2026二级建造师工程法规完整试题及答案

2026二级建造师工程法规完整试题及答案一、单项选择题（每题1分，共60分）1.下列关于法的形式的效力层级说法，正确的是（）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于行政法规C.法律的效力高于行政法规D.部门规章的效力高于地方性法规答案C解析我国法律效力的层级为：宪法>法律>行政法规>地方性法规和部门规章。注意部门规章与地方性法规效力平行，在各自权限范围内施行。2.根据《民法典》，法人应当具备的条件不包括（）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构、住所C.有必要的财产或者经费D.能够独立承担无限连带责任答案D解析法人以其全部财产独立承担民事责任，而非无限连带责任。无限连带责任是合伙等非法人组织的责任承担方式。3.建设工程施工合同中，发包人的主要义务不包括（）。A.支付工程款B.提供施工场地C.组织竣工验收D.确保施工人员人身安全答案D解析确保施工人员人身安全属于施工单位的安全生产义务。发包人义务主要包括支付价款、提供场地、协助办理手续、组织验收等。4.下列关于招标投标说法正确的是（）。A.招标人可以设定最低投标限价B.招标人可以设定最高投标限价C.投标报价可以低于成本价D.评标委员会成员人数应为3人以上单数答案B解析招标人不得设定最低投标限价，可以设定最高投标限价；投标报价不得低于成本价；评标委员会成员应为5人以上单数，其中技术经济专家不少于2/3。5.根据《建设工程质量管理条例》，下列建设工程必须实行监理的是（）。A.小型住宅小区B.中型公用事业工程C.建筑面积1万平方米的厂房D.投资额500万元的市政工程答案B解析必须实行监理的工程包括：国家重点建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。6.下列情形中，属于违法分包的是（）。A.总承包单位将劳务作业分包给具备相应资质的劳务企业B.总承包单位将主体结构施工分包给其他单位C.总承包单位经建设单位同意，将专业工程分包给具备资质的单位D.分包单位将其承包的专业工程再分包给其他具备资质的单位答案B解析违法分包情形包括：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；分包单位将其承包的建设工程再分包的。7.关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是（）。A.有效期为1年，期满需重新申请B.有效期为3年，期满可延期3年，不需重新审查C.有效期为3年，期满经审查合格可延期3年D.有效期为5年，有效期内不需年检答案C解析安全生产许可证有效期为3年。有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。企业在有效期内严格遵守有关安全生产法律法规，未发生死亡事故的，有效期届满时经原发证机关同意，不再审查，延期3年。8.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当编制专项施工方案的工程不包括（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.室内装修工程D.模板工程答案C解析对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等，应编制专项施工方案。室内装修工程不属于危险性较大的分部分项工程。9.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.显失公平的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.无权代理人订立的合同答案C解析无效合同的情形包括：一方以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益；恶意串通损害国家、集体或第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。A、B属于可撤销合同，D属于效力待定合同。10.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案C解析建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。11.关于建设工程质量保修制度，下列说法错误的是（）。A.地基基础工程保修期为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程保修期为5年C.装修工程保修期为1年D.电气管线工程保修期为2年答案C解析装修工程最低保修期限为2年。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。12.下列情形中，投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定部分投标人放弃投标C.招标人向投标人泄露标底D.不同投标人的投标保证金从同一账户转出答案B解析A、D属于视为串通投标的情形；C属于招标人与投标人串通投标；B属于投标人相互串通投标的典型表现。13.根据《劳动合同法》，劳动者提前（）日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.30答案D解析劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。14.下列关于工伤认定的说法，错误的是（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的应认定为工伤B.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的应认定为工伤C.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡应视同工伤D.故意犯罪导致伤亡的应认定为工伤答案D解析故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀等情形不得认定为工伤或者视同工伤。15.下列关于仲裁和诉讼的说法，正确的是（）。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后，当事人可就同一纠纷再向人民法院起诉C.仲裁实行一裁终局制度D.人民法院审理民事案件实行一审终审制答案C解析仲裁不实行级别管辖和地域管辖；仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理；人民法院审理民事案件实行两审终审制。16.关于民事诉讼时效，普通诉讼时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.5答案C解析根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外。国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效为4年。17.下列证据中，不能单独作为认定案件事实依据的是（）。A.书证原件B.与一方当事人有利害关系的证人证言C.物证原物D.合法取得的视听资料答案B解析与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，不能单独作为认定案件事实的根据。18.关于建设工程开工报告制度，下列说法正确的是（）。A.开工报告有效期为6个月B.开工报告可以延期两次C.因故不能按期开工的，应当及时向批准机关报告D.开工报告不需重新办理即可自动延期答案C解析因故不能按期开工的，应当及时向批准机关报告。开工报告有效期限和延期规定与施工许可证不同，开工报告不能延期，逾期未开工的开工报告自动失效。19.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5答案D解析债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。20.下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.优先受偿权的范围包括违约金B.承包人可以放弃优先受偿权C.优先受偿权优于抵押权和其他债权D.优先受偿权的行使期限为6个月答案C解析建设工程价款优先受偿权的范围不包括违约金；承包人不得放弃优先受偿权；优先受偿权优于抵押权和其他债权；行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。21.下列行为中，属于建筑工程发包单位不正当行为的是（）。A.将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.将建筑工程肢解发包C.按照合同约定提供主要建筑材料D.委托监理单位对工程质量进行监理答案B解析肢解发包是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，这是法律禁止的。22.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方应当共同与招标人签订合同B.联合体资质等级按各成员最高资质等级认定C.联合体中标后可由牵头方单独与招标人签订合同D.联合体各方可以自己名义单独参加同一项目投标答案A解析联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体资质等级按各成员中最低资质等级认定。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限，正确的是（）。A.主体结构工程为30年B.供热与供冷系统为2年C.给排水管道工程为5年D.设备安装工程为2年答案D解析主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；给排水管道为2年；设备安装和装修工程为2年。24.下列关于安全生产责任保险的说法，正确的是（）。A.国家强制要求所有施工企业投保安全生产责任保险B.安全生产责任保险是商业保险，企业自愿投保C.投保安全生产责任保险可以替代安全生产教育培训D.安全生产责任保险只在发生安全事故后赔付答案A解析国家规定在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼等高危行业领域强制实施安全生产责任保险。投保安全生产责任保险不能替代安全生产教育培训。25.关于建设工程监理制度，下列说法错误的是（）。A.工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务B.工程监理单位可以转让工程监理业务C.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系D.监理工程师实行注册执业管理制度答案B解析工程监理单位不得转让工程监理业务。工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。26.下列情形中，属于可撤销合同的是（）。A.以欺诈手段订立的合同B.恶意串通损害国家利益的合同C.违反法律强制性规定的合同D.无民事行为能力人订立的合同答案A解析可撤销合同的情形包括：重大误解、欺诈、胁迫、显失公平。B、C属于无效合同，D属于无效合同。27.关于建筑意外伤害保险，下列说法正确的是（）。A.建筑意外伤害保险是强制保险B.保险费由施工单位支付，不得向职工摊派C.保险期限自保险合同签订之日起计算D.保险金额由建设行政主管部门统一规定答案B解析建筑意外伤害保险是商业保险，施工单位自愿投保，但鼓励施工单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，保险费由施工单位支付，不得向职工摊派。保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。28.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权可以在地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权出让只能采用招标方式C.建设用地使用权期限届满自动续期D.建设用地使用权不得转让、互换、出资答案A解析建设用地使用权可以在地表、地上或者地下分别设立。出让方式包括招标、拍卖、协议等。住宅建设用地使用权期限届满自动续期，非住宅建设用地使用权续期需依法办理。建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押。29.根据《民法典》，下列关于保证方式的说法，正确的是（）。A.当事人对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁前可以拒绝承担保证责任C.连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权D.一般保证的保证期间为主债务履行期届满之日起3年答案C解析当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任；一般保证的保证人享有先诉抗辩权，但在主合同纠纷未经审判或仲裁前可以拒绝承担保证责任，有例外情形；连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权；保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。30.关于建设工程合同价款约定，下列说法正确的是（）。A.合同价款可以采用固定价、可调价和成本加酬金三种方式B.采用固定价合同，无论发生何种风险，价款均不可调整C.建设工程施工合同必须采用单价合同D.合同价款约定不明确的，应当按国家定价执行答案A解析合同价款可以采用固定价、可调价和成本加酬金三种方式。采用固定价合同，发生合同约定的风险范围以外的价款调整事由时，价款可以调整。建设工程施工合同可以采用单价合同、总价合同或成本加酬金合同。31.下列关于工程竣工验收的说法，正确的是（）。A.工程竣工经验收合格的，以验收合格之日为竣工日期B.发包人收到竣工验收报告后14天内组织验收C.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期D.竣工验收由施工单位组织答案C解析工程竣工经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；发包人收到竣工验收报告后28天内组织验收；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期；竣工验收由建设单位组织。32.关于施工单位安全生产教育培训，下列说法错误的是（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.新进场的作业人员必须经过公司、项目部、班组三级安全教育C.采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，应对作业人员进行相应培训D.作业人员转岗后可以不再进行安全教育答案D解析作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。33.下列选项中，属于行政责任承担方式的是（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.罚款D.返还财产答案C解析行政责任包括行政处罚和行政处分。罚款属于行政处罚。赔偿损失、支付违约金、返还财产属于民事责任承担方式。34.关于建设工程施工合同解除，下列说法错误的是（）。A.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可催告后解除合同B.承包人将工程转包的，发包人可解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，发包人无需支付任何费用答案D解析合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，修复后经竣工验收合格，发包人应参照合同约定支付工程价款，但承包人应承担修复费用；修复后仍不合格的，发包人可不支付工程价款。35.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.5%D.10%答案B解析投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且不得超过80万元人民币。36.下列情形中，招标人应当重新招标的是（）。A.投标人少于5个的B.所有投标均不符合招标文件要求的C.通过资格预审的申请人少于3个的D.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的答案D解析评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当重新招标。投标人少于3个的，招标人应当重新招标。37.下列关于建设工程施工合同中的索赔，说法正确的是（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人递交索赔意向通知书B.承包人应在索赔事件结束后28天内递交最终索赔报告C.发包人收到索赔报告后28天内未答复的，视为索赔不成立D.承包人逾期未提出索赔的，视为放弃索赔权利答案A解析索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人递交索赔意向通知书，并在索赔意向通知书提交后28天内递交正式索赔报告。发包人收到索赔报告后28天内未答复的，视为索赔成立。逾期未提出索赔的，视为放弃索赔权利，这是对承包人的约束。38.关于建设工程价款结算，下列说法正确的是（）。A.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查B.工程竣工结算由发包人编制，承包人审查C.工程竣工结算由监理单位编制，双方审查D.工程竣工结算由审计部门编制，双方确认答案A解析工程竣工结算由承包人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人审查。39.下列情形中，属于工程质量事故的是（）。A.工程在施工过程中因设计缺陷导致的质量问题B.工程在保修期内因使用不当造成的损坏C.工程因自然灾害造成的损毁D.工程因第三方破坏造成的损坏答案A解析工程质量事故是指在工程建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。40.根据《民法典》，下列关于留置权的说法，正确的是（）。A.留置权适用于所有合同关系B.留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额C.留置权自债务履行期届满之日起1年后消灭D.留置权人无权收取留置财产的孳息答案B解析留置权适用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等特定合同关系。留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额。留置权人有权收取留置财产的孳息。留置权自债权人留置财产后，债务人履行债务的期限届满之日起2年后消灭，但法律另有规定的除外。41.关于施工企业资质管理，下列说法正确的是（）。A.施工企业资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质B.施工企业资质证书有效期为3年C.企业发生合并、分立时，原资质证书可以继续使用D.企业资质被吊销后，3年内不得申请相同资质的核定答案A解析施工企业资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质。资质证书有效期为5年。企业发生合并、分立、改制、重组等事项时，需重新核定资质。企业资质被吊销后，1年内不得申请相同资质的核定。42.下列关于建设工程合同形式的说法，正确的是（）。A.建设工程合同可以采用口头形式B.建设工程合同应当采用书面形式C.建设工程合同可以采用口头形式但需要公证D.建设工程合同可以采用电子邮件形式但不具有法律效力答案B解析建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同包括勘察合同、设计合同和施工合同，均应采用书面形式订立。43.关于建设工程竣工结算价款的支付，发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内进行核对。根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到竣工结算文件后（）天内未提出异议的，视为认可竣工结算文件。A.7B.14C.28D.30答案C解析发包人收到竣工结算文件后28天内未提出异议的，视为认可竣工结算文件。承包人收到发包人支付的竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。44.下列行为中，属于不正当竞争行为的是（）。A.投标人以低于成本的报价竞标B.投标人以高于市场价的报价竞标C.招标人依法设定最高投标限价D.投标人按照招标文件要求提交投标保证金答案A解析投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。45.关于建设工程设计文件的内容，设计单位应当根据（）进行建设工程设计。A.建设单位的口头要求B.可行性研究报告C.勘察成果文件D.施工组织设计答案C解析设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。46.下列关于施工企业项目负责人的安全生产职责，说法错误的是（）。A.项目负责人是建设工程项目安全生产的第一责任人B.项目负责人应当定期带班检查施工现场C.项目负责人对施工现场的安全生产负总责D.项目负责人可以委托他人代行带班检查职责答案D解析项目负责人应当定期带班检查施工现场，不得委托他人代行带班检查职责。项目负责人每月带班检查时间不得少于本月施工时间的80%。47.根据《节约能源法》，国家实行固定资产投资项目（）制度。A.节能评估和审查B.能源审计C.能源效率标识D.节能认证答案A解析国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设。48.关于建设工程勘察设计文件的修改，下列说法正确的是（）。A.建设单位可以自行修改勘察设计文件B.施工单位可以根据施工经验修改设计文件C.建设工程勘察设计文件内容需要作重大修改的，应当报原审批机关批准D.监理单位可以修改设计文件答案C解析建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察设计文件。确需修改的，应当由原建设工程勘察设计单位修改。建设工程勘察设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准。49.下列关于建筑市场诚信行为信息的说法，正确的是（）。A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录B.不良行为记录公布期限为6个月至1年C.良好行为记录公布期限为1年D.诚信行为信息只能在省级行政区域内公布答案A解析诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录。不良行为记录公布期限为6个月至3年，良好行为记录公布期限一般为3年。诚信行为信息在全国建筑市场监管公共服务平台公布。50.关于建设工程施工安全事故的报告，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.本单位负责人B.当地人民政府C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门答案A解析事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。51.下列关于无效合同的法律后果，说法正确的是（）。A.无效合同自始没有法律约束力B.无效合同在补正后可以转为有效C.无效合同仅对当事人有约束力D.无效合同经公证后有效答案A解析无效合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。52.根据《民法典》，下列权利中，属于担保物权的是（）。A.建设用地使用权B.抵押权C.地役权D.宅基地使用权答案B解析担保物权包括抵押权、质权和留置权。建设用地使用权、宅基地使用权、地役权属于用益物权。53.下列关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包工程必须经建设单位认可，但施工总承包合同另有约定的除外B.建设单位可以直接指定分包单位C.分包单位可以将承包的工程再分包D.总承包单位可以将全部工程转包给其他单位答案A解析分包工程必须经建设单位认可，但施工总承包合同中另有约定的除外。建设单位不得直接指定分包单位。分包单位不得将承包的工程再分包。总承包单位不得将工程转包。54.关于安全生产事故的调查处理，事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.60D.90答案C解析事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。55.下列关于建设工程施工合同无效时工程价款结算的说法，正确的是（）。A.合同无效，工程价款无需支付B.建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿C.建设工程经竣工验收不合格的，发包人无需支付任何费用D.合同无效，已完工程一律拆除答案B解析建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程经竣工验收不合格的，修复后经竣工验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用，并有权不支付工程价款。56.关于注册建造师执业管理，下列说法正确的是（）。A.注册建造师可以同时在两个及以上企业受聘执业B.注册建造师变更执业单位时，应当办理变更注册手续C.注册建造师注册证书有效期为5年D.注册建造师可以允许他人以自己的名义从事执业活动答案B解析注册建造师不得同时在两个及以上企业受聘执业，但可以在同一企业同时担任不同项目的项目经理。注册证书和执业印章有效期为3年。注册建造师不得允许他人以自己的名义从事执业活动。57.关于建设工程质量检测，下列说法正确的是（）。A.质量检测试样的取样可以不在施工现场进行B.检测机构可以与施工单位有隶属关系C.检测报告经建设单位或监理单位确认后，由施工单位归档D.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责答案D解析质量检测试样的取样应当在建设单位或监理单位见证下，在施工现场进行。检测机构不得与施工单位有隶属关系或其他利害关系。检测报告经建设单位或监理单位确认后，由建设单位归档。58.关于施工现场环境保护，下列说法错误的是（）。A.施工现场应设置围挡，高度不得低于1.8米B.施工现场的主要道路必须进行硬化处理C.施工现场严禁焚烧各类废弃物D.夜间施工不需要办理任何手续答案D解析在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。59.根据《消防法》，建设工程施工现场的消防安全由（）负责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位答案C解析建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责；分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。60.关于民事诉讼中的证据保全，下列说法正确的是（）。A.证据保全只能由当事人申请B.证据保全只能由人民法院依职权采取C.当事人可以在诉讼过程中申请证据保全，也可以在举证期限届满前申请D.申请证据保全不需要提供担保答案C解析证据保全可以由当事人申请，也可以由人民法院依职权采取。当事人申请证据保全的，可以在举证期限届满前书面提出。人民法院可以要求申请人提供相应的担保。二、多项选择题（每题2分，共40分）1.根据《民法典》，下列属于用益物权的有（）。A.建设用地使用权B.宅基地使用权C.地役权D.抵押权E.质权答案ABC解析用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。抵押权、质权属于担保物权。2.下列情形中，投标文件应当被否决的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本价D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标文件采用了电子形式提交答案ABCD解析评标委员会应当否决投标的情形包括：投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.关于施工许可证的法定批准条件，下列属于法定条件的有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.已经确定施工企业D.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料E.已经编制完成施工组织设计答案ABCD解析施工许可证的法定批准条件包括：已经办理该建筑工程用地批准手续；依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定施工企业；有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施。编制施工组织设计属于施工企业自身的工作，不是施工许可证的法定条件。4.下列工程中，不需要申请施工许可证的有（）。A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程B.抢险救灾工程C.临时性建筑D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程E.大型公共建筑工程答案ABCD解析不需要申请施工许可证的工程包括：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程；抢险救灾及其他临时性房屋建筑；农民自建低层住宅；按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于建设单位安全责任的有（）。A.向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料B.不得压缩合同约定的工期C.编制工程概算时应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.对施工现场的安全生产负责E.在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料答案ABCE解析对施工现场的安全生产负责是施工单位的责任。建设单位的安全责任包括：向施工单位提供相关资料；不得压缩合同约定的工期；编制概算时确定安全施工措施费用；申请施工许可证时提供安全施工措施资料等。6.下列关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同可以约定试用期答案ABCD解析以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。7.关于建设工程质量保修，下列说法正确的有（）。A.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务B.保修费用由质量缺陷的责任方承担C.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D.保修期限由法律规定，当事人不得约定E.因使用不当造成的质量缺陷不属于保修范围答案ABCE解析保修期限可以由当事人约定，但不得低于法定的最低保修期限。因使用不当、第三方造成的质量缺陷以及不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。8.根据《民法典》，下列属于发包人解除施工合同的法定情形的有（）。A.承包人将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人C.承包人未按约定日期开工D.承包人将工程分包给不具备相应资质的单位E.承包人施工进度缓慢答案ABD解析发包人解除施工合同的法定情形包括：承包人将承包的工程转包或违法分包的；承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；承包人未按约定日期开工，经催告后在合理期限内仍未开工的；承包人施工进度严重滞后，已经导致合同目的不能实现的等。9.下列关于工程款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.享有优先受偿权的工程款包括工作人员报酬、材料款等实际支出的费用B.优先受偿权不包括承包人因发包人违约所造成的损失C.装饰装修工程的承包人不享有优先受偿权D.消费者支付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人E.建设工程价款优先受偿权的行使期限为6个月答案ABD解析装饰装修工程的承包人享有优先受偿权，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。优先受偿权的行使期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。10.关于建设工程监理，下列说法正确的有（）。A.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任B.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收答案ABCDE解析以上五项表述均符合《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》的规定。11.下列争议中，属于人民法院受理民事诉讼范围的有（）。A.建设工程施工合同纠纷B.建设工程设计合同纠纷C.对建设行政主管部门的处罚决定不服的纠纷D.建设工程监理合同纠纷E.建设工程价款优先受偿权纠纷答案ABDE解析对建设行政主管部门的处罚决定不服的纠纷属于行政诉讼受案范围。其余四项均属于平等主体之间的民事纠纷，属于民事诉讼受案范围。12.关于仲裁协议，下列说法正确的有（）。A.仲裁协议应当以书面形式订立B.仲裁协议可以在纠纷发生前订立，也可以在纠纷发生后订立C.仲裁协议应当约定明确的仲裁委员会D.仲裁协议约定不明且当事人不能达成补充协议的，仲裁协议无效E.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定答案ABCD解析当事人对仲裁协议效力的异议，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。13.根据《民法典》，下列关于合同变更的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C.合同变更后，原合同关系消灭D.合同的变更不包括合同主体的变更E.合同变更需要经过公证机关公证答案ABD解析合同的变更是合同内容的变更，不包括合同主体的变更。合同变更后，当事人应当按照变更后的合同履行，但未变更的部分仍然有效。合同变更不需要公证，法律另有规定的除外。14.下列属于施工单位安全生产责任的有（）。A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.