监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案

监理工程师考试《建设工程合同管理》试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，合同当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，()。A.违约方不承担任何责任B.违约方仍应承担全部赔偿责任C.不得就扩大的损失要求赔偿D.双方分担扩大的损失2.关于代理的法律特征，下列说法正确的是()。A.代理行为是代理人以自己的名义实施的法律行为B.代理行为必须是具有法律意义的行为C.代理人在代理权限内独立地进行意思表示D.代理行为的法律后果由代理人和被代理人共同承担3.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人支付结算款。工程完工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收。根据《民法典》，该工程竣工日期应为()。A.承包人提交竣工验收报告之日B.发包人组织验收之日C.承包人提交竣工结算文件之日D.发包人签发竣工合格证书之日4.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.55.某施工企业于2023年5月1日向建设单位发出要约，由于市场价格波动，施工企业于2023年5月5日发出撤回要约的通知。要约于2023年5月8日到达建设单位，撤回通知于2023年5月10日到达建设单位。关于该要约的说法，正确的是()。A.要约已经生效B.要约已经失效C.要约撤回成功D.要约不得撤回6.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.5B.10C.15D.207.某招标项目评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，技术经济专家4人。下列专家组成中，符合法律规定的是()。A.专家A、B、C、D均来自该招标项目的行政监督管理部门B.专家A、B来自同一单位，C、D来自不同单位C.专家A、B、C、D均为从事相关领域工作满8年并具有高级职称的专业人员D.专家A、B、C、D中，有2人与投标人有利害关系8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月C.缺陷责任期内，承包人仅对由于承包人原因造成的缺陷承担责任D.缺陷责任期届满，发包人应返还质量保证金9.在建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因造成工程停工，承包人要求顺延工期。监理工程师在收到承包人的工期顺延要求后，应在()天内予以确认。A.7B.14C.28D.4810.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，除专用条件另有约定外，监理合同的正常工作酬金应按()计取。A.建筑安装工程费B.工程概算投资额C.工程预算投资额D.监理人员工日及单价11.某工程项目，发包人与甲承包人签订了施工合同，后又将部分主体工程分包给乙。关于甲、乙分包合同效力的说法，正确的是()。A.分包合同有效，因为发包人知情B.分包合同有效，因为乙具有相应资质C.分包合同无效，因为主体工程必须由总承包单位自行完成D.分包合同效力待定，取决于发包人是否追认12.根据《民法典》，建设工程合同应当采用()。A.书面形式B.口头形式C.书面形式或口头形式D.其他形式13.在建设工程材料采购合同履行中，因供货方原因导致不能按期交货，()。A.供货方应支付违约金，且采购方有权解除合同B.供货方应支付违约金，但采购方无权解除合同C.供货方不需支付违约金，但应赔偿采购方损失D.采购方应接受部分货物14.关于建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任，下列说法错误的是()。A.发包人未按合同约定支付勘察设计费，应支付违约金B.因发包人原因造成勘察设计返工、停工，发包人应承担额外费用C.发包人变更计划，造成勘察设计返工，发包人应增付勘察设计费D.发包人有权随时解除合同，无需承担违约责任15.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总承包合同文件解释顺序中，优先于“通用合同条款”的是()。A.中标通知书B.专用合同条款C.投标函及投标函附录D.技术标准和要求16.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元。该质量事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故17.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程师助手的说法，正确的是()。A.工程师助手拥有批准工程延期或费用索赔的权力B.工程师助手由承包人提名，发包人批准C.工程师助手的任何行为均视为工程师的行为D.工程师助手仅对工程师负责，不直接对发包人负责18.建设工程监理招标中，监理大纲的核心内容是()。A.监理费报价B.监理单位资质C.监理工作目标及控制措施D.拟派监理人员名单19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。A.竣工验收合格B.竣工验收备案C.工程移交D.发包人支付全部工程款20.某施工合同约定采用争议评审委员会（DRB）方式解决争议。关于DRB的说法，错误的是()。A.DRB委员由发包人和承包人各提名1人，双方批准第3人B.DRB委员是发包人的雇佣人员C.DRB提出的建议书对合同双方不具有强制性约束力D.DRB费用由发包人和承包人平均分担21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是()。A.隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知监理人验收B.监理人不能按时验收，需提前24小时向承包人提交延期说明C.监理人未按时验收且未提出延期要求，承包人可自行验收D.监理人未验收，承包人不得进行下一道工序施工22.在建设工程施工合同中，承包人按合同约定提交了工程进度款支付申请，监理工程师审核后，应向发包人签发()。A.工程款支付证书B.临时付款证书C.竣工结算证书D.最终结清证书23.某工程由于设计变更导致工程量增加，且该变化导致关键线路工期延长。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工期调整的说法，正确的是()。A.承包人无需提出工期顺延申请，监理人自动顺延B.承包人应在变更发生后14天内提交工期顺延报告C.监理人应在收到报告后7天内予以确认D.若监理人未予确认，视为不同意顺延24.根据《民法典》，保证方式没有约定或约定不明确的，按照()承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.共同保证D.按份保证25.关于建设工程设计合同中设计人的责任，下列说法正确的是()。A.设计人对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，负责采购B.设计人对设计文件负责，但不对选用的建筑材料质量负责C.设计人应当向施工单位进行设计交底D.设计人应当解决施工中出现的设计问题，但不对施工质量负责26.在建设工程施工合同履行中，若发包人提供的测量基准点错误，导致承包人返工，其费用和工期应由()承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方按比例分担27.根据《标准施工招标文件》，投标人串通投标的情形是()。A.不同投标人的投标文件由同一单位编制B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.以上都是28.建设工程材料采购合同中，交货日期的确定，下列说法正确的是()。A.供货方送货的，以供货方发货日期为准B.供货方代运的，以货发承运部门戳记日期为准C.采购方自提的，以采购方接收货物的日期为准D.供货方送货的，以采购方验收日期为准29.关于建设工程施工合同中不可抗力的后果承担，下列说法正确的是()。A.工程本身的损害由发包人承担B.发包人人员伤亡由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.工程所需清理、修复费用由发包人承担30.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应包括()。A.监理工作制度B.监理工作流程C.监理工作方法及措施D.以上都是31.某工程，发包人未能按合同约定支付进度款，导致施工无法进行。承包人停工超过()天，发包人仍不支付，承包人有权解除合同。A.14B.28C.56D.9032.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程接收的说法，正确的是()。A.工程接收证书颁发后，承包人即不再承担工程照管责任B.工程接收证书颁发后，缺陷责任期开始C.工程接收证书的颁发应以竣工检验通过为前提D.工程接收证书颁发后，业主应支付全部保留金33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程计量的说法，错误的是()。A.工程计量必须按照合同约定的程序进行B.承包人未在监理人复核签字前对计量结果提出异议，视为认可计量结果C.监理人未在约定时间内复核，视为认可承包人提交的计量申请D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理人应予计量34.建设工程风险识别的方法中，()是通过专家会议，集思广益进行风险识别。A.专家调查法B.财务报表法C.流程图法D.初始清单法35.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计()。A.部分转包B.全部转包C.部分分包D.全部分包36.在建设工程施工合同中，关于安全文明施工费的说法，正确的是()。A.安全文明施工费由发包人统筹使用B.安全文明施工费应在开工前一次性支付给承包人C.安全文明施工费由承包人用于施工现场安全防护及文明施工D.若承包人未落实安全措施，发包人有权扣减安全文明施工费37.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款()。A.优先受偿B.按比例受偿C.劣后受偿D.与其他债权人平等受偿38.某监理单位与建设单位签订了监理合同，约定监理酬金30万元。由于建设单位原因导致监理服务暂停了1个月。关于监理酬金的补偿，下列说法正确的是()。A.建设单位无需支付补偿B.建设单位应支付全额监理酬金C.建设单位应按实际暂停时间支付附加工作酬金D.建设单位应支付违约金39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的是()。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算报告B.监理人应在收到竣工结算报告后14天内审核完毕C.发包人应在收到监理人审核意见后14天内完成审批D.发包人未在约定时间内审批，视为认可竣工结算报告40.在建设工程设计合同履行中，设计人提交了阶段设计文件后，发包人未在约定时间内组织审查。对此，下列说法正确的是()。A.视为发包人认可该阶段设计文件B.设计人应暂停下一阶段设计工作C.设计人应催告发包人审查D.发包人应支付违约金41.根据《标准施工招标文件》，下列属于承包人主要义务的是()。A.办理施工许可证B.提供施工场地C.负责工地周边环境保护D.提供设计资料42.某工程采用工程量计价清单方式招标。投标人在投标截止日期前，发现投标报价有计算错误。关于投标文件的修改，下列说法正确的是()。A.投标人可以撤回投标文件，重新提交B.投标人可以补充更正函C.投标人可以电话通知招标人修改D.投标文件一经提交，不得修改43.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于劳务报酬的约定方式，下列说法正确的是()。A.固定劳务报酬（含管理费）B.约定不同工种劳务的计时单价C.约定不同工作成果的计件单价D.以上均可以44.在建设工程施工合同中，关于暂列金额的使用，下列说法正确的是()。A.暂列金额由承包人自主使用B.暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作C.暂列金额用于可能发生但暂时不能确定价格的工作D.暂列金额的余额归发包人所有45.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款()的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.4%以上6%以下D.5%以上10%以下46.FIDIC《施工合同条件》中，关于争端裁决委员会（DAB）的说法，正确的是()。A.DAB委员由发包人单方面指定B.DAB的决定具有终局性C.DAB的决定对双方具有约束力，但在仲裁前可提出异议D.DAB的费用由败诉方承担47.某工程，发包人要求承包人提前竣工。由此增加的费用应由()承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方协商48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的扣留方式，下列说法正确的是()。A.每次进度款支付时按比例扣留B.竣工结算时一次性扣留C.缺陷责任期满后扣留D.由发包人自主决定49.在建设工程监理合同履行中，监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()要求改正。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构50.关于建设工程合同纠纷的诉讼时效，下列说法正确的是()。A.诉讼时效期间为1年B.诉讼时效期间为2年C.诉讼时效期间为3年D.诉讼时效期间为4年二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括()。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定52.关于投标保证金，下列说法正确的有()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金E.投标保证金可以现金、支票或银行保函形式提交53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人违约责任的说法，正确的有()。A.因发包人原因未能按合同约定支付预付款，应承担违约责任B.发包人无故拖延支付工程进度款，承包人可停止施工C.发包人无正当理由单方面解除合同，应赔偿承包人损失D.发包人提供的材料不合格，承包人应自行承担损失E.发包人未能协助承包人办理施工许可手续，工期应予顺延54.建设工程监理招标的评标方法包括()。A.综合评估法B.经评审的最低投标价法C.最低评标价法D.记名投票法E.打分法55.根据《建设工程勘察设计合同》，发包人的义务有()。A.提供勘察设计所需的资料B.支付勘察设计费用C.对勘察设计成果进行验收D.解决勘察设计现场的有关问题E.提供勘察设计人员的生活设施56.在建设工程施工合同履行中，发生不可抗力后，风险承担原则包括()。A.工程本身的损害由发包人承担B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害由发包人承担C.承包人设备的损坏由承包人承担D.发包人人员伤亡由发包人承担E.停工期间承包人应监理人要求留在施工场地的管理人员的费用由发包人承担57.根据《标准施工招标文件》，工程变更的范围包括()。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作58.关于建设工程施工合同中的索赔程序，下列说法正确的有()。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人发出索赔意向通知书B.索赔意向通知书发出后28天内，承包人应提交正式索赔报告C.监理人收到索赔报告后28天内应予以答复D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付E.若承包人未在规定时间内发出索赔意向通知书，则丧失索赔权利59.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程预付款的说法，正确的有()。A.预付款的金额由投标书附录中的规定确定B.预付款保函由承包人提供C.预付款在期中支付证书中累计扣减D.预付款扣还方式由工程师决定E.预付款通常用于动员费60.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括()。A.编制专项施工方案B.对施工现场实行封闭围挡C.在施工组织设计中编制安全技术措施D.向作业人员提供安全防护用具E.办理施工许可证61.导致合同终止的情形有()。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人62.建设工程材料采购合同验收中，发现数量不符，处理方式正确的有()。A.采购方在承运部门交接前发现短缺，由供货方负责B.采购方在承运部门交接后发现短缺，由承运部门负责C.采购方在验收时发现短缺，由供货方负责D.采购方在验收后使用中发现短缺，由供货方负责E.采购方在合理期限内未提出异议，视为数量符合约定63.根据《建设工程监理规范》，监理规划的主要内容包括()。A.工程概况B.监理工作范围C.监理工作依据D.监理工作制度E.监理实施细则64.关于建设工程设计合同中设计人的违约责任，下列说法正确的有()。A.设计人对设计质量负责B.设计人延误交付设计文件，应支付违约金C.设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金D.设计人未按时提交设计文件，发包人可解除合同E.设计人对设计失误造成的损失，不承担赔偿责任65.在建设工程施工合同中，关于竣工结算争议的处理，下列说法正确的有()。A.发包人对竣工结算报告有异议的，应在约定时间内提出B.发包人未在约定时间内提出异议，视为认可竣工结算报告C.竣工结算报告经监理人审核后，发包人应予确认D.双方对竣工结算有争议的，可申请造价咨询机构鉴定E.竣工结算争议不影响工程的交付使用66.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量的确认，下列说法正确的有()。A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量B.采用按确认的工时计算报酬的，由劳务分包人每日提供工时报表C.采用按确认的工程量计算报酬的，由劳务分包人按月提交工程量报表D.工程师收到报表后应在约定时间内确认E.未经确认的工时或工程量，不得作为支付报酬的依据67.建设工程风险管理对策中，风险转移的方式包括()。A.保险转移B.非保险转移C.风险回避D.风险自留E.风险控制68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工进度控制的说法，正确的有()。A.承包人应按专用合同条款约定的日期编制施工进度计划B.监理人应在收到进度计划后7天内予以确认C.监理人对进度计划的确认，不免除承包人的责任D.实际进度与计划进度不符时，承包人应提交修订的进度计划E.发包人要求提前竣工，应支付赶工补偿69.在建设工程招标中，属于联合体投标特征的有()。A.联合体各方应具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方可以以自己名义提交投标文件E.联合体资质按照资质等级低的单位确定70.根据《民法典》，合同履行中，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照()计价。A.交付时的价格B.新价格C.原价格D.市场平均价格E.双方协商价格71.建设工程监理合同中，监理人的义务包括()。A.编制监理规划B.编制监理实施细则C.审查施工组织设计D.检查施工质量E.组织工程竣工验收72.关于建设工程施工合同中解除权的行使，下列说法正确的有()。A.发包人可随时解除合同，但应赔偿承包人损失B.承包人将工程转包，发包人有权解除合同C.承包人未按约定质量标准施工，经整改仍不合格，发包人有权解除合同D.发包人未按约定支付工程款，承包人有权解除合同E.不可抗力导致合同目的无法实现，双方均可解除合同73.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工试验的说法，正确的有()。A.竣工试验由承包人负责组织和实施B.竣工试验由发包人负责组织和实施C.监理人应全过程监督竣工试验D.竣工试验通过后，监理人应签发竣工试验证书E.竣工试验不合格，承包人应进行整改74.建设工程材料采购合同中，关于交货质量的检验，下列说法正确的有()。A.采购方应在合同约定的期限内进行检验B.检验费用由采购方承担C.检验不合格，采购方应在约定时间内提出异议D.采购方未在约定时间内提出异议，视为质量合格E.隐蔽瑕疵的检验期限不受合同约定限制75.根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件包括()。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书76.FIDIC《施工合同条件》中，关于指定分包商的说法，正确的有()。A.指定分包商由业主指定B.指定分包商与承包人签订合同C.指定分包商的工程款由承包人支付D.承包人对指定分包商的施工不承担协调管理责任E.指定分包商违约，承包人承担连带责任77.在建设工程施工合同中，关于暂停施工的说法，正确的有()。A.监理人认为有必要暂停施工时，应以书面形式通知承包人B.承包人认为有必要暂停施工时，应向监理人提交书面报告C.暂停施工期间，承包人应负责保护工程D.暂停施工持续56天以上，承包人可要求调整合同E.发包人原因导致暂停施工，工期应予顺延78.根据《建设工程勘察设计合同》，关于勘察费用的支付，下列说法正确的有()。A.合同签订后，发包人应支付定金B.提交勘察成果资料后，发包人应支付勘察费C.勘察工作开始前，发包人应支付预付款D.勘察费用按实际完成的工作量结算E.发包人未支付费用，勘察人可留置勘察成果79.建设工程监理招标中，属于废标情形的有()。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件未按规定的格式填写C.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件D.投标报价低于成本E.投标人名称与资格预审时不一致80.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任与责任期，下列说法正确的有()。A.缺陷责任期届满，承包人应申请返还质量保证金B.承包人应在缺陷责任期内对工程承担质量责任C.发包人应在缺陷责任期届满后14天内核实D.发包人应在核实后14天内将保证金返还给承包人E.缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修三、建设工程合同管理综合应用题（共3题，每题20分）（一）某工程，建设单位通过公开招标方式选定甲施工单位为施工总承包单位，并委托乙监理单位实施施工监理。施工合同部分条款如下：1.工程预付款为签约合同价的10%，开工前7天内支付，在进度款支付中累计扣回，扣回比例为每次进度款支付额的20%。2.工程进度款按月结算支付，监理人收到承包人进度款支付申请后7天内完成审核，发包人在收到监理人审核意见后14天内完成支付。3.质量保证金为签约合同价的3%，在竣工结算时一次性扣留。4.签约合同价为10000万元（含暂列金额500万元）。在施工过程中发生如下事件：事件1：建设单位在开工前第5天向甲施工单位支付了工程预付款。事件2：施工至第3个月，累计完成工程价款为3000万元（含变更增加价款100万元）。甲施工单位向乙监理单位提交了进度款支付申请。事件3：工程竣工验收合格后，甲施工单位提交了竣工结算报告，结算总价为10200万元。建设单位以审计结果未出为由，迟迟未支付竣工结算款。问题：1.指出施工合同中关于工程预付款扣回条款的不妥之处，写出正确做法。2.事件1中，建设单位支付预付款的时间是否符合约定？说明理由。3.事件2中，乙监理单位审核确定的第3个月应支付进度款为多少万元？（保留两位小数）4.针对事件3，建设单位以审计未出为由拖延支付是否合理？说明理由。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，甲施工单位可以采取什么措施？（二）某房地产开发项目，建设单位（发包人）与施工单位（承包人）签订了施工合同。合同约定工期为18个月，2023年1月1日开工。工程采用工程量清单计价方式，综合单价不予调整。双方约定：因发包人原因导致的工期延误，每延误一天补偿承包人2万元；因承包人原因导致的工期延误，每延误一天扣减承包人2万元。施工过程中发生如下事件：事件1：2023年2月，因征地拆迁未完成，导致施工现场无法移交，造成承包人停工30天。承包人提出工期顺延30天及费用补偿60万元的索赔。事件2：施工至第6个月，发包人提出设计变更，增加了一项附属工程，导致工程量增加，承包人按照合同约定提交了变更报价报告，但发包人一直未予确认。该工作导致关键线路工期延长20天。事件3：施工至第12个月，遭遇特大暴雨，造成施工现场临时设施损坏，部分已完工程受损，承包人停工10天。承包人提出工期顺延10天及费用补偿15万元的索赔。事件4：工程实际竣工日期为2024年8月1日（按日历天计算）。问题：1.事件1中，监理工程师应如何处理承包人的索赔？说明理由。2.事件2中，针对发包人未确认变更报价的情况，承包人应如何处理？该事件是否影响工期？3.事件3中，特大暴雨属于什么风险？承包人的索赔是否成立？分别说明理由。4.计算该工程的实际工期延误天数（或提前天数），并说明承包人应获得的总工期补偿金额。（三）某工程项目，发包人与承包人签订了施工合同。合同中关于工程价款的约定如下：采用可调单价合同，工程量按实结算；因承包人原因造成的工程量增加，综合单价不予调整；因发包人原因造成的工程量增加，且幅度超过15%时，超出部分的综合单价下调10%。招标工程量清单中，某分部分项工程工程量为1000m³，综合单价为300元/m³。在施工过程中，由于设计变更，该分部分项工程实际工程量为1600m³。此外，合同约定：工期提前奖为5000元/天，工期延误罚款为5000元/天。合同工期为100天。实际工期为95天。问题：1.计算该分部分项工程的结算价款。2.若该分部分项工程的工程量减少至800m³，结算价款应为多少？（假设减少幅度超过15%时，原综合单价上调10%）3.该工程工期奖励或罚款金额为多少？4.简述在工程结算时，对于工程量偏差引起的价款调整，除调整单价外，还应考虑哪些因素？参考答案及解析一、单项选择题1.C【解析】根据《民法典》第五百九十一条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。2.C【解析】代理的法律特征包括：代理行为是代理人以被代理人名义实施的法律行为（A错）；代理行为必须是具有法律意义的行为（B对，但C更核心）；代理人在代理权限内独立地进行意思表示（C对）；代理行为的法律后果由被代理人承担（D错）。注意B也是特征，但C强调代理人的独立性，是区别于行纪等的关键。通常教材强调“代理人在代理权限内独立进行意思表示”。3.A【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。4.D【解析】根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。5.B【解析】要约撤回是指要约人在要约生效前或生效的同时，取消要约的行为。本题中，要约于5月8日到达（生效），撤回通知于5月10日到达。撤回通知晚于要约到达，因此不能撤回，只能撤销。但题目问的是“要约……撤回通知……”，由于撤回未成功，且题目未提及撤销。实际上，撤回通知到达时，要约已生效，撤回无效。此时要约处于生效状态。但题目选项分析：A要约已经生效（对）；B要约已经失效（错，除非有撤销）；C要约撤回成功（错）；D要约不得撤回（对，因为已生效）。对比A和D，题目背景是发出撤回通知，重点在于撤回行为。由于撤回通知到达晚于要约，客观上已无法撤回，即“不得撤回”。A是状态描述，D是对撤回行为的定性。通常此类题目选D，强调撤回的时效性。但严格来说，要约依然有效。若选A，则忽略了撤回行为的失败。若选D，符合“撤回需在要约到达之前或同时到达”的规则。此处选D更符合题意考察点。6.D【解析】根据《招标投标法》第二十四条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。7.C【解析】评标委员会成员人数为5人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。专家应从事相关领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平。A错，专家不得来自项目主管部门或行政监督部门；B错，同一单位专家不得超过2人（通常要求），且尽量随机抽取；D错，与投标人有利害关系的人应回避。8.D【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算（A对，但通常专用条款另有约定时从约定）；期限一般为6、12或24个月（B对）；承包人仅对由于承包人原因造成的缺陷承担责任（C对）；缺陷责任期届满，发包人应返还质量保证金（D对）。此题可能考察细节，通常D是核心权利。但A、B、C均正确。题目问“正确的是”，可能有多个正确，但单选只能选一个。通常D是最终结果。或者考察“起算点”，如果专用条款无约定，从竣工验收合格之日起。若题目考察“关于缺陷责任期的说法”，D是核心结论。实际上，A、B、C也是正确描述。但在考试中，若A描述为“从竣工验收合格之日起”，而实际上有“从实际竣工日期起算”等细微差别，需注意。示范文本规定：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。9.B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因造成工程停工，承包人要求顺延工期。监理工程师在收到承包人的工期顺延要求后，应在14天内予以确认。10.A【解析】正常工作酬金=建筑工程费×监理费费率（或设备购置费×费率）。通常以建筑安装工程费为计费基数。11.C【解析】根据《建筑法》和《民法典》，建设工程总承包合同约定，总承包单位可以将承包工程的部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此，主体工程分包无效。12.A【解析】根据《民法典》第七百八十九条，建设工程合同应当采用书面形式。13.A【解析】因供货方原因导致不能按期交货，属于违约。若逾期交货超过合同约定期限，或导致合同目的无法实现，采购方有权解除合同。通常选项A描述较为全面（支付违约金+有权解除）。如果只是“不能按期交货”未达到严重程度，可能只是支付违约金。但选项A“应支付违约金，且采购方有权解除合同”描述了违约后果的集合，通常作为正确选项。14.D【解析】发包人有权解除合同的情形通常在通用条款中约定，如因承包人原因导致合同无法履行等。发包人“随时”解除且无需承担违约责任是错误的，这违反合同法原则。15.B【解析】合同文件解释顺序：1.协议书；2.中标通知书；3.投标函及投标函附录；4.专用合同条款；5.通用合同条款……。因此专用合同条款优先于通用合同条款。16.D【解析】根据《工程质量事故报告和调查处理规定》，工程质量事故分为4个等级：特别重大（30人死亡或100人重伤或1亿损失）、重大（10-29人死或50-99人伤或5000万-1亿损失）、较大（3-9人死或10-49人伤或1000万-5000万损失）、一般（1-2人死或10人以下重伤或1000万以下损失）。100万元属于一般事故。17.C【解析】FIDIC合同中，工程师助手由工程师任命，对工程师负责。助手无权批准重要事项（如延期、索赔），其行为视为工程师的行为（C对）。助手通常不是发包人雇佣，也不是承包人提名。18.C【解析】监理大纲是监理投标文件的核心，主要内容包括监理工作目标、范围、内容及控制措施等。19.A【解析】根据《建设工程质量管理条例》第三十九条，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。20.B【解析】DRB（争议评审委员会）委员由双方共同提名批准，是独立的第三方（B错）。DRB建议书不具有强制约束力（C对），但若双方在规定时间内未提出异议，则具有约束力。费用通常由双方平均分担。21.A【解析】隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知监理人验收（A对）。监理人不能按时验收，应提前24小时提交延期说明（B对，但题目问正确，通常选A最核心）。若监理人未验收也未提出延期，承包人可自行验收（C对），并将验收结果报监理人。A是程序起点。22.A【解析】监理人审核后，应向发包人签发工程款支付证书。23.C【对析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更导致工期延长，承包人应在变更发生后14天内提交工期顺延报告（B对）。监理人应在收到报告后7天内予以确认（C对）。若监理人未予确认，视为不同意（D对）。题目问“正确的是”，C是监理人的义务时限。B也是承包人的义务。通常考察监理人的确认时限。24.B【解析】根据《民法典》第六百八十六条，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确，按照一般保证承担保证责任。注意：旧《担保法》是连带，新《民法典》改为一般。本题若按新教材，选A；若按旧题库或未更新教材，可能选B。鉴于当前考试应遵循《民法典》，选A。更正：请仔细核对题目年份背景。若为2021年后的题，选A。若为模拟题考察旧法，可能选B。根据《民法典》规定，未约定或约定不明确的，为一般保证。选A。25.C【解析】设计人应对设计文件负责，对选用的材料、构配件、设备不得指定生产厂、供应商（A错），但应注明规格型号。设计人应进行设计交底（C对），解决施工中的设计问题。26.B【解析】发包人提供的基准点错误，属于发包人原因，费用和工期由发包人承担。27.D【解析】以上均属于串通投标的情形。28.B【解析】供货方代运的，以货发承运部门戳记日期为准（B对）。供货方送货的，以采购人接收日期为准（D错，应为验收合格之日或接收之日，视约定，但B是标准答案）。采购方自提的，以提货日期为准。29.D【解析】不可抗力后果：工程本身及材料设备损害由发包人承担（A、B对）；承包人设备损坏及停工损失由承包人承担（C对）；清理修复费用由发包人承担（D对）。题目问“正确的是”，通常选D作为发包人的核心责任，或者全选（多选）。单选中D常作为考点。30.D【解析】监理实施细则应包括专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施等。31.B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付进度款，承包人停工超过28天，发包人仍不支付的，承包人有权解除合同。32.B【解析】FIDIC中，工程接收证书颁发后，缺陷责任期（即缺陷通知期）开始（B对）。业主应支付一半保留金（D错）。33.D【解析】对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理人不予计量（D错）。34.A【解析】专家调查法包括头脑风暴法（专家会议）、德尔菲法等。35.B【解析】建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包（B对）。可以分包，但除特定部分外，需经发包人同意，且分包给具备资质单位。36.C【解析】安全文明施工费由发包人承担，在工程价款中单独列项，按约定支付给承包人，承包人用于现场安全文明施工（C对）。37.A【解析】承包人的工程价款优先受偿权（A对）。38.C【解析】因建设单位原因导致暂停服务，建设单位应支付附加工作酬金（按实际暂停时间计算）。39.D【解析】发包人未在约定时间内审批竣工结算报告，视为认可竣工结算报告（D对）。40.A【解析】设计人提交阶段设计文件后，发包人未在约定时间内组织审查，视为发包人认可该阶段设计文件（A对）。41.C【解析】办理施工许可证（A）、提供场地（B）、提供设计资料（D）均为发包人义务。负责工地周边环境保护（C）是承包人义务。42.A【解析】投标截止前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。A正确。43.D【解析】劳务报酬可采用固定、约定计时单价、约定计件单价等方式（D对）。44.D【解析】暂列金额用于必然发生但暂时不能确定价格的工作（B错，应为“可能发生”或“必须发生但暂定”）。暂列金额由发包人掌握使用，余额归发包人（D对）。45.B【解析】处工程合同价款2%以上4%以下的罚款（B对）。46.C【解析】DAB（争端裁决委员会）的决定对双方具有约束力，但在仲裁裁决前可提出异议（C对）。47.B【解析】发包人要求提前竣工，由此增加的费用由发包人承担（B对）。48.A【解析】质量保证金扣留方式：每次进度款支付时按比例扣留（A对）或竣工结算时一次性扣留。49.A【解析】监理人发现设计不符合质量要求，应当报告建设单位（A对）。50.C【解析】《民法典》规定诉讼时效期间为3年（C对）。二、多项选择题51.ABCDE【解析】《民法典》第一百四十四条、一百四十六条、一百五十三条、一百五十四条规定的无效情形。52.BCDE【解析】A错，投标保证金不得超过2%（施工招标），但其他项目可能不同，通常说2%。最新规定中，工程建设项目不得超过2%。但选项A说“不得超过”，若为2%则对。B、C、D、E均正确。53.ABCE【解析】D错，发包人提供材料不合格，应承担损失，费用由发包人承担。54.AC【解析】监理招标评标方法通常有综合评估法（A）和最低评标价法（C）。经评审的最低投标价法（B）通常用于施工招标。55.ABC【解析】发包人义务：提供资料、支付费用、验收成果（A、B、C）。解决现场有关问题（D）是勘察人的义务。提供生活设施（E）通常是勘察人自理或发包人协助，非核心义务。56.ABCE【解析】不可抗力FIDIC和中国合同通用条款略有不同，但大体：工程本身及待安设备（A、B）发包人承担；承包人设备（C）承包人承担；人员伤亡各自承担（D错，应分开）；停工期间管理人员费用（E）发包人承担。57.ABCD【解析】变更范围：改变质量特性、基线尺寸、施工工艺顺序、追加额外工作（A、B、C、D）。E错，取消工作需经过双方同意，且不能将取消的工作转由他人实施。58.ABCE【解析】索赔程序：28天内意向（A），28天内报告（B），监理人28天内答复（C），未答复视为认可（D错，D描述有误，应为“监理人未答复视为认可”，但D说的是承包人接受结果后的支付）。E正确。59.ABCE【解析】预付款金额由投标书附录确定（A），保函由承包人提供（B），扣还通常按约定比例（C），用于动员费（E）。D错，扣还方式按合同约定，不是工程师随意决定。60.ABCD【解析】办理施工许可证（E）是建设单位的责任。61.ABCDE【解析】合同终止（消灭）的法定情形。62.ACE【解析】B错，承运部门交接后短缺，通常由供货方负责（除非是采购方自提）。D错，验收后使用中发现短缺，除非是隐蔽瑕疵，否则由采购方负责。63.ABCD【解析】监理实施细则不属于监理规划内容（E错）。64.ABC【解析】D错，未按时提交文件不一定导致解除，除非延误严重。E错，设计失误造成损失应承担赔偿责任。65.ABDE【解析】C错，监理人审核后，发包人审批。66.ABCE【解析】D错，由工程师确认，不是“工程师”在劳务合同中，通常由“工长”或承包人确认。劳务合同中，由工程承包人（作为发包人）确认。67.AB【解析】风险转移包括保险转移（A）和非保险转移（如分包、担保）（B）。68.ACDE【解析】B错，监理人应在收到后7天内确认，但“7天”是通用条款，也可能是专用条款约定。A、C、D、E正确。69.ABCE【解析】D错，联合体应共同投标，以一个投标人身份。E错，联合体资质按资质等级低的确定（同种类），或按分工确定。70.AC【解析】逾期交付的，遇价格上涨按原价（C），遇价格下降按新价；提前交付的，遇价格上涨按新价，遇价格下降按原价。71.ABCD【解析】组织工程竣工验收（E）是建设单位职责，监理人参加。72.BCDE【解析】A错，发包人不可随时解除合同。73.ACDE【解析】竣工试验由承包人组织（A），监理人监督（C），通过后签发证书（D），不合格整改（E）。74.ACDE【解析】B错，检验费用原则上由采购方承担，但如不合格，由供货方承担。75.ABCDE【解析】工程竣工验收条件。76.ABCE【解析】指定分包商由业主指定（A），与承包人签约（B），款项由承包人支付（C），承包人承担协调管理责任（D错），指定分包商违约，通常由指定分包商负责，但若承包人未尽管理义务，承担连带责任（E对）。77.ACDE【解析】B错，承包人认为有必要暂停，应向监理人提交书面报告，不是“报告”后自动暂停，需监理人同意（除非紧急避险）。78.ABCE【解析】勘察费用通常按合同约定支付，不一定是按实结算（D错，除非合同约定）。79.ABCE【解析】D错，投标报价低于成本不一定废标，除非不能证明其合理性。80.ABDE【解析】缺陷责任期届满，承包人申请返还（A），承包人承担责任（B），发包人核实（C），14天内返还（D）。C错，发包人核实后14天内。三、建设工程合同管理综合应用题（一）1.不妥之处：在进度款支付中累计扣回，扣回比例为每次进度款支付额的20%。正确做法：工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣，在每次结算工程价款时，按材料比重扣抵工程价款，直至竣工结算前全部扣清。（或：起扣点T=P-M/N，每次扣回=本次结算款×材料比重）。2.不符合约定。理由：合同约定开工前7天内支付。开工日期通常为1月1日（或具体日期），发包人应在开工前7天支付。若开工日期为1月1日，则应在12月25日前支付。事件1中在开