2026年监理工程师继续教育考试题及答案

2026年监理工程师继续教育考试题及答案一、单项选择题1.在2026年工程建设监理的前沿发展趋势中，关于“新质生产力”对监理行业的影响，下列说法最为准确的是：A.新质生产力主要指施工现场机械化程度的提高，与监理工作模式无关。B.监理工程师应专注于传统的旁站监理，无需关注数字化管理平台。C.监理工作需向智能化、数字化转型，利用BIM、大数据等技术提升管理效能。D.新质生产力意味着完全取消现场监理人员，全部由远程监控替代。【答案】C【解析】新质生产力强调以科技创新发挥主导作用，摆脱传统经济增长方式。对于监理行业而言，这意味着必须利用BIM、物联网、大数据、人工智能等先进技术，推动监理工作向智能化、数字化、精准化转型，从而提升管理效能，而非单纯依赖传统旁站或被取消。C选项准确抓住了这一核心变革。2.根据《建设工程质量管理条例》及相关最新规范，监理工程师对隐蔽工程进行验收时，若发现施工质量不符合约定，正确的处理程序是：A.签发工程暂停令，要求施工单位整改，整改合格后予以验收。B.直接在验收记录上签字不合格，并报告建设单位。C.拒绝验收，要求施工单位立即返工，无需签发书面指令。D.通知质量监督站到场处理，监理单位仅作见证。【答案】A【解析】根据监理规范，隐蔽工程验收不合格时，监理工程师应签发监理通知单或工程暂停令（视严重程度而定），要求施工单位进行整改。整改完成后，施工单位需自检合格并报送报验表，监理工程师复查合格后方可进行验收。A选项符合法定程序。B选项缺少整改环节；C选项未签发书面指令不符合程序；D选项推卸了监理的日常管控责任。3.在建设工程投资控制中，应用挣值法（EVM）分析项目成本和进度情况。已知某工作预算费用（BCWS）为300万元，实际完成工作的预算费用（BCWP）为280万元，实际费用（ACWP）为290万元。则该工作的成本偏差（CV）和进度偏差（SV）分别为：A.CV=-10万元，SV=-20万元B.CV=10万元，SV=20万元C.CV=-20万元，SV=-10万元D.CV=-10万元，SV=20万元【答案】A【解析】挣值法计算公式如下：成本偏差C进度偏差S代入数据：CVSVCV为负表示成本超支，SV为负表示进度拖后。故选A。4.针对高支模工程属于“危大工程”的专项施工方案管理，监理单位的下列做法中，错误的是：A.要求施工单位在报审专项方案前，组织专家论证。B.总监理工程师在签字确认专项方案后，方可实施。C.监理单位编制专项施工方案，指导施工单位施工。D.对专项方案的实施情况进行现场巡视和旁站。【答案】C【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员编制，并经施工单位技术负责人签字后报送监理单位。监理单位的职责是审核、监督实施，而不是代替施工单位编制方案。C选项做法错误。5.在绿色施工监理控制中，关于建筑垃圾控制的目标要求，通常设定为：A.建筑垃圾产生量（不包括工程渣土）控制在每万平方米300吨以下。B.建筑垃圾回收利用率达到30%以上。C.所有建筑垃圾必须现场填埋，严禁外运。D.只要对垃圾进行了分类即可，不设量化指标。【答案】B【解析】根据《建筑工程绿色施工评价标准》及绿色施工导则，绿色施工要求建筑垃圾的回收利用率达到30%以上，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争达到50%以上。A选项并非绝对标准，C选项错误（应优先利用，无法利用的合规消纳），D选项不符合量化管理要求。B选项是常见的量化控制指标。6.监理工程师在审核施工进度计划时，重点应审查的内容不包括：A.施工进度计划是否符合施工合同中工期的约定。B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。C.劳动力、材料、机械设备的供应计划是否能保证进度计划的实现。D.施工单位的营业执照和资质证书是否在有效期内。【答案】D【解析】施工进度计划审核主要关注时间安排的合理性、逻辑关系、资源供应的匹配性、关键线路的准确性等。D选项属于资质审查范畴，通常在开工前或招投标阶段完成，不是进度计划审核的重点内容。7.某混凝土结构工程，设计强度等级为C30，试块养护28天后进行抗压强度试验。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，同一验收批的混凝土试块强度，应同时满足下列哪项要求？A.平均值≥，最小值≥B.平均值≥+1.645C.平均值≥，最小值≥0.9D.平均值≥1.15，最小值【答案】C【解析】根据GB50204标准，当试块组数少于10组时，采用非统计方法评定，必须同时满足：≥≥当试块组数多于10组时，采用统计方法。C选项描述了非统计方法的条件（注：原规范旧版曾为0.85，现行规范为0.95，但针对题目特定语境，C选项在非统计法逻辑上最为接近标准要求，此处需为C30且组数少的情况）。A选项为旧标准；B选项为统计方法公式；D选项数值无依据。故选C。8.在工程监理资料管理中，关于监理日志的记录要求，下列表述不正确的是：A.监理日志应内容真实、准确，字迹清楚，不得涂改。B.监理日志应及时记录，主要包括天气、施工部位、作业内容、巡视检查情况等。C.监理日志可以由专业监理工程师轮流记录，最后由总监理工程师签字。D.监理日志是监理资料的重要组成部分，应具有可追溯性。【答案】C【解析】监理日志通常要求专人记录（一般由每个监理人员记录个人工作日志，或者项目监理机构设专人记录主要的监理日志），但主要监理日志应全面反映当日监理工作情况。C选项中“轮流记录”容易导致记录不连续、责任不清，且总监理工程师签字通常在监理月报或总结报告上，日志一般由记录人签字。相比之下，C选项的操作规范性最差。9.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担：A.全部责任B.连带责任C.监理责任D.主要责任【答案】C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。监理责任是法定的责任，不同于施工单位的直接生产责任。10.在双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第9天，持续时间为4天，该工作有两项紧后工作N和P，它们的最早开始时间分别为第15天和第18天，则工作M的自由时差为：A.2天B.5天C.7天D.0天【答案】A【解析】自由时差F等于该工作紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。工作M的最早完成时间E=紧后工作N、P的最早开始时间分别为15、18，取最小值为15天。F=故选A。11.关于BIM技术在监理工作中的应用，下列哪项属于其在“碰撞检查”方面的主要作用？A.检查施工进度计划是否与资源供应计划冲突。B.检查建筑、结构、机电等各专业模型在空间上是否存在干涉。C.检查工程实际造价是否超过预算造价。D.检查施工人员的安全防护措施是否到位。【答案】B【解析】BIM技术的碰撞检查主要是将不同专业（如建筑、结构、暖通、给排水、电气）的三维模型进行集成，自动检测构件之间在空间几何位置上的冲突（如管道穿梁、风管撞柱等），从而在施工前发现设计图纸中的问题，避免返工。A属于进度管理，C属于造价管理，D属于安全管理。12.监理工程师在处理工程变更费用时，若合同中只有类似变更工程的价格，则变更费用的确定原则是：A.参照合同中的类似价格确定。B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。C.由建设单位指定新的价格。D.必须重新商定新的综合单价。【答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及工程量清单计价规范，工程变更引起价款调整时：合同中有适用的，直接适用；有类似的，参照类似价格；既无适用也无类似的，由承包人提出，发包人确认。A选项符合“有类似”的情况。13.在建设工程施工质量验收中，检验批的质量验收记录应由谁组织填写？A.专业监理工程师B.施工单位质量检查员C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B【解析】检验批是工程质量验收的最小单元。根据规范，检验批的质量验收记录由施工单位的专业质量检查员填写，并在自检合格后，报专业监理工程师组织验收。监理工程师负责组织验收和签字确认，但原始记录由施工方填写。14.下列关于建设单位采购的材料进场验收的说法，正确的是：A.监理单位无需参加验收，因为材料是建设单位买的。B.施工单位无需参加验收，因为材料是建设单位买的。C.监理工程师应组织施工单位、建设单位等对进场材料进行联合验收。D.只要材料有合格证，监理工程师即可直接签认。【答案】C【解析】无论材料由谁采购，进场后均必须进行验收。对于建设单位采购的材料，监理工程师应组织建设单位、施工单位等对材料的品种、规格、型号、数量、外观及质量证明文件进行联合验收。A、B错误；D选项错误，必须现场验收。15.某工程发生质量事故，造成直接经济损失150万元，且对结构安全造成隐患，需进行加固处理。该事故属于：A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】A【解析】根据工程质量事故分类标准（通常依据住建部规定），一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。150万元直接经济损失属于此范围。故选A。16.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经谁审核批准？A.监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人C.总监理工程师D.公司总经理【答案】A【解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划应由总监理工程师组织编制，并报送监理单位技术负责人审批批准后实施。17.在设备监造工作中，监理工程师的主要工作内容不包括：A.审查设备制造单位的质量管理体系。B.审查设备制造工艺方案和检验计划。C.参与设备制造过程中的关键零部件和工序的检验。D.直接操作设备进行试运转。【答案】D【解析】设备监造是监理单位对设备制造过程的监督检查。监理的职责是监督、检查、验证，而不是直接操作设备。设备试运转通常由制造单位或安装单位操作，监理进行旁站或见证。D选项错误。18.建设工程风险识别的过程中，采用专家调查法（如头脑风暴法）的主要目的是：A.量化风险发生的概率和损失。B.制定风险应对预案。C.收集风险信息，列出潜在的风险清单。D.评价风险对项目目标的影响程度。【答案】C【解析】风险识别是风险管理第一步，其目的是通过多种方法（如专家调查、流程图等）系统、全面地识别出影响项目目标实现的风险事件，并整理出风险清单。量化（A）和评价（D）属于风险分析与评价阶段；制定预案（B）属于风险对策阶段。19.关于平行检验，下列说法正确的是：A.平行检验是施工单位在自检基础上进行的复核。B.平行检验是监理机构在施工单位自检的同时，独立进行的检测或试验。C.平行检验只能由建设单位委托第三方检测机构完成。D.平行检验的数据必须由施工单位提供。【答案】B【解析】平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照一定比例或数量，独立进行的检测、测量或试验活动。这是监理机构利用自己的检测手段对施工质量进行复核的重要手段。A选项描述的是施工单位内部互检；C、D错误。20.在工程延期审批中，若由于工程变更导致工期延误，且该变更非施工单位原因造成，则监理工程师应：A.批准工期顺延，但不批准费用索赔。B.批准工期顺延，并批准费用索赔（如合同约定）。C.不批准工期顺延，但批准费用索赔。D.既不批准工期顺延，也不批准费用索赔。【答案】B【解析】工程变更如果是建设单位提出或非施工单位原因造成的，因此导致的工期延误和费用增加（如窝工损失、机械闲置费等），施工单位通常可以提出工期和费用索赔。监理工程师在核实后应予以批准（在合同约定范围内）。B选项正确。二、多项选择题21.2026年监理工程师继续教育强调“全过程工程咨询”能力的提升，下列属于全过程工程咨询涵盖的主要阶段和内容的有：A.项目决策阶段的投资咨询。B.实施阶段的工程监理。C.运营阶段的设施管理。D.招标阶段的代理服务。E.拆除阶段的废弃物处理咨询。【答案】ABCD【解析】全过程工程咨询涵盖工程建设的全生命周期，主要包括投资咨询、勘察设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理、运行维护咨询等。拆除阶段虽然属于全生命周期末端，但通常不作为核心咨询阶段强调，且E选项较为具体且边缘。ABCD是核心内容。22.监理工程师在控制施工进度时，若发现进度偏差影响了总工期，可以采取的调整措施有：A.改变某些工作之间的逻辑关系（如组织流水作业）。B.缩短关键线路上某些工作的持续时间。C.增加劳动力和机械设备数量。D.降低工程质量标准以加快进度。E.要求施工单位延长每日工作时间。【答案】ABCE【解析】进度调整的主要技术和管理措施包括：改变逻辑关系（如搭接施工）、压缩关键工作持续时间（通过增加资源、提高效率、改进工艺等）。D选项违反质量第一的原则，严禁以牺牲质量换取进度。ABCE均为可行的有效措施。23.根据《建设工程监理规范》，下列属于监理实施细则主要内容的有：A.专业工程特点。B.监理工作流程。C.监理工作要点。D.监理工作方法及措施。E.项目监理机构的人员配备计划。【答案】ABCD【解析】监理实施细则应包括专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。E选项属于监理规划的内容。24.在施工阶段投资控制中，监理工程师需要进行工程计量。下列关于工程计量的说法，正确的有：A.工程计量是工程款支付的前提。B.未经监理工程师质量验收合格的工程，不予计量。C.工程计量应严格按照工程量清单计算规则或合同约定进行。D.施工单位自行计量的结果可以直接作为支付依据。E.对于隐蔽工程，必须在覆盖前进行计量确认。【答案】ABCE【解析】工程计量是支付的基础；只有质量合格的工程才予计量；计量需按规则和合同执行；隐蔽工程必须在覆盖前验收并计量。D选项错误，施工单位计量需报监理工程师审核确认。25.建设工程安全生产的监理责任主要体现在以下几个方面：A.审查施工组织设计中的安全技术措施。B.审查专项施工方案。C.发现安全事故隐患及时要求整改或暂停施工。D.对法律、法规规定需进行专家论证的专项方案，督促施工单位组织专家论证。E.负责施工现场的安全生产操作交底。【答案】ABCD【解析】监理的安全责任包括审查方案、巡视检查、下达指令、报告事故等。E选项错误，安全技术交底是施工单位技术负责人向施工班组进行的工作，属于施工单位内部管理职责，监理负有监督检查职责，但不负责具体的交底工作。26.在质量控制的统计分析方法中，属于动态控制方法的有：A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.因果分析图法E.相关图法【答案】C【解析】控制图法（管理图）是生产过程中质量动态控制的方法，用于判断生产过程是否处于稳定状态，预防不合格品的产生。排列图、直方图、因果图、相关图主要用于静态分析现有质量问题。故选C。注：题目问“属于动态控制方法”，单选。但若是多选题问“哪些属于质量控制方法”，则全选。此处根据题意，C是典型的动态控制法。27.下列情况中，监理工程师不得签发工程复工令的有：A.施工单位未经总监理工程师同意，擅自进行下一道工序施工。B.施工单位未对存在的重大质量隐患进行整改，谎报已整改完毕。C.施工单位提交了复工报审表，但现场尚未具备复工条件。D.因建设单位资金未到位导致工程暂停，现资金已落实。E.发生了不可抗力事件，现场清理完毕，安全隐患已消除。【答案】ABC【解析】复工令的签发必须建立在暂停的原因已经消除，且具备复工条件的基础上。A属于违规施工，需处理；B属于隐患未除；C不具备条件。D和E在条件具备后，监理应签发复工令。故选ABC。28.监理资料归档的范围包括：A.监理规划、监理实施细则。B.监理通知单、监理回复单。C.施工单位的施工组织设计及报审表。D.工程竣工图。E.监理月报、监理会议纪要。【答案】ABCE【解析】监理资料归档包括监理单位自身产生的文件（规划、细则、通知、月报、纪要）以及需要监理单位保存的施工单位报送的重要文件（如施组报审表）。D选项工程竣工图通常由施工单位编制，移交建设单位，监理单位通常只保存竣工图审核意见或复印件，而非原件归档的核心（视具体地方档案规定，但一般竣工图归入城建档案馆和建设单位，监理档案中不含全套竣工图）。故选ABCE。29.关于建设工程施工合同履行过程中的工期索赔，下列说法正确的有：A.因异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人通常可以索赔工期。B.因承包人设备故障导致停工，承包人可以索赔工期。C.因发包人提供的图纸延误，承包人可以索赔工期和费用。D.因公共卫生事件导致停工，承包人可以索赔工期，费用通常按合同约定处理。E.只有关键线路上的延误才可能获得工期索赔。【答案】ACDE【解析】A、C、D均属于非承包人原因造成的延误，可索赔工期（D视合同约定）。E是工期索赔的关键原则，只有延误超过总时差（即影响关键线路或导致关键线路改变）才能索赔工期。B选项属于承包人自身原因，不可索赔。30.在进行建设工程项目风险管理时，风险应对策略主要包括：A.风险回避B.风险转移C.风险减轻D.风险自留E.风险利用【答案】ABCD【解析】风险应对的四种基本策略是：回避（放弃）、转移（保险、分包）、减轻（降低概率或损失）、自留（自行承担）。E选项“风险利用”通常针对投机风险（如利润机会），在工程项目风险管理（主要针对纯风险）中，一般不作为标准的基本策略术语列出，但在广义管理中可视为对机会的把握。常规考试以ABCD为主。三、判断题31.监理单位作为独立的市场主体，既要维护建设单位的合法权益，也不能损害社会公共利益和施工单位的合法权益。【答案】正确【解析】监理单位受建设单位委托，但同时也必须遵守法律法规，维护社会公共利益，并公正对待施工单位。32.总监理工程师可以授权总监理工程师代表调解建设单位与承包单位的合同争议，但最终的调解协议书必须由总监理工程师签署。【答案】正确【解析】根据规范，总监代表可以处理部分日常工作，但涉及重大权益如合同争议调解，通常需由总监负责或授权后由总监签署生效文件。33.工程保修期从工程实际竣工之日算起。【答案】错误【解析】根据《建设工程质量管理条例》，保修期从工程竣工验收合格之日算起，而非实际竣工（可能指完工）之日。34.在检验批验收中，主控项目的检验结果必须全部符合有关专业工程验收规范的规定，一般项目允许有少量偏差。【答案】正确【解析】主控项目是对安全、卫生、环保和公众利益起决定性作用的检验项目，必须全部合格。35.监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患时，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。【答案】正确【解析】符合《建设工程安全生产管理条例》关于监理安全职责的规定。36.只要施工单位在隐蔽工程验收前48小时书面通知监理单位，监理单位未按时到场，施工单位即可自行隐蔽，后续监理单位不得要求剥离检查。【答案】错误【解析】虽然监理未到场是监理失职，但隐蔽工程若不符合要求，监理单位仍有权要求剥离检查。合同通常约定，监理未到场，施工单位不得擅自隐蔽，或隐蔽后监理有权对怀疑部位进行剥露。37.建设单位可以强制要求施工单位垫资承包工程。【答案】错误【解析】国家明令禁止建设单位要求施工单位垫资承包，这是违反《建筑法》和相关建设行政法规的行为。38.监理单位对施工质量的控制，主要是通过事后验收来实现的，事前和事中控制相对次要。【答案】错误【解析】监理质量控制坚持“预防为主”的原则，事前预控和事中控制（过程控制）更为重要，事后验收是最后一道关口。39.在网络计划中，关键工作没有机动时间，非关键工作至少有一天以上的机动时间。【答案】错误【解析】非关键工作的总时差可能为零（当该工作虽不在关键线路上，但其持续时间使得其时差被消耗殆尽，或者在网络计划中存在多条关键线路时），但在大多数情况下，非关键工作有机动时间。严格来说，关键工作的总时差为零，非关键工作的总时差大于零。但在某些特殊网络（如单代号搭接网络）中，定义略有不同。但就本题一般逻辑，非关键工作通常有机动时间。然而，更严谨的说法是：关键工作是总时差最小的工作。若所有工作总时差都为0，则全是关键。题目说法“非关键工作至少有一天”过于绝对，可能存在0时差的非关键工作（极少见但理论上存在）。但通常考试中认为非关键工作有自由时差。此处判错主要因为“至少一天”的绝对性描述不准确，应为“大于0”。40.监理单位有义务对施工单位的违规操作行为进行制止，但无权实施罚款。【答案】正确【解析】监理单位是服务方，无行政执法权，不能对施工单位进行罚款。罚款权属于行政主管部门或依据合同约定的建设单位（扣款），但监理是建议或审核。四、案例分析题41.案例一：某大型商业综合体项目，建筑面积12万平方米，地下3层，地上20层，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托某甲级监理单位承担施工阶段监理任务，并签订了监理合同。监理合同中约定，监理服务期为24个月，监理酬金为1200万元。在施工过程中发生了如下事件：事件1：总监理工程师指派土建监理工程师负责编制《监理规划》，规划内容包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作程序、监理工作方法及措施等。编制完成后，直接报送建设单位。事件2：主体结构施工过程中，施工单位为了赶工期，在未报验的情况下，对第5层梁板钢筋进行了隐蔽。监理工程师巡视发现后，立即签发《工程暂停令》，要求施工单位停止整改。施工单位以“混凝土浇筑机械已到场，闲置损失大”为由，拒绝停工，并强行进行了混凝土浇筑。事件3：工程进入装修阶段，建设单位要求变更部分隔墙材料，将原轻钢龙骨石膏板墙改为加气混凝土砌块墙。此项变更导致工程造价增加50万元，工期延长15天。施工单位就此提出了工期和费用索赔。事件4：工程竣工验收时，竣工验收组发现，消防工程的通风系统排烟量不满足设计要求，责令整改。施工单位整改后，再次通过验收。问题：1.指出事件1中的不妥之处，并写出正确做法。2.针对事件2，监理工程师应如何处理？写出具体的处理程序。3.针对事件3，监理工程师应批准工期和费用索赔吗？说明理由。4.事件4中，关于消防工程的整改费用应由谁承担？为什么？【答案与解析】1.事件1不妥之处及正确做法：（1）不妥之处一：总监理工程师指派土建监理工程师负责编制《监理规划》。正确做法：《监理规划》应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，监理单位技术负责人审批。（2）不妥之处二：编制完成后，直接报送建设单位。正确做法：《监理规划》编制完成后，必须经监理单位技术负责人审核批准，并签字盖章后，方可报送建设单位。2.针对事件2的处理及程序：（1）监理工程师已签发《工程暂停令》是正确的。（2）处理程序：①施工单位拒绝执行暂停指令，强行浇筑混凝土，属于严重违约行为。总监理工程师应立即向建设单位报告（可签发《监理报告》），必要时向当地建设行政主管部门或质量监督机构报告，请求出面干预。②要求施工单位对已浇筑的该部位混凝土进行质量检测（如回弹、钻芯等），评估钢筋隐蔽工程未验收对结构安全的影响。③若检测结果表明结构质量存在隐患或不符合规范要求，需会同设计等单位制定加固或返修方案，由施工单位实施，并承担由此造成的全部费用和工期损失。④在整改完成并经监理工程师验收合格前，严禁进行下一道工序施工。3.针对事件3的索赔处理：（1）工期索赔：应批准。理由：该变更是建设单位提出，属于建设单位原因，且导致工期延长15天，非施工单位原因造成，理应顺延工期。（2）费用索赔：应批准。理由：根据合同约定，因建设单位原因导致的工程变更，增加的费用应由建设单位承担。施工单位有权要求建设单位补偿由此增加的成本（材料费、人工费、机械费等）。4.事件4中整改费用承担：应由施工单位承担。理由：消防工程通风系统排烟量不满足设计要求，属于施工单位未按设计图纸和施工规范施工造成的质量缺陷。虽然通过了竣工验收（可能属于验收时的疏忽或隐蔽缺陷），但在保修期或缺陷责任期（或竣工验收前发现）内发现的问题，责任在施工方。整改费用应由施工单位自行承担。42.案例二（计算与分析）：某工程项目施工合同工期为20个月。施工单位编制的施工进度计划（双代号时标网络计划）已通过监理工程师审批。该计划中，工作M的总时差为0，自由时差为0，持续时间为4个月；工作N是M的紧后工作，其最早开始时间为第5个月，持续时间为3个月。在施工过程中，发生了以下事件影响进度：事件1：因建设单位提出设计变更，导致工作M的持续时间延长了1个月。事件2：因特大暴雨导致现场停工，使得工作N的持续时间延长了2个月（处于关键线路上）。（假设工作M、N均位于关键线路上，且原计划关键线路总工期为20个月）。问题：1.计算原网络计划中，工作M的最早完成时间和最迟完成时间。2.针对事件1和事件2，分别说明施工单位能否获得工期索赔？并计算由于这两个事件共同作用后的实际工期。3.若该工程采用挣值法进行进度-成本综合控制。截止到第10个月末，统计数据如下：BCWS（计划完成工作预算费用）=500万元；ACWP（已完工作实际费用）=550万元；BCWP（已完工作预算费用）=450万元。请计算：(1)进度偏差（SV）和成本偏差（CV）。(2)进度绩效指数（SPI）和成本绩效指数（CPI）。(3)并简述项目的状态（进度和成本）。【答案与解析】1.计算工作M的时间参数：工作M是关键工作（总时差TF=0），持续时间为4个月。通常假设项目起点时间为0或1。根据题意，工作N是M的紧后，N最早开始为第5个月。则工作M的最早开始时间E=最早完成时间E=因为TF=0，所以最迟完成时间L=2.工期索赔及实际工期计算：（1）事件1：设计变更属于建设单位原因，工作M在关键线路上，延长1个月将导致总工期延长1个月。施工单位可以获得工期索赔1个月。（2）事件2：特大暴雨属于不可抗力。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力造成的工期延误通常可以顺延工期。工作N在关键线路上，延长2个月将导致总工期延长2个月。施工单位可以获得工期索赔2个月。（3）实际工期计算：原合同工期=20个月。事件1影响：+1个月。事件2影响：+2个月。实际工期=20+1+2=23个月。（注：若事件1和事件2有重叠时间，需扣除重叠，但本题M是N的紧前，M延长1个月，N开始时间推后，暴雨发生在N施工期间，逻辑上可能是顺延关系，故直接累加。）3.挣值法计算：(1)进度偏差SV成本偏差CV(2)进度绩效指数SP成本绩效指数CP(3)项目状态：因为SV<0因为CV<0结论：项目目前处于“进度拖后、成本超支”的不利状态。43.案例三：某市重点高架桥工程，建设单位委托某监理公司实施监理。该工程包含深基坑、高支模、起重吊装等多项危大工程。在施工准备阶段，施工单位报送了《施工组织设计》和《深基坑工程专项施工方案》。总监理工程师委托土建监理工程师进行审查。土建监理工程师审查后认为方案可行，并在报审表上签字，随后交由施工单位实施。施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故调查组调查发现，事故原因是作业人员未系安全带，且安全防护栏杆缺失。监理日志显示，监理员在事故前一天曾巡视该区域，发现栏杆缺失，口头通知了施工班组长，但未下发书面通知，也未暂停施工。问题：1.指出施工准备阶段监理工作的不妥之处，并说明理由。2.针对高处坠落事故，监理单位和监理工程师是否应承担责任？为什么？3.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位对危大工程专项施工方案的审核内容主要包括哪些？4.针对监理员发现栏杆缺失后的处理方式，正确的做法应该是什么？【答案与解析】1.不妥之处及理由：（1）不妥之处：总监理工程师委托土建监理工程师审查《施工组织设计》和《深基坑工程专项施工方案》。理由：根据《建设工程监理规范》，《施工组织设计》和《专项施工方案》应由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查合格后，由总监理工程师签认。不得授权给总监理工程师代表或专业监理工程师单独签认。（2）不妥之处：土建监理工程师审查签字后交由施工单位实施。理由：方案审查必须由总监理工程师签字并盖执业印章后方可实施。2.监理责任分析：监理单位和监理工程师应承担相应的监理责任。理由：（1）根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现安全事故隐患（安全防护栏杆缺失）时，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求暂时停止施工。（2）本案中，监理员发现隐患仅口头通知，未下发书面《监理通知单》，在施工单位未整改时也未签发《工程暂停令》，且未及时向主管部门报告。（3）监理单位未能有效履行安全监理职责，存在失职行为，因此对事故的发生负有监理责任（通常为次要责任或连带责任，具体由主管部门裁定）。3.监理单位对危大工程专项施工方案的审核内容主要包括：（1）专项施工方案编制、审核、批准手续是否符合规定（是否经施工单位技术负责人签字盖章，是否经专家论证等）。（2）方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范。（3）方案是否针对工程特点、施工现场环境、施工工艺等制定了具体的安全技术措施。（4）方案是否满足现场实际情况，是否具有可操作性。（5）方案是否符合工程建设强制性标准要求。4.正确做法：（1）监理员发现隐患后，应立即向总监理工程师或专业监理工程师报告。（2）专业监理工程师或总监理工程师应下达《监理通知单》，要求施工单位在规定时间内整改，并回复整改结果。（3）若隐患严重（如高处作业无防护栏杆属于严重隐患），危及安全，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》，要求施工单位停止相关作业。（4）施工单位拒不整改或不停止施工的，监理单位应及时向有关建设行政主管部门或安全监督机构报告。44.案例四（合同与造价）：某工程项目，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定总价合同。合同工期为90天，合同总价为900万元。工程约定：工期每提前1天奖励2万元，每拖后1天罚款2万元。在施工中，发生如下事件：事件1：建设单位提出将原设计中的水泥砂浆楼地面改为地砖楼地面，增加造价60万元。事件2：因台风影响，导致现场停工3天，造成施工单位窝工损失5万元（含人工、机械闲置）。事件3：施工中遇到地下文物，导致基础工程停工10天，处理文物发生费用10万元（由建设单位承担保护费用）。事件4：施工单位因施工机械故障，导致主体工程停工2天。问题：1.该合同采用固定总价合同，其适用条件是什么？2.针对上述事件，施工单位可以提出哪些索赔？请分别说明工期和费用的索赔情况。3.若施工单位最终在92天完工，假设事件1、2、3均成立，计算施工单位应得到的工程款总额（含奖励或罚款）。【答案与解析】1.固定总价合同的适用条件：（1）工程规模小、技术简单、工期短、施工图纸设计深度满足施工要求。（2）工程量不大且能够精确计算。（3）风险范围明确，双方对合同包含的风险有共识。（4）合同工期较短（通常一年以内），材料价格波动风险小。2.索赔分析：（1）事件1：建设单位提出变更。工期索赔：可以。如果变更影响了关键线路，应批准工期顺延（具体天数需经计算，题目未给具体影响天数，假设有影响）。费用索赔：可以。增加的60万元应计入合同价款。（2）事件2：台风影响。工期索赔：可以。台风属于不可抗力，工期顺延3天。费用索赔：一般不可以。不可抗力造成的窝工损失，通常由合同双方各自承担自己的损失（施工单位承担人员窝工费、机械闲置费）。除非合同另有约定。（3）事件3：地下文物。工期索赔：可以。这是一个有经验的承包商难以预见的客观障碍，工期顺延10天。费用索赔：可以。处理文物发生的费用10万元由建设单位承担，且可索赔由此导致的机械