厂房配套供水设施合同

厂房配套供水设施合同甲方：[厂房运营主体名称]，住所地：[厂房所在地地址]乙方：[供水设施服务企业名称]，住所地：[乙方注册地址]根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，就甲方厂房配套供水设施的设计、安装、调试及后续服务事宜，经协商一致，订立本合同。一、项目内容及技术要求1.1乙方负责甲方厂房配套供水设施的全套服务，包括但不限于：（1）从市政供水接口至厂房内各指定用水点的管道铺设（材质为符合国家标准的PPR管，管径按设计要求执行）；（2）安装符合计量标准的智能水表（型号：[具体型号]）、品牌阀门（如[知名品牌]）、二次加压水泵（若需，参数：流量[X]m³/h、扬程[X]m）及不锈钢水箱（若需，容积[X]m³）；（3）供水系统的压力测试（需达到[X]MPa且无泄漏）、水质检测（符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022）及调试运行。1.2所有设施及材料需提供产品合格证明、第三方检测报告，且符合国家及行业现行标准。二、工期约定2.1本项目开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]，总工期[X]天。2.2若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；逾期超过10日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿实际损失（包括但不限于停产损失）。2.3若因甲方原因（如场地未清理、市政接口未接通、未及时提供施工条件等）导致工期延误，工期顺延，甲方需承担乙方因此产生的额外费用（如人员窝工费、设备闲置费等，按实际发生额计算）。三、费用及支付方式3.1本合同总金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），包含设备材料费、安装费、调试费、验收前水费及一年质保期内的免费维护费。3.2支付节点：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付总金额的30%作为预付款；（2）项目竣工并经甲方验收合格后5个工作日内，甲方支付总金额的60%；（3）质保期满且无质量问题后5个工作日内，甲方支付剩余10%的质保金。3.3乙方需在甲方支付每笔款项前提供等额的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款，且不承担违约责任。四、质量验收4.1隐蔽工程（如地下管道铺设、墙体暗管安装）施工前，乙方需提前24小时书面通知甲方验收，甲方应在24小时内到场验收，验收合格后方可继续施工；甲方逾期未验收的，视为合格。4.2项目竣工后，乙方需向甲方提交完整的竣工资料（包括施工图纸、设备说明书、压力测试报告、水质检测报告等），甲方应在收到资料后7个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署《验收合格确认书》；验收不合格的，乙方需在7日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担。4.3若甲方逾期未组织验收，视为验收合格，甲方需按约定支付剩余款项。五、质保及维护5.1质保期自《验收合格确认书》签署之日起12个月。质保期内，因乙方提供的设备或安装质量问题导致供水故障，乙方需在接到甲方报修通知后24小时内到场处理，免费更换损坏部件并恢复供水；若乙方未按时处理，每逾期一日需支付合同总金额0.05%的违约金，且甲方有权自行委托第三方维修，费用从质保金中扣除。5.2质保期届满后，乙方可为甲方提供有偿维护服务，具体费用及服务内容双方另行签订《维护协议》，乙方承诺维护费用不高于市场同期平均价格。六、双方责任6.1甲方责任：（1）提供施工所需的场地，确保场地无障碍物，并配合乙方办理相关施工许可（如需要）；（2）协调市政供水部门完成接口对接，确保施工期间市政供水正常；（3）按时支付合同款项，不得无故拖延；（4）指定专人配合乙方进行验收及后续沟通工作。6.2乙方责任：（1）严格按照合同约定及国家规范（如《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008）施工，确保工程质量；（2）施工期间遵守安全操作规程，设置明显的安全警示标志，承担施工过程中的全部安全责任（包括施工人员人身安全、设备安全及对第三方造成的损害）；（3）施工完成后清理现场，将施工垃圾运至甲方指定地点，恢复场地原貌；（4）对甲方相关人员进行供水设施操作及简单维护的培训，确保甲方人员能正确使用设施。七、违约责任7.1若乙方提供的设施不符合合同约定或国家标准，甲方有权要求乙方无偿整改，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已付款项且支付合同总金额20%的违约金。7.2若甲方逾期支付款项，每逾期一日需向乙方支付逾期金额0.1%的违约金；逾期超过15日，乙方有权暂停对甲方的维护服务，直至甲方付款完毕，且不承担因此造成的供水故障责任。八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，若补充协议与本合同冲突，以补充协议为准。9.3不可抗力（如地震、洪水、战争、政府政策调整等）导致无法履行合同的，受影响方需在24小时内通知对方，并提供相关证明文件，双方应及时协商调整合同履行方式，互不承担违约责任。甲方（盖章）：__________________