授权投资主体融资的项目。

（5）国家特许的融资项目。

3.以国有资金投资为主项目的认定方法

以国有资金投资为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。66.【多项选择题】施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.非实体性材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的仓储损耗材料E.不可避免的施工操作中损耗材料正确答案：C,E参考解析：施工中材料的消耗可分为必须消耗的材料和损失的材料两类性质。

必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下生产合格产品需要消耗的材料，包括直接用于建筑和安装工程的材料、不可避免的施工废料、不可避免的材料损耗。67.【多项选择题】下列属于建筑安装工程中人工工日单价构成的是（）。A.劳动竞赛奖B.高温作业临时津贴C.夏季防暑降温D.上下班交通补贴E.职工退职金正确答案：A,B,C,D参考解析：人工工日单价的组成内容：

（1）计时工资或计件工资。

（2）奖金，如节约奖、劳动竞赛奖等。

（3）津贴补贴，如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。

（4）加班加点工资。

（5）特殊情况下支付的工资，是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。

（6）社会保险费，是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费。

（7）住房公积金。

（8）劳动保护费。

（9）职工福利费，是指由企业支付的集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。

（10）工会经费。

（11）职工教育经费。68.【多项选择题】制约工业项目建设规模合理化的市场因素有（）。A.原材料市场价格B.资金市场C.劳动力市场价格D.燃料动力供应价格E.政策因素正确答案：A,B,C参考解析：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。

①市场需求状况是确定项目生产规模的前提。

②原材料市场、资金市场、劳动力市场等对建设规模的选择起着不同程度的制约作用。

③市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素。

④市场风险分析是确定建设规模的重要依据。

环境因素。项目的建设、生产和经营都离不开一定的社会经济环境，确定项目规模需考虑的主要环境因素有政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件、运输及通信条件。69.【多项选择题】根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500一2024）的规定，分部分项工程量清单中招标人负责的内容有（）。A.项目编码B.工作内容C.项目名称D.项目特征E.工程数量正确答案：A,C,D,E参考解析：分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。70.【多项选择题】根据《标准施工招标文件》等文件规定，关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.在投标人须知中要明确是否允许提交备选投标方案B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于10天D.在投标人须知中要明确评标委员会的组建方法E.在投标人须知中要明确评标方法正确答案：A,B,D,E参考解析：选项ADE正确，投标人须知：3)投标文件，主要包括投标文件的组成，投标报价编制的要求，投标有效期和投标保证金的规定，需要提交的资格审查资料，是否允许提交备选投标方案，以及投标文件编制所应遵循的标准格式要求。6)评标，说明评标委员会的组建方法，评标原则和采取的评标办法。

选项B正确，当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。

选项C错误，投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于20天。71.【多项选择题】根据《建设工程工程量清单计价标准》，下列清单项目合计金额中，应列入增值税计算基础的有（  ）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.专业工程暂估价D.计日工E.总承包服务费正确答案：A,B,D,E参考解析：增值税应以分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单（专业工程暂估价除外）的合计金额作为计算基础，乘以政府主管部门规定的增值税税率计算税金。

专业工程暂估价不属于增值税的计算基础，因此正确答案是ABDE，选项C错误。72.【多项选择题】投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项包括（）。A.分包标函的完整性B.分包人的质量保证措施C.分包人的成本和利润D.分包工程单价所含内容E.分包工程施工进度计划正确答案：A,B,D参考解析：对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整；分包工程单价所包含的内容；分包人的工程质量、信誉及可信赖程度；质量保证措施；分包报价。

选项CE错误，成本和利润、施工进度计划是总承包商角度已经考虑过的问题，而通过对分包人询价，是选择合适的分包人。73.【多项选择题】有关公示中标候选人的规定，表述正确的是（）。A.招标的项目中采用公开招标的项目，其中标候选人必须进行公示B.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，可直接向行政监督部门提出投诉C.招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示D.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日E.对有业绩信誉条件要求的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示正确答案：C,D,E参考解析：选项A错误，公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定。

选项B错误，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复。

选项C正确，招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示。

选项D正确，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

选项E正确，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。74.【多项选择题】承揽国际工程时的投标报价组成内容包括（）。A.直接费用B.间接费用C.利润D.风险费E.规费正确答案：A,B,C,D参考解析：国际工程的报价由直接费用、间接费用、其他费用、利润和风险费组成。

选项E错误，规费不属于承揽国际工程时的投标报价组成内容。75.【多项选择题】下列由不可抗力导致的损失中，应由发包人承担的有（）。A.因工程损坏造成的第三方人员伤亡B.发包人和承包人的财产的损失C.运至施工场地用于施工的材料的损害D.发包人要求赶工增加的费用E.措施项目的损坏、清理、修复费用正确答案：A,C,D参考解析：除合同约定发包人购买工程一切险及第三者责任险和（或）合同另有约定外，因不可抗力事件引起的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等工程索赔，发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用：

1）永久工程、已运至施工现场材料的损坏及修复费用，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。

2）承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担。

3）发承包双方应承担各自人员伤亡和上述第1）、第2）项以外的其他财产的损失。

4）因不可抗