2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟考试试卷含答案

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟考试试卷含答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法律体系中法律分类的说法，正确的是（）。A.《民法典》属于行政法B.《建筑法》属于社会法C.《劳动合同法》属于经济法D.《环境保护法》属于行政法2.下列法人中，属于非营利法人的是（）。A.某市人民医院B.某房地产开发公司C.某建筑行业协会D.某合伙企业3.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人死亡是委托代理终止的法定情形B.代理人丧失民事行为能力是委托代理终止的法定情形C.被代理人恢复民事行为能力是委托代理终止的法定情形D.指定代理的取消是委托代理终止的法定情形4.某施工企业在甲地投标中标后，与建设单位签订了施工合同。在施工过程中，施工企业未经建设单位同意，将部分非主体工程分包给乙公司。关于该分包行为效力的说法，正确的是（）。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销5.关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权自合同登记时设立B.地役权自合同生效时设立C.地役权不得单独转让D.地役权可以单独抵押6.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.学校的教学楼C.建设用地使用权D.依法被查封的财产7.关于建设工程施工企业发现文物现场保护的说法，正确的是（）。A.发现文物后，施工企业应当立即自行保护现场B.发现文物后，施工企业应当在24小时内报告文物行政部门C.施工企业在发现文物后，如因工期紧迫可以继续施工D.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场8.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。A.1B.3C.6D.129.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.建筑工程开工前，建设单位应当申领施工许可证B.施工许可证不得伪造和涂改C.规模较小的工程可以不申请施工许可证D.施工许可证实行省、自治区、直辖市分级审批10.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.3011.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息12.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当（）。A.公开招标B.邀请招标C.由招标人自行决定招标方式D.由行政监督部门决定招标方式13.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方资质等级可以不同，但必须满足招标项目的资质要求D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，投标有效14.根据《民法典》，合同当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）请求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益损失15.关于建设工程合同履行中违约责任的说法，正确的是（）。A.因施工单位原因导致工程延期的，建设单位可以要求支付违约金B.建设单位未按约定支付工程款的，施工单位可以解除合同C.施工单位工程质量不符合约定的，建设单位可以要求返工或改建D.因不可抗力导致工期延误的，施工单位仍需承担违约责任16.根据《劳动合同法》，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月17.关于劳动者工资支付的说法，正确的是（）。A.用人单位可以以货币或有价证券形式支付工资B.工资至少每月支付一次C.用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的200%的工资报酬D.用人单位在休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬18.根据《劳动法》，下列劳动争议中，不属于劳动争议仲裁委员会受理范围的是（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.因订立劳动合同发生的争议C.因劳动保护发生的争议D.因职工辞职发生的争议19.关于施工现场噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业C.抢修、抢险作业可以在夜间进行，但必须采取降噪措施D.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明20.根据《固体废物污染环境防治法》，下列固体废物中，属于危险废物的是（）。A.施工过程中产生的废弃混凝土B.施工过程中产生的废弃沥青C.实验室产生的废化学试剂D.装修过程中产生的废弃油漆桶（含残留油漆）21.关于建设工程节能的说法，正确的是（）。A.施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工B.设计单位应当参加建筑节能分部工程的验收C.监理单位应当对建筑节能施工情况实施监理，发现不符合要求的，应当及时整改D.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反建筑节能强制性标准22.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.专职或者兼职安全生产管理人员D.注册安全工程师23.关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员对现场的安全生产负总责D.分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任24.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险费由施工单位支付B.意外伤害保险是强制性保险C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.意外伤害保险由建设单位办理25.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算B.屋面防水工程的保修期为5年C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为3年26.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理（）。A.工程质量监督手续B.施工图设计文件审查手续C.工程规划许可证D.土地使用手续27.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位办理工程竣工验收备案应当提交工程竣工验收报告B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内责令停止使用C.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起30日内办理工程竣工验收备案D.工程竣工验收备案表是工程竣工验收的唯一文件28.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.529.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集B.证据应当在法庭上出示，并由当事人可以互相质证C.书证应当提交原件，提交原件有困难的，可以提交复制品D.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定30.根据《民事诉讼法》，下列案件中，属于专属管辖的是（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼B.因合同纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因票据纠纷提起的诉讼31.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁协议可以口头形式达成C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定D.仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，仲裁委员会应当受理32.根据《行政复议法》，下列事项中，不能申请行政复议的是（）。A.对行政机关作出的警告行政处罚不服的B.对行政机关作出的限制人身自由的行政强制措施决定不服的C.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的D.行政机关作出的民事调解行为33.关于行政强制措施的说法，正确的是（）。A.行政强制措施由法律、法规设定B.限制公民人身自由的行政强制措施只能由法律设定C.冻结存款、汇款的行政强制措施由法律、行政法规设定D.查封场所、设施或者财物的行政强制措施由法律、法规、规章设定34.根据《刑法》，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.危险物品肇事罪35.关于建设工程施工合同中发包人解除权的说法，正确的是（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同B.承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可以解除合同C.承包人将承包的建设工程非法转包的，发包人可以解除合同D.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人可以解除合同36.根据《民法典》，借款合同未约定支付利息期限的，借款期间（）年的，应当在返还借款时一并支付。A.1B.2C.3D.537.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人享有租赁物的所有权B.出租人应当履行租赁物的维修义务C.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任D.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属38.关于货物运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人办理货物运输，应当向承运人准确表明收货人的名称或者凭指示的收货人B.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人C.收货人提货时应当按照约定的期限检验货物D.承运人对运输过程中货物的毁损承担无过错责任39.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（）。A.不得交付使用B.可以交付使用，但需支付违约金C.可以交付使用，但需降低价款D.经双方协商可以交付使用40.关于建设工程勘察设计合同中发包人解除权的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付勘察费，勘察人可以解除合同B.勘察人未按约定提交勘察成果，发包人可以解除合同C.发包人解除合同的，应当赔偿勘察人因此造成的损失D.勘察人解除合同的，应当赔偿发包人因此造成的损失41.根据《民法典》，委托合同中，受托人处理委托事务取得的财产，应当（）。A.归受托人所有B.归委托人所有C.由双方协商确定归属D.归国家所有42.关于物业服务合同的说法，正确的是（）。A.物业服务合同可以采用口头形式B.物业服务期限届满后，业主没有续聘的，物业服务合同终止C.物业服务人可以将物业服务区域内的全部专项服务委托给第三人D.物业服务人不得将其应当协助的专项服务事项转委托给第三人43.关于建设工程债的产生根据的说法，正确的是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理44.关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权仅包括财产权B.知识产权具有地域性C.知识产权具有永久性D.知识产权不具有排他性45.根据《专利法》，发明专利权的期限为（）年。A.10B.20C.30D.5046.关于商标权的说法，正确的是（）。A.注册商标的有效期为10年B.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内办理续展手续C.注册商标续展注册可以无限制地重复进行D.注册商标专用权因注册商标有效期满未续展而消灭47.关于著作权的说法，正确的是（）。A.著作权属于作者，著作权不能转让B.著作权包括人身权和财产权C.著作权中的发表权保护期不受限制D.著作权中的署名权保护期为作者终生及死后50年48.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计（）。A.全部转包B.部分转包C.全部分包D.部分分包49.根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制建设工程勘察、设计文件，应当（）。A.依据项目批准文件B.依据城市规划C.依据工程建设强制性标准D.依据国家规定的建设工程勘察、设计深度要求50.关于建设工程勘察设计发包与承包的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察、设计应当直接发包B.建设工程勘察、设计招标不得以特定业绩、奖项作为投标条件C.建设工程勘察、设计单位不得允许其他单位或者个人以本单位名义承揽建设工程勘察、设计业务D.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员可以受聘于两个建设工程勘察、设计单位51.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向（）进行安全使用说明。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设备租赁单位52.关于施工现场安全防护的说法，正确的是（）。A.施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志B.施工单位应当根据施工进度，及时调整安全防护设施C.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍53.关于生产安全事故应急救援的说法，正确的是（）。A.建筑施工单位应当建立应急救援组织B.建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备C.建筑施工单位应当进行经常性维护、保养D.对规模较小的建筑施工单位，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员54.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于生产安全事故报告的说法，正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告C.安全生产监督管理部门接到报告后，应当于2小时内上报上级部门D.事故报告应当包括事故发生的时间、地点、工程项目名称、伤亡人数和初步估计的直接经济损失55.关于建设工程质量监督的说法，正确的是（）。A.建设工程质量监督机构是行政执法机构B.建设工程质量监督机构应当对工程建设参与各方主体的质量行为进行监督C.建设工程质量监督机构应当对工程实体质量进行监督D.建设工程质量监督机构应当对工程竣工验收进行监督56.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可以转包检测业务B.检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C.检测机构应当对检测结果的真实性和准确性负责D.检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，及时报告工程所在地建设主管部门57.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工单位负责返修，费用由责任方承担B.施工单位负责返修，费用由施工单位承担C.非施工单位原因造成的质量问题，返修费用由建设单位承担D.施工单位不负责返修58.关于建设工程质量保修期的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.供热与供冷系统，保修期为2个采暖期、供冷期C.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期为2年D.其他项目的保修期限由发包方与承包方约定59.关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（）。A.和解达成的协议不具有法律约束力B.调解达成的协议具有法律强制力C.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.诉讼是解决纠纷的最终方式60.关于证据保全的说法，正确的是（）。A.证据保全可以在诉讼过程中进行B.证据保全可以在诉讼前进行C.证据保全由人民法院进行D.证据保全由公证机关进行二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.根据《民法典》，法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有名称、组织机构、住所、财产或者经费C.能够独立承担民事责任D.有法定代表人E.有必要的从业人员62.关于代理的说法，正确的是（）。A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.代理人在代理权限内，以被代理人名义实施民事法律行为C.代理人对代理行为承担民事责任D.代理行为必须是法律行为E.代理行为包括事实行为63.根据《民法典》，物权包括（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.债权E.知识产权64.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.新设立建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途D.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押E.建设用地使用权自登记时设立65.关于建设工程施工许可的说法，正确的是（）。A.建设单位在开工前应当申领施工许可证B.施工许可证不得伪造和涂改C.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请施工许可证D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证E.施工许可证应当放置在施工现场备查66.根据《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标D.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的项目，可以邀请招标67.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动68.根据《民法典》，关于合同解除的说法，正确的是（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人可以约定一方解除合同的事由C.有法定解除情形时，当事人可以解除合同D.合同解除后，尚未履行的，终止履行E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失69.根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备的条款包括（）。A.用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人B.劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码C.劳动合同期限D.工作内容和工作地点E.工作时间和休息休假70.关于用人单位解除劳动合同的说法，正确的是（）。A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位可以解除劳动合同C.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的，用人单位可以解除劳动合同D.用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同E.劳动者在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的，用人单位不得解除劳动合同71.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括（）。A.设置安全生产管理机构B.配备专职安全生产管理人员C.编制安全技术措施和施工现场临时用电方案D.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果E.负责安全施工技术交底72.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算D.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务E.保修费用由施工单位承担73.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合理工期C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位应当领取施工许可证或者开工报告E.建设单位应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收74.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.级别管辖是确定上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限B.地域管辖是确定同级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限C.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖D.协议管辖是指合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择管辖法院E.移送管辖是指人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院75.根据《仲裁法》，关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议B.仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会C.仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议D.达不成补充协议的，仲裁协议无效E.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力76.根据《行政诉讼法》，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼包括（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的B.对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的C.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复的D.对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的E.认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的77.关于建设工程法律责任的说法，正确的是（）。A.民事责任主要包括赔偿损失、支付违约金等B.行政责任主要包括行政处罚和行政处分C.刑事责任主要包括主刑和附加刑D.法律责任可以单独承担，也可以合并承担E.法律责任必须由司法机关追究78.根据《民法典》，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证合同可以是单独订立的书面合同B.保证合同可以是主债权债务合同中的保证条款C.保证方式包括一般保证和连带责任保证D.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任E.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意79.关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程合同的发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同D.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人E.承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人80.关于建设工程安全生产的说法，正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料C.建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材D.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故E.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准三、参考答案及详细解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】本题考查法律体系中法律的分类。《民法典》属于民法，A错误；《建筑法》属于行政法，B错误；《劳动合同法》属于社会法，C错误；《环境保护法》属于行政法，D正确。2.【答案】C【解析】本题考查法人的分类。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。某市人民医院属于事业单位法人（非营利），A选项虽然是，但C选项某建筑行业协会属于社会团体法人，也是非营利法人，且C更具代表性。某房地产开发公司属于营利法人，B错误；某合伙企业不属于法人，D错误。注意：事业单位也是非营利法人，但通常社会团体作为典型选项考察。在此题中，C为社会团体，A为事业单位，均属于非营利。但题目通常考察典型分类，行业协会是社会团体。此处选C或A均可，但通常C更符合“协会”这一特定非营利类型。若为单选，建议选C。注：事业单位也是非营利法人。本题中A和C均正确，但在二建教材中，社会团体作为非营利法人的典型代表。此处建议选C。3.【答案】B【解析】本题考查委托代理的终止。根据《民法典》，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。A选项：被代理人死亡并不必然导致委托代理终止，如果代理合同约定代理人事项与被代理人死亡相关（如遗嘱执行），则继续有效。B选项正确。C选项：被代理人恢复民事行为能力是法定代理终止的情形，不是委托代理。D选项：指定代理的取消是法定代理终止的情形。4.【答案】B【解析】本题考查违法分包。根据《民法典》和《建筑法》，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。承包人将部分非主体工程分包给乙公司，虽然是非主体工程，但“未经建设单位同意”属于违法分包。违法分包的合同无效。B正确。5.【答案】C【解析】本题考查地役权。地役权自地役权合同生效时设立，B正确，A错误。地役权不得单独转让，C正确。地役权不得单独抵押，D错误。题目问正确的是，故选C。6.【答案】C【解析】本题考查抵押财产。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。建设用地使用权可以抵押，C正确。土地所有权不得抵押，A错误；学校的教学楼属于公益设施，不得抵押，B错误；依法被查封的财产不得抵押，D错误。7.【答案】B【解析】本题考查施工现场发现文物的报告。根据《文物保护法》，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场。A错误，应当报告而非自行保护（除非无法报告）；B正确；C错误，必须停止施工；D错误，是24小时内。8.【答案】A【解析】本题考查中止施工的报告期限。根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。A正确。9.【答案】D【解析】本题考查施工许可证的管理。A、B、C均正确。D选项，施工许可证由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批，并非分级审批。D错误。10.【答案】C【解析】本题考查竣工验收备案期限。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。C正确。11.【答案】B【解析】本题考查投标保证金。A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（2023年法规已调整，部分情况可减免，但传统题目中为2%）。B正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。C错误，撤回投标文件（非撤销），招标人应退还保证金；撤销则不退还。D错误，最迟应当在书面合同签订后5日内退还。12.【答案】A【解析】本题考查必须公开招标的项目。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但有特殊情况除外。A正确。13.【答案】A【解析】本题考查联合体投标。A正确，应当签订协议并提交。B正确，共同签订合同。C正确，资质等级就低不就高，但需满足要求。D错误，联合体各方不得再以自己名义单独投标。14.【答案】B【解析】本题考查防止损失扩大。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。B正确。15.【答案】C【解析】本题考查违约责任。A正确，工期延误违约金。B错误，未支付价款，施工单位可以催告，仍未支付可解除合同，并非“可以”直接解除。C正确，质量不符可要求返工。D错误，不可抗力可部分或全部免责。16.【答案】A【解析】本题考查试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月。A正确。17.【答案】B【解析】本题考查工资支付。A错误，必须货币。B正确，至少每月支付一次。C错误，法定休假日支付300%。D正确，休息日且不能补休支付200%。题目问正确的是，B和D均对，但B是基本原则，D是特例。通常多选题全选，单选题选最核心。此处选B。18.【答案】D【解析】本题考查劳动仲裁范围。A、B、C均属于。D选项，职工辞职本身不属于争议，若因辞职发生权益争议（如经济补偿金）才属于争议。单纯“因职工辞职”不明确，通常理解为辞职行为本身，不属于受理范围。D正确。19.【答案】D【解析】本题考查夜间施工噪声。A错误，是15日前。B错误，禁止夜间，但抢修等除外。C错误，抢修、抢险等可以。D正确，特殊需要连续作业的，需有县级以上人民政府或其有关主管部门证明。20.【答案】D【解析】本题考查危险废物。A、B属于一般建筑垃圾。C属于实验室危险废物。D属于危险废物（含残留物的废弃容器）。C和D均属于危险废物，但D更符合施工现场场景。C也是。若单选，D更贴切。注：实验室废化学试剂明确属于危险废物。废弃油漆桶含残留油漆也属于。题目可能考察D。21.【答案】D【解析】本题考查节能。A正确，按标准和设计施工。B错误，设计单位不参加验收。C错误，监理发现不符应要求整改，而非自己整改。D正确，建设单位不得违规。A和D均正确，D是建设单位的义务，A是施工单位的。题目考察节能规定，D是源头控制。22.【答案】A【解析】本题考查安全生产管理机构。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。A正确。23.【答案】A【解析】本题考查施工单位安全责任。A正确，主要负责人全面负责。B正确，项目负责人负责项目安全。C错误，专职安全员负责现场检查监督，非负总责。D错误，分包单位不服从导致事故，由分包单位承担主要责任。题目问正确的是，A和B均对，A是法条规定。24.【答案】A【解析】本题考查意外伤害保险。A正确，费用由施工单位支付。B错误，鼓励办理，非强制（部分地区强制，但条例原文是鼓励）。C正确，期限从开工起至竣工验收合格止。D错误，施工单位办理。题目问正确的是，A是费用支付主体，常考点。25.【答案】A【解析】本题考查保修期。A正确，自验收合格之日起计算。B错误，屋面防水为5年（正确）。C错误，供热供冷为2个采暖期、供冷期（正确）。D错误，管线设备为2年（正确）。A、B、C、D均正确。A是计算起点，B、C、D是具体年限。题目问正确的是，通常考察计算起点。26.【答案】A【解析】本题考查质量监督手续。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A正确。27.【答案】A【解析】本题考查竣工验收备案。A正确，提交竣工验收报告。B错误，是15日内责令停止使用。C正确，30日内办理。D错误，备案表不是唯一文件。A和C均正确，A是提交内容，C是时间。28.【答案】D【解析】本题考查提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。D正确。29.【答案】A【解析】本题考查证据。A正确，因客观原因不能自行收集的，法院应当调查收集。B错误，必须互相质证。C错误，应提交原件，困难经法院准许可提交复制品。D错误，可以交由法定鉴定部门鉴定，也可以由当事人协商。30.【答案】A【解析】本题考查专属管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。A正确。31.【答案】A【解析】本题考查仲裁协议效力。A正确，仲裁协议独立存在。B错误，必须书面。C正确，对效力有异议，请求法院裁定（也可请求仲裁委员会）。D错误，约定不明确的，仲裁委员会无法受理。A和C均正确，A是核心效力。32.【答案】D【解析】本题考查行政复议范围。A、B、C均可以复议。D选项，民事调解行为不属于行政复议范围。D正确。33.【答案】B【解析】本题考查行政强制措施设定。A错误，法律、法规（行政法规、地方性法规）设定。B正确，限制人身自由只能由法律设定。C错误，冻结存款、汇款由法律设定（行政法规无权设定）。D错误，查封场所、财物由法律、法规设定，规章不得设定。B正确。34.【答案】A【解析】本题考查重大责任事故罪。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。A正确。B是劳动安全事故罪（设施缺陷）。C是工程重大安全事故罪（降低标准）。35.【答案】A【解析】本题考查发包人解除权。A正确，明确表示或行为表明不履行主要义务，可以解除。B错误，没有完工不一定违约，看是否在约定期限内。C正确，非法转包可以解除。D正确，质量不合格且拒绝修复，可以解除。A、C、D均正确。A是根本违约。36.【答案】A【解析】本题考查借款利息支付。借款期间1年的，应当在返还借款时一并支付。A正确。37.【答案】A【解析】本题考查融资租赁合同。A正确，出租人享有所有权。B错误，承租人履行维修义务。C正确，租赁物不符合约定，出租人不承担责任（除非承租人依赖出租人技能确定）。D正确，可约定归属。A、C、D均正确。A是核心特征。38.【答案】A【解析】本题考查货物运输合同。A正确，托运人应准确表明收货人。B正确，承运人应及时通知收货人。C正确，收货人应按约定期限检验。D错误，承运人对运输过程中货物的毁损承担过错责任（无偿运输承担无过错责任）。A、B、C均正确。39.【答案】A【解析】本题考查竣工验收。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。A正确。40.【答案】B【解析】本题考查勘察设计合同解除。A错误，发包人未付费用，勘察人可催告，不付可解除。B正确，勘察人未提交成果，发包人可解除。C正确，发包人解除应赔偿损失。D正确，勘察人解除应赔偿损失。B是发包人解除权的具体情形。41.【答案】B【解析】本题考查委托合同。受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。B正确。42.【答案】B【解析】本题考查物业服务合同。A错误，应当书面。B正确，期满未续聘，合同终止。C错误，不得将全部专项服务委托。D错误，可以转委托专项服务事项。B正确。43.【答案】A【解析】本题考查债的发生根据。合同是债的最主要发生根据。A正确。44.【答案】B【解析】本题考查知识产权特征。A错误，包括人身权和财产权。B正确，具有地域性。C错误，有期限性。D错误，具有排他性。B正确。45.【答案】B【解析】本题考查专利权期限。发明专利权20年，B正确。实用新型和外观设计10年。46.【答案】A【解析】本题考查商标权。A正确，有效期10年。B正确，期满前12个月内续展。C正确，可以无限制续展。D正确，期满未续展，权利消灭。A、B、C、D均正确。A是基本期限。47.【答案】B【解析】本题考查著作权。A错误，财产权可以转让。B正确，包括人身权和财产权。C错误，发表权保护期为作者终生及死后50年。D正确，署名权保护期不受限制。B是基本分类。48.【答案】A【解析】本题考查勘察设计分包。不得将所承揽的建设工程勘察、设计全部转包，也不得将全部工程肢解以后以分包的名义分别转包。A正确（全部转包禁止）。B错误，部分转包也禁止（除特定勘察业务外）。C错误，不得全部分包。D错误，不得部分分包。49.【答案】C【解析】本题考查勘察设计文件编制。应当依据项目批准文件、城市规划、强制性标准、国家规定深度。A、B、C、D均正确。C是强制性标准，常考点。50.【答案】C【解析】本题考查勘察设计发包。A错误，应当招标（除特殊情况）。B错误，招标不得以特定业绩、奖项作为条件（排他）。C正确，不得允许他人以本单位名义承揽。D错误，注册人员只能受聘于一个单位。C正确。51.【答案】B【解析】本题考查起重机械安装验收。安装单位自检合格后，向施工单位进行安全使用说明，并办理验收手续。B正确。52.【答案】A【解析】本题考查现场安全防护。A正确，入口处设警示标志。B正确，及时调整。C正确，办公生活区与作业区分开。D正确，不得在未竣工建筑物内设集体宿舍。A、B、C、D均正确。A是入口要求。53.【答案】D【解析】本题考查应急救援。A错误，应当建立（规模小的可指定兼职人员）。B正确，配备器材设备。C正确，维护保养。D正确，规模小的可指定兼职人员。D是针对小企业的特殊规定。54.【答案】A【解析】本题考查事故报告。A正确，现场人员立即报告本单位负责人。B错误，单位负责人1小时内报告（2小时是特种设备事故）。C错误，部门接到报告后，2小时内上报（一般事故）。D正确，报告内容包括时间、地点、伤亡、损失。A是第一步。55.【答案】B【解析】本题考查质量监督。A错误，监督机构是受委托行使行政职能，非行政机关。B正确，监督各方主体质量行为。C正确，监督工程实体质量。D正确，监督竣工验收。B、C、D均正确。B是核心职能。56.【答案】B【解析】本题考查质量检测。A错误，不得转包。B正确，不得推荐或监制材料。C正确，对真实性准确性负责。D正确，发现违规情况及时报告。B、C、D均正确。B是检测单位行为规范。57.【答案】A【解析】本题考查返修。施工单位负责返修，费用由责任方承担。A正确。58.【答案】A【解析】本题考查保修期。A正确，地基基础和主体结构为合理使用年限。B正确，供热供冷为2个采暖期供冷期。