2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、对于二次深化设计，应组织深化设计单位与原设计单位充分协商沟通出具深化设计图纸，由（）审核会签，以确认深化设计符合总体设计要求.A.原设计单位B.监理单位C.施工单位D.构件制作单位

2、对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。A.计量、计数的抽样B.一次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样

3、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为200时的最小抽样数量是（）。A.5B.8C.13D.20

4、某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢筋的要求，专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意，各方签字并形成了纪要。该变更应经()批准后才能实施。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.设计单位现场代表D.施工单位技术负责人

5、组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。A.施工过程B.流水步距C.工作面D.施工段

6、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

7、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

8、下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。A.合同条件B.影响工期C.施工方要求D.实际情况

9、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。A.d=C+1B.d＞C+1C.d＞CD.d≤C

10、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程

11、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>A.9B.11C.14D.15

12、（2021年真题）为解决重大技术问题，在（）之后可增加技术设计。A.方案设计B.初步设计C.扩初设计D.施工图设计

13、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%

14、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书

15、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整

16、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.定额单价B.投标报价C.基准单价D.投标控制价

17、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m

18、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷

19、下列（）不属于审查施工图预算方法。A.“筛选”审查法B.对比审查法C.扩大单价法D.逐项审查法

20、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

21、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认

22、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍

23、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

24、工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.设计负责人

25、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布

26、根据《标准施工招标文件》，发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工时，承包商可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期+费用D.工期+费用+利润

27、（2019年真题）某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为（）。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

28、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

29、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位来按施工方案施工

30、定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算工料机费用；③按费用定额取费，并汇总造价；④工料分析；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是（）。A.④⑤②①③B.④⑤①②③C.⑤②①③④D.⑤①②④③

31、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。A.2575.50B.2655.50C.2657.40D.2657.92

32、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段

33、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.审查物资供应情况分析报告B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应分包方式D.负责业主方供应物资的订货

34、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00

35、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人，总监理工程师B.施工项目技术负责人，总监理工程师C.施工单位技术负责人，专业监理工程师D.施工项目技术负责人，专业监理工程师

36、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告

37、关于车船税，下列说法正确的是：A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税

38、在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距

39、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用

40、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同

41、在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工

42、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()A.具有强制性质B.提供了详细的质量控制细节C.属于保密文件D.涉及的内容只针对顾客

43、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%

44、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲

45、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料、设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证

46、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6

47、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度

48、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂

49、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层

50、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省

51、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07

52、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12

53、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年

54、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作

55、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求

56、施工过程中，对已发生的工程质量缺陷，监理机构应签发（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.监理回复单D.监理报告单

57、关于未成年人刑事诉讼程序的表述，下列选项中错误的有：A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件，如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断，应当作出不批准逮捕的决定B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人，除犯罪嫌疑人外，法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、盖章或者摁指印C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲，某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。认为不需要继续羁押的，应当释放甲或者对甲变更强制措施D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，人民检察院应当依法提起公诉

58、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14

59、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制

60、工程项目实施进度的理想状态是任一时刻工程实际进展点应落在（）。A.香蕉曲线图的范围之内B.最迟开始时间范围之内C.最早开始时间范围之内D.最迟完成时间范围之内

61、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

62、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信

63、根据BIM成熟度划分的等级中，可达到“OpenBIM”阶段的是下列选项中的()。A.LE.vE.l0B.LE.vE.l1C.LE.vE.l2D.LE.l3

64、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性

65、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划

66、（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年

67、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费

68、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等

69、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件

70、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进

71、在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.参数坐标体系D.日历坐标体系

72、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

73、某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800

74、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

75、在设计工作开始之前，首先应由（）审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位

76、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大

77、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

78、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30

79、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：()A.静态评价B.国民经济评价C.动态评价D.经济效益评价

80、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。A.3%B.5%C.10%D.15%二、多选题

81、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人

82、昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪B.吴某的行为构成故意伤害罪C.吴某的行为构成强奸罪D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪

83、在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最大B.工作持续时间最长C.两端节点均为关键节点D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小

84、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。A.在非关键线路上缩短工作持续时间B.采用平行作业方式加快施工进度C.不改变工作之间的先后顺序关系D.保持网络计划中关键工作不变

85、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.延后

86、屋面工程防水等级为Ⅱ级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？()A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm

87、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系

88、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查

89、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以看出()＜br>A.工作D拖延2周,不影响工期B.工作E拖延1周，影响工期1周C.工作F拖延2周，影响工期2周D.工作D拖延3周，不影响后续工作

90、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果

91、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划

92、某工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作A的自由时差为（）天。A.1B.2C.3D.4

93、项目监理机构根据有关规定和（），可对施工质量进行平行检验。A.施工组织设计的要求B.设计图纸的要求C.监理合同的约定D.施工合同的约定

94、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

95、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？A.本案被告为县工商局B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

96、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由

97、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.生产工人劳动保险费B.施工机械司机工资C.项目管理人员加班工资D.生产工人流动施工津贴

98、根据《建没工程施工合同(示范文本)》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.21D.28

99、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。A.某一工作的实际进度情况B.某一工作完成工作量情况C.导致进度拖延的某一具体工作D.项目总的实际进展情况

100、某工程，拟完工程计划投资和已完工程计划投资的比较如下图所示。图中△表示t时刻的()＜br>A.投资节约额B.投资超支额C.进度滞后量D.进度超前量

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：对于二次深化设计，应组织深化设计单位与原设计单位充分协商沟通出，具深化设计图纸，由原设计单位审核会签，以确认深化设计符合总体设计要求，并对相关的配套专业设计能否满足深化图纸的要求予以确认。

2、答案：C本题解析：本题考查的是工程施工质量验收基本规定。对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，选用全数检验方案。参见教材P144。

3、答案：C本题解析：2022/2021版教材P159本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。检验批的容量为151～280时，最小抽样数量是13

4、答案：B本题解析：技术修改是指承包单位根据施工现场具体条件和自身的技术、经验和施工设备等条件，在不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的某些技术上的修改要求。例如，对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋、对基坑开挖边坡的修改等。技术修改问题一般可由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后并签字形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。

5、答案：A本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是流水施工参数。组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。

6、答案：A本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价编制。根据《计价规范》，分部分项工程清单应采用综合单价计价。其中，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

7、答案：D本题解析：单代号网络计划中，非终点节点的工作的自由时差等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值。

8、答案：C本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则如下：①合同条件；②影响工期；③实际情况。

9、答案：D本题解析：一次抽样检验是最简单的计数检验方案，通常用（N，n，C)表示。即从批量为N的交验产品中随机抽取n件进行检验，并且预先规定一个合格判定数C。如果发现n中有d件不合格品，当d≤C时，则判定该批产品合格；当d＞C时，则判定该批产品不合格

10、答案：C本题解析：单位工程是指具备独立的设计文件、独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。对于建筑工程，单位工程的划分应按下列原则确定：1.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。如一所学校中的一栋教学楼、办公楼、传达室，某城市的广播电视塔等2.对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一单位工程。子单位工程的划分一般可根据工程的建筑设计分区、使用功能的显著差异、结构缝的设置等实际情况，施工前，应由建设、监理、施工单位商定划分方案，并据此收集整理施工技术资料和验收3.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程或子单位工程、分部工程。室外工程的单位工程、分部工程划分按表6-1划分。

11、答案：A本题解析：本工程应按非节奏流水施工方式组织施工。①确定施工段数m=4。②确定施工过程数n=3，包括基础开挖、浇筑混凝土、回填。③采用“累加数列错位相减取大差法”求流水步距：＜br>＜br>④计算流水施工工期：T=∑K+∑t＜sub>n＜/sub>=(3+8)+(2+3+7+5)=28天，基础二浇筑完工时间为第3+4+2=9（天）。

12、答案：B本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是初步设计文件的编制条件。有独特要求的项目，或复杂的，采用新工艺、新技术又缺乏设计经验的重大项目，或有重大技术问题的主体单项工程，在初步设计之后可增加单项技术设计阶段。

13、答案：C本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

14、答案：D本题解析：本题考查重点是“质量管理体系文件的编制内容”。指导书是指导监理工作开展的技术性文件，应按照国家与行业有关工程监理的法律法规、规范标准和质量手册“产品实现”章节中有关监理服务的策划与控制内容进行编制。作业指导书的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。因此，本题的正确答案为D。

15、答案：D本题解析：招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。但因承包人原因导致工期延误的，按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

16、答案：B本题解析：当承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。当承包人投标报价中材料单价高于基准单价:施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

17、答案：A本题解析：柱、墙混凝土设计强度高于梁、板混凝土设计强度等级时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度构件边缘不应小500mm。

18、答案：C本题解析：教材控制P124。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；(4)施工单位违反工程建设强制性标准的；(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

19、答案：C本题解析：本题考查的是施工图预算的审查内容与方法。施工图预算的审查方法有逐项审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、“筛选”审查法、重点审查法。选项C扩大单价法属于建筑工程概算的编制方法。故此题选项C符合题意。

20、答案：B本题解析：巡视应包括下列主要内容：（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。只有经过复试检测合格原材料、构配件和设备才能够用于工程。（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。（4）特种作业人员是否持证上岗。

21、答案：B本题解析：㈡现场签证的范围⑴适用于施工合同范围以外零星工程的确认；⑵在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；⑶非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；⑷符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；⑸确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；⑹工程变更导致的工程施工措施费增减等。

22、答案：D本题解析：暂无解析

23、答案：D本题解析：2022/2021版教材P71本题考查的是费用优化。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间；缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。

24、答案：B本题解析：教材页码P190-196本题考查的是工程质量事故处理程序。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

25、答案：B本题解析：教材页码P56-64实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。如果是随机抽取的样本，无论它来自的总体是何种分布，在样本容量较大时，其样本均值也将服从或近似服从正态分布。因而，正态分布最重要、最常见，应用最广泛。

26、答案：D本题解析：本题考核知识点为索赔的主要类型。

27、答案：B本题解析：2022/2021版教材P108本题考查的是价值工程的应用。成本累计之和=2840+2460+2300+2700=10300；各方案的成本系数分别为C甲=2840/10300=0.276，C乙=2460/10300=0.239，C丙=2300/10300=0.223，C丁=2700/10300=0.262；各方案的价值系数分别为V甲=0.202/0.276=0.732，V乙=0.286/0.239=1.197，V丙=0.249/0.223=1.117，V丁=0.263/0.262=1.004；乙方案的价值系数最大，为最优方案。

28、答案：D本题解析：教材页码P126-133选项A错误，施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。选项B错误，焊接连接接头试件应从工程实体中截取。选项C错误，箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°；对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。选项D正确，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且不小于规范规定的最小厚度。

29、答案：A本题解析：考点:监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的，(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，(3)施工单位未按审查通过程的工程设计文件施工的(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。参见教材p124

30、答案：D本题解析：2022/2021版教材P121～122本题考查的是施工图预算的编制方法。定额单价法编制施工图预算的基本步骤：（1）编制前的准备工作；（2）熟悉图纸和预算定额以及现场情况的调查；（3）了解施工组织设计和施工现场情况；（4）划分工程项目和计算工程量；（5）套单价；（6）工料分析；（7）计算主材费；（8）按费用定额取费；（9）计算汇总工程造价；（10）复核；（11）编制说明、填写封面。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P19本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。材料单价=（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗率）×（1+采购保管费率）=（2500+80）×（1+1%）×（1+2%）=2657.92（元）。

32、答案：A本题解析：建设项目总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

33、答案：A本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。根据物资供应的方式不同，监理工程师的主要工作内容也有所不同，其基本内容包括：（1）协助业主进行物资供应的决策，主要包括根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。（2）组织物资供应招标工作，主要包括组织编制物资供应招标文件；受理物资供应单位的投标文件；推荐物资供应单位及进行有关工作。（3）编制、审核和控制物资供应计划，主要包括编制物资供应计划；审核物资供应计划；监督检查订货情况，协助办理有关事宜；控制物资供应计划的实施。

34、答案：C本题解析：第一年利息=300/2*6%=9（万元）；第二年利息=(300+9+600/2)*6%=36.54（万元）；建设期利息=9+36.54=40.54（万元）。

35、答案：A本题解析：专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

36、答案：D本题解析：选项A是承包单位的工作；选项B应为：监理工程师的工作是进行审核而不是协助，监理工程师协助的是工程延期的实施过程；选项C施工总进度计划应由承包人调整，监理方审核只有D属于监理工程师控制建设工程施工进度工作。

37、答案：A、C本题解析：《车船税法》第1条规定，在中华人民共和国境内属于本法所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶（以下简称车船）的所有人或者管理人，为车船税的纳税人，应当依照本法缴纳车船税。A项正确；第3条规定，下列车船免征车船税：（一）捕捞、养殖渔船；（二）军队、武装警察部队专用的车船；（三）警用车船；（四）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。故免征车船税的范围不包括农业用途的车船，B项错误；第4条规定，对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。C项正确；D项说法无根据。

38、答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是网络计划时间参数的概念。总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

39、答案：B本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。企业管理费中的检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。

40、答案：D本题解析：本题考查重点是“投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如：(1)组织措施：①在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(2)经济措施：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；②进行工程计量；③复核工程付款账单，签发付款证书；④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算；⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施：①对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；③审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施：①做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜；②参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。因此，本题的正确答案为D。

41、答案：C本题解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工的特点之一是：充分利用工作面进行施工，工期短。

42、答案：A本题解析：质量手册的性质和作用：质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。质量手册应阐述组织的质量方针，概述质量管理体系的文件结构并能反映组织质量管理体系的总貌，起到总体规划和加强各职能部门间协调作用。

43、答案：B本题解析：教材页码P84-91总投资收益率ROI=EBIT/TI*100%=（230+20）/（2000+500）=10%。EBIT-项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润TI-项目总投资

44、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补偿。

45、答案：A本题解析：2022/2021版教材P146本题考查的是质量记录资料的管理。工程材料质量记录主要包括进场工程材料件成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告（如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验等）；各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。选项A属于施工现场质量管理检查记录资料。

46、答案：C本题解析：教材页码P182-183城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续。

47、答案：A本题解析：考核工程质量缺陷的成因。常见质量缺陷的原因：（1）违背建设程序；（2）违反法规行为；（3）地质勘察失真；（4）设计差错；（5）施工与管理不到位；（6）操作工人素质差；（7）使用不合格的原材料、构配件和设备；（8）自然环境因素；（9）盲目施工；（10）使用不当。建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

48、答案：B本题解析：流水施工的特点包括尽可能利用工作面，工期较短；专业工作队能连续施工，实现了专业化施工，有利于提高劳动生产率等。

49、答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批。

50、答案：A本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是工程质量管理主要制度。根据《建设工程质量管理条例》，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

51、答案：B本题解析：教材P165。投资绩效指数=已完工作预算投资/已完工作实际投资=480/510=0.94。

52、答案：A本题解析：2022/2021版教材P210本题考查的是赢得值法。投资绩效指数=已完工作预算投资/已完工作实际投资=2500/2800=0.89。

53、答案：B本题解析：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

54、答案：C本题解析：考核先行工作和后续工作。在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的后续工作。参见教材P37。

55、答案：C本题解析：确定建设工程施工进度控制目标的依据有：①建设工程总进度目标对施工工期的要求；②工期定额、类似工程项目的实际进度；③工程难易程度和工程条件的落实情况等

56、答案：A本题解析：2022/2021版教材P189本题考查的是工程质量缺陷的处理。发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理。

57、答案：A、C、D本题解析：本题考查未成年人刑事诉讼程序。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第14条规定：“审查逮捕未成年犯罪嫌疑人，应当重点审查其是否已满十四、十六、十八周岁。对犯罪嫌疑人实际年龄难以判断，影响对该犯罪嫌疑人是否应当负刑事责任认定的，应当不批准逮捕。需要补充侦查的，同时通知公安机关。”可知，对犯罪嫌疑人实际年龄难以判断，并且“影响对该犯罪嫌疑人是否应当负刑事责任认定的”，应当不批准逮捕，故，选项A错误。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第23条规定：“人民检察院审查起诉未成年人刑事案件，应当讯问未成年犯罪嫌疑人。讯问未成年犯罪嫌疑人适用本规定第十七条、第十八条的规定。”第17条第六款规定：“到场的法定代理人或者其他人员认为办案人员在讯问中侵犯未成年犯罪嫌疑人合法权益的，可以提出意见。讯问笔录应当交由到场的法定代理人或者其他人员阅读或者向其宣读，并由其在笔录上签字、盖章或者捺指印确认。”故，选项B正确。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第22条第三款规定：“未成年犯罪嫌疑人被羁押的，人民检察院应当审查是否有必要继续羁押。对不需要继续羁押的，应当建议予以释放或者变更强制措施。”可知，该项表述错误，须“建议”，故，选项C错误。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第31条规定：“公安机关或者被害人对附条件不起诉有异议或争议较大的案件，人民检察院可以召集侦查人员、被害人及其法定代理人、诉讼代理人、未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人、辩护人举行不公开听证会，充分听取各方的意见和理由。”第33条第二款规定：“送达时，应当告知被害人或者其近亲属及其诉讼代理人，如果对附条件不起诉决定不服，可以自收到附条件不起诉决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉。”可知，被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的，可以向上一级人民检察院申诉，故，选项D错误。故本题正确答案为ACD。

58、答案：B本题解析：总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。

59、答案：D本题解析：工程质量缺陷原因分析是对一堆模糊不清的事物和现象客观属性和联系的反映，它的准确性和管理人员的能力学识、经验和态度有极大关系，其结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，其推理可用于工程质量的事前控制。

60、答案：A本题解析：考核香蕉曲线比较法。在工程项目的实施过程中，根据每次检查收集到的实际完成任务量，绘制出实际进度S曲线，便可以与计划进度进行比较。工程项目实施进度的理想状态是任一时刻工程实际进展点应落在香蕉曲线图的范围之内。参见教材P98。

61、答案：B本题解析：2022/2021版教材P42本题考查的是工程项目质量控制系统的特性和构成。工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。

62、答案：D本题解析：行政执法机关在办案过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据加以使用，言词证据应当重新收集，但有一个例外，即鉴定意见，所以不是所有的言词证据都不能直接转化为刑事证据。故A项的表述有例外，错误；《最高人民法院关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第12条第2款规定，采取技术侦查措施收集的证据，除可能危及有关人员的人身安全，或者可能产生其他严重后果，由人民法院依职权庭外调查核实的外，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据。故B项的表述有例外，错误；《高法解释》第109条规定，下列证据应当慎重使用，有其他证据印证的，可以采信：（一）生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人、证人和被告人所作的陈述、证言和供述……。故需要印证，不能直接作为认定犯罪的依据。C选项错误；《高法解释》第73条第1款规定：“在勘验、检查、搜查过程中提取、扣押的物证、书证，未附笔录或者清单，不能证明物证、书证来源的，不得作为定案的根据。”因此，选项D正确。

63、答案：D本题解析：BIM应用中的Level3可达到所有学科的整合性合作，使用一个在CDE环境中的共享性的项目模型。各参与方都可以访问和修改同一个模型，解决了最后一层信息冲突的风险，即所谓的“OpenBIM”。

64、答案：A本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。适用性，即功能，工程满足使用目的的各种性能。

65、答案：C本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划、工程项目年度计划。

66、答案：B本题解析：2022/2021版教材P43本题考查的是项目资金筹措渠道和方式。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。

67、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括社会保险费和住房公积金，其中社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

68、答案：B本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。参见教材P54。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P201本题考查的是设备制造的质量控制内容。选项B、C、D均为设备制造过程的质量控制中，监理的质量控制工作。

70、答案：D本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。由于改进是无止境的，所以持续改进应是组织的永恒目标。

71、答案：A本题解析：2022/2021版教材P64本题考查的是时标网络计划的坐标体系。计算坐标体系主要用作网络计划时间参数的计算。

72、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件。导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外的原因，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。②影响工期，即延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。③实际情况。即批准的工程延期必须符合实际情况。

73、答案：B本题解析：固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的固定资产投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。所以该项目静态投资=3000+2000+1000+300=6300万元。

74、答案：B本题解析：滑模属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

75、答案：C本题解析：2022/2021版教材P114本题考查的是监理单位的进度监控。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。

76、答案：C本题解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

77、答案：A本题解析：《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2013）第3.0.8条规定，建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积；结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

78、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

79、答案：B本题解析：暂无解析

80、答案：A本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，一般会约定主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3%以内，其他材料价格涨幅在投标报价时的5%以内，由承包商承担其涨价风险，当超出该额度时，应允许其进行价格的调整，调整方法见第五章。参见教材P152。

81、答案：B本题解析：本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。参见教材P14。

82、答案：B、C、D本题解析：《刑法》第358条第1~2款规定，组织他人卖淫或者强迫他人卖淫的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:(1)组织他人卖淫，情节严重的;(2)强迫不滴、l4周岁的幼女卖淫的;(3}强迫多人卖淫或者多次强迫他人卖淫的;(4)强奸后迫使卖淫的;(5)造成被强迫卖淫的人重伤、死亡或者其他严重后果的。有前款所列情形之一，情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。协助组织他人卖淫的，处5年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，昊某实施的行为有:组织一批妇女卖淫;为强迫陈某在其练歌房卖淫将其打成重伤;强奸幼女徐某迫使其卖淫。吴某实施的这些行为，都被包括在组织、强迫卖淫罪里，因此对