2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试黑金试题附答案261

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程

2、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。A.ATSCB.DVBC.ISDBD.DTMB

3、下列关于卫星天线细调时，利用场强仪的调整顺序是（）A.仰角、方位角、馈源焦距、极化角B.方位角、仰角、馈源焦距、极化角C.方位角、仰角、极化角、馈源焦距D.仰角、馈源焦距、方位角、极化角

4、SDH设备平均发送光功率的测试点在（）点。A.RB.SC.MD.N

5、接入网(AN)和电信管理网(TMN)之间的接口是()。A.Q1B.Q2C.Q3D.Q4

6、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0

7、SZYV-75-2型号的电缆，其中75表示()。A.特性阻抗B.绝缘外径C.屏蔽层数D.结构特征

8、建筑群综合布线设备问内应有足够的设备安装空间，其面积最低不应小于()。A.5m2B.10m2C.15m2D.20m2

9、DWDM系统中不同波道OTU可以互换的是（）。A.发送端OTUB.中继型OTUC.接收端OTUD.收发合一型OTU

10、工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备

11、直流电源线正极外皮颜色应为()。A.黄绿色B.黑色C.蓝色D.红色

12、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.空分交换C.分组交换D.报文交换

13、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格

14、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz～300GHzB.1mm～2mC.200MHz～300GHzD.1mm～1m

15、基站天馈线安装过程中，如馈线长75米，其接地方式正确的是()。A.馈线与接地线夹角为10o，接地点4处B.馈线与接地线夹角为20o，接地点3处C.馈线与接地线夹角为20o，接地点4处D.馈线与接地线夹角为10o，接地点3处

16、GPS天线应处在避雷针顶点下倾()保护范围内。A.15°B.30°C.45°D.60°

17、微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是()。A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内C.站距小于45kin，差值允许在2dB之内D.站距大于45km，差值允许在2dB之内

18、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆

19、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用()。A.大话务量统计法B.模拟呼叫法C.人机命令法D.话务观察法

20、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步

21、广播电视发射系统馈线的主要指标包括反射系数和（）。A.损耗系数B.增益系数C.行波系数D.衰减系数

22、通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线

23、CDMA采用的多址方式是（）。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址

24、对于渐变折射率光纤，光波在纤芯中产生连续折射，形成穿过光纤轴线的()的光折射线，引导光波沿纤芯向前传播。A.直线形B.类似于正弦波C.锯齿形D.螺旋形

25、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s

26、对于不符合颁发《通信建设工程概预算人员资格证书》条件的，信息产业部应做出不予颁证的书面决定，说明理由，并告知申请人享有依法申请（）的权利。A.行政处罚或者提起行政诉讼B.行政复议或者提起行政诉讼C.行政复议或者提起民事诉讼D.行政处罚或者提起民事诉讼

27、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断

28、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP化、无线化

29、高清晰度电视的图像质量接近（）mm的胶片质量。A.20B.25C.35D.40

30、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器

31、建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是()。A.栅格管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管

32、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（）等供电装置。A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源

33、进行波分复用设备测试时，光监测信道的主要测试项目有光功率和()。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光监测信道工作波长及偏差

34、下列接入方式中，()属于固定无线接入。A.LMDSB.GSMC.CDMAD.WCDMA

35、以“存储一转发”方式传输数据信息的是()。A.电路交换B.报文交换C.空分交换D.时分交换

36、通信工程公众照射限值要求：在一天24h内，任意连续()按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0．02W／kg。A.2minB.4minC.6minD.8min

37、安装600*300*2600机柜说法正确的是()A.可使用2个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在2.5mm以内

38、核心网设备的标称直流工作电压一般为()v。A.-24B.-36C.-48D.-60

39、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和()。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度

40、信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进行（）信息交换的机制。A.控制B.计费C.网管D.用户

41、吊线原始垂度在20℃以下安装时和在20℃以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10％，5％B.5％，10％C.15％，10％D.10％，15％

42、延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换

43、IP电话采用共轭结构算术码本激励线性预测编码法，编码速率为()kbit／s。A.4B.5C.8D.6

44、()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655

45、通信管道的建设应满足光(电)缆布放和使用的要求，必须按照()审批的设计路由实施。A.建设行政主管部门B.规划部门C.当地通信管理局D.建设单位

46、安装阀控式密封铅酸蓄电池时，蓄电池底部四脚应均匀着力，如不平整，应使用()垫实。A.铁垫B.木片C.地脚螺栓D.耐酸橡胶

47、下列关于架设吊线说法错误的是（）。A.按先下后上、先易后难的原则确定吊线的方位，一条吊线必须在杆路的同一侧，不能左右跳B.吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的5%且小于10%时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置C.同一杆路架设两层吊线时，同侧两层吊线间距应400mm，两侧上下交替安装时，两侧的层间垂直距离应为200mmD.吊线在终端杆及角深大于25m的角杆上，应做终结

48、自承式电缆的结构缆芯结构以25对为基本位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位。100对以上的电缆加有()的预备线对。A.1％B.2％C.3％D.4％

49、多协议标记交换（MPLS）是基于（）的IP交换方式。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换

50、IPv6比IPv4更有优势的特点是（）。A.IP地址长度增加2倍B.理论上可提供的地址数比IPv4多40万倍C.使用子网划分技术减小路由麦长度D.提供了服务质量控制平台

51、架空光缆需要整改的是（）。A.跨越公路高度5米B.顺着市区街道高4.5米C.6米的线杆离铁路8米D.光缆线路距离房顶2米

52、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能

53、φ40／30mm硅芯管转角处的弯曲半径的最小值要求是()。A.400mmB.500mmC.600mmD.700mm

54、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔()km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200

55、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是()的主要测试项目。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光纤放大器(OA)

56、高层电信建筑高度大于()的电信建筑属于一类建筑。A.30mB.50mC.80mD.100m

57、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造

58、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树

59、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便

60、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换

61、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断

62、JETnet常用微管规格有()两种。A.5／3.5mm和8／6mmB.7／5.5mm和8／6mmC.5／3.5mm和10／8mmD.7／5.5mm和10／8mm

63、光缆配盘时，应最先确定()的位置。A.光缆接头B.特殊光缆C.管道光缆D.架空光缆

64、有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。A.铺地毯B.设双层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备

65、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供用户终端的()，利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.管理B.接入C.维护D.输出

66、以一组48V／200AH阀控式密封铅酸蓄电池作为一套-48V／960w设备的后备电池，以10h放电率计算后备时间约为()。A.4hB.6hC.8hD.10h

67、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差3cm

68、关于天线塔接地和防雷要求的说法，正确的是（）A.用一根专用防雷接地线引线将接闪器直接和接地体相连B.若天线塔所处底层结构复杂，接地体电阻不应大于10?C.防雷接地线穿越机房时要与设备接地装置相连D.在天线塔的塔楼部分敷设人工避雷带

69、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PA1制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV

70、分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的()。A.上方B.下方C.附近D.后方

71、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180

72、一般要求卫星接收天线以天线基点为参考点，对障碍物最高点所成的夹角小于()。A.15°B.30°C.45°D.60°

73、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗

74、太阳电池直流供电系统由直流（）、整流设备、蓄电池和太阳电池方阵等组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器

75、SDH帧结构以（）μs为帧同步周期。A.8B.32C.64D.125

76、（）除完成日常广播监测外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点

77、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的()底角。A.一个B.二个C.三个D.四个

78、光纤包层位于纤芯的周围，直径为（）。A.4μmB.10μmC.50μmD.125μm

79、根据广播电视中心的防火要求，语音录音室建筑面积为24㎡时，规定门的总净宽是()。A.≥0.9B.≥1.1C.≥1.4D.≥1.5

80、报文交换的特点是()。A.交换网的时延短B.对设备要求低C.容易呼叫阻塞D.提高链路的利用率二、多选题

81、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多()条光缆。A.一B.二C.三D.四

82、双屏蔽数字同轴电缆的安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的（）倍。A.5B.5.5C.6.5D.7.5

83、未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备，不得在抗震设防烈度()地区的公用电信网上使用。A.6度以上（含6度）B.7度以上（含7度）C.8度以上（含8度）D.9度以上（含9度）

84、《国家广播电影电视总局建设工程项目设备材料管理办法》规定的设备材料采购方式不包括()。A.政府采购B.招标采购C.指定采购D.市场采购

85、基站天馈线安装过程中，如馈线长75米，其接地方式正确的是()。A.馈线与接地线夹角为10o，接地点4处B.馈线与接地线夹角为20o，接地点3处C.馈线与接地线夹角为20o，接地点4处D.馈线与接地线夹角为10o，接地点3处

86、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是：车速环境144kbit／s，步行环境（）kbit／s，室内环境2Mbit／s。A.256B.384C.512D.1024

87、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争l生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位

88、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经（）盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商

89、下列关于5G技术说法错误的是（）A.流量密度在10Tbs/km2B.设备密度达到600万个/km2C.支持500KM/h移动速度D.用户体验速率达到Gbps量级

90、根据《广播电影电视工程建筑抗震分级标准》，地、市级广播电台的主体建筑属于（）类抗震设防建筑。A.甲B.乙C.丙D.丁

91、某光缆的型号为GYGTA2484，其中GY代表()。A.通信用室(局)内光缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆

92、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为15～25mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm

93、有线广播电视监测的主要任务不包括（）。A.安全监测B.质量监测C.内容监测D.用户监测

94、（）是通信网和有线电视网相结合的产物。A.HFCB.HDSLC.ADSLD.PON

95、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5

96、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为600mm×800mm时应使用（）只。A.1B.2C.3D.4

97、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换

98、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统

99、架空光缆线路在雷害特别严重地郊外用（）措施防雷。A.与电杆连接B.装设架空地线C.绝缘处理D.穿管保护

100、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小三、问答题

101、背景材料：某施工单位乙方与建设单位甲方签订了某工程施工总承包合同，合同约定，工期600天，工期每提前或拖后1天奖励或者罚款1万元；经甲方同意乙方将电梯和设备安装工程分包给具备资质的专业承包单位丙方，分包合同约定：分包工程进度必须满足施工进度总计划，施工进度奖惩约定与总承包合同的工期奖惩相同。乙方按时提交了施工网络计划，并得到批准。施工过程中发生了以下事件：事件1：7月25日至26日基础工程施工时，由于特为暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30名工人窝工，天气好转后：27日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3个台班（台班费：800/台班），28日乙方安排基础作业队和机械修复被洪水冲坏的部分基础12m3(综合单价：480元/m3)。事件2：8月7日至10日主体结构施工时。”乙方租货的大模板未能及时进场，随后的8月9日至12日，工程所在地区供电中断）造成40名工人持续窝工6天，所用机械持续闲置6个台班（台班费：900元/台班）事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包队伍人员未能及时进场，造成施工时间延长8天。事件4：设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成丙方12名工人窝工3天，租赁的施工机械闲置3天（租货费600元/天），设备安装工程完工时间拖延3天。事件5：因甲方对室外装修设计的效果不满意，要求设计单位修改设计，致使图纸交付拖延，使室外装修作业推迟开工10天，窝工50个工日，租赁的施工机械闲置10天（租赁费700元/天）。事件6：应甲方要求，乙方在室内装修施工中，来取了加快施工的技术组织措施，便室内装修施工时间缩短了10天，技术组织措施直接费8万元。其余各项工作未出现导致作业时间和费用增加的情况。问题：1.从工期控制的角度看。该工程中的哪些工作是主要控制对象？2.乙方可否就上述修项事件向甲方提出工期和（或）费用索赔？请简要说明理由。3.丙方因制冷机组换货导致工人窝工和租赁设备闲置费用损失应由谁给于补偿？4.工期索赔多少天？实际工期为多少天？工期将（罚）款是多少？5.假设工程所在地人工费标准为50元/工日，窝工人工费补偿标准为30元/工日：机械闲置补偿标准为正常台班费的60%：承包商得到的费用索赔的多少钱？

102、2012年5月，具有通信工程施工总承包一级资质的A施工单位，承担了500个基站的设备安装任务，每个基站工程造价15万元，合同工期90d。设备及材料由建设单位采购，由施工单位从仓库运至相应站点。项目部编制了施工组织设计，建设单位批准后，工程按计划进行。开工几天后，由于运营需要，建设单位要求比原计划提前一个月完工，A施工单位以人员不足为由拒绝，建设单位指定其将100个基站的全部工程量分包给具有电信工程专业承包三级资质的B施工单位，A施工单位与B施工单位签订了分包合同。本工程最终按变更后的计划完工，但在试运行期间，B施工单位安装的设备经常出现电压驻波比告警现象。【问题】1.本工程的施工组织设计应包括哪些资源配备计划?2.说明本项目相关单位的违规之处及原因。3.指出本项目出现质量问题的责任单位和应承担的责任。4.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的原因。

103、某工程公司承接了一项光缆线路工程，线路全长240公里，其中利用高速公路原有硅芯管管道吹放光缆200公里。市区管道光缆10公里，新埋设硅芯管道并吹放光缆30公里。合同约定光缆、硅芯管、接头盒由建设单位提供，其他材料由施工单位提供。接到施工任务后，项目部对工作进行了分解，并依据资源状况对每项工作每天能够完成的工作量进行了估算，各工作的工程量、公司的成本预算定额及各工作每天能够完成的工作量估算见表5。随后，项目部依据表5及各工作的工艺关系制定了本项目工期最短的进度计划。本计划的计算工期满足合同工期要求并留有余量，计划得到了公司的批准，该计划的双代号网络图的一部分如图5所示。工程开工前，公司通知项目部因吹缆设备和熔接机不足，要求工作D、G不能同时进行，但要连续进行；工作E、H、J不能同时进行，但要连续进行。项目部据此对进度计划进行了调整，调整后的工期比合同工期提前2天，为了确保工程按合同工期完成，项目部对除了J工作之外的非关键工作的开始时间，均按最早开始时间安排，调整后的进度计划得到公司的批准后如期开工。工程开工后分别发生了以下事件：事件一：因光缆到货延后10天，造成单盘检验比计划最早开始时间推后10天，造成人员窝损失5000元。事件二：在吹缆过程中，吹缆机损坏维修，停工2天，维修成本10000元。事件三：新建硅芯管管道工作开始2天后，因建设单位协调跨越铁路方案，造成路由变更停工15天，人员窝工损失30000元。事件四：在吹缆施工中，因大雾高速公路封路，停工1天。开工后第30天末，A、B、C、I工作全部完成，D工作完成90公里，F工作完成12公里，其他工作未开始，工程核算实际成本315000元。问题：1.绘制项目部初次进度计划的双代号网络图。2.绘制项目部调整进度计划后的双代号网络图。3.进度计划调整后的关键工作有哪些？合同工期是多少天？4.计算第30天末的BCWS、BCWP、ACWP。5.计算第30天末的cv和sv，分析进度和费用偏差，写出纠偏措施。6.分别写出事件一至事件四可以索赔的费用和工期。

104、2011年5月，施工总承包一级资质的单位A承接了500个基站，每个基站15万元，合同工期90日历天，设备材料由建设单位采购，施工单位负责从仓库运到相应地点。开工后、建设单位要求提前1个月完工，A施工单位已人员不足为由拒绝；建设单位指定将100个基站给电信工程专业承包叁级资质的B施工单位，A施工单位与B施工单位签订了分包合同工程按期完工，但试运营期间B施工单位安装的设备经常出现电压驻波比告警现象。问题：1、施工组织设计文件中包括哪些资源配备计划。2、说明相关单位违规之处及原因。3、指出本项目出现质量问题的责任单位和应承担的责任。4、电压驻波比不合格的因果分析图。

105、某大型施工单位承接了某运营商的一项利旧管道光缆线路和直埋线路工程,工作内容和持续时间见表5。项目部按照图5所示的施工工序关系编制了施工进度计划,但工期不能满足建设单位要求,监理单位要求重新编制进度计划。项目部与运营商确认后,根据工程特点和施工资源情况,采用流水作业方法优化进度计划,具体为:将B、C、F三类工作平均分为B1B2B3、C1C2C3、F1F2F3,每类工作各有一个队伍依次完成,工作全部完成后才开始G工作。此方案得到批准。施工中发生了以下事件：事件一:由于光纤测试仪表进场原因，E工作最早开始时间推迟9天。事件二:工程进行到第20天,因道路维修,光缆仓库发货受阻,停工2天。施工过程中，质量监督机构前往施工现场检查工作，项目经理以没有接到公司通知为由，拒绝提供配合；在直埋线路工程施工中，工程初验前,建设单位要求对光缆路由进行调整,需增设标石如下：标石B后增加1个监测标石B1,标石C后增加1个直线标石C1,标石E后增加1个接头标石E1,已埋设的标石标识见图1-2。问题1、列出图5中B、E、F表示的工作内容。2、计算未被批准的原计划工期。3、绘出优化后的双代号网络图。4、列出优化后的关键工作,并计算工期。5、分别分析事件一和事件二对工期造成的影响。6、项目监理常用的方法有哪些?7、画出标石B1、C1、E1的标识符号。

106、背景资料：某施工单位承担了一项架空光缆线路工程，设有甲、乙、丙三个中继段。项目部根据具体情况进行了工作分解，估算了各工作的持续时间，确定了各工作之间的逻辑关系，编制了工作逻辑关系及持续时间表(见表4)，并据此绘制了进度计划网络图。图4给出了部分进度计划网络图。图4部分进度计划网络图施工过程中，因设计不合理引起光缆路由变更，造成“架设乙段光缆”推迟2天完工。“乙段接续”工作进行中，因熔接机故障停工4天。由于工作量估计不准确，“架设丙段光缆”的持续时间比计划缩短了1天，“甲段接续”、“安装杆路标牌”的持续时间分别增加1天。问题：1.在答题卡指定区域绘制完整的进度计划网络图。2.按照下面格式填写进度计划中D、E、F、H的工作时间参数。3.列出进度计划中关键工作的工作代号，并计算计划工期。4.计算本工程的实际工期。5.本工程光缆配盘的技术要求有哪些?

107、某施工单位承接了某运营商的设备割接工程。工程涉及到新旧设备替换，主设备和相关线缆材料由建设单位提供。设备测试阶段，出现部分指标不合格现象，经检查，发现不合格项目统计：施工完毕后，施工单位按照建设要求提交了竣工资料，其中竣工文件部分包括：工程说明、建筑安装工程量总表、设计变更和洽商记录、隐蔽工程/随工验收签证、开工报告、交（完）工报告、验收证书、交接书；竣工图纸部分按照要求加盖了竣工图章，监理单位审核过程中发现施工单位竣工文件资料缺失，予以退回重新提交。问题：1、设备割接的注意事项有哪些？2、绘制本工程质量不合格的排列表和排列图。3、对排列图中存在的问题进行分析。4、监理单位的做法是否正确？为什么？5、竣工图章的基本内容有哪些？

108、某施工单位承接了一项中继段光缆施工工程，包括利旧管道线路工程、直埋线路及部分架空线路；工程开工前，设计单位组织相关参建单位共同对施工图设计进行会审，会审中由施工单位的技术员向与会参与单位说明拟建工程情况和设计要求，会议最终形成记录，由参与单位签字确认后实施。施工单位在施工前组织相关人员编制了施工组织设计，明确了施工组织结构；安排人员按照批准的设计图纸，完成了光缆配盘工作，确定了接头点；在施工直埋光缆线路部分时，因地质条件不具备挖深条件，直埋光缆沟深度不够，施工单位为保护光缆免于破坏，采取措施进行保护；工程收尾阶段，施工单位做好光缆熔接接续工作后对中继段进行了测试；问题：1、指出施工图设计会审的不妥之处，并说明理由？2、简述施工组织结构包括的内容3、简述中继段中配盘是接头的考虑因素：3、简述中继段中配盘是接头的考虑因素：5、简述直埋光缆线路工程中需要进行隐蔽工程验收的工作内容？6、简述光缆熔接接续时的工作内容。

109、某电信工程公司项目部承接到东北地区新建20km3孔市内PVC塑料管道工程的施工任务，工期为11月1日至12月31日，部分材料由建设单位提供。11月25日开始光缆接续，由于单薄帐篷不抵御寒冷，导致操作失误增多。事件一：接续人员使用光功率计测试光纤接头损耗，多处接头损耗不达标。事件二：施工人员在人孔内施工时，发生中毒现象，经过抢救，无人员伤亡。事件三：施工中，施工队将红砖、砂石堆放在了路面上，影响了交通安全，在交警的监督下，积极进行了整改。问题：1、冬季在寒冷地区施工需注意哪些？2、接续人员测试接头损耗方法是否正确？说明原因。3、在公路上施工应再去哪些安全防护措施？4、在人孔内施工的安全防护措施有哪些？

110、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。

111、背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。6.问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些

112、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？

113、2018年4月，A市某施工单位承接了一项PTN传输设备安装工程，包括50个基站新装设备及30个基站新装板卡，总投资1500万元；施工前编制了施工组织设计，明确了质量的管理目标施工过程如下：1、开工后，建设单位巡视现场的过程中发现，前期涉及存在不合理的地方，口头通知施工单位变更增加2项工作内容：第一项：2个基站的配套传输设备安装；第二项，新增3km光缆中继段的线路施工2、施工单位在进行某处基站新装板卡施工时，发现有个别单盘安装后指示灯显示不正常，项目经理要求采取措施确认故障原因；3、部分设备安装完毕后，发现存在测试不合格的现象；问题:1、具备什么样资质的施工单位可承揽此工程？2、施工组织设计除了质量的管理目标之外，还需包含哪些管理目标？3.施工单位是否可以拒绝建设单位提出的新增工程，并说明理由？如果施工单位计划全部接受上述新增工程，应在施工前做哪些工作；4.施工单位应如何做好板卡的安装工作；如何确认故障原因。

114、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘查人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后安装分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生以下事件：事件1：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来，临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件2：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确定是由于光缆本身质量不合格造成的。【问题】7.指出安全技术交底工作的不妥之处，并说明理由。8.说明进场检验工作有哪些不符合规定。9.监理工程师拒绝签证是否合理简述理由。10.事件2发生后施工单位应该如何进行后续工作相关损失分别由谁承担

115、某工程承接一项线路工程，包含架空线路工程、利旧管道线路工程，开工前，组织了参与施工作业班组和作业人员进行了安全技术交底，会上专职安全员根据本项目施工作业特点、危险因素，以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，会议结束后施工队长带领作业人员立即进入现场施工。施工过程中项目经理进行了多种形式的安全检查，发现如下问题：A区施工现场部分架空线路的吊线垂度过大；B区光缆在管道内施工的时候因为施工人员操作不慎造成光缆在管道内打结扣，施工单位采取措施进行处理；C区现场施工人员有赤膊作业，有的杆上不使用安全带，有的直接将工具从杆上抛下。D区现场施工人员将剩余的部分物料随意丢弃问题：1、指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法2、应如何防范出现吊线垂度不符合要求的现场：并简述架设吊线的质量控制点。3、施工单位应采取什么措施处理光缆在管道中打结扣的现象？4、说明c现场施工人员的违规行为可能造成什么伤害？5、施工单位对于工程的剩余材料应如何处理。

116、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。

117、背景资料：某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下表所示。技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。问题：11.本工程的组织设计中，除了保证工程质量、进度、成本的措施外，还应包括哪些措施12.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全13.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。14.计算施工单位可索赔的工期和费用。

118、1背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。16.问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。

119、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。

120、【背景资料】：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：17.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作18.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题19.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题20.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由四、问答题

121、背景某项目经理部负责本地网直埋光缆线路环网工程的施工，合同规定采用包工不包料的形式承包，工程的路由报建工作已由建设单位完成，工程于4月15日开工，工期37天。该工程包括三个中继段，其中A中继段为50km、B中继段为60km、C中继段为70km，三个中继段构成一个环形网。项目经理部将各中继段均分为两个作业组，在各中继段进行流水作业。各段的作业组中，1组负责挖沟及障碍处理，2组负责放缆、回填及标石的埋设，各组的日进度均为2km。三个中继段的路由复测工作分别由TA、TB、TC三组完成。规定光缆盘长为2km。由于施工单位只能为项目经理部配备一套测试仪表及一台熔接设备，因此项目经理部决定三个中继段的接续测试工作由D组负责完成。各中继段的竣工资料整理工作包含在施工过程中完成，不再单独安排时间编制。各组的工作量、完成时间及需完成的工作如下表。问题1.上述各项工作的工作顺序应如何排列？2.光缆接头和成端接续两项工作哪项应先完成？为什么？3.项目经理部在此项目施工计划中是如何进行工作分解的？4.此工程项目经理部采用流水作业法合适吗？为什么？5.在考虑工序搭接的情况下，如果要求工期最短（时间按整天考虑）、费用最低，请绘制此工程包含放缆回填及埋设标石、路由复测、接续及测试、挖沟及障碍处理的横道图。6.如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，针对A中继段画出双代号网络图。假设A中继段光缆接续测试需要6天。

122、2背景某通信运营商计划在某地建设4G试验网工程，委托只有设备入网资质的4G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。22.问题(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。(4)本工程是否应进行招投标?为什么?(5)运营商委托施工单位进行站点选址，并负责相应的租用谈判是否合适，这些工作应由谁在什么时间完成?(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话，指出有哪些?(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?

123、某施工单位L承担了一项管道光缆线路工程。开工后，项目负责人Y对施工现场检查时，发现施工人员先逐一打开人井盖进行通风，然后开始下井作业，其中一处施工人员踩踏电缆托板进入人井，另一处井口边摆放的抽水机将积水排放到下水道里。项目负责人指出了施工队的不合规之处，并要求立即整改。施工过程中发生了意外事件，一名井下作业人员因有害气体中毒晕倒，井下长时间没有回应，现场人员采取有效措施后下井将人成功救出，事件未造成人员伤亡。工程收尾阶段，监理人员巡视时，指出部分人井内的光缆安裝工艺不合格。工程初验前，施工单位提交了全套竣工资料，其中竣工测试记录包括：中继段光缆配盘图、中继段光纤衰减测试表、中继段光纤后向散射信号曲线，建设单位审查后发现测试记录缺项，要求施工单位尽快补齐。问题：1.项目负责人指出的施工队不合规之处有哪些？说明合规的做法。2.意外事件发生时，现场人员下井施救前应采取哪些措施？3.监理人员指出的不合格项可能有哪些？4.测试文件缺少哪些项目？

124、某通信工程公司投标了一项传输设备安装和光缆线路工程，施工单位根编制了施工进度计划表（见下表），施工前施工单位组织了安全技术交底，工程如期开工。本项目如期完工，设备安装完成后进行了系统测试，测试内项目：DWDM系统中心波长及偏差、系统误码测试、以太网链路测试、ATM链路测试。问题：1.请根据进度计划表绘制本项目的双代号网络图。2.请找出本项目的关键工作，并计算计划工期。3.若I、J、L为测试项目，在保证工期的前提下，测试仪表于第几天进入现场能保证它的最高使用率？4.请补全本工程系统测试项目。5.设备安装时的环境因素有哪些？

125、某光缆线路工程进度计划，见表2，单位为周。说明：①各项工作每周完成量相等。②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。⑤每周工作7d。第五周时各项工作完成的进度累计情况，见表3。【问题】23.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。24.计算第五周末各项工序实际进度比计划进度起前或拖后多少天?(计算结果如遇小数，采用进一法)25.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?26.光缆中继段测试应包括哪些内容?

126、某公司承担了一项通信基站设备安装工程，主要工作量包括120个宏站和240个微站设备安装。合同约定：4月1日开工，6月30日前完工；建设单位在7月10日前完成初验，10月15日前完成竣工验收。项目部根据以往工程经验，制订了进度计划和成本预算：(1)周六、日及节假日期间本项目正常施工，每周完成宏站10个、微站20个，计划4月1日正式开工，6月23日完工，工期为12周。(2)宏站的施工预算费用为6000元／站，微站的施工预算费用为3000元／站；管理预算费用为12000元／周。本工程如期开工。建设单位于4月5日向当地通信管理局提交了《通信建设工程质量监督申报表》，办理了质量监督申报手续。工程进行到第四周末和第八周末时的项目核算结果，见表1。工程最终于6月28日完工。建设单位于7月3日至8日组织了初验，经过试运行于10月11日至12日组织了终验，颁发了竣工验收证书，并于10月31日到当地通信管理局办理了竣工验收备案手续。【问题】27.分别计算第四周末和第八周末的计划工作预算费用BCWS、已完工作预算费用BC-WP、已完工作实际费用ACWP。28.分别计算第四周末和第八周末费用偏差CV、进度偏差SV。29.分析第四周末和第八周末进度与费用偏差情况并制定纠偏措施。30.建设单位的做法有哪些不妥之处?说明正确做法。31.建设单位办理竣工验收备案需提交哪些资料?32.高处作业有哪些安全防护要求?

127、背景资料某施工单位承担—项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50米高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。1.指出至少5个安装天馈线的质量控制点。2.用因果分析图法分析天馈线测试指标不合格的原因。3.识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。4.说明本工程安全保护措施应包含的内容。5.说明接地系统作用及其室外部分包括的内容。对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。

128、背景材料：某通信工程公司承担西南某市一项室内管道光缆线路工程，开工前，项目负责人让安全员进行安全技术交底，安全员从施工作业特点，危险因素，安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员在交底记录上签名。开工后某天上午收工时，施工人员将人井盖盖好，以防过路人员跌入。下午开工后，一人打开井盖下井作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。项目负责人要求知情人员不得扩散事故消息，以减少负面影响。完工后，项目部按建设单位要求编制提交了竣工资料，工程顺利通过验收。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.根据法规要求，事故发生后施工单位应做哪些工作?3.为保证入井作业安全，施工现场应采取哪些措施?4.竣工图纸应满足哪些要求?

129、某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系如下表所示：本工程的资源配置为：最多能投入6人、各种仪表1套，工程计划工期42天。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图如下：施工单位的资源成本如下表（其它成本不计）：本工程在实施过程中发生了如下事件：事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人。每天的工作量；事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5天；事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2天。问题：1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设工程教育网4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。5.本工程的系统测试项目包括哪些？

130、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：暂无解析

2、答案：D本题解析：目前有四种不同的地面数字电视传输国际标准，分别是美国的先进电视制式委员会ATSC标准、欧洲的数字视频广播DVB标准、日本的综合业务数字广播ISDB标准和我国的地面数字电视DTMB标准。

3、答案：A本题解析：天线仰角、方位角、极化角和焦距细调：利用场强仪可调整天线仰角、方位角、极化角和馈源的位置处于最合适的状态，依次按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行.

4、答案：B本题解析：教材页码P108-113SDH设备平均发送光功率：是指发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测试值。

5、答案：C本题解析：教材页码P11-14

6、答案：B本题解析：暂无解析

7、答案：A本题解析：暂无解析

8、答案：B本题解析：暂无解析

9、答案：C本题解析：光波长转换器（OTU）根据所在DWDM系统中的位置，可分为发送端OTU、中继器使用OTU和接收端OTU。接收端OTU主要作用是将光分波器送过来的光信号转换为宽谱通用光信号，以便实现与其他设备的互联互通。因此，接收端不同波道的OTU是可以互换的（收发合一型的不可互换）。发送端OTU是将宽谱通用光信号转换为满足WDM要求的窄谱光信号。

10、答案：B本题解析：

11、答案：D本题解析：暂无解析

12、答案：A本题解析：本题考核的是电路交换的工作原理。电路交换是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。

13、答案：A本题解析：设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予下列处罚:1.发生一般质量事故的，给予通报批评;2.转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量、安全事故的，取消责任单位1-2年参与电信建设活动的资格。

14、答案：D本题解析：本题考核的是微波通信的概念。微波通信指的是使用波长在1mm～1m(或频率在300MHz～300GHz)之问的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。

15、答案：A本题解析：馈线在室外部分的外保护层应接地，接地线一端铜鼻子与室外走线架或接地排应可靠连接，另一端接地卡子卡在开剥外皮的馈线外隔离层铜网上，应保持接触牢固并做防水处理。电缆和接地线应保持夹角小于或等于15度，接地点位置：

16、答案：C本题解析：GPS天线应处在避雷针顶点下倾45°保护范围内。

17、答案：D本题解析：站距小于45km，差值允许在33.5dB之内；站距大于45km，差值允许在2dB之内。

18、答案：C本题解析：教材页码P115-1184G基站一般采用RRU+BBU工作方式，取代了传统的基站设备到天线间全程馈线的连接方式，因此在工程设备安装测试阶段，只需要对安装完跳线的天线各端口和GPS天馈线进行电压驻波比测试。

19、答案：B本题解析：本题考核的是测试障碍率的方法。障碍率测试包括对本局、局间环测、长途、特服、新业务号的呼叫测试，测试障碍率可采用模拟呼叫法，并可用服务观察的抽样统计进行核对，然后统计得出障碍率。

20、答案：B本题解析：目前，PTN系统普遍采用的时钟同步方案，有基于物理层的同步以太网技术、基于分组包的TCP技术和IEEE1588V2精确时间协议技术三种方案。利用这些技术，PTN可以实现高质量的网络同步达叔扩展:【考过】利用这些技术，PTN可以实现高质量的网络同步，以解决3G基站回传中的时间闯步问题，利用PTN提供的地面链路传送高精度时间信息，将大大降低基站对卫星的依赖程度，减少用于同步系统的天馈系统建设投资。以实现高质量的网络同步

21、答案：C本题解析：广播电视发射系统馈线的主要指标包括反射系数和行波系数。

22、答案：C本题解析：教材页码P96-100拆除过程应遵循的原则为:先拆除备用电路，后拆除主用电路;先拆除支路，后拆除群路;先拆除线缆，后拆除设备;先拆除设备，后拆除走线架;先拆除电源线，后拆除信号线。

23、答案：D本题解析：教材页码P39-42CDMA给每一用户分配一个唯一的码序列（扩频码），并用它来对承载信息的信号进行编码。知道该码序列用户的接收机对收到的信号进行解码，并恢复出原始数据。由于码序列的带宽远大于所承载信息的信号的带宽，编码过程扩展了信号的频谱，从而也称为扩频调制。CDMA通常也用扩频多址来表征。

24、答案：B本题解析：暂无解析

25、答案：D本题解析：暂无解析

26、答案：B本题解析：暂无解析

27、答案：D本题解析：基础电源为浮充制式蓄电池直流供电，标称电压为-48V，正极接地。蓄电池应是密封防爆式的。当蓄电池开始放电时，会发出远端告警信号。柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有远端遥测.遥信和遥控功能。

28、答案：B本题解析：本题考核的是现代通信网的发展趋势。现代通信网的发展趋势是：(1)网络信道光纤化、容量宽带化；(2)网络传输分组化、IP化；(3)接入宽带化、IP化、无线化；(4)三网融合，随着现代通信网的技术发展，为电话通信网、计算机通信网和有线电视网的融合发展铺平了道路；(5)下一代网络。

29、答案：C本题解析：高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描.每帧有效像素为1920x1080，宽高比为16：9的数字电视系统，图象质量接近35mm胶片的影像质量。观看者在距图像显示屏高度的三倍距离处所看到的图像质量，应达到或接近观看原始场景的感觉，亦即高清晰度电视的图像质量应相当于35mm胶片的质量将屏幕的物理分辨率达到3840x2160及以上的电视称之为超髙清电视

30、答案：B本题解析：P133

31、答案：D本题解析：本题考核的是硅芯管。建设单段长度为300m的管道，宜采用的管材是硅芯管。

32、答案：C本题解析：P101

33、答案：D本题解析：光监测信道(OSC)测试：光功率、工作波长及偏差。

34、答案：A本题解析：教材页码P11-14固定无线接入的主要技术有LMDS、3.5GHz无线接入、MMDS，固定卫星接入技术、不可见光无线系统等。

35、答案：B本题解析：暂无解析

36、答案：C本题解析：暂无解析

37、答案：D本题解析：按照机架底角孔洞数量安装底脚螺栓，机架底面为600mmX300mm及其以上时应使用4只，机架底面在600mmX300mm以下时，可使用2只。机架的垂直度偏差应不大于1‰，调整机架垂直度时，可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的三个底角。

38、答案：C本题解析：通信设备直流输入电压是-48V。直流工作接地可以保证直流通信电源的电压为负值、

39、答案：A本题解析：暂无解析

40、答案：A本题解析：信令机制是通信网上任意两个通信实体之间为实现某一通信任务，进行控制信息交换的机制。

41、答案：A本题解析：教材页码P132-135吊线原始垂度应符合设计或规范要求。在20℃以下安装时，允许偏差不大于标准垂度的10%；在20℃以上安装时，允许偏差不大于标准垂度的5%。

42、答案：A本题解析：电路交换的特点：1)呼叫建立时间长，并且存在呼损2)对传送信息没有差错控制3)对通信信息不做任何处理，原封不动地传送（信令除外）：一旦电路建立后，数据以固定的速率传输。