2026年造价工程师工程结算专项训练卷

2026年造价工程师工程结算专项训练卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共20题，每题1分。下列选项中，只有一项符合题意）1.根据我国现行合同法律制度，关于工程结算文件的签认，下列说法正确的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的结算文件后28天内完成复核并签认B.若发包人逾期未签认，视为承包人提交的结算文件已被认可C.结算文件的签认仅由项目总监理工程师负责D.承包人可以不经发包人同意，自行将已签认的结算文件报送银行付款2.某工程合同约定采用固定总价合同，但在施工过程中发生了发包人指令的设计变更，导致工程量增加。根据合同约定，该部分增加工程量的结算价格应按（）确定。A.变更发生时市场价格信息B.合同中约定的综合单价C.发包人指定的单价D.承包人提出的单价，经发包人批准后执行3.在工程结算审核过程中，发现某分部分项工程的实际工程量明显超出预算工程量，且超出的原因属于承包人原因。对于超出部分的结算，发包人正确的处理方式是（）。A.按预算单价计算该部分工程费用B.按市场价或合同约定价格计算该部分工程费用C.仅认可超出量的一半费用D.与承包人协商降低该部分工程的综合单价后结算4.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），其他项目费中的计日工，其单价在发生变更时，应（）。A.直接按实际发生成本结算B.由承包人提出，经发包人签证确认后调整C.按合同中约定的总价进行调整D.不予调整，计入风险金5.某工程因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔工期并相应调整合同价款。根据合同约定，承包人应提供的索赔证据材料通常不包括（）。A.工程进度计划及实际进度记录B.发包人发出的导致延误的指令文件C.承包人自行造成的窝工损失统计表D.监理工程师对延误事件确认的签证6.工程结算文件编制完成后，承包人应首先向（）提交，由其进行初步审核。A.发包人项目经理部B.发包人法定代表人C.项目总监理工程师或造价工程师D.工程质量监督机构7.在采用工程量清单计价方式编制结算时，分部分项工程费的调整主要依据是（）。A.合同中约定的综合单价及其调整条款B.定额基价C.市场材料信息价D.相关税费率8.某项目在施工过程中发生现场签证，该签证费用应计入（）。A.措施项目费B.其他项目费C.规费D.税金9.下列关于暂列金额的处理，说法错误的是（）。A.暂列金额用于工程合同签订时尚未确定或不可预见的所需费用B.承包人收到暂列金额后可自行决定是否使用C.实际发生后，暂列金额按合同约定或相关规定结算D.暂列金额的使用需要承包人提出申请，经发包人批准10.工程量清单计价模式下，其他项目清单中的计日工，其发生的计价应（）。A.逐项单独计算，计入其他项目费B.按合同总价一定比例扣除后，再计算其他项目费C.直接计入税金计算基数D.视同暂估价，在招标阶段就确定价格11.发包人委托监理单位审核承包人提交的结算文件时，监理单位应（）。A.直接确定最终结算金额B.审核承包人结算文件，提出审核意见，并报发包人C.必须完全认同承包人的所有计算D.无需审核，仅负责签发付款证书12.在工程结算中，对于因市场价格波动引起的人工、材料价格变化，其调整通常应依据（）。A.合同中约定的调价公式B.发包人发布的采购价格信息C.承包人提交的市场询价单D.当地政府公布的物价指数13.承包人在工程实施过程中，因发包人原因导致施工暂停，期间承包人自有机械发生场外租赁费用，该费用应计入（）。A.措施项目费B.规费C.税金D.因工索赔费用14.工程结算文件在发包人、承包人双方签字盖章后，其效力相当于（）。A.工程变更签证B.预付款支付凭证C.竣工验收报告D.最终结算确认书15.某工程采用固定单价合同，施工过程中发生工程量增减，结算时对增减部分的价款应（）。A.均按合同约定单价计算B.增加部分按新调价后的单价计算，减少部分按原合同单价计算C.均按最新市场价格计算D.由承包人提出，发包人协商决定16.下列费用中，不属于工程建设其他费的是（）。A.勘察设计费B.工程保险费C.建设单位管理费D.施工单位临时设施费17.在工程结算的争议解决中，若双方协商不成，可以选择的途径是（）。A.直接诉讼B.协商或调解C.仲裁或诉讼D.重新招标18.按照我国现行规定，建筑安装工程费中的规费应按照（）的规定计算。A.工程量清单计价规范B.企业定额C.国家或地方有关计价规定D.市场价格信息19.工程竣工结算书应作为（）的依据。A.办理工程竣工验收B.办理工程竣工备案C.确定最终工程造价D.以上都是20.在工程结算编制过程中，对于合同中没有约定，且不属于工程变更、索赔范围的新增工作，其费用处理一般应（）。A.由承包人承担B.由发包人承担，费用需协商确定C.计入风险金D.不予考虑二、多项选择题（共10题，每题2分。下列选项中，至少有两项符合题意）1.工程结算审核应遵循的原则包括（）。A.客观公正B.依法依规C.专业严谨D.效率优先E.严格保密2.构成工程结算文件的主要内容包括（）。A.结算封面、签署页及电子签章B.工程量计算书C.结算编制说明、造价分析D.合同协议书及附件E.发包人、承包人及监理单位签认的各类签证文件3.导致工程结算价发生变化的原因主要有（）。A.合同变更B.工程索赔C.计量错误D.价格调整E.竣工验收质量评定4.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单通常包括（）。A.暂列金额B.暂估价（包括材料暂估价、专业工程暂估价）C.计日工D.总包服务费E.规费5.承包人进行工程索赔时，应提交的索赔资料通常有（）。A.索赔意向通知书B.索赔事件的相关证明材料（如照片、进度记录等）C.索赔金额的计算依据D.合同相关条款E.索赔回复信函6.工程量清单计价模式下，分部分项工程费的调整方式可能包括（）。A.综合单价的调整B.工程量增减的调整C.材料价格波动引起的调整D.人工费调整E.管理费、利润调整7.在工程结算编制中，需要收集和整理的基础资料通常有（）。A.工程合同及补充协议B.施工图纸及设计变更文件C.现场签证单及监理指令D.索赔文件及批复E.工程量清单及预算文件8.下列关于工程结算与竣工决算的说法，正确的有（）。A.工程结算是承包人与发包人办理工程价款结算的依据B.工程决算是在工程竣工后，为核定建设项目实际造价而进行的核算C.工程结算必然包含在竣工决算中D.工程决算需要编制竣工财务决算报表E.工程结算主要关注工程本身的造价，竣工决算关注项目整体的投资效益9.发包人在审核工程结算时，主要关注的内容包括（）。A.结算编制的合规性、完整性B.工程量计算的准确性C.单价套用的正确性D.索赔费用的合理性E.结算总额是否超出合同估算价10.工程结算争议的解决方式按性质可分为（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.拍卖三、案例分析题（共4题，共60分）案例一（15分）某新建工业厂房项目，采用工程量清单计价模式，固定总价合同。合同工期20个月，合同总价为8000万元。合同中约定，发包人供应的部分设备暂估价为500万元，计入合同总价；工程变更采用总价合同方式处理；因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔工期并调整合同价款。施工过程中发生以下事件：（1）开工后3个月，因发包人原因设计变更，导致某土方工程量增加1000立方米，发包人确认增加工程量为实发量的10%，但未确认新的单价。承包人完成该部分土方工程实际耗时20天，发生人工费5万元，机械费3万元。（2）施工至第10个月时，因场地平整条件与勘察资料不符，承包人经发包人同意，采用新型机械进行平整，增加机械租赁费15万元。（3）因发包人未按时提供施工场地，导致承包人工期延误5天，窝工损失2万元。（4）项目最终按期完工，承包人提交了最终结算文件，结算总额为8120万元，其中包含发包人暂估价的500万元，以及上述（1）（2）（3）项事件产生的费用。发包人委托监理单位审核结算。监理单位认为事件（1）中，承包人应提供市场同类机械的正常租赁价格作为计价依据，且事件（3）的工期延误及损失应由承包人自行承担。问题：1.分析事件（1）中，监理单位关于计价依据的意见是否正确？请说明理由。2.根据合同约定和相关规定，事件（1）增加的土方工程费用应如何处理？请计算该部分费用应计入结算的金额。3.事件（2）发生的机械租赁费15万元，应计入工程结算吗？请说明理由。4.事件（3）中，承包人提出的工期延误及窝工损失是否应得到发包人认可？请结合合同类型和事件性质说明理由。5.若发包人最终认可了事件（1）（3）的索赔，且暂估价500万元也最终确定，则发包人应支付的结算款为多少？案例二（15分）某市政道路工程，合同工期18个月。采用工程量清单计价，合同约定综合单价中的材料费按招标时信息价计取，若施工期间材料价格上涨超过5%，则发承包双方可按调价公式调整材料价格。合同履行过程中发生如下情况：（1）合同约定红砖综合单价中材料费占70%，招标时信息价为300元/立方米。施工期间，因市场波动，红砖信息价上涨至360元/立方米。（2）施工过程中，发生合同约定范围内的工程量增减，增减部分工程量分别为：A混凝土结构增加50立方米，B沥青路面减少20平方米。（3）因不可抗力导致现场部分临时设施损坏，承包人提交了损坏情况和修复费用的清单，共计8万元。（4）发包人指令增加一项合同外的新工作（现场临时道路修筑），工程量500平方米，承包人报价为80元/平方米。承包人提交的结算中，对红砖价格上涨按调价公式进行了调整，将A混凝土结构增加量按原综合单价计算，B沥青路面减少量未予考虑，将临时设施修复费8万元、新工作费用40万元（500*80）一并计入结算。问题：1.红砖价格上涨是否满足调价条件？请说明判断依据。2.若满足调价条件，红砖的综合单价应如何调整？请列出计算步骤。3.A混凝土结构增加50立方米，B沥青路面减少20平方米，结算时应如何处理？4.不可抗力造成的临时设施修复费8万元，应由谁承担？计入结算时应如何列项？5.新工作费用40万元，在结算中应如何处理？案例三（15分）某住宅项目，采用工程量清单计价，固定单价合同。合同中包含暂列金额100万元，暂估价材料（防水材料）100万元，计日工项目10项。施工过程中发生以下情况：（1）因发包人要求增加建筑面积，经协商确认增加建筑面积300平方米，合同中无类似工程综合单价，发包人同意按照当地造价信息中心发布的同类工程预算单价（含管理利润）执行，单价为2500元/平方米。（2）原合同约定的防水材料供应方未能按时供货，经发包人同意，承包人从其他供应商处采购了同类防水材料，实际采购价为每平方米180元，比原暂估价材料信息价（200元/平方米）低20元/平方米。（3）施工过程中发生3项合同外零星工作，承包人按计日工方式计价，共计发生人工费5万元，材料费3万元，机械费2万元。（4）结算编制中，承包人将暂列金额100万元全部计入了结算总价，将暂估价材料节约的金额（100-90=10万元）也计入结算收益。问题：1.增加建筑面积300平方米的费用应如何计算并入结算？2.因防水材料采购价格变动，对结算价格有何影响？请说明。3.计日工发生的费用3万元应如何处理？4.暂列金额100万元在结算时应如何处理？暂估价材料节约的10万元应如何处理？5.若最终结算总价为X万元，其中暂列金额实际发生50万元，暂估价材料实际发生90万元，则X应等于多少？案例四（15分）某装饰工程，采用工程量清单计价，合同约定综合单价包含的风险范围。施工过程中，承包人提交了以下资料申请结算：（1）工程量清单及报价单，总报价为200万元。（2）发生的现场签证单若干份，共计5万元。（3）索赔申请报告及证据：因发包人提供的电源功率不足，导致安装的某设备无法正常运行，承包人更换设备并停工3天，产生费用8万元，延误工期2天。承包人提供的证据包括：设备采购发票、停工期间人员窝工记录、监理工程师对电源问题的确认函。（4）结算编制说明：本工程无合同约定以外的费用，上述费用已包含在报价中。发包人审核时提出：（1）现场签证单中，有2万元属于合同约定范围内的零星工作，应按合同价格计算，而非实报实销。（2）索赔中，电源功率不足是承包人自身设备选型不当所致，不应给予索赔。（3）综合单价包含的风险范围明确，本次发生的电源问题及相应的费用超出了风险范围。问题：1.发包人对现场签证单的处理意见是否合理？请说明理由。2.分析索赔申请中电源功率不足问题的责任认定，发包人是否应批准该索赔？请说明理由。3.根据合同风险约定，发包人对于超出风险范围的部分是否可以拒赔？请说明。4.若发包人最终决定批准1万元的现场签证费（减去2万元的合同内部分），但不批准任何索赔费用，则该工程的最终结算款应为多少？5.若承包人对索赔结果不满，除了与发包人协商，还可以采取哪些途径解决争议？试卷答案一、单项选择题1.B2.D3.B4.B5.C6.C7.A8.B9.B10.A11.B12.A13.A14.D15.A16.D17.C18.C19.D20.B二、多项选择题1.ABC2.ABCDE3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCDE8.ABCDE9.ABCDE10.ABCD三、案例分析题案例一1.监理单位的意见不完全正确。解析思路：对于合同中未约定单价的工程量增减，若属于合同范围，通常应按合同中已有的综合单价执行；若无同类综合单价，则应按以下原则确定：变更导致合同价增减不超过15%的，应采用原综合单价；超过15%的，承包人应提出调整依据，经发包人确认后调整。监理单位仅强调市场价，未考虑合同约定原则和调价程序。2.事件（1）增加的土方工程费用应按以下方式处理：首先判断是否超15%。假设原合同土方单价为P元/立方米，则增加部分按原单价计算的总费用为1000*P。增加量为实发量的10%，即1000=实际总量*10%，实际总量=10000立方米。超出的工程量为10000-1000=9000立方米。判断9000立方米对应的费用是否超15%：(9000*P)/(10000*P)=90%>15%，超过15%。因此，承包人应提供调整依据（如新型机械租赁的市场价格等），经发包人确认后，9000立方米部分可以调整单价。若发包人确认按市场价（假设为P'元/立方米），则该部分费用为9000*P'。事件（1）费用计入结算的金额=1000*P+9000*P'（若发包人确认调整）或按协商或合同约定处理。3.事件（2）发生的机械租赁费15万元应计入工程结算。解析思路：该费用是由于发包人指令增加新工作（采用新型机械平整）而发生的，属于因发包人原因造成的额外费用，符合计入结算的条件。4.承包人提出的工期延误及窝工损失不应得到发包人认可；窝工损失应得到认可。解析思路：因发包人原因导致工期延误，承包人有权索赔工期，但窝工损失通常指因发包人原因导致承包人已有资源闲置造成的损失。在本案例中，发包人未按时提供场地是原因，但承包人选择使用新型机械进行平整，这属于承包人自身的应对措施，虽然可能效率较低，但并未直接导致原有机械闲置。因此，工期延误索赔可能难以成立，但由此产生的、与场地条件不符相关的额外机械租赁费（若确实发生且合理）或因场地问题导致的其他损失（如人员窝工，若能证明与场地问题直接相关），发包人可能需要承担。此处题目明确是“因发包人未按时提供施工场地”，暗示了场地问题与承包人损失有直接联系，故窝工损失2万元应得到认可。5.发包人应支付的结算款计算如下：基础结算总价=8000万元加：事件（1）费用（假设发包人确认调整，按市场价P'计算）=9000*P'加：事件（2）费用=15万元减：事件（3）不予批准的工期延误损失=0万元（根据第4题分析）加：暂估价最终发生额（100万元）=8000+9000*P'+15+100=8115+9000*P'万元。（注意：此处P'为假设的市场租赁单价，实际结算需依据发包人确认的值）案例二1.红砖价格上涨满足调价条件。解析思路：合同约定材料费占70%，招标时信息价300元/平米，上涨至360元/平米，涨幅(360-300)/300=20%>5%。2.红砖的综合单价调整步骤：解析思路：按调价公式调整。首先计算价格上涨幅度（ΔP）=360-300=60元/平米。然后计算调价幅度：ΔP/300=60/300=20%。因为20%>5%，满足调价条件。调整后的材料费=300*(1+20%)=360元/平米。原综合单价中材料费占70%，则原人工费和管理费占30%。调整后综合单价=360/70%*100%=514.29元/平米。其中，新的人工费和管理费=(514.29-360)/30%=514.29*30%=154.29元/平米。因此，新的综合单价包含材料费360元/平米，其他费用154.29元/平米，合计514.29元/平米。3.A混凝土结构增加50立方米，按原综合单价计算；B沥青路面减少20平方米，结算时B沥青路面费用应按合同约定处理，通常是减少多少扣减多少。在本题情境下，若题目暗示按总价合同方式处理增减（虽然未明确），且未说明扣减方式，可理解为不扣减。但更严谨的理解是按合同约定，即减少部分应扣减。此处按最可能的理解，即B沥青路面减少量未予考虑，不计入结算。4.不可抗力造成的临时设施修复费8万元，由发包人承担；计入结算时应列入“措施项目费”或其他相应费用项目。解析思路：不可抗力是合同双方共同承担的风险，但根据《标准施工招标文件》等范本，因发包人原因导致承包人设施损坏的，发包人应承担。因此费用由发包人承担。在结算中，此类费用通常计入措施项目费或其他相关费用科目。5.新工作费用40万元，在结算中应按发包人指令和承包人报价处理。解析思路：发包人指令增加的新工作，属于合同范围外的工作，通常需要发包人确认费用。承包人报价80元/平米合理，发包人同意，则应计入结算。若发包人不同意或协商价格不同，则按协商结果结算。案例三1.增加建筑面积300平方米的费用应按当地造价信息中心发布的同类工程预算单价（含管理利润）执行，计算金额为300*2500=75万元。解析思路：固定单价合同下，合同约定无类似单价时，按合同约定方法或类似工程预算单价计算。题目明确发包人同意按此方法执行。2.因防水材料采购价格变动，节约了10元/平方米，对结算价格有影响。节约的金额为(200-180)*实际使用面积。结算时应扣除这部分节约额。但题目未给出实际使用面积，只问影响，故影响是导致结算总价降低。3.计日工发生的费用3万元应计入工程结算。解析思路：合同约定范围内的计日工，实际发生后按计日工计价方式结算，计入“其他项目费”中的计日工。4.暂列金额100万元在结算时，若未发生，则不参与结算；若发生，按实际发生额计入。此处题目未明确发生额，但案例四最后提到“暂估价材料节约的10万元也计入结算收益”，暗示暂列金额也可能发生。更合理的理解是：暂列金额100万是“发生”的，计入结算，即结算中包含100万。暂估价材料节约的10万是“节约额”，按常规做法，节约额冲减结算总价，即最终结算额减少10万。题目问X等于多少，暗示这两个条件都应考虑。暂估价节约10万意味着暂估价材料实际发生=90万，而非100万。因此，最终结算总价X=基础价+暂列金额发生额-暂估价节约额=（假设基础价为基础合同价8000万，加上暂列金额100万，加上计日工3万，加上签证5万，加上索赔8万，暂估价节约-10万）=8115万（来自案例一第5题计算式，此处假设基础价和索赔等与案例一类似）。更直接地，根据案例四的提示，最终X=8000+100-10=8090万元。此处按提示理解。5.若最终结算总价X为8090万元。暂列金额实际发生50万，计入结算=50万。暂估价材料实际发生90万