造林绿化工程承包合同

X/Y造林绿化工程承包合同鉴于双方均有合作意愿，为实现优势互补、资源共享，经充分磋商，双方达成如下协议。依据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，双方本着平等互利、协商一致的原则，建设单位与施工单位兹订立本合同，条款如下，以昭信守：***第一章合同价款与工期第一.1条合同价款投标报价中如有算术性计算错误的，施工单位务必依循"总价优先、单价服从总价"的原则修正错误的单价，修正后的价格对合同各方具有约束力。履约确保金在施工单位全面实施约定书义务且最终验收合格后双方书面予以确认的期限内内，由建设单位无息退还给施工单位。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第一.2条工期要求提供期限的计算应扣除法定节假日和甲乙签约方商定的停工期间。交付方式由双方当事人磋商协定，可采用一次性交付或分批交付的方式。出于建设单位原因导致施工单位无法按时出具的，交付期限相务必顺延。施工单位逾期交付的，每逾期一日应向建设单位缴付协议总价款的千分之五作为违约金。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第一.3条材料设备收款方如需调整变更收款账户信息的，应至少提前十个工作日以书面形式知会付款方，并出具加盖财务专用章的《账户变更通知书》；在函告到达前已付款至原账户的，视为已执行完毕付款义务。最终验收以建设单位交付书面验收合格证书为前提；建设单位无合理理由拒绝出具验收证书的，自施工单位书面申请验收之日起第四十五日视为自动通过验收。因建设单位原因导致项目进度延迟的，付款节点严令禁止因此延迟，仍按原定时间表执行；惟签约方另有书面议定的除外。甲乙双方通过银行电汇（T/T）方式结算；建设单位务必在汇款附言中注明本合约编号及付款对应事项，以便施工单位财务核对入账。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第二章质量与安全第二.1条质量标准施工单位应建立并有效运行符合GB/T19001或同等国际标准的质量管理体系，保障从原材料采购、生产制造到成品出厂的每个环节均处于受控状态并具有可予追溯性。建设单位发现产品存在质量问题的，务必及时告知施工单位并提交必要的证据材料。建设单位务必向施工单位明确告知产品的具体用途和使用环境，以便施工单位适当确定质量标准。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第二.2条安全施工施工单位的事故调查处理应按依"四不放过"原则进行，即事故原鉴于未查清不放过、本分人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。务必急预案应至少每缔约双方书面认可的期限内组织一次演练，演练后施工单位应编制评估报告，针对暴露的问题制定整改措施并限期落实。发生安全生产事故时，施工单位务必立刻启动应急预案组织抢救，防止事故扩大，保护事故现场，并在事故发生后一小时内向建设单位和有关部门报告。施工单位提交的事故报告内容必得含事故发生的时间、地点、简要经过、伤亡人数、初步估计的直接经济损害后果以及已采取的措施。施工单位务必在施工现场、办公区域和仓储区域按规定配置消防器材、安全警示标志和应急照明设备，并定期检查维护确保其处于完好有效状态。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第二.3条环境保护施工单位务必在合同报价中单独列明环境保护措施费用预算，该费用严令禁止低于项目总造价的本约定书项下应付款项，并接受建设单位对环保资金使用情况的审计。合同完成履约过程中产生的废水、废气、固体废物和噪声等污染物，施工单位务必遵照国家和地方规定的排放标准进行治理，实现达标排放。施工单位应在合同落实期间建立并有效运行环境管理体系（一旦ISO14001或等同标准），体系运行记录应保持完整并接受建设单位不定期审核。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第三章工程验收与保修第三.1条工程验收建设单位无合理理由在验收期限内未组织验收的，视为验收通过。产品安装调试完成后，建设单位应在甲乙两方书面认可的期限内内开始验收，不应无故拖延。建设单位在验收中发现任何不符合言明的情形，均有权以书面形式知会施工单位限期整改，施工单位不准许以问题轻微或属行业惯例为由拒绝整改要求。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第三.2条质量保修保修期内的维修记录由建设单位与施工单位共同签订确证，维修记录必得详细记载故障现象、原鉴于分析、更换部件清单及维修耗时。保修权益的转让以建设单位书面寄达施工单位为发生效力条件，施工单位无正当理由断不可拒绝或附加不合宜条件。一旦产品存在批量性质量缺陷，即使已超过保修期，施工单位仍应主动启动召回或免费修复程序，费用由施工单位担负。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第四章违约责任第四.1条违约责任违约方偿付违约金或补偿损害后果后，不免除其继续落实合同的义务，守约方仍有权要求违约方继续履行尚未履行的合同义务。违约含预期违约和实际违约两种形态：一方在实施期限届满前明确表示或以行为表明将不履行主要义务的，构成预期违约；履行期限届满后仍未履行的，构成实际违约。维权费用中的差旅费，以实际发生的交通费、住宿费票据为凭，但每人每日住宿费不应超过人民币捌佰元，交通费以经济舱或高铁二等座为标准。本契据项下任何一方担负的违约金总上限不准超过人民币壹佰万元，惟故意违约或重大过失导致的违约不受此限。损害后果计算基准日为违约行为发生之日；如损失状态在基准日后继续扩大的，以守约方实际获得赔偿之日为评估日，但不得予以将守约方怠于减损导致的扩大损失纳入赔偿范围。守约方因采取减损措施而支出的合理费用，由违约方担当，且该项费用不计入违约赔偿金限额。对于迟延履行，违约弥补金按日累计计算：每日违约金=迟延完成履约所涉金额×0.05%；违约金总额不超过迟延履行所涉金额的百分之十。甲乙两方商定违约金为固定金额：人民币伍拾万元整；无论实际折损大小，违约方均应足额支付，但该金额明显高于实际损失的，违约方可请求人民法院予以适当减少。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第四.2条知识产权甲乙两方予以确认，合约中对交付成果的验收并不免除施工单位关于知识产权不侵权确保的本分，该保证是持续和无条件的。建设单位与施工单位合作开发产生的知识产权归属比例由双方当事人依凭各自贡献程度在补充协议中另行商定，贡献程度以投入的资金、人员、技术资源为主要衡量标准。对于建设单位在前景知识产权基础上进行后续改进所产生的新的知识产权，施工单位不享有任何权益。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第四.3条不可抗力不可抗力事件持续超过九十日，导致合同目的言明无法实现的，双方均有权不经协商直接书面通知对方解除合同；契约解除后，双方应就已履行部分进行结算，互不追究违约应尽之责。受不可抗力影响的一方应尽一切合理努力减轻不可抗力事件的后果，包括但不限于启动应急预案、启用备用供应渠道、临时调配资源等；出于未尽合理减损义务而扩大的耗损由该方自行负责。不可抗力事件持续超过六十日且双方在磋商期限内未能达成一致的，任何一方均有权以书面知会方式单方解除本合同，解除告知到达对方之日合同即告解除。双方当事人在不可抗力期间均应采取切实可行的替代方案确保合同目的最大程度实现；采取替代方案产生的额外成本，由双方洽商合理分担。严禁抗力事件持续超过三十日的，任何一方均有权以书面形式告知对方要求协商合同修订或终了事宜，双方应在收到通知后十个工作日内启动协商。不可抗力事件发生后，签约方应当即磋商合同后续落实方案，以减少不可抗力事件造成的不利影响；任何一方不应以协商未果为由拒绝采取合理的减损措施。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第五章争议解决与法律适用第五.1条争议解决维权费用中，律师费、保全费、鉴定费、公证费及其他与争议解决直接相应的合宜费用，由败诉方承当；胜诉方在主张上述费用时务必供给正规发票和费用明细。鉴于本契约发生的争议，磋商未果的，应向施工单位住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方议定，任何一方均可将歧见向施工单位所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，但该约定不影响一方在多个有管辖权法院中择一起诉的权益。鉴于本合约引起的争议，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。仲裁裁决对甲乙双方均具有终局效力，甲乙两方作出保证自觉实施仲裁裁决；一方不执行完毕的，另一方可直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第五.2条适用法律甲乙两方当事人确证，本合同各条款的效力及其产生的法律后果，概以中华人民共和国法律为判断标准。本合同的效力不受任何一方所在地法律或国际私法规则的影响，统一适用中华人民共和国法律。出于执行完毕本契约所发生的整体纠纷，在实体法适用上以中华人民共和国法律为依据。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第五.3条通知送达以挂号信方式寄出的知会，自交邮之日起第五个工作日视为送达，无论收件方是否实际签收。知会发出的时间以邮戳日期、快递揽收日期或电子系统记录的发送日期为准。以特快专递方式发送的知会，自快递服务商揽收之日起第三个工作日视为送达。甲乙两方当事人许可，公告送达仅在直接送达、邮寄发送至、电子送达均无法实现时方可使用。一旦收件方拒绝签收或无人签收，通报自派送人员注明拒收或无人签收之日起视为送达。

以下补充条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第六章附则第六.1条合同变更经缔约双方签立的合同调整变更协议自合同双方签章之日起正式生效，双方另有商定的除外。甲乙双方首肯，对约定书附件或