光伏重大承揽合同

光伏重大承揽合同委托方：（以下简称“甲方”）服务方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要乙方提供光伏项目承揽服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目内容1.1本合同标的为光伏项目承揽服务，具体项目名称为：光伏发电项目。1.2项目地点：。1.3项目规模：MWp。1.4项目总投资：元。第二条合同价款及支付方式2.1本合同总价款为：元。2.2付款方式：甲方分阶段支付，具体支付节点及金额如下：（1）合同签订后个工作日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款；（2）项目设计完成并经甲方确认后个工作日内，甲方支付合同总价款的%；（3）项目设备到货并验收合格后个工作日内，甲方支付合同总价款的%；（4）项目施工完成并经验收合格后个工作日内，甲方支付合同总价款的%；（5）项目并网发电并验收合格后个工作日内，甲方支付合同总价款的%。2.3逾期付款责任：甲方逾期付款的，应按照每日‰向乙方支付违约金。第三条双方权利义务,3.1甲方权利义务：（1）按照合同约定支付款项；,（2）按照合同约定提供项目场地、设备等条件；（3）配合乙方进行项目设计、施工等工作；（4）按照合同约定进行项目验收；（5）对本合同约定的保密内容进行保密。3.2乙方权利义务：（1）按照合同约定完成项目设计、施工等工作；（2）保证项目质量符合国家相关标准；（3）按照合同约定进行项目验收；（4）对本合同约定的保密内容进行保密。第四条违约责任4.1甲方违约责任：,（1）逾期付款的，按照第二条第2.3款约定承担违约责任；（2）未按照合同约定提供项目场地、设备等条件的，应承担相应的违约责任；（3）未配合乙方进行项目设计、施工等工作的，应承担相应的违约责任；（4）未按照合同约定进行项目验收的，应承担相应的违约责任。4.2乙方违约责任：（1）未按照合同约定完成项目设计、施工等工作的，应承担相应的违约责任；（2）未保证项目质量符合国家相关标准的，应承担相应的违约责任；（3）未按照合同约定进行项目验收的，应承担相应的违约责任。第五条质量标准及验收方式5.1项目质量标准：,（1）设计文件应符合国家相关标准和规范；,（2）设备材料应符合国家相关标准和规范；（3）施工质量应符合国家相关标准和规范。5.2项目验收方式：,（1）项目设计完成后，由甲方组织相关人员进行验收；,（2）项目施工完成后，由甲方组织相关人员进行验收；（3）项目并网发电并验收合格后，由甲方组织相关人员进行验收。第六条保密条款6.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。6.2保密期限自本合同签订之日起年。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：签订日期：年月日附件：1.项目设计文件,2.项目设备清单3.其他相关文件（注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。）第九条付款方式,9.1本合同项目款项的支付分为三个阶段：1）设计阶段：甲方在合同签订后5个工作日内支付设计费总额的30%；2）施工阶段：在项目施工进度达到设计文件要求，并经甲方验收合格后，甲方支付施工费总额的50%；3）并网发电及验收合格后：甲方支付剩余施工费总额的20%，同时支付并网发电费用总额的10%。9.2甲方支付款项时，应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定账户。第十条违约责任10.1若甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金。10.2若乙方未按合同约定完成设计、施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。10.3若因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。第十一条合同解除11.1双方协商一致，可以解除本合同。11.2发生以下情况之一，任何一方有权解除本合同：1）一方违约，另一方在接到违约通知后30日内未采取补救措施；,2）一方严重违反保密条款，造成对方损失；3）项目因政策、法律、法规等原因被取消或暂停。第十二条其他12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。12.2本合同签订后，如遇国家政策、法律、法规调整，本合同条款应相应调整。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.1本合同履行过程中，双方应严格按照约定的时间节点完成各项工作。甲方应在收到乙方提交的设计、施工方案后15个工作日内给予反馈；乙方应在收到甲方反馈后5个工作日内进行修改并提交最终方案。13.2乙方在施工过程中应严格按照国家相关标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督，并提出整改意见。乙方应在接到整改意见后3个工作日内进行整改，直至满足要求。13.3乙方在施工过程中应确保施工安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生。若发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并按规定向甲方报告，同时承担相应的法律责任。13.4本合同项下的光伏发电项目，在并网发电后，乙方应保证发电量达到设计标准的95%以上。若低于该标准，乙方应承担相应的违约责任。13.5甲方应在项目验收合格后，支付乙方合同约定的尾款。尾款支付比例根据实际完成工程量确定，具体如下：-完成工程量达到合同约定总工程量的50%时，支付尾款的50%；-完成工程量达到合同约定总工程量的80%时，支付尾款的30%；-完成工程量达到合同约定总工程量的100%时，支付尾款的20%。13.6甲方在支付款项时，应严格按照合同约定的时间节点进行，如因甲方原因导致逾期支付，应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金。第十四条违约责任-设计违约：每延误一天，按合同总金额的千分之三支付违约金；-施工违约：每延误一天，按合同总金额的千分之五支付违约金。14.2若因乙方原因导致项目进度延误，甲方有权要求乙方支付工期延误违约金。工期延误违约金计算标准如下：,-工期延误超过10天，按合同总金额的1%支付违约金；-工期延误超过30天，按合同总金额的2%支付违约金。14.3若因乙方原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足要求。整改过程中，乙方应承担所有费用。若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。14.4若乙方违反保密条款，外泄甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十五条争议解决15.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院另有判决。15.3诉讼费用由败诉方承担。15.4在争议解决过程中，如任何一方违反合同约定，导致争议解决时间延长，该方应承担由此产生的额外费用。15.5若双方同意仲裁作为争议解决的替代方案，应选择具有国际影响力的仲裁机构，如中国国际经济贸易仲裁委员会，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。15.6在仲裁过程中，双方应保持合作态度，共同寻求公正、合理的解决方案。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十六条合同解除16.1在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失的，受害方有权解除合同。16.2若因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决合同解除事宜。如一方因不可抗力无法履行合同，应立即通知对方，并提供相关证明文件。16.3合同解除后，双方应按照合同约定办理结算手续，并承担相应的法律责任。第十七条合同生效与终止17.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为年。17.2合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。第十八条其他18.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。签订日期：年月日17.1合同期限为五年，自2023年5月1日起至2028年4月30日止。在此期间，甲方负责提供光伏项目所需的土地、设备、资金等资源，乙方负责光伏项目的建设、运营和维护。17.2在合同期限内，甲方承诺每年向乙方支付合同总额的20%作为建设资金，分五年等额支付。具体支付时间为每年的5月1日，支付方式为银行转账。17.3乙方在合同期限内，需确保光伏项目的发电量达到合同约定的标准。若实际发电量低于标准，乙方需按照合同约定承担相应的赔偿责任。17.4合同期满后，甲方有权继续使用光伏项目，但需与乙方协商续签合同。如双方协商一致，可续签合同五年。17.5在合同履行过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，可按照第十六条“合同解除”的相关规定处理。18.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。例如，若甲方在合同履行过程中需要乙方提供技术支持，双方可签订补充协议，明确技术支持的范围、费用等事项。18.3乙方在光伏项目建设过程中，应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。例如，在光伏组件安装环节，乙方需确保组件的倾斜角度误差不超过±1度，确保光伏组件与地面之间的距离误差不超过±5厘米。18.4在合同履行期间，甲方需对乙方提供的光伏项目进行定期检查，确保项目运行稳定。如发现安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的全部费用。18.5乙方在光伏项目建设过程中，应选用具有国家认证的优质光伏组件和设备，确保项目使用寿命。例如，在光伏组件选择上，乙方应优先选用寿命不低于25年的组件，以提高项目的整体效益。18.7合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。18.8本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。合同期满后，如双方无异议，可自动续签五年。18.9甲方在合同履行过程中，如需调整光伏项目的建设规模或设备配置，应提前一个月向乙方提出书面申请，经双方协商一致后方可进行调整。18.10乙方在光伏项目建设过程中，如需甲方提供特殊资源或支持，应提前一个月向甲方提出书面申请，经双方协商一致后方可提供。18.11本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。如有变更，应以书面形式通知对方，并经双方签字盖章后生效。18.12甲方在合同履行过程中，如需乙方提供人员培训，乙方应积极配合。例如，在项目投产前，乙方可为甲方提供为期一周的现场操作培训，确保甲方人员熟练掌握光伏项目的操作技能。18.13乙