2026年全国监理工程师之合同管理考试潜能激发题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

2、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。A.《施工合同条件》(1999年版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)D.《简明合同格式》(1999年版)

3、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米

4、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

5、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告

6、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款

7、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

8、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

9、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

10、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短

11、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。A.人数为5人以上的单数B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3C.通常采用综合评估法D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

12、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为998吨。施工单位应支付的货款为（）。A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

13、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法

14、在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期

15、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据

16、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价

17、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

18、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件

19、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延

20、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式

21、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理

22、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。A.完备性、可靠性、先进性B.完备性、正确性、经济性C.适用性、先进性、经济性D.正确性、适用性、可靠性

23、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

24、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

25、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

26、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

27、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件

28、(2018年真题)《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.无投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目

29、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A.一般帐户B.基本帐户C.综合帐户D.专项帐户

30、合同法律关系害体的智力成果指的是()。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备

31、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48

32、建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。A.许可B.评估C.登记D.备案

33、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年

34、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准双方协商D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

35、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金

36、风险型CM的合同计价采用（）。A.成本加酬金方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式

37、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人

38、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

39、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。A.有限数量法B.最低评标价法C.综合评估法D.打分法

40、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任

41、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日

42、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

43、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。A.通用合同条款B.专用合同条款C.合同附件格式D.合同协议书

44、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性

45、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书

46、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求

47、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

48、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效

49、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案

50、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围

51、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同

52、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C.行为D.智力成果

53、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期

54、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复

55、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

56、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

57、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。A.行业资质B.专业资质C.通用资质D.专项资质

58、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

59、下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C.履约银行保函额度是合同价格的10%D.履约担保书担保额度是合同价格的10%

60、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。A.5B.7C.10D.15

61、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

62、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位

63、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日

64、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件

65、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

66、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失

67、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%

68、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

69、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

70、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。A.7B.14C.21D.28

71、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束

72、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（）A.提供资料的有效性B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

73、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人

74、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保

75、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底

76、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开示完成后10日内

77、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还

78、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单

79、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表

80、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任二、多选题

81、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方

82、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标

83、下列情形中不考虑合同价格调整的是（）。A.法律政策.规范标准的变化导致短期施工合同施工成本发生约定以外的增减B.法律政策.规范标准的变化导致长期施工合同施工成本发生约定以外的增减C.市场价格浮动对短期施工合同施工成本造成影响D.市场价格浮动对长期施工合同施工成本造成影响

84、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

85、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告

86、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款

87、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

88、无权代理的情况不包括（）。A.没有代理权而为的代理行为B.经过被代理人追认的行为C.代理权终止后的代理行为D.超越代理权限而为的代理行为

89、关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

90、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

91、标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于()A.不可原谅的延期B.承包人应承担的风险责任C.可原谅并给予补偿利润的延期D.可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润

92、下列组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，解释顺序优先的是（）。A.技术标准和要求B.图纸C.投标函及投标函附录D.已标价的工程量清单

93、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人

94、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。A.2B.3C.4D.5

95、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权

96、关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权

97、(2015年真题)根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。A.组织施工图设计交底B.审查承包人质量管理体系C.组织专项施工方案论证D.审查暂估价及暂列金额

98、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以

99、关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人

100、(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。选项AB，暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂估价属于签约合同价的组成部分；选项D，暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。

2、答案：B本题解析：本题考查重点是“FIDIC合同文本简介”。《生产设备和设计-施工合同条件》（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。因此，本题的正确答案为B。

3、答案：B本题解析：玉米、面粉、小米、大米蛋白质中赖氨酸含量较低，蛋氨酸相对较高；而大豆中的蛋白质恰恰相反，混合食用时赖氨酸和蛋氨酸两者可相互补充。

4、答案：C本题解析：代理具有四种特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。②代理人以被代理人的名义实施代理行为。③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。在被代理人的授权范围内，代理人以自己的意志去积极地为实现被代理人的利益和意愿进行具有法律意义的活动。它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示。④被代理人对代理行为承担民事责任。

5、答案：A本题解析：考核工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。参见教材P41

6、答案：C本题解析：2020/2021版教材P75-76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9)其他合同文件。

7、答案：C本题解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。

8、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

9、答案：A本题解析：考点:保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。

10、答案：B本题解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。分阶段招标的计划应以到货时间满足施工进度计划为条件，综合考虑分批次的交货时间、运输、仓储能力等因素。既不能延误施工的需要，也不应过早到货，以免支出过多保管费用及占用建设资金。参见教材P51。

11、答案：B本题解析：评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的/3。建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。

12、答案：A本题解析：本题考查重点是“交货检验”。题干中虽未明确交货数量允许的增减范围，但缺少的0．002吨可以理解为是在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。因此，本题的正确答案为A。

13、答案：B本题解析：2021教材P50知识点：投标人资格审查。资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。

14、答案：B本题解析：考核保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起算。参见教材P17。

15、答案：B本题解析：本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

16、答案：B本题解析：本题考查的是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

17、答案：C本题解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：①发包人和承包人的名称②施工的工程或标段③签约合同价④合同工期⑤质量标准⑥项目经理人选

18、答案：C本题解析：合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南，具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

19、答案：A本题解析：2020/2021版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

20、答案：C本题解析：2021教材P90本题考查的是标准施工合同的组成。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。

21、答案：B本题解析：2020/2021版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

22、答案：D本题解析：2021教材P79知识点：建设工程勘察合同履行管理。勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

23、答案：D本题解析：教材P34本题重点考查投标保证金的规定。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件;（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

24、答案：B、D、E本题解析：称重记账法不适合于个人膳食营养状况；调查家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量－废弃食物总量－剩余总量

25、答案：D本题解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。通用条款中对工程分包做了如下的规定：①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；②分包工作需要征得发包人同意。发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；③承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；⑤发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。因此，本题的正确答案为D。

26、答案：C本题解析：开工前，合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人压当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。

27、答案：C本题解析：一般认为对人的健康的影响：15%取决于遗传，10%取决于社会条件，8%取决于医疗条件，7%取决于自然环境，60%取决于个人生活方式。

28、答案：A本题解析：一、施工合同标准文本概述适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标的《标准施工招标文件》，简称“标准施工合同”。适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》，简称“简明施工合同”【施工合同标准文本】

29、答案：B本题解析：知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。教材P67。

30、答案：C本题解析：考点:。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P6。

31、答案：B本题解析：2020/2021版教材P153-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

32、答案：B本题解析：合同相关各方应加强合同管理体系和制度建设，做好合同管理机构设置和合同归口管理工作，配备合同管理人员，制定井有效执行合同管理制度，如合同目标管理制度、合同评审会签制度、合同交底制度、合同报告制度、合同文件资料归档保管制度、合同管理评估和绩效考核制度。

33、答案：A本题解析：2021教材P137本题考查的是缺陷责任期管理。选项B，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复；选项C，监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；选项D，缺陷责任期最长不超过2年。

34、答案：D本题解析：2021教材P37知识点：方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。

35、答案：A本题解析：教材P84本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人有义务解决施工中出现的设计问题，如属于设计变更的范围，按照变更原因的责任确定费用负担责任。选项BCD都是发包人的责任。

36、答案：A本题解析：知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。教材P165。

37、答案：B本题解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。因此，本题的正确答案为B。

38、答案：C本题解析：本题考查的是因承包商责任的延误竣工。如果工程合同内有分阶段移交的工程，在整个合同工期的竣工日期以前，工程师已对部分分阶段移交的工程颁发了工程接收证书且证书中注明的该部分工程竣工日期未超过约定的分阶段竣工时间，则全部工程剩余部分的日拖期违约赔偿额应相应折减。折减的原则是，以拖延竣工部分的合同金额除以整个合同工期的总金额所得比例乘以日拖期赔偿额，但不影响约定的最高赔偿限额。（本知识点新教材已经删除）

39、答案：B本题解析：2021教材P54知识点：评标方法概述。最低评标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

40、答案：D本题解析：2021教材P21知识点：工程建设涉及的主要险种。选项A，按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人；选项B，团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任；选项C，凡年满16周岁（含16周岁，下同）至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

41、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程建设涉及的主要险种”。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因此，本题的正确答案为D。

42、答案：A本题解析：以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

43、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程设计合同文本的构成。九部委设计合同文本由通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式构成。参见教材P83。

44、答案：A本题解析：项目管理机构的评审重点：项目经理、主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作；其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。

45、答案：D本题解析：2021教材P90知识点：施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。

46、答案：D本题解析：我国《合同法》对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用书面形式还是口头形式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。因此，本题的正确答案为D。

47、答案：B本题解析：本题考查的是FIDIC《施工合同条件》中建设单位凭履约保函索赔情形。选项B，试车未达合格，可进行第二次试车。（本知识点新教材已经删除）

48、答案：A本题解析：教材P13本题考查的是担保方式。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任。

49、答案：C本题解析：2021教材P37知识点：勘察设计评标的程序。投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。

50、答案：C本题解析：属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

51、答案：C本题解析：2021教材P96知识点：发包人义务。开通施工场地与城乡公共道路的通道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要，属于发包人的义务，由此造成承包人的损失及工期延误应该给予补偿。

52、答案：D本题解析：知识点:合同法律关系。图纸是智力成果。教材P8。

53、答案：D本题解析：2021教材P99知识点：合同履行涉及的几个时间期限。施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。

54、答案：D本题解析：承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

55、答案：C本题解析：承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。联动试车、投料试车在工程竣工试验的第二阶段进行。

56、答案：B本题解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。参见教材P21。

57、答案：A本题解析：本题考核的是对投标人的资格审查。取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

58、答案：B本题解析：考核变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P109。

59、答案：D本题解析：2020/2021版教材P16-18履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

60、答案：D本题解析：2021教材P43本题考查的是工程施工招标程序。考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

61、答案：B本题解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期＞合同工期：延误竣工施工期＜合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

62、答案：A本题解析：发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件。

63、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。

64、答案：D本题解析：建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议。

65、答案：C本题解析：保证法律关系至少必须有保证人、被保证人（债务人）和债权人三方参加。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的债权人既可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任；一般保证的债权人只有在主合同纠纷经审判或者仲裁，且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务时，才能要求保证人承担保证责任。连带责任保证更能保护债权人利益。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

66、答案：C本题解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期内。教材P20。

67、答案：B本题解析：标准履约担保格式中。担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。

68、答案：D本题解析：教材P7本题考查的是合同法律关系的构成。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

69、答案：A本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。

70、答案：B本题解析：2021教材P121本题考查的是监理人职责（工程总承包）。总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。

71、答案：C本题解析：2020/2021版教材P16-18本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

72、答案：D本题解析：详细审查是评定申请人的资质条件、能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

73、答案：B本题解析：“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任；“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险。

74、答案：D本题解析：2021教材P95本题考查的是明确保险责任。标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

75、答案：A本题解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4。

76、答案：B本题解析：知识点:勘察设计招标中开标的规定。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。教材P35。

77、答案：A本题解析：FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。

78、答案：D本题解析：P92-93标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

79、答案：C本题解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。教材P123。

80、答案：D本题解析：指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：①招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；②承包商有合法理由时，河以拒绝与.雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；③给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出；④承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；⑤承包商对指定分包商的违约不承担责任。

81、答案：B本题解析：2021教材P164知识点：ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对承包商最有利的解释进行计价；若变更