联合采购合作协议

合同编号：HT360068第X页共Y页联合采购合作协议基于互利互惠的商业原则，双方共同确认并接受以下合同条款的约束。买方与卖方甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，经友好协商，根据相关法律法规，经充分协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：合同份数双方各保管本契据原件一份，合同实施完毕后仍应妥善保存，保存期限不被允许少于五年。本合同以电子文档形式签定并各自存档的，电子文本与纸质文本具有同等法律效力。本合同正本份数可依据双方实际需要增减，不过须经甲乙两方书面承认，增减后的文本与原合同具有同等效力。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。合同生效本协议自协议甲乙两方加盖合同专用章并经各自法务部门审核通过后起算效力。本言明书经买方与卖方各自法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后立刻生效。自合同生效之日起，双方即应参照合同约定全面实施各自的职责。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。特别约定双方认可同意，在契据完成过程中如发现商定不明的事项，应参照合同目的和诚实信用原则商议确定。双方特别议定，合同实施期限届满后合同各方仍继续遵照履行各自义务的，合同自动转为不定期合同。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。违约责任买方要求违约方承担违约责任后，若协议仍有继续遵照履行的可能和必要的，违约方不准以已担负违约责任为由拒绝继续履行。非金钱债务违约的损失额，能够参照同类标的物在违约发生时的市场价格与合同言明价格的差额予以计算。守约方发现对方违约后，应在十五日内以书面形式知会违约方，通知应载明违约事实、依据条款以及要求整改的内容和期限；未按期通知的，不影响守约方追究违约应尽之责的权属，但禁止就迟延通报期间扩大的那部分折损主张弥补。违约类型包括不过不限于：迟延履行、瑕疵履行、部分履行、拒绝履行、履行不能以及违背附随义务。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。权利放弃一方仅在特定事实和情形下作出的弃权，其效力不定须延伸至其他事实和情形。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。双方权利义务经买方同意分包的，卖方对分包方的履约行为向买方负担连带职责。卖方在约定书执行完毕过程中产生的知识产权归属由合同合同各方另行协定。不泄密职责在合同解除后十五（15）日内继续有效。卖方非经买方书面首肯禁止将合同职责的全额或部分转包或分包给第三方。买方有权在卖方发生重大违约时单方结束合同。卖方当予对其履约过程中获知的买方商业秘密负担保密义务，未经许可不被允许泄露或使用。卖方势须担保其履约人员具备相应的资质和能力。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。质量保证对于停产型号的产品，卖方应当作出保证在保修期内及保修期满后十五（15）日内仍有充足的备品备件库存以满足维修需求。保修期内因卖方呈交的维修或更换服务不当造成产品二次损坏的，卖方应无偿修复并填偿买方因此遭受的所有损失额。买方提出超过契约商定保修范围的特殊服务需求时，卖方理应在收到需求后十五（15）日内提供专项服务方案和费用预算。卖方可向买方收取合同价款款合同言明价款作为质量保修确保金，保修期届满且无未处理质量问题的，保证金定须在十五（15）日内无息退还。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。不可抗力多个不应抗力事件先后发生或交叉影响的，受影响期间从第一个不可抗力事件发生之日起连续计算至最后一个事件影响消除之日止。合约合同各方认可，市场价格波动、商业风险、经营亏损以及一般的供需关系变化均不属于不可抗力事件，禁止援引本条予以免责。不可抗力事件期间，一方因其自身原因（非不可抗力直接导致）导致合同实施受影响的，该部分影响不准许援引不可抗力条款免责，该方仍应就自身过错部分承当违约职责。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。争议解决在商议期间，除争议所涉的具体条款和事项外，双方理应继续践行本合约项下的其他悉数义务，任何一方不得予以以存在争议为由中止合同履行。签约方禁止撤销地允准，与本合同相应的一切争议均由买方所在地人民法院排他性管辖。双方商定，由于本合同引起的歧见供给仲裁解决，仲裁机构由双方在争议发生后协商选定；假如沟通协调不能达成一致，由申请人从北京仲裁委员会和中国国际经济贸易仲裁委员会中择一提起仲裁。仲裁费用（含仲裁员报酬和仲裁机构管理费）原则上由败诉方承担；不过双方各自委托律师产生的律师代理费，无论结果如何，由各方自行担当。如果协商不能达成一致，任何一方均可向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。验收标准工程项目验收理应依循设计文件和施工验收规范进行，并邀请有关监管部门参加。整改期间卖方不准以任何理由要求买方先行拨付剩余款项。产品未经买方验收合格即投入使用的，视为买方已肯认验收合格。对验收结果有歧见的，可委托缔约双方认可的第三方检测机构进行仲裁性检测。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。交付方式分批交付的，每批次产品必须独立满足使用要求，不能由于分批而影响买方正常使用。卖方必得于合约产生法律效力之日起十五（15）日内将全额产品交付至签约方言明的地点。由于出具延迟导致买方丧失商业机会的，卖方自应补偿买方可得利益耗损。包装必须满足防潮、防震、防锈、防腐蚀等要求，并标注必要的运输标识。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。知识产权缔约双方应在协议缔结时以附件形式详细列明各自拟投入的背景知识产权清单，未列入清单的背景知识产权不视为授权卖方使用。卖方不准以技术成果申请专利、发表论文或进行公开演示，除非取得买方的事先书面授权。因本合约产生的知识产权成果，买方享有将其用于任何商业或非商业目的的全额权能，不受地域、时间或使用方式的限制。卖方在完成此合同过程中独立创作或开发产生的全额智力成果（"前景知识产权"），其知识产权自产生之日起即归买方所有。知识产权许可期限自此合同正式生效之日起至合同完成完毕之日止，合同结束后卖方应马上停止使用并返还或销毁全额含有买方知识产权的资料。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。完整协议本契约附件是本合同不应分割的组成部分，附件内容与合同正文具有同等法律约束力。如果本合同附件与正文存在不一致的，以合同正文的言明为准，但附件中另有特别声明的除外。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。适用法律合约合同各方在此不可撤销地允准，与本合同相关的一切程序性事项亦适用中华人民共和国法律。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。合同标的需求分析报告经买方审批承认后即作为标的物开发的基础，不准随意调整。未经买方允准，卖方不准对标的物的核心部件或关键工艺进行代用或修订。标的的计量单位、精度要求和计数方式自应在契据中明确商定以避免歧义。标的物涉及定制开发的，卖方务须凭据买方的业务需求进行需求分析和方案设计。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。转让限制受让方自转让正式生效之日起，自动承继转让方在本合约项下的所有权限和义务，转让方不再享有相关权属。协议合同各方准许，因司法判决或强制执行导致的合同权利职责转移不受本条限制，但应及时通报相对方。

为确保条款的可执行性和明确性，双方约定。价格及支付预付款仅具有预付性质，不视为买方对卖方履约质量的认可；买方缴付预付款后仍保留就卖方后续交付瑕疵主张权能的合法权益。

各方肯认本合同项下的付款条件为独立条款；买方禁止以卖方在其他契据或交易中存在争执为由，拒付、抵扣或延迟划付本合同项下的任何应付款项。

卖方开具合规发票后，买方应在收到发票之日起三十日内给付相应款项（Net30）；逾期未付的，自第三十一日起按此合同的逾期付款违约罚金条款处理。

卖方收款账户信息假如下：【开户行：XXX银行XXX分行；户名：XXX公司；账号：XXXXXXXXXXXXXXX】；该账户在合同实施期间保持不变。

卖方自应在发票开具后两个工作日内以快递方式将发票原件寄送至买方指定地址；因发票丢失或延误导致的付款延期由卖方自行负担。

此合同采用里程碑付款方式，具体分为以下五个付款节点：（一）设计方案确认后付20%；（二）核心组件组装完成后付25%；（三）联调测试通过后付25%；（四）正式上线运行满三十日后付20%；（五）质保期满付尾款10%。

质保金为合同总价的百分之五，即人民币壹拾万元；买方在最终验收合格后从务须付尾款中直接扣留；质保期满三十日内且无