2026年招标采购从业人员专业技术能力考试(招标采购合同管理中级)测试题库及答案武汉

2026年招标采购从业人员专业技术能力考试(招标采购合同管理中级)测试题库及答案武汉一、单项选择题（每题1分，共15题）1.根据《民法典》合同编规定，下列关于招标采购合同订立阶段的表述中，正确的是（）。A.招标文件属于承诺B.投标文件属于要约邀请C.中标通知书属于承诺D.未发出中标通知书前，招标人可随意撤回投标邀请答案：C解析：根据《民法典》第471条，合同订立采取要约、承诺方式。招标文件属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺，故C正确。A、B错误；D项违反《招标投标法》第45条“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力”的规定。2.某工程招标中，招标文件明确“投标人需提供近3年类似项目业绩3个以上”，投标人甲提供了2个符合要求的业绩和1个正在履约的项目证明。评标委员会认定甲的业绩不满足要求，其依据是（）。A.正在履约项目不属于“完成”业绩B.业绩数量未达到最低要求C.业绩证明材料不完整D.投标人存在业绩造假嫌疑答案：A解析：招标文件中“近3年类似项目业绩”通常指已完成的项目，正在履约的项目因未完成验收，一般不计入“完成”业绩范畴，故A正确。3.关于招标采购合同中的免责条款，下列情形中有效的是（）。A.约定“因承包人重大过失造成发包人财产损失，承包人不承担责任”B.约定“因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任”C.约定“因设计方错误导致的工期延误，施工方不承担违约责任”D.约定“承包人对施工过程中第三方人身伤害概不负责”答案：B解析：《民法典》第506条规定，造成对方人身损害的、因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。A、D涉及重大过失或人身损害，无效；C属于转移责任的单方免责，无效；B为法定不可抗力免责的约定，有效。4.某设备采购合同约定“交货后10个工作日内支付90%货款，验收合格后支付剩余10%”。卖方按约交货后，买方以“设备未完成验收”为由拒绝支付90%货款。买方行为违反了（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.情势变更原则答案：A解析：合同明确分阶段支付，交货后10个工作日支付90%是独立义务，与验收无关。买方未按约支付，违反全面履行原则（《民法典》第509条），故A正确。5.招标采购合同履行中，卖方因原材料价格暴涨要求调整合同价格，买方拒绝。若卖方主张适用情势变更，需证明（）。A.原材料价格上涨属于商业风险B.价格上涨超出正常商业风险范围C.合同中未约定价格调整条款D.买方存在过错答案：B解析：根据《民法典》第533条，情势变更是指合同成立后发生的不属于商业风险的重大变化。卖方需证明价格上涨超出正常风险范围，故B正确。6.某建设工程合同约定“工期180天，每逾期1天罚款5000元”。施工中因发包人未及时提供场地导致工期延误30天，承包人逾期10天完成。关于违约责任，正确的处理是（）。A.承包人需支付5万元罚款B.发包人需赔偿承包人损失，承包人不承担逾期责任C.双方按过错比例分担责任D.承包人仅对自身原因导致的10天逾期担责答案：D解析：《民法典》第590条规定，因发包人原因导致的延误，承包人不承担责任。本案中承包人自身原因导致的10天逾期需担责，故D正确。7.关于招标采购合同的解除，下列情形中属于法定解除的是（）。A.双方协商一致解除合同B.因承包人破产，合同无法履行C.合同约定“连续停工15天可解除”，承包人停工20天D.发包人未按约支付进度款，承包人催告后仍未支付答案：D解析：法定解除需符合《民法典》第563条情形，如一方迟延履行主要债务，经催告后合理期限内仍未履行。D项符合；A为协议解除，B为因客观原因无法履行（需法院认定），C为约定解除，故D正确。8.某政府采购合同签订后，发现采购文件中技术参数存在重大笔误（将“精度±0.1mm”写成“±1mm”），双方协商修正。该修正行为属于（）。A.合同变更B.合同补充C.合同解释D.合同撤销答案：A解析：合同变更是对内容的修改，本案中技术参数的修正属于对合同标的质量要求的变更，故A正确。9.关于招标采购合同争议的调解，下列说法错误的是（）。A.调解需双方自愿B.调解书具有强制执行力C.调解可由行业协会主持D.调解不成可继续诉讼答案：B解析：调解书经双方签收后具有合同效力，但无强制执行力（需经司法确认），故B错误。10.某货物采购合同约定“质量保证期2年，自交货之日起算”。卖方交货后第18个月，货物出现非人为质量问题，买方要求卖方维修。卖方以“保证期未到”为由拒绝。卖方行为（）。A.合法，保证期自交货起算2年，第18个月未届满B.不合法，保证期应自验收合格起算C.不合法，质量问题在保证期内D.合法，买方未在合理期限内通知答案：C解析：合同明确保证期自交货起算2年，第18个月仍在保证期内，卖方应履行维修义务，故C正确。11.招标采购合同中，关于格式条款的表述，正确的是（）。A.提供格式条款一方无需提示免责条款B.格式条款与非格式条款冲突时，以格式条款为准C.对格式条款有两种解释的，应作出不利于提供方的解释D.格式条款均可撤销答案：C解析：《民法典》第498条规定，对格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释，故C正确。12.某工程招标中，投标人乙的投标文件未按要求密封，招标人当场拒收。招标人行为的法律依据是（）。A.《招标投标法》关于投标有效性的规定B.《民法典》关于要约生效的规定C.《政府采购法》关于投标文件形式的要求D.《建设工程施工合同（示范文本）》的约定答案：A解析：《招标投标法》第28条规定，未密封的投标文件应拒收，故A正确。13.关于招标采购合同的效力，下列情形中合同有效的是（）。A.投标人串通投标订立的合同B.超越资质等级的承包人订立的建设工程合同（竣工前取得资质）C.违反招标文件实质性内容订立的合同D.恶意串通损害第三人利益的合同答案：B解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第1条规定，承包人竣工前取得相应资质的，合同有效，故B正确。14.某服务采购合同约定“服务成果需经第三方专家评审通过”。评审中专家提出修改意见，承包人修改后仍未通过。关于合同履行，正确的处理是（）。A.承包人已履行义务，无需担责B.承包人需继续修改直至通过C.发包人可解除合同并索赔D.双方按过错分担责任答案：B解析：合同明确以“评审通过”为履行标准，承包人需继续履行至满足条件，故B正确。15.关于招标采购合同的保全，下列属于债权人代位权行使条件的是（）。A.债务人怠于行使到期债权，影响债权人实现债权B.债务人放弃债权担保C.债务人无偿转让财产D.债务人以明显不合理低价转让财产答案：A解析：《民法典》第535条规定，代位权行使需债务人怠于行使到期债权，影响债权人实现债权，故A正确。二、多项选择题（每题2分，共10题）1.下列属于招标采购合同订立阶段常见风险的有（）。A.招标文件技术参数表述模糊B.投标文件实质性响应不足C.中标通知书发出后招标人悔标D.合同签订前未进行合规性审查答案：ABCD解析：订立阶段风险包括文件缺陷（A、B）、缔约过失（C）、签约前审查缺失（D）。2.根据《民法典》，招标采购合同中可撤销的情形包括（）。A.因重大误解订立B.显失公平C.一方以欺诈手段使对方违背真实意思D.违反法律强制性规定答案：ABC解析：D属于无效情形，ABC属于可撤销情形（《民法典》第147-151条）。3.招标采购合同履行中，承包人可主张顺延工期的情形有（）。A.发包人未按约支付进度款B.设计变更导致工程量增加C.连续3天暴雨（当地罕见）D.承包人设备故障答案：ABC解析：D为承包人自身原因，不可顺延；A、B为发包人原因，C为不可抗力，均可顺延。4.关于招标采购合同的变更，下列说法正确的有（）。A.变更需双方协商一致B.变更内容约定不明确的，推定为未变更C.政府采购合同变更需经财政部门批准D.变更可采用书面或口头形式答案：ABC解析：《民法典》第544条规定，变更内容约定不明确的推定为未变更；政府采购合同变更需审批（《政府采购法》第50条）；变更需书面形式（《民法典》第469条），故D错误。5.招标采购合同争议解决方式中，属于非诉讼方式的有（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼答案：ABC解析：诉讼为司法方式，其余为非诉讼方式。6.下列属于招标采购合同中卖方主要义务的有（）。A.按照约定的质量交付标的物B.提供必要的技术资料C.承担标的物交付前的风险D.接受标的物检验答案：ABC解析：D为买方义务（《民法典》第620条）。7.关于缔约过失责任，下列情形中需承担责任的有（）。A.招标人故意隐瞒项目资金未落实情况，导致合同无法签订B.投标人伪造业绩骗取中标，后被取消资格C.中标通知书发出后，招标人无正当理由不签订合同D.合同签订后，一方因市场变化悔约答案：ABC解析：缔约过失发生在合同订立阶段（D为履约阶段，承担违约责任）。8.招标采购合同中，属于履行抗辩权的有（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权答案：ABC解析：D为保证合同中的抗辩权，不属于合同履行抗辩权。9.关于招标采购合同的终止，下列情形中属于法定终止的有（）。A.债务已履行B.债务相互抵销C.债权人免除债务D.合同解除答案：ABCD解析：《民法典》第557条规定，以上均为合同终止情形。10.政府采购合同中，采购人可单方面解除合同的情形有（）。A.供应商严重延迟交货，经催告仍未交付B.供应商提供的货物存在重大质量问题C.采购项目因政策调整取消D.供应商经营状况恶化答案：ABC解析：D需达到“丧失履行能力”程度（不安抗辩权），否则不可单方解除。三、案例分析题（每题10分，共5题）案例1：2025年3月，某医院公开招标采购医疗设备，招标文件规定“投标截止时间为3月20日17:00，投标保证金5万元，中标后30日内签订合同”。投标人丙于3月20日16:50将投标文件送达，但因密封袋破损被拒收。3月25日，评标委员会确定丁为中标人并发出中标通知书。丁于4月28日要求签订合同，医院以“超过30日”为由拒绝。问题：（1）招标人拒收丙的投标文件是否合法？说明理由。（2）医院拒绝与丁签订合同是否合法？说明理由。答案：（1）合法。根据《招标投标法》第28条，投标文件未按要求密封的，招标人应当拒收。丙的投标文件因密封袋破损不符合形式要求，拒收合法。（2）不合法。中标通知书发出后，招标人和中标人应在30日内签订合同（《招标投标法》第46条）。本案中中标通知书3月25日发出，4月28日仍在30日内（3月25日至4月24日为30日，4月28日超出4天），但需核实具体日期计算是否含节假日。若严格计算超期，医院无正当理由拒绝签订，构成缔约过失，需承担赔偿责任。案例2：某建设工程合同约定“工期200天，总价5000万元，逾期违约金每日0.1%”。施工中，因发包人设计变更导致停工15天，因罕见暴雨停工10天，承包人自身管理问题导致停工5天。最终工期230天。问题：（1）承包人应承担的逾期天数是多少？（2）计算承包人应支付的违约金金额。答案：（1）总工期200天，实际230天，超30天。其中发包人原因（设计变更）15天、不可抗力（暴雨）10天可顺延，承包人自身原因5天不可顺延。故应承担的逾期天数为5天。（2）违约金=5000万元×0.1%×5天=25万元。案例3：2025年5月，甲公司与乙公司签订设备采购合同，约定“乙公司6月30日前交货，甲公司收货后10日内支付货款”。6月25日，乙公司通知甲公司“因生产线故障，需延迟至7月15日交货”。甲公司未答复，7月10日另行采购同类设备并通知乙公司解除合同。乙公司起诉要求甲公司继续履行。问题：（1）甲公司是否有权解除合同？（2）乙公司的诉讼请求是否应支持？答案：（1）有权。乙公司延迟交货构成违约，且未获甲公司同意延期（《民法典》第563条）。甲公司另行采购表明合同目的无法实现，可