工程施工内部承包合同(范本)

工程施工内部承包合同(范本)甲方（发包人）：[XX建设工程有限公司]，统一社会信用代码：[XXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]；乙方（内部承包人）：[XXX]，身份证号：[XXXXXX]，联系电话：[XXXXXX]，系甲方在册员工，职务为项目负责人。为明确甲乙双方在工程施工内部承包过程中的权利义务，确保工程顺利完成，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及甲方内部管理制度，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就[XX项目名称]工程内部承包事宜达成如下协议：一、承包工程概况1.工程名称：[XX项目名称]2.工程地点：[XX省XX市XX区XX路XX号]3.工程内容：[详细列明工程施工内容，如土建主体工程、水电安装工程、装饰装修工程等，或依据甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议约定的施工范围]4.工程规模：建筑面积[XX]平方米，结构形式为[XX结构]，总造价约[XX]万元（以最终结算为准）二、承包方式乙方采用“风险包干、自负盈亏”的内部承包方式，即乙方在甲方统一管理下，自筹资金、自主组织施工、自担风险，按本协议约定向甲方缴纳管理费及相关费用后，剩余收益归乙方所有，亏损由乙方自行承担。三、承包范围乙方承包范围为甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及所有补充协议、变更通知中约定的甲方全部施工义务，包括但不限于：工程施工的组织实施、人员调配、材料采购与供应、设备租赁与管理、质量控制、安全防护、工期保障、竣工验收、竣工结算、保修服务等。四、工期要求1.本工程开工日期：[XXXX年XX月XX日]，竣工日期：[XXXX年XX月XX日]，总工期[XX]日历天；具体工期以甲方与业主签订的合同约定及业主下达的开工令为准。2.乙方必须严格按照约定工期组织施工，若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担甲方因业主索赔产生的全部损失，并按甲方内部管理制度接受相应处罚。五、质量标准1.本工程质量必须达到[合格/优良/XXX工程奖标准]，符合国家现行建筑工程施工质量验收规范及甲方与业主签订的合同约定。2.乙方需严格执行甲方的质量管理制度，建立质量保证体系，确保各分项、分部工程验收合格，一次性通过竣工验收。若因乙方施工质量问题导致返工、整改或业主索赔，所有费用及损失由乙方承担。六、承包价款及支付方式1.承包价款基数：以甲方与业主最终结算的工程总价款为准。2.管理费及费用缴纳：乙方需按工程最终结算总价款的[XX]%向甲方缴纳管理费；同时，乙方需承担工程施工过程中产生的所有税费（包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等）、社保费用、工伤保险费用、甲方派驻现场管理人员的工资及补贴等，上述费用由甲方从业主支付的工程款中直接扣除。3.工程款支付：甲方在收到业主支付的工程款后，扣除本协议约定的管理费、税费及其他应扣费用后，于[XX]个工作日内将剩余款项支付至乙方指定账户（账户信息：[开户行XX，账号XX]）；若业主逾期支付工程款，甲方相应顺延向乙方支付款项的时间，不承担逾期责任。4.竣工结算：乙方需在工程竣工验收合格后[XX]日内完成竣工结算资料的编制并提交甲方，由甲方统一向业主报审；结算完成后，甲方扣除所有应扣费用后，与乙方进行最终清算，剩余款项一次性支付给乙方（预留[XX]%的质量保证金，待保修期满后无息返还）。七、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方负责与业主签订《建设工程施工合同》及相关补充协议，协调乙方与业主、监理等单位的关系。2.甲方对乙方的施工过程进行监督、管理，包括质量、安全、工期、资金使用等方面的检查与指导，有权对乙方违规操作行为进行制止并要求整改。3.甲方负责提供工程所需的资质文件、技术资料，协助乙方办理工程施工相关手续。4.甲方有权按照本协议约定扣除管理费、税费及其他应扣费用，监督乙方资金使用情况，确保工程款用于本工程施工。（二）乙方权利义务1.乙方必须严格遵守国家法律法规、甲方内部管理制度及本协议约定，全面履行甲方与业主签订的合同中甲方的全部义务。2.乙方负责组建项目管理团队，配备合格的施工人员、技术人员及管理人员，确保施工人员持证上岗。3.乙方负责自筹工程施工所需的资金（包括但不限于材料款、设备租赁费、人员工资等），确保工程顺利推进。4.乙方必须严格执行安全施工规范，建立安全生产管理制度，配备安全防护设施，对施工人员进行安全教育培训，确保施工过程中无安全事故发生；若发生安全事故，乙方需承担全部责任及费用。5.乙方负责工程资料的收集、整理、归档，确保工程资料真实、完整，符合竣工验收要求。6.乙方负责工程保修期内的保修工作，若因乙方施工质量问题导致保修责任，乙方需及时修复并承担全部费用。八、安全施工与文明施工1.乙方必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，落实安全生产责任制，设置专职安全员，定期开展安全检查，消除安全隐患。2.乙方必须按规定为施工人员购买工伤保险及必要的商业保险，确保施工人员的人身安全。3.乙方需遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，减少施工噪音及扬尘污染，避免对周边环境造成影响；若因文明施工不到位受到相关部门处罚，费用由乙方承担。九、违约责任1.若乙方未按约定工期完成施工，每逾期一天，需向甲方支付工程总价款[XX]‰的违约金；逾期超过[XX]天的，甲方有权解除本协议，乙方需赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方施工质量未达到约定标准，乙方需负责无偿整改，直至合格，并向甲方支付工程总价款[XX]%的违约金；若整改后仍不合格，甲方有权解除本协议，乙方需承担甲方因业主索赔产生的全部损失。3.若乙方擅自将工程转包或违法分包，甲方有权立即解除本协议，乙方需向甲方支付工程总价款[XX]%的违约金，并赔偿甲方全部损失。4.若乙方未按约定缴纳管理费或其他费用，甲方有权从工程款中扣除，并按未缴金额的[XX]‰每日向乙方收取滞纳金。5.若甲方未按约定支付工程款（除业主逾期支付情况外），每逾期一天，需向乙方支付应付未付款项[XX]‰的违约金。十、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满、所有款项结清之日终止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协