2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试高频易错题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审

2、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。A.6.38%B.8.33%C.9.38%D.8%

3、某道路工程划分为4个施工过程，4个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）天。A.7和20B.7和25C.8和24D.8和22

4、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。A.项目可行性研究B.项目决策C.工程勘察、设计D.工程施工

5、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个

6、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚

7、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。A.监督工程保修B.颁发移交证书C.监理工程师审核D.监理工程师审批

8、（2020年真题）某产品4个功能区的功能指数和现实成本如下表。若产品总成本保持不变，以成本改进期望值为依据，则应优先作为价值工程改进对象的是（）。A.F1B.F2C.F3D.F4

9、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案A.15B.20C.25D.30

10、某建筑分部工程消耗的材料原价为40万元，运输损耗费为1万元，采购及保管费为1.5万元，运杂费为2万元，材料一般检验试验费为1.2万元。则该分部工程的材料费为（）万元。A.41.0B.43.0C.44.5D.45.7

11、两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()A.30㎡B.45㎡C.60㎡D.75㎡

12、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（）。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.人工费

13、某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。A.72B.84C.120D.1572

14、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批

15、某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。A.96.315B.283.545C.288.945D.321.050

16、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告

17、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。A.200m3B.400m3C.300tD.500t

18、工程施工质量验收过程中，涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由（）组织专家论证。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位

19、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

20、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样

21、工程设计中，三阶段设计是指（）。A.总体设计、技术设计、施工图设计B.初步设计、技术设计、施工图设计C.总体设计、专业设计、施工图设计D.方案设计、初步设计、施工图设计

22、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性

23、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较

24、作为估算工程量单价合同，结算工程最终价款的依据是合同中规定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中提供的工程量B.施工图中的图示工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量

25、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

26、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案

27、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。A.6个和20天B.9个和24天C.8个和24天D.7个和20天

28、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。A.7B.14C.21D.28

29、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

30、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方

31、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则

32、双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距

33、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额

34、已知某技术方案的净现金流量（见下表）。若ic=10%，则该技术方案的净现值为（）万元。A.795.26B.803.45C.815.33D.822.46

35、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()A.勘察实施方案的制定B.勘察工作方案的审查C.勘察成果的技术交底D.勘察工作的总结报告

36、网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（）。A.时间目标B.时间-资源目标C.时间-成本目标D.时间-投资目标

37、关于质量数据的特征值的说法，正确的是（）。A.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中的数值B.算术平均数反映了样本数据的分散状况C.极差是集中趋势的特征值D.变异系数越大，离散程度越小

38、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工B.采用未经审查认可的代用材料C.施工中出现质量缺陷的异常情况D.承包单位未经许可擅自施工

39、在建设工程质量特性中，（）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。A.适用性B.耐久性C.节能性D.安全性

40、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：A.二者都属于审判程序B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院

41、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责()A.提供施工场地B.组织设计图纸交底C.审核设计变更方案D.检验建筑材料、构配件

42、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。A.提高功能B.提高价值C.降低成本D.提高设计方案施工的便利性

43、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行

44、下列关于紧前工作、紧后工作和平行工作的说法正确的是（）。A.在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间不可能有虚工作存在B.在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作C.紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间施工组织关系的具体表现D.工作之间施工组织关系是正确绘制网络图的前提条件

45、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位

46、采用PFI融资方式的特点是（）。A.可能降低公共项目投资效率B.私营企业与政府签署特许经营合同C.特许经营期满后将项目移交政府D.私营企业参与项目设计并承担风险

47、采用工程量清单计价，建设工程造价由下列何者组成？Ⅰ.分部分项工程费；Ⅱ.措施项目费；Ⅲ.其他项目费；Ⅳ.规费；Ⅴ.税金；Ⅵ.利润()A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅥC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ

48、用实物量法编制施工图预算，针对以下步骤：①计算工程量；②套用预算定额单价；③套用消耗定额，计算人料机消耗量；④进行工料分析；⑤计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费；⑥计算其他费用及汇总造价，合理的顺序是（）。A.①—②—③—⑤—⑥B.①—③—⑤—⑥C.①—②—④—⑤—⑥D.①—②—⑤—⑥

49、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告

50、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560

51、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性

52、在单代号搭接网络计划中，关键线路上（）。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.节点的最早时间等于最迟时间D.相邻两项工作之间的时距全部为零

53、下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。A.工程保险费B.勘察设计费C.建设单位经费D.联合试运转费

54、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.修正的概算指标法C.概算指标法D.预算单价法

55、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差（）A.均为2周B.均为3周C.分别为2周和3周D.分别为3周和2周

56、（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。A.0.80B.0.95C.1.06D.1.25

57、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期

58、施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交（）请求批准。A.设计变更单B.技术修改单C.工程变更单D.技术核定单

59、监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是()。A.审核安装单位的试运行方案B.检查安装单位的试运行结果C.核查安装单位的试运行条件D.监督安装单位的试运行步骤和内容

60、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低

61、（2021年真题）提供工程地质条件各项技术参数并满足施工图设计要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细

62、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短

63、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.检测机构

64、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师

65、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数

66、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间

67、进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期

68、项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造

69、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定的外，质量保证金的扣留原则上采用（）。A.在支付工程进度款时逐次扣留B.在工程竣工前三个月按比例扣留质量保证金C.工程竣工时一次性扣留质量保证金D.双方约定的其他方式

70、招标控制价是招标人根据政府主管部门发布的有关计价依据和办法，按()计算的对招标工程限定的最高工程造价。A.概算指标B.施工图纸C.估算指标D.基础定额

71、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督检查机构

72、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

73、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。A.初步设计方案的比较选择B.设计进度的控制C.设计概算的编制D.设计费用的支付

74、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构

75、分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。A.质量控制资料完整B.观感质量验收应符合要求C.所含检验批的质量验收记录应完整D.主要功能项目检查结果应符合规定

76、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算

77、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3

78、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。A.倒排进度法B.计量计价法C.经验估算法D.定额计算法

79、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

80、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示。通过比较可以看出（）。A.C工作实际进度拖后2周，影响工期2周B.D工作实际进度超前2周，不影响工期C.D工作实际进度拖后3周，影响工期2周D.E工作实际进度拖后1周，不影响工期二、多选题

81、某项目投资方案的现金流量如下图所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期Pc为7.5年，则该项目的静态投资回收期（）。A.>Pc,项目不可行B.＝Pc，项目不可行C.=Pc,项目可行D.＜Pc，项目可行

82、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

83、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用

84、下列工作中，属于建设工程设计阶段进度控制任务的是（）。A.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行B.收集有关工期的信息，进行工期目标决策C.进行环境及施工现场条件的调查和分析D.编制详细的出图计划，并控制其执行

85、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108

86、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。A.α=1%～3%，β=3%～8%B.α=1%～5%，β=5%～10%C.α=2%～4%，β=4%～8%D.α=2%～5%，β=5%～10%

87、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险

88、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。A.12B.13C.18D.19

89、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，体系认证前，一般需要进行（）次内部审核。A.1-2B.2-3C.3-5D.无要求

90、项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（）。A.施工总工期目标是否留有余地B.主要工程项目能否保持连续施工C.施工资源供应计划是否满足施工进度需要D.施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合

91、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

92、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报

93、下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提B.设计进度控制是施工进度控制的基础C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提

94、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。A.62.1B.63.0C.69.9D.75.9

95、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间

96、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商

97、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.9.23%B.9.62%C.10.26%D.10.34%

98、项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。A.控制设计变更B.编制资金使用计划C.编制投资控制工作计划D.优化设计节约投资

99、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与

100、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2022/2021版教材P41本题考查的是质量管理体系的实施。选项C属于认证机构进行第一阶段审核的目的。

2、答案：C本题解析：本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。资本金净利润率＝（200－15－35）/（2000－800+400）＝9.38%。息税前利润=净利润+所得税+利息。

3、答案：D本题解析：根据K=2；n′=∑t/K得：n′=（6+4+4+2）/2=8；T=（m+n′-1）K=（4+8-1）×2=22天。

4、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。

5、答案：D本题解析：本题考核知识点为成倍节拍流水施工。1、计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是8、6、4的最大公约数，即2天；2、专业工作队数=8/2+6/2+4/2=4+3+2=9个。

6、答案：B、C、D本题解析：根据《刑法》第198条第2款的规定，投保人、受益人故意造成被保险人死亡以骗取保险金的，以所构成的故意杀人罪和保险诈骗罪数罪并罚。故A项正确。根据《刑法》第196条第2款规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，故B项错误。根据《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条规定，行为人明知其驾驶车辆强行夺取他人财物的手段会造成他人伤亡的结果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的，应当以抢劫罪定罪论处。故王某的行为构成抢劫致人重伤，故C项错误。依据《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第12条第(五)项规定的“实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁”的情形，应当理解为实施盗窃犯罪过程中过失造成公私财物毁损的情形，本案中的蔡某在盗窃既遂后毁坏青花瓷瓶的行为属于事后的不可罚行为。故D项错误。

7、答案：B本题解析：2022/2021版教材P119本题考查的是建设工程施工进度控制工作流程。建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是颁发移交证书。

8、答案：B本题解析：2022/2021版教材P108本题考查的是价值工程的应用。成本指数：F1=185/（185+155+130+30）=0.37；F2=155/（185+155+130+30）=0.31；F3=130/（185+155+130+30）=0.26；F4=30/（185+155+130+30）=0.06。价值指数：V1=0.35/0.37=0.95；V2=0.25/0.31=0.81；V3=0.30/0.26=1.15；V4=0.10/0.06=1.67。F2价值指数最低，所以优先作为价值工程改进对象。

9、答案：A本题解析：考点:工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格。方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，项工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。参见教材p11

10、答案：C本题解析：本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。该分部工程的材料费=40+2+1+1.5=44.5（万元）。参见教材P19。

11、答案：B本题解析：3.0.9建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

12、答案：A本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。劳动保险和职工福利费应计入企业管理费。

13、答案：A本题解析：根据调值公式，则有调值后的合同价款差额△P=1500×[0.4+（0.24×1.2+0.36）-1]=72万元。

14、答案：A本题解析：2022/2021版教材P155本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。

15、答案：C本题解析：销项税额=（3000+90+80+40.5）×9%=288.945万元

16、答案：A本题解析：2022/2021版教材P117本题考查的是现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件。

17、答案：B本题解析：2022/2021版教材P134本题考查的是混凝土制备质量控制。对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过400m3或600t。对分散生产或用小型运输工具运送的产地或规格相同的砂，以200m3或300t为一批。

18、答案：A本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。涉及结构安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

19、答案：D本题解析：考点:工程质量缺陷的处理。项目监理机构签发监理通知单后，施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案。参见教材P189。

20、答案：A本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。

21、答案：B本题解析：本题考查重点是“工程设计阶段的划分”。工程设计依据工作进度和深度不同，一般按扩大初步设计、施工图设计两个阶段进行；技术上复杂的工业交通项目可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。因此，本题正确答案为B。

22、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐久性对应“年限”。参见教材P1。

23、答案：D本题解析：2022/2021版教材P195本题考查的是工程质量事故处理。方案比较，这是比较常用的一种方法。同类型和同一性质的事故可先设计多种处理方案，然后结合当地的资源情况、施工条件等逐项给出权重，作出对比，从而选择具有较高处理效果又便于施工的处理方案。例如，结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷或结构补强等不同处理方案，可将其每一方案按经济、工期、效果等指标列项并分配相应权重值，进行对比，辅助决策。

24、答案：D本题解析：2022/2021版教材P148本题考查的是合同计价方式。最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。

25、答案：C本题解析：本题考核知识点为工程质量事故等级划分。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。

26、答案：B本题解析：社会环境因素。如外单位临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等。A是指组织管理原因；C是指资金因素；D是指施工技术因素。

27、答案：B本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目＝3个，第二个施工过程的专业工作队数目＝2个，第三个施工过程的专业工作队数目＝4个，则参与该工程流水施工的专业工作队总数＝3＋2＋4＝9（个），则流水施工工期为＝（4＋9－1）×2＝24（天）。

28、答案：A本题解析：现场签证工作完成后的7d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。

29、答案：D本题解析：选项A错误，导致工期拖延确实属于非承包单位的原因；选项B错误，只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。选项C错误，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知不是工程延期审批原则。

30、答案：C本题解析：考核保修。因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。参见教材P205。

31、答案：A、C、D本题解析：甲工厂分别承担行政责任和民事责任，两种责任是可以并存的，因此不是责任竞合，A错误；甲工厂和农民之间是平权型法律关系、环保局和甲工厂以及法院和甲工厂之间是隶属型法律关系，B正确；污染环境采取是严格责任原则，C错误；案件的审理可以适用法律原则，D错误。

32、答案：B本题解析：2022/2021版教材P59本题考查的是时标网络计划的编制方法。双代号时标网络计划中，波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔（以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差）。

33、答案：B本题解析：流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。

34、答案：A本题解析：

35、答案：B本题解析：监理工程师在勘察阶段质量控制要点：①协助建设单位选定勘察单位。②勘察工作方案审查和控制。③勘察现场作业的质量控制。④勘察文件的质量控制。⑤后期服务质量保证。⑥勘察技术档案管理。

36、答案：C本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。时间-成本目标是指以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排。

37、答案：A本题解析：

38、答案：D本题解析：为了确保作业质量，根据委托监理合同中建设单位对监理工程师的授权，出现下列情况需要停工处理时，应下达停工指令：①施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故；②承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理等。

39、答案：C本题解析：考点:建设工程质量特性。节能性，是指工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。参见教材P2。

40、答案：B、C、D本题解析：审判监督程序和死刑复核都是属于审判程序，死刑复核程序的对象并非生效的判决或者裁定，启动死刑复核的原因并不是判决裁定有错，而是法律的明文规定。审判监督可以由各级人民法院启动，因此BCD选项均有错误。

41、答案：D本题解析：在施工中，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工。必须按照工程设计要求、施工技术规范标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验。

42、答案：B本题解析：暂无解析

43、答案：A、B、C、D本题解析：《劳动合同法》第58条规定，劳务派遣单位是本法所称用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明本法第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。AC项错误；第60条规定，劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。B项错误；第61条规定，劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行。D项错误。

44、答案：B本题解析：2022/2021版教材P36本题考查的是紧前工作、紧后工作和平行工作。选项A错误，在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间可能有虚工作存在；选项C错误，紧前工作、紧后工作及平行工作是工作之间逻辑关系的具体表现；选项D错误，工作之间逻辑关系是正确绘制网络图的前提条件。

45、答案：D本题解析：本题考查的是工程变更的控制。涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。参见教材P131。

46、答案：D本题解析：2022/2021版教材P56本题考查的是项目融资的主要方式。选项A错误，PFI融资方式可以弥补财政预算的不足，有效转移政府财政风险，提高公共项目的投资效率，增加私营部门的投资机会；选项B错误，BOT项目的合同类型是特许经营合同，PFI项目中签署的是服务合同；选项C错误，BOT项目在合同中一般规定特许经营期满后，项目必须无偿交给政府管理及运营，而PFI项目的服务合同中往往规定，如果私营企业通过正常经营未达到合同规定的收益，可以继续保持运营权；选项D正确，PFI项目由于私营企业参与项目设计，需要其承担设计风险。

47、答案：A本题解析：参见《建设工程工程量清单计价规范》。4.1.4招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。

48、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制方法。实物量法编制施工图预算的步骤为：（1）准备资料、熟悉施工图纸；（2）计算工程量；（3）套用消耗定额，计算人料机消耗量；（4）计算并汇总人工费、材料费、机具使用费；（5）计算其他各项费用，汇总造价；（6）复核；（7）编制说明、填写封面。

49、答案：B本题解析：经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。

50、答案：A本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是我国现行建设工程总投资构成。工程费用=设备及工器具购置费+建筑安装工程费=1000+1500=2500（万元）。

51、答案：A本题解析：2022/2021版教材P81本题考查的是基本材料性能检验。混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用“坍落度”、“维勃稠度”或“扩展度”表示。

52、答案：A本题解析：2022/2021版教材P83本题考查的是单代号搭接网络计划。在单代号搭接网络计划中，关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，工作的总时差等于计划工期与计算工期之差。

53、答案：D本题解析：与项目建设有关的其他费用包括：建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、临时设施费、建设工程监理费、工程保险费、引进技术和进口设备其他费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。建设单位经费包括在建设单位管理费中。选项D属于与未来企业生产经营有关的其他费用。

54、答案：B本题解析：2022/2021版教材P115本题考查的是设计概算编制方法。当设计深度不够，利用概算指标法编制单位建筑工程概算时，如果当设计对象结构特征与概算指标的结构特征有局部差别，可以采用修正概算指标进行编制。

55、答案：D本题解析：依题意可得，工作H的总时差为1周，工作D的总时差为1+2=3(周)。工作D的自由时差为该工作箭线中波形线的水平投影长度，即为2周。

56、答案：D本题解析：2022教材P210本题考查的是赢得值法。进度绩效指数（SPI）=已完工作预算投资（BCWP）/计划工作预算投资（BCWS）=（2.5×95）/（2×95）=1.25

57、答案：C本题解析：本题考查重点是“双代号网络计划时间参数的计算——标号法”。网络计划的计算工期就是网络计划终点节点的标号值。因此，本题的正确答案为C。

58、答案：C本题解析：考点:工程变更的控制。承包单位提出技术修改的要求时，应向项目监理机构提交《工程变更单》。参见教材P145。

59、答案：D本题解析：监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行。监理工程师应参加试运行的全过程，督促安装单位做好各种检査及记录，如：传动系统、电气系统、润滑、液压、气动系统的运行状况，试车中如出现异常，应立即进行分析并指令安装单位采取相应措施。

60、答案：B本题解析：暂无解析

61、答案：D本题解析：2022/2021版教材P95本题考查的是工程勘察各阶段工作要求。详细勘察提出设计所需的工程地质条件的各项技术参数，对基础设计、地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程等具体方案做出岩土工程计算与评价，以满足施工图设计的要求。

62、答案：C本题解析：考核线路、关键线路和关键工作。线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间，总持续时间最长的线路称为关键线路。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作，找出关键工作后，将这些关键工作首尾相连，便至少构成一条从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。参见教材P50。

63、答案：C本题解析：检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

64、答案：A本题解析：对于处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定的，监理工程师应予以验收、确认，并应注明责任方主要承担的经济责任。

65、答案：C本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。常用的有描述数据分布集中趋势的算数平均值、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。参见教材p55

66、答案：C本题解析：2022/2021版教材P66本题考查的是工期优化。工程网络计划工期优化的基本方法是通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。

67、答案：D本题解析：暂无解析

68、答案：A本题解析：教材控制P135。对于特别重要设备，监理单位可以采取驻厂监造的方式。

69、答案：A本题解析：质量保证金的扣留有以下三种方式:（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;（3）双方约定的其他扣留方式。质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

70、答案：B本题解析：招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。招标控制价超过批准.的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。

71、答案：A本题解析：本题考核知识点为竣工验收。城市轨道交通建设工程竣工验收由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责规划条件核实和专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收委员会。

72、答案：D本题解析：2022/2021版教材P64本题考查的是可行性研究的依据。可行性研究的依据主要有：（1）项目建议书（初步可行性研究报告），对于政府投资项目还需要项目建议书的批复文件。（2）国家和地方的经济和社会发展规划、行业部门的发展规划，如江河流域开发治理规划、铁路公路路网规划、电力电网规划、森林开发规划，以及企业发展战略规划等。（3）有关法律、法规和政策。（4）有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额。（5）拟建厂（场）址的自然、经济、社会概况等基础资料。（6）合资、合作项目各方签订的协议书或意向书。（7）与拟建项目有关的各种市场信息资料或社会公众要求等。（8）有关专题研究报告，如：市场研究、竞争力分析、厂址比选、风险分析等。

73、答案：A本题解析：初步设计应为多方案比较选择的结果，是项目投资估算的进一步具体化。在初步设计开始时，项目总设计师应将可行性研究报告的设计原则、建设方案和各项控制经济指标向设计人员交底，对关键设备、工艺流程、总图方案、主要建筑和各项费用指标要提出技术经济比选方案，要研究实现可行性研究报告中投资限额的可能性。特别要注意对投资有较大影响的因素并将任务与规定的投资限额分专业下达到设计人员，促使设计人员进行多方案比选。

74、答案：C本题解析：暂无解析

75、答案：C本题解析：2022/2021版教材P166本题考查的是分项工程质量验收。分项工程质量验收合格应符合的规定有：（1）分项工程所含检验批的质量均应验收合格；（2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

76、答案：D本题解析：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用，故A选项错误；措施项目费以项为单位计价的，价格包括除规费和税金以外的全部费用，故B选项错误；总承包服务费应按国家或者省级、行业建设主管部门的规定计算，故C选项错误。

77、答案：A本题解析：本题考查的是建设期贷款利息的计算。建设期第三年贷款利息=（600+400+200×1/2）×10%=110（万元）。

78、答案：B本题解析：2022/2021版教材P25本题考查的是流水施工参数。流水节拍可分别按下列方法确定：工期反算法（倒排进度法）、经验估算法、定额计算法。

79、答案：D本题解析：本题考查的是投标价格的编制。投标价格的编制原则有：（1）投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；（2）投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价；（3）执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；（4）投标人的投标报价不得低于工程成本；（5）投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。参见教材P141。

80、答案：C本题解析：本题考查的是前锋线比较法。选项A，C工作实际进度拖后2周，但有1周总时差，影响工期1周；选项BC，D工作实际进度拖后3周，但有1周总时差，影响工期2周；选项D，E工作实际进度拖后1周，影响工期1周。故选项C符合题意。

81、答案：A本题解析：第7年末的累计净现金流量=-150，第8年末的累计净现金流量=50，因此静态投资回收期=7+150/200=7.75年＞基准静态投资回收期Pc,项目不可行。

82、答案：A本题解析：P2-4进度控制的技术措施主要包括：（1）?审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（