2026年全国二级建造师之二建建筑工程实务考试名校真题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于屋面卷材防水保护层的说法，正确的是()。A.水泥砂浆保护层的表面应抹平压光，并设表面分格缝，分格面积最大不宜超过36㎡B.水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层C.刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为10mm的缝隙D.块体材料保护层应留设分格缝，分格面积不宜大于150㎡，分格缝宽度不宜小于10mm

2、以下场所动火属于一级动火的是（）。A.受压设备B.登高焊、割等用火作业C.无明显危险因素的场所D.小型油箱等容器

3、在竣工图章中需列明的内容不包括（）。A.施工单位项目负责人B.现场监理工程师C.施工单位竣工图审核人D.总监理工程师

4、直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。A.闪光对焊B.绑扎搭接C.电弧焊D.直螺纹套筒连接

5、同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过（）t为一检验批，散装不超过（）t为一检验批。A.200，200B.150，500C.200，300D.200，500

6、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出()。A.200mmB.300mmC.400mmD.800mm

7、建筑物按其使用性质分为（）。A.民用建筑、工业建筑、农业建筑B.居住建筑、非居住建筑C.超高层建筑、非超高层建筑D.木结构建筑、钢结构建筑

8、承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的（）天内进行核实.A.7B.14C.21D.28

9、碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度最大限值是()mm。A.350B.400C.450D.500

10、高度超过24m或层数超过十层的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于()mm，每层必须设消防栓口，配备足够的水龙带。A.75B.80C.90D.100

11、幕墙玻璃的厚度不应小于()。A.6.0mmB.8.0mmC.10mmD.12mm

12、根据屋面防水工程施工技术的要求，涂膜防水屋面时，胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于（）mm。A.60B.70C.80D.90

13、关于建筑花岗岩石材特性的说法，正确的是（）。A.强度低B.呈酸性C.密度小D.硬度低

14、箍筋主要承担（）。A.弯矩B.剪力C.轴力D.扭矩

15、若在潮湿环境或水中条件下使用的建筑砂浆，必须使用（）作为胶凝材料。A.水泥B.石灰C.石膏D.沥青

16、钢结构的主要优点不包括（）。A.材料强度高，自重轻B.便于拆卸，施工工期短C.耐火性好D.抗震性能好

17、按建筑构造要求，楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（）m。A.3B.2.2C.2D.1.8

18、水准仪的主要功能是测量两点间的（）。A.高程B.高差C.距离D.夹角

19、改性石油沥青密封材料施工的环境最高气温是（）。A.25℃B.30℃C.35℃D.40℃

20、砂浆抗压强度试验（测试结果精确至0.1MP），其中一组试块的测得值分别为8.8MP、10.5MP、12MP，则该组试件的抗压强度值为（）。A.8.8MPB.10.5MPC.10.4MPD.12MP

21、现行消防验收备案的政府职能部门是（）。A.消防救援机构B.住房和城乡建设主管部门C.公安机关D.城建档案管理机构

22、水泥土墙支护结构位移超过设计值较多时，水泥土墙卸载方式是()。A.背后B.上部C.前部D.下部

23、某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是（）m。A.18.300B.19.100C.19.400D.21.6

24、水泥体积安定性不良，会使混凝土构件产生（）裂缝，影响工程质量。A.温度B.结构C.收缩D.膨胀

25、针对不同安全标志的作用或基本形式的叙述中，不正确的是()。A.禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志B.警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志C.指令标志的基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色D.提示标志的基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为红色

26、下列关于冬期施工混凝土技术要求的说法中，错误的是（）。A.水泥不能与100℃以上的水直接接触B.出机温度不宜低于10℃C.入模温度不应低于5℃D.拆模时混凝土表面与环境温差大于20℃时，混凝土表面应及时覆盖

27、屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应（）。A.顺流水方向B.垂直流水方向C.顺流最大频率风向D.垂直年最大频率风向

28、砂浆的强度是由边长为（）的立方体标准试块，经过28d标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定的。A.5cmB.7.07cmC.10cmD.15cm

29、消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，现场临时消防用水系统干管直径应不小于（）mm。A.75B.85C.100D.110

30、关于模板拆除的说法，正确的是()。A.底模及其支架拆除应符合设计或规范要求B.后张法预应力构件侧模宜在预应力张拉前拆除C.后张法预应力构件底模宜在预应力张拉前拆除D.拆模通常先拆承重部分后拆非承重部分

31、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第（）天。A.9B.11C.14D.15

32、某工程柱混凝土采用细石子（最大粒径16mm），当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，混凝土的最大自由倾落高度为（）m。A.2B.3C.4D.6

33、某3层宾馆，高度为25m，则该建筑为（）民用建筑。A.低层B.多层C.中高层D.高层

34、水泥的初凝时间指（）。A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

35、关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标B.投标人少于三家应重新招标C.多个法人不可以联合投标D.投标截止之后投标人撤销投标文件，招标人应在5d内退还投标保证金

36、在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。A.砂率B.单位体积用水量C.拌和方式D.温度

37、关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是()。A.水准仪可直接测量待定点高程B.激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递C.经纬仪不可以测量竖直角D.全站仪不能用于点位的竖向传递

38、吊顶工程施工时，重型吊顶灯具应安装在（）。A.主龙骨上B.次龙骨上C.附加吊杆上D.饰面板上

39、下列各选项中，对梁的斜截面破坏形式影响最大的是（）。A.混凝土强度B.截面形式C.配箍率D.配筋率

40、关于人员进出通道口搭设防护棚的说法，正确的是()。A.高度超过16m的交叉作业，通道口设单层防护B.高度超过16m的交叉作业，通道口设双层防护C.高度超过24m的交叉作业，通道口设单层防护D.高度超过24m的交叉作业，通道口设双层防护

41、随着全站仪的普及，一般采用（）建立平面控制网。A.直角坐标法B.角度前方交会法C.极坐标法D.距离交会法

42、施工现场固体废弃物分类存放，应到所在地县级以上地方人民政府（）申报登记。A.环卫部门B.环境管理部门C.市政管理部门D.环境保护管理部门

43、石灰技术性质不包括（）。A.保水性好B.硬化时体积收缩大C.硬化时体积微膨胀D.硬化较慢、强度低

44、下列项目中，二级注册建造师可以担任工程项目负责人的是（）。A.单项工程合同额为1200万的装饰装修工程B.容纳人数为2万人的田径场地C.修缮面积900平米的仿古建筑工程D.工程脚手架搭设高度为65m的项目

45、既可以进行角度和高差的测量，又可以进行点位竖向传递测量的仪器是（）。A.钢尺B.水准仪C.经纬仪D.激光铅直仪

46、下列关于条板隔墙施工技术的叙述，不正确的是（）。A.在抗震设防地区，条板隔墙安装长度超过6m，应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施B.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，空隙在40mm及以下时宜填入1：3水泥砂浆C.条板隔墙下端与楼层地面结合处宜预留安装空隙，40mm以上时填入水泥砂浆D.在条板隔墙上开槽应在隔墙安装7d后进行，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2

47、花岗岩属于（）。A.酸性变质岩B.酸性沉积岩C.碱性变质岩D.碱性沉积岩

48、混凝土棱柱体轴心抗压强度采用（）（mm）标准试件试验评定。A.100×100×100B.100×100×300C.150×150×200D.150×150×300

49、下列（）场所的用火作业，不属于一级动火。A.比较密封的室内、容器内、地下室等场所B.禁火区域内C.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所D.登高焊、割作业

50、直接接触土体浇筑的构件，钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。A.40B.50C.60D.70

51、施工现场临时用电设备在（）台及以上或设备总容量在（）KW及以上者，应编制用电组织设计。A.5，50B.5，100C.10，50D.10，100

52、下列动火情形中，属于三级动火作业的是()。A.危险性较大的登高焊、割作业B.小型油箱等容器用火作业C.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业D.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业

53、支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷，应采取的措施是()。A.加设锚杆B.增设坑内降水设备C.支护墙背卸土D.密实混凝土封堵

54、防水混凝土留设施工缝的说法正确的是（）。A.墙体水平施工缝应留在剪力较小处或底板与侧墙的交接处B.墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上C.拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下100mm处D.垂直施工缝不宜与变形缝相结合

55、下列荷载中，属于永久荷载的是（）。A.混凝土收缩B.爆炸力C.雪荷载D.安装荷载

56、预制构件吊运过程中，下列吊索与构件水平夹角中，不符合规定的是()。A.35°B.50°C.65°D.80°

57、由于耐磨性差，用于室内地面，可以采用表面结晶处理，提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力的是（）。A.瓷砖B.花岗岩C.微晶石D.大理石

58、关于施工用电安全管理的说法，正确的有（）。A.配电系统应采用总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱三级配电方式B.照明变压器使用自耦变压器C.一般场所宜选用额定电压为180V的照明器D.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应制定安全用电和电气防火措施

59、钢筋混凝土连续板的受力特点是()。A.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配正筋B.跨中正弯矩，配正筋；支座负弯矩，配负筋C.跨中负弯矩，配负筋；支座正弯矩，配负筋D.跨中负弯矩，配正筋；支座正弯矩，配正筋

60、条板隔墙开槽应在隔墙安装（）d后进行。A.5B.7C.10D.14

61、关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，正确的是（）。A.柱的震害轻于梁B.角柱的震害重于内柱C.短柱的震害轻于一般柱D.柱底的震害重于柱顶

62、关于高度在24m以下的单、双排脚手架各杆件部位设置的说法，错误的是（）。A.脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1mB.脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除C.必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置D.连墙件必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

63、关于电气安装工程的说法，错误的是（）。A.同一住宅相线（L）颜色应统一B.保护线必须使用黄绿双色线C.电源插座底边距地面宜为300mmD.平开关板底边距地宜为1250mm

64、测定混凝土立方体抗压强度采用的标准试件，其养护龄期是（）。A.7天B.14天C.21天D.28天

65、以下属于高层建筑的是（）。A.高度33m的单层体育馆B.高度27m的图书馆C.高度24m的办公楼D.高度27m的住宅楼

66、关于施工现场垂直运输机械安全管理，说法正确的是（）。A.高度18m的物料提升机，可采用1组（不少于4根）缆风绳保持架体稳定B.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设置常开型的防护门C.外用电梯底笼周围3.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆D.塔吊安装完毕经现场相关单位验收合格后可直接投入使用

67、单位负责人接到报告后，应当在（）向县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.立即B.1小时内C.2小时内D.3小时内

68、下列属于影响建筑构造的人为因素的有（）。A.风吹B.地震C.化学腐蚀D.地下水

69、中华人民共和国境内，下列（）不属于的竣工验收备案的工程。A.新建房屋B.改建房屋C.市政基础设施D.公路基础设施

70、有框玻璃板隔墙的工艺顺序是（）。A.嵌缝打胶→墙位放线→安装框架→安装玻璃B.墙位放线→安装玻璃→嵌缝打胶→安装框架C.墙位放线→安装框架→安装玻璃→嵌缝打胶D.墙位放线→嵌缝打胶→安装框架→安装玻璃

71、按照建筑安装工程造价的构成，措施项目费不包括（）。A.脚手架工程费B.夜间施工增加费C.安拆费与场外运费D.冬雨期施工增加费

72、关于混凝土中性化反应后的优点，说法正确的是（）。A.抗折强度增大B.导致钢筋锈蚀C.抗压强度增大D.可能产生细微裂缝

73、下列影响简支梁弯曲变形的因素中，（）是不正确的。A.材料的弹性模量B.材料强度C.截面形状尺寸D.跨度

74、常用模板中，具有整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的是（）。A.木模板B.组合钢模板C.钢框木胶合板模板D.大模板

75、施工现场综合考评的对象是()。A.监理和总包单位B.总包单位和专业分包单位C.参建各方D.总包单位

76、泥浆护壁钻孔灌注桩成孔时，下列做法正确的是（）。A.在成孔并一次清理完毕之后浇筑混凝土B.第一次清孔在沉放钢筋笼、下导管后C.泥浆循环清孔时，清孔后泥浆相对密度控制在1.15～1.25D.第一次浇筑混凝土必须保证底端埋入混凝土0.5m

77、关于24m以上的双排脚手架设置剪刀撑的说法，正确的是()。A.外侧立面整个长度间隔设置B.内侧立面高度上连续设置C.各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上D.随立杆、纵向和横向水平杆等异步搭设

78、对钢筋混凝土所用粗骨料进场复验时，不属于必须复验项目的是()。A.颗粒级配B.含泥量C.压碎指标D.泥块含量

79、关于预制构件安装要求，说法错误的是（）。A.与现浇部分连接的预制剪力墙板板宜先行吊装，其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装B.预制梁和叠合梁安装顺序应遵循先主梁、后次梁，先低后高的原则C.预制柱宜按照中柱、边柱、角柱顺序进行安装D.与现浇部分连接的预制柱宜先行安装

80、冬期混凝土的拌制应符合相关规定，在混凝土拌合前，关于原材料的预热说法，错误的是（）。A.宜加热拌合水B.可加热拌合骨料C.严禁加热水泥D.可直接加热外加剂二、多选题

81、关于建筑幕墙施工质量管理的说法中，错误的是（）。A.同意单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批B.中空玻璃应采用单道密封即可C.除全玻幕墙外，不应在施工现场打硅酮结构胶D.全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm

82、下列关于中空玻璃的特性，说法正确的是()。A.机械强度高B.隔声性能良好C.弹性好D.单向透视性

83、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()。A.固定价款合同B.可调价款合同C.成本加酬金合同D.成本加系数合同

84、在管道内作业时宜使用的手持电动工具类型是（）A.0类B.Ⅰ类C.Ⅱ类D.Ⅲ类

85、下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。A.托儿所、幼儿园专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.08mC.临空高度22m部位，栏杆高度为1.06mD.室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆

86、具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是（）。A.夹层玻璃B.中空玻璃C.钢化玻璃D.Low－E玻璃

87、钢筋机械连接现场检验的主要检测试验参数是（）。A.承载力B.伸长率C.抗拉强度D.屈服强度

88、关于防水混凝土温度控制的说法，下列正确的是（）。A.高温施工时，入模后的温升值不大于35℃B.混凝土里表温差不大于20℃C.养护时间大于等于14dD.冬期施工时，每日降温速率不大于2.0℃

89、水泥砂浆防水层可用于地下工程防水的最高温度是（）。A.25℃B.50℃C.80℃D.100℃

90、含碳量为0.5%的碳素钢属于（）。A.高碳钢B.中碳钢C.低碳钢D.合金钢

91、混凝土强度等级是按混凝土（）来划分的。A.立方体抗压强度标准值B.棱柱体抗压强度标准值C.立方体抗拉强度标准值D.棱柱体抗拉强度标准值

92、同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。A.两端铰支B.一端固定，一端自由C.一端固定，一端铰支D.两端固定

93、坐便器和净身器应能承受（）kN的荷重。A.2B.3C.4D.5

94、房屋建筑工程管理签章文件的代码为()。A.CNB.CAC.FJD.FW

95、新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.8D.10

96、下列关于砌体结构材料要求的说法中，错误的是（）。A.砌体结构不应采用非蒸压硅酸盐砖B.混凝土砌块的强度等级不应低于MU10C.填充墙（内墙）用轻骨料混凝土砌块强度MU3.5D.混凝土砌块砌筑砂浆的强度等级为Mb5

97、（2018年真题）严禁将地下室作为主要用房的是（）。A.歌舞厅B.老年生活用房C.游戏厅D.放映厅

98、厕浴间蒸压加气混凝土砌块底部150mm高度范围内应做（）坎台。A.混凝土B.普通透水墙C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块

99、关于基坑监测，以下描述正确的是（）。A.每边至少设置3个监测点B.水平和竖向监测点不宜为共用点C.施工单位应编制监测方案D.施工方应委托有资质的第三方进行监测

100、根据吊顶工程的工艺流程，吊顶内管道、设备的安装、调试及隐蔽验收应在（）工序后进行。A.龙骨安装B.填充材料设置C.画主龙骨分档线D.安装饰面板三、问答题

101、某建设工程，建筑面积为3.8万2，地下一层，地上十六层。施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同期600d。合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）1万元，乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误1d，分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误一天，供货方赔偿1万元，乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图（单位:d）如下图所示?施工过程中发生了以下事件:事件一：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5天，因工人窝工和施工机构机械闲置造成乙方直接经济损失10万元?事件二：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10天，直接经济损失20万元?事件三：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3d，直接经济损失0.8万元?事件四：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9d，费用增加3万元?事件五：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30d，费用损失0.5万元，其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符?【问题】1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路?2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由?3.分别指出乙方可以向大模版供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由4.该工程实际总工期多少d？乙方可得到甲方的工期补偿为多少d？工期奖（罚）款是多少万元？5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元？

102、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：(1)合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；(2)合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。[问题]1.《建设工程施工合同(示范文本)》由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。.4.指出本工程的竣工T验收日期是哪一天，工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》的规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式?

103、某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同（示范文本)》GF—2017-0201签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履约过程中发生了以下事件：事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。【问题】1.双方签订的固定总价合同是否适当说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式2.事件一中,乙方的索赔是否成立结合合同索赔条款说明理由。3.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定结合合同变更条款说明理由。

104、【背景资料】某房屋建筑工程，建筑面积6000m钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了以下事件：

105、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。【问题】除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）

106、某人防工程，建筑面积5000m2，地下1层，层高4m，基础埋深为自然地面以下6.5m。建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）签订了施工承包合同。工程施工过程中发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。事件二：工程楼板组织分段施工，某一段各工作的逻辑关系见表1。事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。事件四：工程在设计时就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用作停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。问题：1.事件一中，建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图，并计算该网络计划图的工期。3.事件三中，顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？

107、某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000m2，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。施工中发生如下事件：事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。【问题】1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。

108、某房地产开发公司新建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,条形基础,地上5层,工期265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件：事件一：施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为1200万元,并据此签订了施工承包合同。事件二：在投标过程中,施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉，另外考虑工期不到一年，市场材料价格不会发生太大的变化，于是按照企业以往积累的经验编制标书。事件三：部分合同条款中规定：1.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。【问题】1.事件一中开发公司的做法是否正确为什么2.事件二中施工单位承担的风险是哪些3.指出事件三中合同条款的不妥之处说明正确做法。

109、（2014年真题）【背景资料】根据下列材料，请回答：某新建办公楼，地下一层，筏板基础，地上十二层，框架剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30，抗渗等级P6，总方量1980m3，由某商品混凝土搅拌站供应，一次性连续浇筑。在施工现场内设置了钢筋加工区。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件二：在筏板基础混凝土浇筑期间，试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样，并留置了一组标准养护抗压试件（3个）和一组标准养护抗渗试件（3个）。【问题】分别指出事件二中的不妥之处，并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件？

110、【背景资料】某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3d。事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。【问题】1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少?2.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖（罚）款是多少?4.合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少?

111、背景资料：某施工单位在中标某高档办公楼工程后，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订了施工总承包合同。合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令。在变更指令下发后的第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位再上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正.在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超过5%时，该项增加部分或剩余部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项目工程量增减幅度超出5%，其相应工程量数量、单价等数据详见下表：竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交给监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。1.在墙面装饰装修做法的设计变更估价申请报送及进度款支付过程中都存在哪些不妥之处？并分别写出正确做法。2.针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？3.分别计算清单项A清单项B的结算总价（单位：元，结果保留两位小数）。4.分别指出总承包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料正确的移交程序。

112、某实施监理的工程，合同工期15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示：工程实施过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见表1－1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表：【问题】1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C和F工作的总时差和自由时差分别为多少？（6分）2.事件1中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。（6分）3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。（3分）4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？（5分）

113、背景某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。如下图：

在施工过程中发生了以下事件：事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（重100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。问题：

114、某新建工程,建筑面积28000m2,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工过程中，发生如下事件：事件一：基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划（如图1）。底板施工暂未考虑流水施工。公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。事件二：现场检查时发现：①现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人；②现场设置一个出入口，出入口处置办公用房；③场地设置3.8m宽环形载重单车道主干道（兼消防车道），并进行硬化。检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组在开工一段时间后按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）对现场进行安全检查并进行了评价，汇总表得分68分。事件四：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。【问题】1.在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），用双线表示出关键线路。2.事件二中，指出现场布置的不妥之处并改正。裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施3.事件三中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级本次检查应评定为哪个等级4.事件四中，施工单位、建设单位做法是否正确并分别说明理由。

115、工程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程竣工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。【问题】1.指出竣工验收程序有哪些不妥之处并写出相应正确做法。2.针对本工程的参建各方，写出正确的竣工资料移交程序。

116、背景：南方某6层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，建设单位委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。项目部计划混凝土及砂浆采用现场搅拌。该工程计划于2012年1月8日开工，2013年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工前，项目部确定了施工顺序并编制了材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划。在上级单位项目管理检查中得到了好评，检查组认为依据合理，内容充分。事件二：结构六层及部分建筑装饰装修工程施工期间处于高温天气。问题：5.事件一中，常见工程施工顺序的确定原则有哪些6.事件一中，材料配置计划、劳动力配置计划、施工机具配置计划的编制依据有哪些7.事件二中，高温施工混凝土配合比设计的管理规定有哪些8.事件二中，项目部应采取哪些建筑装饰装修工程高温天气施工措施

117、某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，包括1栋图书馆、1栋教学楼（采用自然通风）。地上六层，地下二层（20间）；教学楼地上6层，每层10间教室，无架空层和地下室。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师对首次使用的混凝土配合比进行了开盘鉴定，内容应包括：混凝土强度、混凝土凝结时间等内容。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度，结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨18#螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。事件四：教学楼室内装修完工，交付使用7天后，施工单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染，检测机构随即选取了6间，对室内环境的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测，在对室内环境的氡浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。检测点设置在地砖表面。其中，氡、甲醛的检测结果如下：【问题】1.事件一中，除已列出的工作内容外，对首次使用的配合比应进行开盘鉴定内容还包括哪些？2.事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。3.事件三中，节能分部工程验收应由谁组织？还应有哪些人员参加？4.事件四中，有哪些不妥之处？并分别说明正确说法。5.事件四中，列式计算氡、苯的检测结果，并判断检测结果是否合格？

118、某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划如下图所示（单位：天），并得到甲方代表的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：在开展A工作时，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据甲方代表批准的地基处理方案，增加处理费用4万元，因地基复查和处理使A工作作业时间延长3天，人工窝工15个工日。事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30个工日，机械台班费5000元，材料费1.2万，B作业时间拖延9天。事件3：在C工作施工过程中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。事件4：在E工作基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使G工作的开始作业时间推迟了1天。事件5：在H工作进行中，因乙方购买的材料质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格材料。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。【问题】1.写出网络图的关键线路（用工作表示）和总工期。2.在上述事件中，乙方向甲方提出工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。3.假设工程所在地人工费标准为98元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为58元/工日（计算索赔费用时暂不考虑其他费率）。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？（保留两位小数）。

119、某写字楼工程，总建筑面积54394m2。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础，桩径1000mm，桩长35m，混凝土强度等级C30。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工单位编制的桩基础施工方案中列明：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根桩留置1组混凝土试件；完成第一次清孔工作后，下放钢筋笼及钢导管，然后水下混凝土灌注；事件二：项目部按照工程施工阶段对单位工程施工组织设计进行了过程检查与验收，并及时提出了修改意见。施工至地上6层时，因工程设计重大修改，项目部对施工组织设计及时进行了修改和补充。事件三：施工单位项目负责人安排资料员将《施工组织设计》报送并发放到相关单位。事件四：施工单位现场用电设备为8台但仅有用电措施，配电采用三级配电，为了节省成本，总承包单位要求劳务分包每台开关箱给两台用电设备供电。问题：?1、指出桩基础施工方案中的错误之处，并分别写出正确做法。2、事件二，项目施工过程中，需对施工组织设计及时进行修改或补充的情况还有哪些？3、事件三中，单位工程施工组织设计应报送和发放到什么单位？4、指出事件四中的不妥之处并说明理由。

120、【背景资料】某公共建筑工程，建筑面积22000m3，地下二层，地上五层，层高4.5m，钢筋混凝土框架结构，抗震等级为一级。填充墙砌筑，砌筑砂浆的强度为M10。大堂一至三层中空，大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构，屋面为女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材，某施工总承包单位承担施工任务。设计要求直径25mm及以上钢筋采用焊接或机械连接，项目部对二层框架粱底部纵向受力钢筋的连接采用焊接连接，示意图如下：项目部对三层的两个600×1500的水平洞口进行了安全防护，监理工程检查时发现这两个洞口的安全防护不符合要求。外墙装饰阶段，施工单位将外墙外保温材料有B1级的聚苯板改为A级的水泥复合保温板，经设计及建设单位认可后，施工单位进行了变更施工。因工期紧，砌块生产7天后运往工地进行砌筑，砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置，留待14d后砌筑顶紧。【问题】1.指出该框架梁底部纵向受力钢筋连接中的不妥之处，并给出正确做法。2.指出洞口防护的正确做法。3.关于外墙外保温材料变更，施工单位做法是否正确?说明理由。4.指出墙体砌筑时的不妥之处，分别写出相应的正确做法。四、问答题

121、背景资料：某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层，建筑檐高48m；实验楼六层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊：在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机：外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。实验楼物料提升机安装总高度26m，采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。办公楼主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料，提出了“结构实体实验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施”的要求。项目经理部编制防火设施平面布置图后，立即交由施工人员按此进行施工。在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓，在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具。消防检查时对此提出了整改意见。问题：1.本案例中总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案？2.物料提升机安全设施设置有何错误之处，请说明正确做法。3.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)，监理工程师关于结构实体检验要求中的错误之处，并写出正确做法。结构实体检验包括哪些内容？4.本案例中消防管理有何不妥，请说明正确做法。

122、【背景资料】某办公楼工程，地下二层，地上十层，总建筑面积57000㎡，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。经过公开招标，某施工单位中标，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。施工单位绘制了基础分项工程的施工进度计划，如下图：在工程施工中发生如下事件：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天；承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天；基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。二层填充墙砌筑用水泥砂浆设计强度为M10，项目部按要求留取了3组砂浆试块，放在25℃，相对湿度85%的养护室养护14天后，送实验室检测三组试块强度，测得的抗压强度值见下表：项目经理组织项目部进行了结构实体检验，检验内容主要是混凝土强度。其中结构实体混凝土检验采用标准养护试件方法。为了保证外墙用的EPS板尽快施工，项目部试验员在供货厂家仓库随机抽取保温板送检测单位进行检测，取样和送检的见证人为项目技术负责人。检测结果出来后，建设单位及监理单位均不认同检测单位出具的检测报告，要求施工单位重新检测，施工单位未予理睬。【问题】1.基础工程的实际工期是多少？绘制相应的实际施工横道图。2.砌筑砂浆试块的养护是否正确？如不正确，写出正确做法。砌筑砂浆试块强度验收强度是否合格？并说明理由。3.指出项目结构实体检验的不妥之处并写出正确做法。4.指出EPS板检测做法有哪些不妥之处？说明正确做法。

123、某住宅楼工程，砖混结构，地上6层，地下1层，层高9m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0．5m处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇混凝土楼板。施工过程中，发生如下事件：事件一：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。事件二：位于地面以下的隔墙砌筑时，考虑到防潮层以下，施工单位在该部位小砌块内全部用M15砂浆灌实。考虑到所有厕所、浴室、卫生间的防水要求，厕浴间墙体底部200mm高的小砌块内空腔也全部用M15砂浆灌实。监理工程师对此做法提出异议。事件三：监理工程师检查现场试验工作时，发现施工单位砂浆试件留置不符合规范(每组3块，尺寸为100mm×100mm)，且未按规范要求的检验批留置相应组数的试件，责令整改。事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌块结构子分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。问题：1、指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法，并写出小砌块使用时正确的龄期。2、指出事件二中施工单位的做法的不妥之处，并分别给出正确做法。3、指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处，并给出正确做法。4、事件四中，建设单位的说法是否正确?并详细说明验收不满足规定的具体理由。

124、某项目的合同价1000万,预付比例为20%，主要材料所占比例为40%。各月完成工程量情况如下表，不考虑其它任何扣款。【问题】1.求预付款是多少2.起扣点是多少，按月应支付的费用是多少

125、某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2209）规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图（时间单位：月）形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。＜1>、本工程的施工组织设计中应包含哪些内容？＜2>、施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格？＜3>、写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月？＜4>、针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。

126、某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单，并做好混凝土扩展度测定等工作；全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度。结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨φ18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格。施工单位对此批钢筋公抽取一组试件送检，监理工程师认为取要组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加。总监理工程师认为该验收主持及参加人员不满足规定，要求重新组织验收。事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资历的检验单位进行室内环境污染检测。在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时，检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。<1>、事件一中，除已列出的工作内容外，施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作？<2>、事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。<3>、事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？<4>、事件四中，有哪些不妥之处，并分别说明正确做法。

127、背景：某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下二层，地上四层，层高4.5m，伐板基础，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计，监理工程师审核时，发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容，认为该部分内容缺项较多，要求补充其他必要内容。事件二：某分项工程采用新技术，现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定。设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及到结构安全，建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证，监理i单位认为程序错误，提出异议。事件三：雨季施工期间，由于预控措施不到位，基坑发生坍塌事故，施工单位在规定时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。事件四：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。

128、（2013年真题）【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层，建筑檐高48m；实验楼六层，建筑檐高22m，建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包：（2）保温工程保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年，建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。【问题】事件四中，总承包单位，建设单位做法是否合理？

129、【背景资料】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层,建筑檐高48m；实验楼6层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包；(2)保温工程保修期限为10年。施工过程中,发生了下列事件事件1:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔式起重机；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项方案并上报。事件2:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。事件3:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件4:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的規定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。【问题】1.事件1中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?2.指出事件2中错误之处,并分别给出正确做法。3.指出事件3中错误之处,并分别给出正确做法。4.事件4中,总承包单位、建设单位做法是否合理?

130、某机关综合办公楼工程，建筑面积12000m2，地上18层，地下2层，现浇框架混凝土结构，由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工至十三层时，项目部在安全检查中发现：九层楼板有10个短边尺寸小于25cm但大于10.5cm的孔口、5个边长为25～50cm的洞口、3个边长为50～150cm的洞口、2个边长160cm的洞口没有进行洞口防护；落地电缆竖井门洞、首层车辆行驶通道旁的洞口没有防护。事件二：施工过程中，项目部对基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边等部位进行了临边防护检查验收。事件三：基坑施工中，项目部对施工现场的防护栏杆进行了检查，检查中发现：防护栏杆上杆离地高度为0.8～1.0m，下杆离地高度为0.5～0.6m；横杆长度大于3m的部位，加设了栏杆柱；栏杆在基坑四周固定，钢管打入地面30～50cm深，钢管离边口的距离50cm；栏杆下边设置了15cm高的挡脚板。问题：11.事件一中，分别说明未防护部位的防护措施有哪些?12.事件二中，项目部还应进行临边防护的部位有哪些?13.指出事件三中有哪些不妥之处?并分别写出正确做法。14.施工过程中，电梯井的安全防护措施有哪些内容?

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：2020版教材P295页用块体材枓做保护层时，宜设置分格缝，分格缝纵横间距不应大于10mm分格缝，分隔缝宽度宜为20mm。用水泥砂浆做保护层时，表面应抹平压光，并应设表面分格缝，分格面积宜为1㎡，AD错误。块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间，应预留宽度为30mm的缝隙，C错误。

2、答案：A本题解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：（1）禁火区域内。（2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。（3）各种受压设备。（4）危险性较大的登高焊、割作业。（5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。（6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

3、答案：A本题解析：竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监理工程师。

4、答案：D本题解析：本题考查的是钢筋工程。钢筋的连接方法有焊接、机械连接和绑扎连（搭）接三种。直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头（选项A、C）。直接承受动力荷载的结构构件，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱架的拉杆等）的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头（选项B）。钢筋机械连接有钢筋套筒挤压连接、钢筋直螺纹套筒连接（包括钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接）（选项D）、钢筋锥螺纹套筒连接等三种方法。

5、答案：D本题解析：同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过200t为一检验批，散装不超过500t为一检验批。故选D。

6、答案：D本题解析：2020版教材P191页《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5.1.4条规定，此条款为强制性条文。水下混凝土浇筑中灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出0.8~1.0m）

7、答案：A本题解析：本题考核知识点为民用建筑分类。A选项正确，建筑物通常按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。B选项错误，民用建筑按使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两大类。C选项错误，民用建筑按地上高度和层数分类如下:单层或多层民用建筑、高层民用建筑、超高层建筑。D选项错误，按建筑物主要结构所使用的材料分类可分为:木结构建筑、砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑、组合结构建筑。

8、答案：A本题解析：2020版教材P244页承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的7天内进行核实

9、答案：A本题解析：2020版教材P229碗扣式钢管脚手架架体纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。

10、答案：A本题解析：2020版教材P166四、施工现场消防器材的配备（5）高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。

11、答案：A本题解析：2020版教材P2122）幕墙玻璃的厚度不应小于6mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。

12、答案：B本题解析：2022/2021教材P93页（三）屋面防水基本要求：（5）胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm。

13、答案：B本题解析：本题考查的是饰面石材。花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材。

14、答案：B本题解析：箍筋主要承担剪力。

15、答案：A本题解析：本题考核知识点为砂浆。A选项正确，若在潮湿环境或水中使用的砂浆，则必须选用水泥作为胶凝材料。BC选项错误，在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料（石灰