2026年造价工程师考试土建工程冲刺押题卷

2026年造价工程师考试土建工程冲刺押题卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），土建工程工程量清单应采用（）格式。2.某建筑工程建筑面积为5000m²，其中地下室建筑面积1000m²，按比例计量，则该工程土方开挖工程量清单项目编码应为（）。3.在工程造价管理中，实现投资目标、控制投资活动、优化投资方案的核心环节是（）。4.某材料采购单价为2000元/吨，运杂费为每吨100元，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，该材料的预算价格应为（）元/吨。5.采用工料单价法编制招标控制价时，其基础是（）。6.建设工程定额按编制程序和用途分类，不包括（）。7.砌体结构工程中，计算墙体砌砖工程量时，应扣除（）所占的体积。8.某现浇混凝土框架结构，梁截面为300mm×500mm，梁长18m，混凝土强度等级为C30，其模板工程量（模板接触面积）计算正确的表达式是（）。9.工程量清单计价模式下，分部分项工程费=∑（综合单价×相应工程量），其中综合单价不包括（）。10.在工程变更估价中，若变更导致合同价增加超过一定比例，发承包双方应通过（）协商确定变更价格。11.某工程合同约定工期为12个月，实际工期为15个月，造成工期延误的原因主要是业主原因导致的暂停施工，承包商可索赔的工期为（）。12.根据《标准施工招标文件》，施工合同变更的范围不包括（）。13.工程索赔的成立，必须同时具备的前提条件不包括（）。14.某工程采用固定总价合同，合同价为800万元，合同约定材料价格变化允许调整，但承包商报价中材料成本占比超过60%，则发承包双方应重点关注的材料价格风险由（）承担。15.工程结算审核的一般程序是（）。16.采用按月结算方式支付的工程，承包商应在每个计量周期内（）向发包人提交已完合格工程量的报告。17.建设工程合同纠纷解决的方式主要有（）。18.在工程招标投标中，投标保证金的作用不包括（）。19.某工程采用公开招标方式，评标委员会推荐了3家中标候选人，依法应当（）。20.根据《建筑法》，建筑施工企业资质等级许可实行（）制度。21.工程造价咨询合同属于（）合同。22.某工程采用FIDIC合同条件，工程师签发复工通知后，承包商因自身原因延误复工，其由此造成的损失应由（）承担。23.施工过程中，因发包人原因导致工程暂停，承包人可索赔的费用包括（）。24.工程量清单编制中，措施项目清单的编制依据不包括（）。25.建设工程发承包价格中，通常作为评标基准价的是（）。26.工程造价控制应贯穿于项目（）的全过程。27.工程成本分析的基本方法不包括（）。28.某投资项目，初始投资100万元，寿命期10年，年净收益12万元，不考虑资金时间价值，则其投资回收期为（）年。29.在进行工程财务评价时，衡量项目盈利能力的指标主要有（）。30.某设备原值100万元，预计使用年限10年，净残值率5%，采用年限平均法计提折旧，则年折旧额为（）万元。31.工程建设其他费用中，不包括（）。32.某进口设备，离岸价（FOB）为100万美元，到岸价（CIF）为110万美元，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，增值税税率13%，则该设备进口环节增值税额为（）万元。（假设人民币对美元汇率1:7，无消费税和关税）33.价值工程的核心是（）。34.在技术方案经济评价中，净现值（NPV）大于零，说明该方案（）。35.建设项目可行性研究的阶段划分，不包括（）。36.工程项目投资决策的正确性，直接影响项目的（）。37.工程造价信息按管理层次分类，不包括（）。38.工程造价咨询合同的有效期一般不超过（）年。39.按工程量清单计价规范，分部分项工程量清单项目编码共（）位数字。40.建筑工程定额按编制范围分类，不包括（）。41.计算砖基础工程量时，基础长度按设计尺寸计算，高度按（）计算。42.现浇混凝土柱模板工程量计算，应按其（）乘以柱高以m²计算。43.建筑工程中，计算楼板工程量时，应扣除（）所占的面积。44.某土方工程，挖土体积为1000m³，土方松散系数为1.3，则需安排挖土设备挖方体积为（）m³。45.措施项目清单中的“安全文明施工费”应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，其计算基础可以是（）。46.工程变更价款的确定方法，优先采用（）。47.索赔报告中，索赔证据的关键作用是（）。48.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单应由（）编制。49.工程造价管理的基本原则不包括（）。50.下列费用中，属于建筑安装工程费中的措施项目费的是（）。51.工程量清单计价模式下，其他项目费不包括（）。52.招标文件中规定的投标保证金有效期，应（）投标有效期。53.工程造价的合理性最终体现在（）上。54.工程造价咨询企业的资质等级分为（）个等级。55.采用固定单价合同，合同执行过程中，工程量增减引起合同价款变动的风险主要由（）承担。56.工程结算价是合同价款（）的最终确定。57.建筑工程一切险的保险期包括（）。58.工程造价控制的目标是（）。59.在进行价值工程分析时，功能评价方法常用的有（）。60.工程建设其他费用中，与未来企业生产经营有关的费用是指（）。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选不得分，少选不得分）61.工程造价的特点包括（）。62.建设工程定额按生产要素分类，包括（）。63.工程量清单编制应遵循的原则包括（）。64.影响工程造价的主要因素有（）。65.工程计价依据的主要类型包括（）。66.在工程量计算中，关于现浇混凝土梁工程量计算的说法，正确的有（）。67.构成工程索赔费用的主要内容包括（）。68.施工合同变更程序中，通常需要履行的步骤包括（）。69.工程招标方式主要有（）。70.建设工程合同纠纷的解决方式有（）。71.工程造价咨询业务范围包括（）。72.措施项目费可以计算的方法有（）。73.工程量清单计价规范的适用范围包括（）。74.工程成本分析的内容主要包括（）。75.价值工程的核心要素包括（）。76.工程造价信息的管理原则包括（）。77.工程建设其他费用中，属于与未来企业生产经营有关的费用有（）。78.进口设备增值税的计算基础包括（）。79.工程造价控制的方法主要有（）。80.工程量清单项目特征描述的作用包括（）。试卷答案一、单项选择题1.D解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），土建工程工程量清单应采用统一规范的格式，即“项目编码-项目名称-项目特征描述-计量单位-工程量”的形式。选项D（统一规范的格式）最符合题意。2.B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）及配套的计算规则，建筑面积大于3000m²的土建工程，其土方开挖工程量清单项目编码为010101003。选项B（010101003）正确。3.C解析：在工程造价管理中，实现投资目标、控制投资活动、优化投资方案的核心环节是全过程造价管理。选项C（全过程造价管理）最符合题意。4.D解析：材料的预算价格=（材料原价×（1+运杂费率））×（1+运输损耗率）×（1+采购保管费率）=（2000×（1+0.05%））×（1+0.005%）×（1+0.02%）≈2060.61元/吨。选项D（2060.61）正确。5.A解析：工料单价法编制招标控制价时，其基础是预算定额或企业定额，结合市场价格信息确定人工、材料、机械台班单价。选项A（预算定额或企业定额）最符合题意。6.E解析：建设工程定额按编制程序和用途分类，主要包括施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。选项E（不包括）可能为某个不属于此分类的定额类型，如材料消耗定额（属于企业定额范畴，但非按编制程序和用途分类的主要类别）。7.C解析：计算墙体砌砖工程量时，应扣除门窗洞口所占的体积，以及超过一定面积（如0.3m²）的孔洞所占的体积。选项C（门窗洞口）是主要的扣除项。8.B解析：现浇混凝土梁模板工程量（模板接触面积）=梁perimeter×梁高+梁侧面模板面积+梁底模板面积。简化表达式为（2×300+2×500）×18=4400×18=79200m²。选项B（（300+500）×2×18）计算的是单根梁的周长乘以梁高，符合模板接触面积的计算思路（如果题目意图是简化计算单根梁的侧模和底模接触面积之和）。9.D解析：综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险费用。选项D（风险费用）通常被视为独立于定额基价之外，由发承包双方在合同中约定或按费率计算，不计入定额基价部分。10.D解析：根据《标准施工招标文件》，若工程变更导致合同价增加超过一定比例（如15%），发承包双方应通过“协商确定变更价格”。选项D（协商确定变更价格）最符合题意。11.A解析：根据《标准施工招标文件》合同条款，因发包人原因导致工期延误，承包商可索赔的工期为实际延误工期。选项A（实际延误工期）最符合题意。12.E解析：根据《标准施工招标文件》，施工合同变更的范围包括：取消合同中的任何工作、改变合同中任何工作的质量或其他特性、增加或减少合同中任何工作的数量、改变合同中任何工作的施工方法或顺序、为完成工程追加的任何额外工作。选项E（承包商使用自己的设备完成业主指定的工作）可能不属于合同约定的变更范围。13.C解析：工程索赔的成立必须同时具备的前提条件包括：与合同对照，事件已实际发生；造成合同价款增加或工期延误；造成该事件的风险由非索赔方承担；承包商在合同规定的期限内提交了索赔意向通知和索赔报告。选项C（索赔事件发生后必须立即发出索赔意向通知）虽然重要，但并非绝对唯一且必须同时满足的“同时具备”的条件，例如，如果索赔是基于合同解除，索赔时效可能不同。14.B解析：采用固定总价合同，合同总价固定不变，风险主要由承包商承担。合同约定材料价格变化允许调整，但承包商报价中材料成本占比超过60%，则材料价格波动的风险主要由承包商承担。选项B（承包商）正确。15.B解析：工程结算审核的一般程序是：承包商提交结算资料→发包人审核（或委托造价咨询单位审核）→提出审核意见→承包商核对→协商解决差异→最终确定结算额。选项B（承包商提交结算资料→发包人审核→提出审核意见→协商解决→确定结算额）基本符合流程。16.D解析：采用按月结算方式支付的工程，承包商应在每个计量周期（通常是一个月）内，收集整理已完合格工程量的资料，编制月度已完成工程量报告，报送发包人审核确认，作为月度结算的依据。选项D（收集整理已完合格工程量资料）是提交报告前的必要工作，但不是提交报告这个动作本身。17.A解析：建设工程合同纠纷解决的方式主要有协商、调解、仲裁、诉讼。选项A（协商、调解、仲裁、诉讼）包含了主要的方式。18.C解析：在工程招标投标中，投标保证金的作用主要有：保证投标文件的严肃性、防止投标人随意撤回投标文件、约束中标人签订合同、在中标后抵扣部分合同款。选项C（用于支付中标人的工程款）不是投标保证金的主要作用。19.B解析：根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会推荐的中标候选人应当不超过3个，并应按推荐顺序排列。选项B（依法应当推荐3个中标候选人）最符合题意。20.A解析：根据《建筑法》，建筑施工企业资质等级许可实行“分级审批”制度。选项A（分级审批）最符合题意。21.D解析：工程造价咨询合同属于“服务”合同，基于委托与受托关系，为委托人提供工程造价咨询服务。选项D（服务）合同最符合题意。22.A解析：根据FIDIC合同条件，工程师签发复工通知后，如果承包商因自身原因（如管理不善、资源调配问题）延误复工，其由此造成的损失（如工期延误、额外费用）应由承包商自行承担。选项A（承包商自行承担）最符合题意。23.B解析：施工过程中，因发包人原因导致工程暂停，承包人可索赔的费用通常包括：工期索赔、停工损失费（如人员窝工费、设备租赁费、管理费等额外开支）。选项B（停工损失费）是可索赔的费用之一。24.E解析：工程量清单编制中，措施项目清单的编制依据主要包括：拟建工程的施工组织设计、施工方案、与技术规范相关的标准、国家或地方的有关规定、招标文件对措施项目的要求等。选项E（工程量清单计价规范本身）虽然是依据，但不是直接编制措施项目清单的具体现场依据。25.C解析：在工程量清单计价模式下，招标人根据招标文件和中标人的投标报价，按照一定的方法（如算术平均法、加权平均法）计算出的中标人的报价作为评标基准价。选项C（中标人的投标报价）是评标基准价的主要构成基础。26.D解析：工程造价控制应贯穿于项目决策、设计、招标投标、施工、竣工验收到后评价的全过程。选项D（全过程）最符合题意。27.D解析：工程成本分析的基本方法主要有比较分析法、因素分析法、比率分析法、目标成本法等。选项D（技术经济分析法）不是工程成本分析的基本方法。28.C解析：投资回收期=初始投资/年净收益=100万元/12万元=8.33年。选项C（8.33）正确。29.A解析：在进行工程财务评价时，衡量项目盈利能力的指标主要有净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、投资回收期（PP）、投资利润率（ROI）等。选项A（净现值、内部收益率、投资回收期、投资利润率）都属于盈利能力指标。30.B解析：年折旧额=（原值-净残值）÷使用年限=（100-100×5%）÷10=95÷10=9.5万元。选项B（9.5）正确。31.E解析：工程建设其他费用中，与项目建设有关的其他费用包括：土地使用费、建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计及勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、临时设施费、工程保险费、引进技术和引进设备其他费、工程总承包费等。不包括选项E（固定资产运营维护费），后者属于与未来企业生产经营有关的费用。32.C解析：进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率=110万美元×7×13%=80.1万美元。选项C（80.1）正确。（注意：题目未考虑消费税和关税，且汇率假设为1:7）33.A解析：价值工程的核心是“以最低的寿命周期成本，可靠地实现必要的功能”。选项A（以最低的寿命周期成本，可靠地实现必要的功能）最符合题意。34.B解析：在技术方案经济评价中，净现值（NPV）大于零，说明该方案的收益现值大于成本现值，即方案在经济上是可行的，能够带来盈利。选项B（方案在经济上是可行的）最符合题意。35.C解析：建设项目可行性研究的阶段划分，通常分为机会研究、初步可行性研究、可行性研究（详细可行性研究）、项目评估与决策。选项C（设计阶段）不属于可行性研究的阶段。36.D解析：工程项目投资决策的正确性，直接影响项目的盈利能力、抗风险能力、社会效益和可持续性。选项D（社会效益和可持续性）虽然受影响，但通常不是投资决策直接影响的“核心”目标，核心是经济性。此题选项设置可能存在争议，但按传统经济评价核心选B（经济性），若按广义影响选D也勉强可以，但D不如B核心。重新审视：投资决策直接影响的是项目的经济效益和风险水平。如果只给一个最核心的，选经济效益（B）更合适。如果允许多选或题目有误，D也可能被认为影响深远。按传统，B是首选。37.E解析：工程造价信息按管理层次分类，主要包括概算指标、概算定额、预算定额、预算单价、材料信息、机械台班信息等。选项E（人工信息）虽然重要，但通常归为材料信息或机械台班信息的一部分，或单独列出，不作为主要的分类层次。38.A解析：工程造价咨询合同的有效期一般不超过2年。选项A（2年）最符合题意。39.B解析：按工程量清单计价规范，分部分项工程量清单项目编码共12位数字。选项B（12）正确。40.D解析：建筑工程定额按编制范围分类，主要包括国家定额、行业定额、地区定额、企业定额。选项D（地区定额）是其中之一。41.C解析：计算砖基础工程量时，基础长度按设计尺寸计算，高度按基础大放脚的折加高度或基础高度（不包括垫层）计算。选项C（基础大放脚的折加高度或基础高度）最符合题意。42.A解析：现浇混凝土柱模板工程量计算，应按其“展开面积”乘以柱高以m²计算。选项A（展开面积）最符合题意。43.B解析：计算楼板工程量时，应扣除柱、墙、垛、吊车梁、梁（大于一定面积）、过梁、圈梁、地沟等所占的面积，但不扣除小于一定面积（如0.3m²）的孔洞所占的面积。选项B（柱、墙、垛、吊车梁、梁、过梁、圈梁、地沟）是需要扣除的主要构筑物。44.B解析：土方松散系数是挖方体积与松方体积的比值。挖方体积=松方体积/松散系数=1000m³/1.3≈769.23m³。选项B（769.23）正确。45.A解析：措施项目清单中的“安全文明施工费”应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，其计算基础可以是定额基价、定额人工费或定额人工费与机械费之和。选项A（定额基价）是其中一种计算基础。46.C解析：工程变更价款的确定方法，优先采用“合同中已有的适用价格”。选项C（合同中已有的适用价格）最符合题意。47.A解析：索赔报告中，索赔证据的关键作用是“证明索赔的成立和索赔要求的合理性”，为索赔提供事实依据。选项A（证明索赔的成立和索赔要求的合理性）最符合题意。48.C解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单应由“招标人”编制。选项C（招标人）最符合题意。49.D解析：工程造价管理的基本原则包括：统一性原则、客观性原则、公正性原则、经济性原则、合同管理原则。选项D（按需定价原则）不是基本原则。50.E解析：属于建筑安装工程费中的措施项目费的有：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水降水费。选项E（大型机械设备进出场及安拆费）属于措施项目费。51.D解析：工程量清单计价模式下，其他项目费主要包括：暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。选项D（工程排污费）属于规费。52.A解析：招标文件中规定的投标保证金有效期，应“长于”投标有效期。选项A（长于）最符合题意。53.B解析：工程造价的合理性最终体现在“项目投资效益最大化”或“在满足功能要求的前提下成本最低”。选项B（项目投资效益最大化）是核心体现。54.C解析：根据住房和城乡建设部发布的《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业的资质等级分为甲级、乙级共两个等级。选项C（甲级、乙级）最符合题意。55.A解析：采用固定单价合同，合同执行过程中，工程量增减引起合同价款变动的风险主要由“发包人”承担（因为单价是固定的）。选项A（发包人）承担风险更大。56.C解析：工程结算价是合同价款“最终”的确定，是承包商完成合同约定工程后，与发包人协商一致或通过争议解决程序最终确认的支付金额。选项C（最终）最符合题意。57.D解析：建筑工程一切险的保险期包括：建筑期保险（从开工到竣工验收合格）和试车期保险（通常不超过3个月），以及可能包含的运费险等。选项D（建筑期和试车期）是主要保险期。如果包含运费险，则更全面，但题目未明确。58.A解析：工程造价控制的目标是“在保证项目质量和功能的前提下，将项目投资控制在批准的预算范围内，并力求获得最佳的投资效益”。选项A（将项目投资控制在批准的预算范围内）是其核心目标。59.B解析：在进行价值工程分析时，功能评价方法常用的有强制确定法（FD法）、多属性价值法（MAV）、层次分析法（AHP）等。选项B（强制确定法、多属性价值法、层次分析法）都是常用的方法。60.E解析：工程建设其他费用中，与未来企业生产经营有关的费用是指：土地使用费（形成无形资产）、固定资产购置费（形成固定资产）、开办费（含开办费中与未来生产经营有关的支出）等。选项E（与未来企业生产经营有关的费用）最符合题意。二、多项选择题61.A,B,C,E解析：工程造价的特点包括：复杂性、动态性、层次性、区域性、专业性。选项A（复杂性）、B（动态性）、C（层次性）、E（区域性）都属于特点。62.A,B,C,D解析：建设工程定额按生产要素分类，包括：人工定额、材料消耗定额、机械台班定额。按编制程序和用途分类，包括：施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。题目问的是按生产要素分类，选项A（人工定额）、B（材料消耗定额）、C（机械台班定额）、D（未列出，但按要素应包括这三类）都属于。若题目本意是混合问法，则需看上下文，但通常按一个标准分类。假设题目意图是按用途分类：选项应为施工定额、预算定额、概算定额等。假设题目意图是按生产要素分类：选项应为人工、材料、机械。重新审视题目措辞：“按生产要素分类，包括”。最可能的答案是按生产要素：人工、材料、机械。如果选项中只有ABC，则题目或选项有误。根据常见考点，按生产要素应为ABC。若必须选，按用途分类则应为施工、预算、概算等。此处按最常见考点ABC解析。63.A,B,C,D,E解析：工程量清单编制应遵循的原则包括：官方性原则（依据规范）、准确性原则（数据真实）、完整性原则（项目齐全）、一致性原则（项目编码、名称、单位统一）、实用性原则（方便使用）。选项A（官方性）、B（准确性）、C（完整性）、D（一致性）、E（实用性）都符合原则。64.A,B,C,D,E解析：影响工程造价的主要因素有：设计因素、材料因素、施工因素、技术因素、经济因素、法规因素、管理因素、自然条件因素、时间因素等。选项A（设计）、B（材料）、C（施工）、D（技术）、E（经济）都是主要因素。65.A,B,C,D解析：工程计价依据的主要类型包括：国家、行业、地方的计价规范、定额；工程量清单；市场价格信息（材料价格信息、人工价格信息、机械价格信息）；合同文件；政府发布的造价信息等。选项A（计价规范和定额）、B（工程量清单）、C（市场价格信息）、D（合同文件和造价信息）都属于主要类型。66.A,B,C,D解析：在工程量计算中，关于现浇混凝土梁工程量计算的说法，正确的有：按设计尺寸以体积计算（V=长×宽×高）；梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；梁与板连接时，梁长算至板底；伸入墙内的梁头体积并入梁体积计算。选项A（按设计尺寸以体积计算）、B（梁与柱连接时，梁长算至柱侧面）、C（梁与板连接时，梁长算至板底）、D（伸入墙内的梁头体积并入梁体积）都是正确的说法。67.A,B,C,D,E解析：构成工程索赔费用的主要内容包括：人工费、材料费、机械费、分包费、管理费、利润、利息、工期延误损失等。选项A（人工费）、B（材料费）、C（机械费）、D（管理费）、E（利润）都是可能的索赔费用组成部分。68.A,B,C,D,E解析：施工合同变更程序中，通常需要履行的步骤包括：提出变更申请（承包商或发包人）、变更方案的论证（技术、经济）、变更内容的确认（协商）、变更价值的确认（计价）、变更指令的发出（发包人）、变更实施、变更效果的检查验收。选项A（提出变更申请）、B（变更方案的论证）、C（变更内容的确认）、D（变更价值的确认）、E（变更指令的发出）都是可能包含的步骤。69.A,B,C解析：工程招标方式主要有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购（特定情况）。在常规情况下，主要是指公开招标和邀请招标。选项A（公开招标）、B（邀请招标）、C（竞争性谈判/磋商，视具体规定和项目性质可能包含）是主要方式。70.A,B,C,D解析：建设工程合同纠纷的解决方式有：协商、调解（行政调解、司法调解）、仲裁、诉讼。选项A（协商）、B（调解）、C（仲裁）、D（诉讼）都是主要方式。71.A,B,C,D,E解析：工程造价咨询业务范围包括：建设项目各阶段工程造价文件的编制与审核；工程造价经济纠纷的鉴定与评估；工程造价信息咨询与培训；工程招标代理；工程监理等。选项A（编制与审核）、B（鉴定与评估）、C（信息咨询与培训）、D（招标代理）、E（监理）都可能属于其业务范围（取决于具体资质等级和资质许可）。72.A,B,C,D解析：措施项目费可以计算的方法有：按定额计价、按实计价、按系数计价、按比例计价。选项A（按定额）、B（按实）、C（按系数）、D（按比例）都是计算方法。73.A,B,C,D解析：工程量清单计价规范的适用范围包括：建设工程发承包及实施阶段；招标文件编制；投标文件编制；工程量清单编制；工程合同签订；工程价款支付；工程变更计价；工程结算编制；工程竣工决算等。选项A（发承包及实