2026年全国监理工程师之合同管理考试黑金试题附答案401

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作

2、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”

3、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识

4、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书

5、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

6、下列对上臂围叙述正确的是（）。A.5岁以前儿童上臂围变化很大B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长

7、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人

8、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人

9、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。A.普通家庭一般不容易做到B.能量不足C.易发生慢性病D.易发生营养缺乏病

10、某工程设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则()A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担

11、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三

12、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同

14、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同

15、签订保证合同的主体是（）。A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人

16、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构

17、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法

18、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

19、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任

20、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同

21、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门

22、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示

23、根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还

24、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.施工控制网D.交通运输

25、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调施工中的交叉干扰

26、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.56

27、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书

28、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

29、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30B.60C.90D.120

30、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止

31、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构

32、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

33、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价

34、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人

35、订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。A.招标方式B.发包人提供图纸的期限和数量C.发包人提供的材料和工程设备D.异常恶劣的气候条件范围

36、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

37、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大

38、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任

39、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由

40、根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单

41、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作

42、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

43、某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人()招标人的要求。A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝D.可以拒绝

44、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有

45、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

46、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底

47、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

48、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同

49、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月

50、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人

51、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延

52、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。A.暂估价未包括在签约合同价内B.暂估价可以计日工方式支付C.暂估价是可能予以支付的款项D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格

53、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日

54、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书

55、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

56、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。A.投标预备会召开15日之前B.投标预备会召开之前C.投标人资格预审之前D.发售招标文件之前

57、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日

58、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证

59、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

60、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

61、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人

62、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

63、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还

64、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

65、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

66、施工阶段承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高了工程质量标准、增加工作内容、工程的位置或尺寸发生变化等，可向（）。A.设计人提出书面变更建议B.监理人提出书面变更建议C.监理人提出口头变更建议D.设计人提出口头变更建议

67、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方

68、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

69、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉

70、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一

71、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地

72、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

73、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

74、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理

75、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

76、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

77、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

78、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。A.罗紫-哥特里法B.索氏提取法C.酸水解法D.碱性乙醚法

79、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

80、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担二、多选题

81、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

82、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C.提前7天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期

83、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

84、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30

85、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内

86、符合公开招标要求的是（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

87、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

88、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包

89、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.15D.28

90、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（）。A.设计人延误完成设计任务B.因设计人原因要求解除合同C.设计错误D.审批工作的延误

91、某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行结算，某分部工程预算进度款为300万元，可调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（）万元。A.321.63B.303.54C.298.74D.280.65

92、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A.7B.14C.28D.30

93、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

94、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A.发包人B.由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体

95、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。A.书面同意B.口头同意C.签字盖章D.签字

96、检验水泥碱量的质量检验方法是（）A.化学分析B.理论换算法C.物理试验法D.经验判别法

97、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成实际任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料

98、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天

99、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30

100、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项C，勘察人的一般认为包括依法纳税，勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。参见教材P77。

2、答案：C本题解析：暂无解析

3、答案：B本题解析：2021教材P147知识点：材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

4、答案：D本题解析：履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

5、答案：D本题解析：3、支付进度款（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

6、答案：C本题解析：5岁以前儿童上臂围变化不大；上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线中点的臂围长。

7、答案：B本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。参见教材P90。

8、答案：B本题解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。教材P78。

9、答案：C本题解析：以动物性食物为主容易造成能量过剩，营养过剩和易发生慢性病。

10、答案：B本题解析：承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。施上图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。发放承包人的图纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

11、答案：B本题解析：本题考查的是资格预审文件的组成。对资格预审申请文件进行初步审查，只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

12、答案：D本题解析：教材P100本题考查的是施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。

13、答案：B本题解析：本题考查重点是“不可抗力”。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。因此，本题的正确答案为B。

14、答案：A本题解析：考核NEC系列合同条件。工程施工合同是NEC系列合同编制的重要基础。参见教材P162。

15、答案：B本题解析：保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

16、答案：A本题解析：考核工程施工招标程序。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。参见教材P43

17、答案：D本题解析：本题考查的是交货检验。经验鉴别法：通过目测、手触或以常用的检测工具量测来判断质量是否符合要求。参见教材P131。

18、答案：B本题解析：2020/2021版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，业主按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。CM承包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议；CM承包商对业主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。

19、答案：C本题解析：考核代理关系。如果授权不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10。

20、答案：D本题解析：建筑材料采购合同、项目贷款合同客体属于物。工程承包合同客体属于行为。

21、答案：C本题解析：门顶弹簧属油压式自动闭门器，装于门扇顶上，不适用于双向开启门。

22、答案：C本题解析：承包人同意实施变更的，则向监理人提出书面变更建议书，监理人审查承包人的建议书，认为可行，并经发包人同意后，发出变更指示。

23、答案：A本题解析：FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。

24、答案：C本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。材料和工程设备、临时设施、交通运输属于标准施工合同的通用条款标题。

25、答案：C本题解析：直接指示变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。

26、答案：C本题解析：发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

27、答案：A本题解析：2021教材P123知识点：订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件。需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

28、答案：A本题解析：根据施工合同范本通用条件的规定，属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险时，工期延误责任由发包人承担，工期可以相应顺延，反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。本题中的工期延误的责任是施工方案的缺陷，属于应当由承包人承担的风险。

29、答案：C本题解析：考核开始工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。参见教材P127。

30、答案：D本题解析：按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

31、答案：A本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。参见教材P43。

32、答案：A本题解析：2021教材P85知识点：建设工程设计合同履行管理。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

33、答案：D本题解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。

34、答案：C本题解析：选项A，设计不一定是最优方案；选项B，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；选项D，设计方案和质量标准均出自承包人。

35、答案：A本题解析：本题考核的是订立施工合同时需要明确的内容。订立施工合同时需要明确的内容：（1）施工现场范围和施工临时占地；（2）发包人提供图纸的期限和数量；（3）发包人提供的材料和工程设备；（4）异常恶劣的气候条件范围；（5）物价浮动的合同价格调整。

36、答案：A本题解析：成本部分由业主承担。在实施过程中GMP可以调整。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。

37、答案：A本题解析：2021教材P120知识点：设计施工总承包的特点。虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

38、答案：D本题解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项A，按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人；选项B，团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任；选项C，凡年满16周岁（含16周岁，下同）至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

39、答案：C本题解析：2021教材P36知识点：评标。标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

40、答案：D本题解析：教材P92标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

41、答案：C本题解析：考核设计管理。合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意。参见教材P128。

42、答案：D本题解析：2021教材P73本题考查的是设备采购的评标。招标文件如设置最高投标限价，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。

43、答案：C本题解析：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。降价是对合同实行性的改变，所以应当拒绝。

44、答案：B本题解析：2021教材P14知识点：担保方式。选项A，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C，提单可用于质押；选项D，抵押物不转移占有。

45、答案：C本题解析：本题考查的是详细评审。已经计入投标报价的按照招标文件的报价说明，此项费用已包含在报价内，评标价不再进行调整。

46、答案：C本题解析：负责施工现场的安全保卫、做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作属于承包人的工作。组织设计交底属于发包人的工作。

47、答案：B本题解析：教材P89本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

48、答案：B本题解析：成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

49、答案：B本题解析：本题考查的是缺陷责任期管理。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次审查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期最长不超过2年。参见教材P137。

50、答案：D本题解析：2020/2021版教材P97-98本题考核的是承包人的义务。施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

51、答案：A本题解析：（四）暂停施工承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

52、答案：D本题解析：暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生，但招投标阶段暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程施工的金额，要求承包人按暂估价格报价，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。暂估价和暂列金额均属于包括在签约合同价内的金额。

53、答案：D本题解析：在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为90日。

54、答案：D本题解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为银皮书。

55、答案：A本题解析：若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

56、答案：B本题解析：考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

57、答案：B本题解析：1、预付款担保的概念是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。2、预付款担保的形式与金额（1）建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函。（2）金额应当与预付款金额相同。预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件，担保金额也应当随之减少。3、预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。4、承担保证责任情形其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。5、预付款担保的实现如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。

58、答案：C本题解析：2021教材P144知识点：检验和验收。合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

59、答案：D本题解析：本题考查重点是“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。

60、答案：D本题解析：设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

61、答案：C本题解析：2021教材P137知识点：竣工验收及缺陷责任期合同管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。

62、答案：D本题解析：本题考查的是对材料和设备的质量控制。承包人采购的材料设备到货：(1)承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。(2)承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。(3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

63、答案：A本题解析：2020/2021版教材P78-83勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。

64、答案：D本题解析：合同分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立后的法人对原合同权利义务承担连带责任。也就是说，如果合同对方当事人另有约定并同意，则乙丙两公司的约定有效，如合同对方当事人不同意，则只能由乙丙两公司承担连带责任。

65、答案：B本题解析：暂无解析

66、答案：B本题解析：2020/2021版教材P108-110本题考核的是承包人要求的变更。承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高了工程质量标准、增加工作内容、工程的位置或尺寸发生变化等，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。

67、答案：D本题解析：2020/2021版教材P95-96本题考核的是保险金不足的补偿。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

68、答案：A本题解析：2021教材P85本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

69、答案：A本题解析：本题考查建设工程监理评标的内容。监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。（本知识点新教材已经删除）

70、答案：C本题解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。因此，本题的正确答案为C。

71、答案：D本题解析：本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：（1）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（2）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

72、答案：D本题解析：2020/2021版教材P93-95标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

73、答案：C本题解析：发包人在其所供应的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点；发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承担相应的费用；到货材料数量多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地。

74、答案：B本题解析：委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理，单位的代理人等。

75、答案：D本题解析：2021教材P80知识点：建设工程勘察合同履行管理。试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。

76、答案：A本题解析：2020/2021版教材P89-90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

77、答案：B本题解析：P158-161FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》（银皮书）合同文件的组成及其优先次序是:（1）合同协议书;（2）专用合同条件;（3）通用合同条件;（4）业主要求;（5）明细表;（6）投标书;（7）联合体保证（如投标人为联合体）;（8）其他组成合同的文件。

78、答案：