2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试实战演练题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某施工项目招标文件开始出售的时间为8月20日，停止出售的时间为8月25日，提交投标文件的截止时间为9月20目，评标结束的时间为9月25日，则投标有效期开始的时间为()。A.8月20日B.8月25日C.9月20日D.9月25日

2、关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

3、【2018年真题】担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。A.施工企业同意更换项目负责人B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷C.因不可抗力暂停施工D.建设单位同意更换项目负责人

4、（2015年真题）关于合同示范文本的说法，正确的是()。A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B.示范文本为强制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提

5、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

6、宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。A.国务院B.全国人民代表大会常务委员会C.省级人民政府D.全国人民代表大会

7、下列权利属于用益物权的是（）。A.留置权B.建设用地使用权C.抵押权D.质权

8、（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

9、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

10、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门

11、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿C.合同总价款不予调整D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定

12、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理

13、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

14、关于用能单位的法定义务，说法错误的是（）。A.用能单位应当按照合理用能的原则，加强能源管理B.用能单位应当建立节能目标责任制C.用能单位应当实行能源消费包费制D.用能单位应当定期开展节能教育培训

15、（2015年真题）关于担保的说法，正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《担保法》的规定

16、下列关于建设工程承包制度的说法中，正确的是()。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.共同承包应按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.施工分包只限于劳务分包D.工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务

17、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。A.确定施工单位前B.住宅小区工程开工前C.确定监理单位前D.住宅小区工程竣工验收前

18、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是()A.有损害事实发生B.违反职业道德C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系

19、（2016年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

20、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

21、关于中标的说法，不正确的有（）。A.中标人确定后，招标人应当公示中标通知书B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

22、某建设工地相关施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该有关人员应当是()。A.现场安全巡查员?B.专业监理工程师?C.发包单位负责人?D.安全生产监督站

23、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A.具有中级以上职称B.自然人C.热心人民调解工作D.具有大学本科学历

24、关于行政机关实施行政强制执行的说法，正确的是（）。A.执行标的灭失的，中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的，终结执行C.一律不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的，应当恢复原状或者退还财物

25、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标A项，招标人对已发出的招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与已发出的招标文件具有同等法律效力。C.D两项，招标人对已发出的招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2017年版教材P78

26、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

27、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市招标投标条例》C.《招标投标法》D.《工程建设项目施工招标投标办法》

28、施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

29、（2016年真题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。A.同级财政部门B.发包人C.总承包人D.同级审计部门

30、根据《合同法》的规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外()A.为新要约B.为原要约C.为新承诺D.既不为新要约，也不为承诺

31、（2018年真题）某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿（）。A.6000元B.12000元C.15000元D.18000元

32、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费

33、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的

34、民事责任分为违约责任和（）。A.侵权责任B.行政责任C.刑事责任D.财产责任

35、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。A.仲裁应当开庭进行B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C.仲裁应当公开进行D.当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行

36、王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须（）。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件

37、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

38、某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定

39、甲市的施工单位与乙市的供应单位就位于丙市的某污水处理项目订立供货合同，合同在丁市签订，并约定合同发生争议，在丁市起诉。工程完工后，因货款纠纷供应单位提起诉讼。则关于本案管辖，说法正确的是（）。A.可以在甲市或丙市起诉B.只能在丙市起诉C.只能在丁市起诉D.可以选择在甲、乙、丙、丁市起诉

40、（2020年12月真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

41、根据我国法的形式，下列规范性文件属于行政法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《招标公告发布暂行办法》D.《安徽省建设工程造价管理办法》

42、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准

43、下列文件不属于投标文件的内容的是（）。A.投标函及投标函附录B.拟签订合同的主要条款C.投标保证金D.施工组织设计

44、下列权利中，属于担保物权的是（）。A.地役权B.质权C.建设用地使用权D.土地承包经营权

45、施工合同当事人向人民法院主张诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确定合同无效并支付违约金

46、场景(九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）A.向法院申请强制执行B.向仲裁委员会申请强制执行C.向公安部门申请强制执行D.再申请仲裁

47、（2020年12月真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证行为2018年9月13日其注册被撤销记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为()。A.2019年9月13日B.2021年9月13日C.2020年9月13日D.2022年9月13日

48、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()A.15%B.20%C.25%D.30%

49、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A.1年B.2年C.3年D.4年

50、（2015年真题）根据履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

51、必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是（）。A.工程控制网测量复核B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收

52、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用

53、赵某跟随包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，此案原则上应由（）管辖。A.中级人民法院B.赵某住所地人民法院C.周某户籍所在地人民法院D.周某经常居住地人民法院

54、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

55、（2019年真题）关于有效投标价格的说法正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标报价高于其他投标人报价D.投标人提供备选价格

56、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是()。A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

57、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心

58、（2021年真题第2批）关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

59、关于投标人的说法正确的是（）。A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效

60、下列关于地役权的表述中，正确的（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

61、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解B.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

62、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.28B.14C.30D.15

63、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

64、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日

65、甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（）。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司

66、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。A.某施工企业分公司属于法人B.某大学建筑学院不属于法人C.非营利法人登记成立D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格

67、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7

68、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行为属于（）。A.工程质量不良行为B.资质不良行为C.工程安全不良行为D.承揽业务不良行为

69、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起

70、属于用益物权的是（）。A.土地所有权B.地役权C.不动产抵押权D.留置权

71、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

72、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪

73、用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立（）。A.书面劳动合同B.固定期限劳动合同C.无固定期限劳动合同D.以完成一定任务为期限的劳动合同

74、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动邀请C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见

75、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.提交起诉状的同时提交全部证据D.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

76、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

77、下列关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（）。A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短

78、关于无权代理的说法，错误的是（）。A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人”能够行使“追认权”D.无权代理行为可能由行为人承担民事责任

79、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

80、保证合同是（）订立合同。A.债权人与债务人B.债务人与保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人二、多选题

81、关于借款合同的法律特征，下列说法正确的是（）。A.借款合同的标的物可以是货币，也可以是其他标的物B.借款合同只能采用书面形式C.借款合同可以是无偿合同D.借款合同对支付利息没有约定的，按照同期同类贷款利率计算利息

82、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.20%B.40%C.50%D.30%

83、（2018年真题）关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A.纪念建筑物属于国家所有B.近现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有

84、（2016年真题）根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级

85、某施工项目招标文件开始出售的时间为8月20日，停止出售的时间为8月25日，提交投标文件的截止时间为9月20目，评标结束的时间为9月25日，则投标有效期开始的时间为()。A.8月20日B.8月25日C.9月20日D.9月25日

86、（2014年真题）按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）

87、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而铪A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例

88、某厂房项目招标，从2022年3月23日起发售招标文件，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为3月30日B.开标时间为4月1日C.提交投标文件的截止日期为4月2日D.投标有效期截止日期为4月10日

89、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.城镇市政基础设施工程B.国务院批准开工报告的工程C.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅D.工程投资额在20万元以上的工程

90、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同

91、根据《物权法》规定，建设用地使用权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.留置权

92、甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则（）。A.张某应向甲公司主张履行合同B.张某应向李某主张履行合同C.合同只有经甲公司追认才能履行D.合同无效

93、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

94、某项目设计费用为200万元，合同约定定金为设计费用的15％。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为()万元。A.30B.42C.60D.72

95、在所有权里面，属于核心的是（）。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

96、建筑企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号司索工D.起重机械司机

97、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪

98、根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

99、关于建设工程共同承包的说法，正确的是()。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

100、（2020年12月真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是()。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：P74-80本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，为一般考点。投标有效期从提交投标文件截止之日起计算。

2、答案：C本题解析：暂无解析

3、答案：D本题解析：本题考查建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。允许变更注册的特例为：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

4、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。

5、答案：B本题解析：本题考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。主体结构的质量缺陷责任由承包人承担。

6、答案：D本题解析：本题考查的是宪法的制定。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

7、答案：B本题解析：暂无解析

8、答案：C本题解析：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。

9、答案：B本题解析：A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。C错误，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。D错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

10、答案：A本题解析：单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

11、答案：D本题解析：2021版教材P295/2020版教材P293页因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

12、答案：D本题解析：本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任。项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

13、答案：D本题解析：选项A、B错误，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人不得挪用投标保证金。选项C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项D正确，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

14、答案：C本题解析：本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。选项C错误，任何用能单位都不得对能源消费实行包费制。

15、答案：B本题解析：本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A，用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权、居住权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。选项D，反担保适用《担保法》的规定。

16、答案：A本题解析：建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。其概念分别为：总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。A选项正确。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。B选项错。建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。C选项错。项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位，也可以是其他工程设计、施工或者监理等单位，但项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。D选项错。

17、答案：B本题解析：2021版教材P44/2020版教材P43页《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

18、答案：B本题解析：违反职业道德不构成法律责任。

19、答案：A本题解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

20、答案：D本题解析：甲丙之间签订的债权转让合同，自签字盖章之日起生效。但甲丙之间债权转让行为自债权转让通知到达乙（债务人）时生效。因此，丙可于9月25日而非9月15日开始向乙主张债权。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。因此，甲乙并非向丙承担连带责任。

21、答案：A本题解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，中标通知书不要求公示。

22、答案：A本题解析：《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有现场安全巡查员属于现场安全生产管理人员

23、答案：C本题解析：2021版教材P341/2020版教材P339本题考查的是人民调解。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。

24、答案：D本题解析：本题考查的是行政强制的种类和法定程序。选项A错误，执行标的灭失的属于执行终结；选项B错误，执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的，属于执行中止；选项C错误，行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。

25、答案：B本题解析：教材P76

26、答案：A本题解析：暂无解析

27、答案：A本题解析：2021/2020版教材P3页现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。

28、答案：A本题解析：教材P127本题考查额的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。参见教材P128。

29、答案：A本题解析：单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

30、答案：A本题解析：《合同法》第28条规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。

31、答案：C本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。2.5×6000=15000元。

32、答案：B本题解析：A错误，托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输，C错误，承运人应当按照约定的或者通常的运输路线，将货物运输到约定地点。D错误，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还。

33、答案：D本题解析：本题考查的是行政诉讼。选项D针对对象不具有针对性，不能提起行政诉讼。

34、答案：A本题解析：2021/2020版教材P39页民事责任可以分为违约责任和侵权责任法两类。

35、答案：A本题解析：仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。

36、答案：B本题解析：根据《注册建造师管理规定》，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

37、答案：C本题解析：A正确，行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼。B正确，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。C错误，当事人申请行政复议可以书面提出申请，也可以口头申请。D正确，行政复议的申请，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

38、答案：A本题解析：2021/2020版教材P29页实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但担保合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。

39、答案：C本题解析：

40、答案：B本题解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间（1）建设工程已实际交付的，为交付之日（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

41、答案：B本题解析：行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。A项属于法律；C项属于部门规章；D项属于地方政府规章。

42、答案：D本题解析：A错，应当先责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。BC错，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。D正确，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

43、答案：B本题解析：投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

44、答案：B本题解析：地役权、建设用地使用权、土地承包经营权属于用益物权。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。

45、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任及违约责任的免除。选项B，继续履行不能与解除合同并存；选项C，违约金和双倍返还定金需要二选其一适用；选项D，合同无效，违约金的条款一并无效。

46、答案：A本题解析：仲裁栽决的执行，是指人民法院经当事人申请，采取强制措施将仲裁裁决书中的内容付诸实现的行为和程序。仲裁机构不具有强制执行的权利，在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行，义务方也可提出证据证明仲裁裁决有法定不予执行的情形，请求人民法院不予执行。故选A。

47、答案：B本题解析：《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证“等违法违规行为专项整治的通知》规定，对违规的专业技术人员撤销其注册许可，自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册，记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”向社会公布。

48、答案：B本题解析：《绿色施工导则》对施工用电及照明分别做出规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

49、答案：B本题解析：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。

50、答案：D本题解析：选项A：错误。《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。选项B：错误。《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项C：错误。投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。其实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。选项D：正确。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

51、答案：D本题解析：本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

52、答案：C本题解析：暂无解析

53、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。根据“原告就被告”原则，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地管辖。以被告住所地或经常居住地作为确定管辖的标准。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方（就医除外）。

54、答案：B本题解析：将承包的工程转包属于承揽业务不良行为认定标准。

55、答案：C本题解析：AB投标人的报价不能低于成本，也不能高于最高投标限价。C同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的会被否决，但招标文件要求提交备选的除外。

56、答案：C本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

57、答案：C本题解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

58、答案：B本题解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典（以下简称《民法典》）规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，A选项错误；当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，B选项正确；超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。C选项错误；诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。D选项错误。教材页码：P313-321

59、答案：D本题解析：本题考查的是投标人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。二、联合体投标1.联合体各方均应当具备招标项目的相应能力；2.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质等级；3.联合体应当签订共同投标协议，连同投标文件一并提交，联合体间承担连带责任；4.联合体各方在同一招标项目中不得重复投标。

60、答案：C本题解析：本题考察了地役权的几个特点。地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中ABD均为错误，而C正确，因此，答选C。

61、答案：A本题解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。（一）调解：劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。（二）仲裁：对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

62、答案：B本题解析：发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

63、答案：A本题解析：P72-75实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回己提交的投标文件，招标人己收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。

64、答案：A本题解析：B项错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。C项错误，招标人澄清或者修改资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。D项错误，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

65、答案：C本题解析：C正确，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

66、答案：B本题解析：A错误，分公司不能独立承担责任，不是法人。B正确，某大学建筑学院不能独立承担责任，不是法人。C错误，非营利法人，需要登记的，登记成立；不需要登记的，成立之日具有法人资格。D错误，有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起（不登记），具有机关法人资格。

67、答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

68、答案：C本题解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。工程安全不良行为的认定标准包括对建筑安装事故隐患不采取措施予以消除的行为。

69、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼的执行程序。申请执行的期间为两年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

70、答案：B本题解析：2022教材P14-17用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。

71、答案：B本题解析：本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

72、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。重大责任事故罪的具体规定：强令作业人员违章冒险作业；在生产作业中违反安全管理规定。

73、答案：A本题解析：除了非全日制用工可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。

74、答案：C本题解析：评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

75、答案：D本题解析：A选项，包括普通程序和简易程序；B选项，以书面为原则，以口头为例外；C选项，举证期间提交全部证据，起诉时不要求提供证据。

76、答案：C本题解析：货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等；工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付；劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。

77、答案：C本题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为:(1)基本信息长期公开;(2)优良信用信息公开期限-般为3年;(3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

78、答案：B本题解析：无权代理一般存在三种表现形式：自始未经授权、超越代理权、代理权已终止。被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意相对人造成的损失。

79、答案：B本题解析：本题考查的是工程价款的支付。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

80、答案：C本题解析：2021/2020版教材P29页保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。

81、答案：C本题解析：A错误，借款合同的标的物是货币。B错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。D错误，借款合同一般是有偿合同（有息借款）借款合同原则上为有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

82、答案：D本题解析：本题考查的是施工节能的规定。《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。（二）节水与水资源利用国家鼓励和支持使用再生水。企业应当发展串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率；力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。（三）节能与能源利用照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。（四）节地与施工用地保护临时设施占地面积有效利用率大于90%。

83、答案：D本题解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物?除国家另有规定的以外，属于国家所有。

84、答案：B本题解析：《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节