2026电大《合同法》考试题库(含答案)

2026电大《合同法》考试题库(含答案)一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）1.下列各项中，不属于合同法调整范围的是（）。A.行政协议B.买卖合同C.租赁合同D.委托合同2.甲向乙发出要约，乙于4月1日收到该要约。根据《民法典》的规定，乙如果要承诺该要约，承诺期限届满日是（）。A.4月16日B.4月15日C.4月30日D.5月1日（注：假设要约中未确定承诺期限，根据法律规定，要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。若题目设定为口头要约，则需即时承诺。此处假设为常规书面要约，若选项设为具体日期，需结合要约确定承诺期限的推算。例如，若要约信件载明4月1日，信件未载明日期，通常以寄发邮戳日为准。此题模拟考察承诺期限的计算。）3.甲商场在橱窗内标注：“本商场特价商品，售出概不退换。”该条款属于（）。A.无效条款B.可撤销条款C.效力待定条款D.有效条款4.缔约过失责任发生的阶段是（）。A.合同成立后B.合同履行完毕后C.合同订立过程中D.合同被确认无效后5.根据《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为（）。A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销6.甲、乙双方订立一份价款为100万元的买卖合同，双方约定定金30万元。定金合同生效的时间是（）。A.双方达成订立定金合同的协议时B.甲方向乙方交付定金时C.乙方收到定金时D.双方在合同上签字盖章时7.债权人甲与债务人乙约定由乙向丙履行债务，乙未向丙履行债务，则应当向（）承担违约责任。A.甲B.丙C.甲或丙D.甲和丙8.合同履行地点不明确，给付货币的，应当在（）履行。A.接受货币一方所在地B.给付货币一方所在地C.合同签订地D.第三地9.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化，可以行使（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.代位权10.债务人放弃其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以行使（）。A.撤销权B.代位权C.解除权D.抗辩权11.我国《民法典》规定的违约责任的归责原则主要是（）。A.严格责任原则B.过错责任原则C.过错推定原则D.公平责任原则12.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。这是根据（）原则确定的义务。A.诚实信用B.公平C.等价有偿D.意思自治13.买卖合同标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.第三人14.租赁合同约定的期限不得超过（）。超过部分无效。A.五年B.十年C.二十年D.三十年15.赠与合同是（）。A.单务合同B.双务合同C.实践合同D.要式合同16.建设工程合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.推定形式D.默示形式17.委托合同委托人为处理事务费用（）。A.预付B.垫付C.偿还D.不支付18.在融资租赁合同中，租赁物的所有权属于（）。A.承租人B.出租人C.出卖人D.担保人19.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.可以选择适用违约金或者定金条款D.可以同时适用违约金和定金条款20.技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的（）。A.有效期限B.地域范围C.实施方式D.许可类型21.保管合同自（）时成立，但当事人另有约定的除外。A.双方签字B.保管物交付C.达成协议D.保管费支付22.仓储合同自（)时成立，但当事人另有约定的除外。A.签字盖章B.交付仓储物C.存货人交付定金D.保管人签发仓单23.行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。行纪人处理委托事务支出的费用，由（）负担。A.委托人B.行纪人C.双方平均分担D.视情况而定24.居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对居间人的报酬没有约定或者约定不明确，依照《民法典》第五百一十条的规定仍不能确定的，根据居间人的劳务合理确定。因居间人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人（）。A.平均负担居间人的报酬B.共同连带负担居间人的报酬C.主要由委托人负担D.主要由相对人负担25.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。这是合同的（）效力。A.拘束力B.确认力C.对内效力D.对外效力26.甲公司与乙公司签订一份秘密买卖合同，合同内容涉及商业秘密。该合同（）。A.必须公证B.必须鉴证C.可以采用口头形式D.应当采用书面形式27.甲将房屋出租给乙，租赁期间甲欲出卖该房屋，甲应当在出卖之前的合理期限内通知乙，乙在同等条件下有（）。A.优先购买权B.优先承租权C.拒绝购买权D.撤销权28.赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.三个月B.六个月C.一年D.两年29.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（）。A.不得交付使用B.可以交付使用C.经发包人同意可以交付使用D.经承包人同意可以交付使用30.供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电，造成用电人损失的，应当（）。A.减免部分电费B.承担损害赔偿责任C.赔礼道歉D.恢复供电二、多项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。多选、少选、错选均不得分）31.根据《民法典》的规定，下列各项中，属于要约邀请的有（）。A.寄送的价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书E.商业广告（若符合内容具体确定等条件则为要约）32.下列各项中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定33.根据《民法典》的规定，合同中的下列免责条款无效的有（）。A.造成对方人身损害的B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的C.因一般过失造成对方财产轻微损失的D.不可抗力造成的损失E.显失公平的条款34.下列各项中，属于合同履行原则的有（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.协作履行原则D.经济合理原则E.情势变更原则35.代位权行使的条件包括（）。A.债务人对第三人享有到期债权B.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害C.债务人的债权不是专属于债务人自身的债权D.债务人已陷于履行迟延E.债权人必须向人民法院申请36.合同权利义务终止的情形包括（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债权人免除债务37.根据《民法典》的规定，当事人可以解除合同的情形有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.法律规定的其他情形38.承担违约责任的方式主要有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.赔偿损失E.定金制裁39.买卖合同中，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。出卖人逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场平均价格D.双方协商的价格E.政府指导价40.借款合同中，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以采取的措施有（）。A.停止发放借款B.提前收回借款C.解除合同D.要求支付违约金E.要求赔偿损失41.租赁合同中，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人与出租人的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，由（）。A.承租人承担赔偿责任B.第三人承担赔偿责任C.出租人承担赔偿责任D.承租人与第三人承担连带责任E.承租人与出租人承担连带责任42.融资租赁合同中，承租人破产的，租赁物（）。A.属于破产财产B.不属于破产财产C.出租人可以取回D.出租人不得取回E.由清算组处理43.建设工程合同中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.优先受偿B.按比例受偿C.劣后受偿D.与其他债权人平等受偿E.由法院决定受偿顺序44.保管合同中，寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存。寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，保管人（）。A.可以按照一般物品予以赔偿B.应当按照实际损失予以赔偿C.不承担赔偿责任D.承担全部赔偿责任E.承担主要赔偿责任45.居间人未促成合同成立的，（）。A.不得要求支付报酬B.可以要求支付从事居间活动支出的必要费用C.可以要求支付全部报酬D.不得要求支付从事居间活动支出的必要费用E.可以要求支付部分报酬三、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）46.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止________的协议。47.当事人订立合同，可以采用书面形式、________形式或者其他形式。48.要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为________时间。49.承诺生效时________成立。50.无效的合同或者被撤销的合同自始________。51.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的________标准履行。52.债权人领取提存物的权利，自提存之日起________年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。53.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等________。54.借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算________。55.建设工程合同包括工程勘察、设计、________合同。四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）56.简述要约与要约邀请的区别。57.简述代位权的概念及成立条件。58.简述合同解除的法定情形。59.简述违约责任的主要特征。60.简述买卖合同中标的物毁损、灭失风险转移的一般规则及例外情况。五、案例分析题（本大题共3小题，每小题30分，共90分）61.案例分析一：甲公司因生产需要，急需一批钢材。甲公司于2026年3月1日向乙钢材厂发出一份传真：“我公司急需一批规格为X的螺纹钢，数量100吨，单价每吨4000元，请于3月10日前发货，货到付款。”乙钢材厂于3月2日收到传真，并于当日回复传真：“同意你方条件，但我厂库存仅有80吨，另外20吨可提供替代产品Y型号，单价每吨4200元，请于3日内确认，逾期视为同意。”甲公司收到传真后未作答复。3月5日，乙钢材厂将80吨X型号螺纹钢和20吨Y型号螺纹钢发运给甲公司。甲公司收到货物后，拒绝接收20吨Y型号螺纹钢，并要求乙钢材厂承担违约责任。乙钢材厂辩称：甲公司未在3日内回复，根据我方的回复，逾期视为同意，故合同已经成立，发货完全符合合同约定，甲公司应当收货付款。问题：（1）甲公司3月1日的传真是要约还是要约邀请？为什么？（2）乙钢材厂3月2日的回复是要约还是要约邀请？为什么？（3）乙钢材厂“逾期视为同意”的声明是否有效？为什么？（4）本案中，关于80吨X型号螺纹钢和20吨Y型号螺纹钢的合同是否分别成立？请说明理由。62.案例分析二：2025年1月，A大学与B建筑公司签订了一份教学楼建设工程施工合同，约定由B公司承建A大学的教学楼，合同总价款为5000万元，工期为18个月，自2025年3月1日至2026年8月31日。合同约定，若B公司逾期竣工，每逾期一天，需支付违约金1万元。合同签订后，B公司按时进场施工。施工过程中，发生了以下情况：（1）2025年7月，因遭遇特大暴雨，导致工地停工10天。（2）2025年9月，A大学因教学计划调整，要求将原设计的部分教室改为实验室，导致工程量增加，工期需顺延30天，双方就此达成变更协议。（3）2026年5月，因B公司施工人员操作不当，导致发生火灾，烧毁部分已完工工程，造成停工20天，直接经济损失50万元。工程最终于2026年10月15日竣工。A大学以B公司逾期竣工为由，要求B公司支付逾期竣工违约金（从2026年9月1日计算至10月15日，共45天），计45万元。B公司则认为工期应当顺延，拒绝支付违约金。问题：（1）因特大暴雨导致的停工10天，工期是否应当顺延？为什么？（2）双方就设计变更达成协议顺延工期30天，是否符合法律规定？为什么？（3）因火灾导致的停工20天，工期是否应当顺延？为什么？造成的50万元损失应当由谁承担？（4）B公司实际逾期竣工多少天？A大学要求的45万元违约金是否合理？请计算说明。63.案例分析三：甲、乙、丙三人合伙设立了一家普通合伙企业“天天餐饮店”（以下简称天天店）。2026年4月，天天店与A食品公司签订了一份买卖合同，约定购买一批高档海鲜，价款20万元，货到付款。天天店在合同上加盖了合伙企业公章，甲、乙、丙三人均在合同上签字。合同签订后，A食品公司依约发货。天天店收到货物后，因经营不善，无力支付货款。A食品公司经调查发现：（1）合伙人甲在设立合伙企业时，以其家庭共有的房屋作为出资，但该房屋仅登记在甲个人名下。（2）合伙人乙因个人赌博欠丁巨额债务，已被丁起诉至法院。（3）合伙协议约定，丙对外代表合伙企业签订合同时，金额超过10万元的需经全体合伙人一致同意，但本次签订合同时，丙虽参与了签字，并未取得甲、乙的特别授权。（4）天天店现账面资产仅剩5万元，尚欠职工工资3万元、社会保险费用1万元、税款2万元，以及欠A食品公司货款20万元和其他债务若干。问题：（1）天天店与A食品公司签订的买卖合同是否有效？为什么？（2）甲以其家庭共有房屋出资，该房屋产权归谁所有？若合伙企业债务不能清偿，债权人能否就该房屋主张权利？（3）乙欠丁的个人债务，丁能否主张以乙在天天店中的财产份额清偿？如果乙的财产份额被法院强制执行，其他合伙人有何权利？（4）若天天店被宣告破产，其财产在清偿时，顺序应当如何排列？（请列出具体的清偿顺序）（5）A食品公司能否要求甲、乙、丙承担连带清偿责任？为什么？（注：本题虽涉及合伙企业法，但核心考查合同主体及责任承担，符合合同法考试中涉及主体资格的考察趋势。）参考答案及评分标准一、单项选择题1.A2.B（解析：要约中未确定承诺期限的，若为非对话方式，承诺应在合理期限内到达。通常惯例若要约人以信件发出，承诺期限自信件载明日期起算，无日期为寄发邮戳日，假设题意为常规书面要约且选项模拟合理期限，若要约未载明日期且为常规商业信函，通常认为合理期限包含在途及考虑时间。具体到本题，若以要约到达后计算合理期限，一般不少于15天。此题选项设计为考察常规思维，若无具体日期背景，选B作为合理期限的模拟选项。）3.A4.C5.B6.B7.A8.A9.C10.A11.A12.A13.A14.C15.A16.B17.A18.B19.C20.A21.B22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B二、多项选择题31.ABCD32.ABCDE33.AB34.ABC35.ABCDE36.ABCDE37.ABCDE38.ABCDE39.A40.ABC41.A42.BC43.A44.A45.AB三、填空题46.民事权利义务关系47.口头48.到达49.合同50.没有法律约束力（或无效）51.特定52.五53.违约责任54.利息55.施工四、简答题56.简述要约与要约邀请的区别。答：（1）目的不同。要约是希望与他人订立合同的意思表示，其目的是一经承诺合同即成立；要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，目的是诱使他人向自己发出要约。（2分）（2）内容具体确定程度不同。要约的内容必须具体确定，包含合同的主要条款；要约邀请的内容通常不确定，或者不包含合同的主要条款。（2分）（3）法律效力不同。要约经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束；要约邀请不具有法律约束力，邀请人不受其约束。（2分）57.简述代位权的概念及成立条件。答：代位权是指因债务人怠于行使其对第三人（次债务人）享有的到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权的权利。（2分）代位权的成立条件包括：（1）债务人对第三人享有到期债权；（1分）（2）债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害；（1分）（3）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权；（1分）（4）债权人有保全债权的必要。（1分）58.简述合同解除的法定情形。答：根据《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（1.5分）（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（1.5分）（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（1.5分）（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（1.5分）59.简述违约责任的主要特征。答：（1）违约责任是一种民事责任。这是其法律责任属性。（1.5分）（2）违约责任是违约的当事人对相对人承担的责任。具有相对性。（1.5分）（3）违约责任是当事人不履行或不完全履行合同义务的责任。以有效合同存在和违约行为为前提。（1.5分）（4）违约责任主要具有补偿性，兼具一定的惩罚性。（1.5分）（5）违约责任可由当事人约定。体现了意思自治原则。（1分，若答出四点给满6分）60.简述买卖合同中标的物毁损、灭失风险转移的一般规则及例外情况。答：一般规则：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。（3分）例外情况：（1）因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险；（1分）（2）出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担；（1分）（3）当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。（1分）五、案例分析题61.案例分析一：（1）甲公司3月1日的传真是要约。（1分）因为该传真内容具体确定（包含了标的物、数量、价格、履行期限等主要条款），并且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。（2分）（2）乙钢材厂3月2日的回复是新的要约。（1分）因为乙对甲的要约内容作出了实质性变更（变更了标的物的数量和部分型号的价格）。根据法律规定，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。（2分）（3）乙钢材厂“逾期视为同意”的声明无效。（1分）因为要约的生效必须经过受要约人的承诺。承诺应当以通知的方式作出。乙单方面规定“逾期视为同意”，这实际上是在排除甲的决定权，不符合意思自治原则和承诺生效的法律规定。沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合交易习惯时，才视为承诺。本案中甲并未事先同意该条款，故该声明无效。（3分）（4）关于80吨X型号螺纹钢的合同成立。（1分）因为乙发出新要约后，甲虽未回复，但乙随后发货，甲未提出异议并部分履行或已实际接收部分货物（注：题目中甲拒收了Y型号，对X型号的处理题目虽未明说，但根据逻辑，若甲接受了X型号，则视为对乙关于X型号部分的承诺，或者乙的部分履行若甲接受则合同成立；若甲全部拒收，则均不成立。根据题目“拒绝接收20吨...并要求承担违约责任”，暗示甲接受了80吨X型号）。假设甲接受了80吨X型号，则双方通过实际履行行为就该部分达成合意。（2分）关于20吨Y型号螺纹钢的合同不成立。（1分）因为乙的新要约中包含了Y型号，甲未作出承诺，乙单方发货的行为不构成合同的有效成立。甲有权拒收，且无需承担违约责任。（2分）（注：若认为甲全部拒收，则理由为甲对新要约未作承诺，合同均未成立。但根据题目“拒绝接收20吨...并要求承担违约责任”的语境，更倾向于甲接受了80吨。故答案应阐述成立与不成立的理由。）62.案例分析二：（1）因特大暴雨导致的停工10天，工期应当顺延。（1分）因为特大暴雨属于不可抗力。根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延。（3分）（2）双方就设计变更达成协议顺延工期30天，符合法律规定。（1分）因为当事人协商一致，可以变更合同。双方就工期顺延达成协议，是对原合同工期的合法变更，具有法律效力。（3分）（3）因火灾导致的停工20天，工期不应顺延。（1分）因为火灾是因B公司施工人员操作不当造成的，属于B公司自身的过错，不属于不可抗力或发包人的原因，因此B公司应当自己承担由此造成的工期延误和损失责任。（3分）造成的50万元损失应当由B公司自行承担。（1分）因为损失是由B公司的过错（施工人员操作不当）导致的，B公司应承担违约责任和侵权责任的竞合，此处主要体现为对发包人的赔偿责任。（1分）（4）B公司实际逾期竣工天数的计算：原定竣工日期：2026年8月31日。顺延天数：不可抗力10天+设计变更