建设工程fidic合同样本

建设工程fidic合同样本合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：雇主（以下简称“业主”）：法定名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_____________________联系方式：_________________________承包商（以下简称“承包商”）：法定名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_____________________联系方式：_________________________鉴于业主希望委托承包商设计和/或施工下述工程（以下简称“工程”），承包商愿意接受业主的委托，根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条件（以下简称“通用条件”）和本合同专用条件（以下简称“专用条件”），以及构成合同组成部分的其他文件（如下文所述），双方达成如下协议：1.工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程范围及内容：_________________________1.4合同文件构成：本合同包括以下文件，并按其顺序构成合同的组成部分：(a)合同协议书；(b)中标函；(c)投标函；(d)专用条件；(e)通用条件；(f)投标函附录；(g)图纸；(h)技术规范；(i)标准、规范及规程；(j)某些往来函件（经双方确认后构成合同组成部分）。1.5合同价格：人民币（大写）______________________元整（¥____________元）。2.合同生效2.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.2除非另有约定，构成合同的文件应使用中文书写。3.通用条件和专用条件的适用3.1除非本合同另有明确约定，通用条件的规定应完全适用于本合同。3.2专用条件是对通用条件的补充和修改，专用条件的条款号与通用条件相应条款号相同时，以专用条件的约定为准。4.业主的义务4.1按照合同约定提供施工条件，包括但不限于：提供施工场地、满足施工所需的水、电、通讯等设施（如适用）、协调获取施工所需许可或批准（如适用）。4.2按照合同约定及时支付合同价款。4.3按照合同约定组织设计交底和工程验收。4.4负责处理非承包商原因造成的第三方索赔。4.5其他根据合同约定应承担的义务。5.承包商的义务5.1按照合同约定和图纸、技术规范施工，确保工程质量达到合同标准。5.2按照合同约定和进度计划完成工程建设，确保工程按时竣工。5.3负责施工场地内的人员、设备安全和文明施工，遵守职业健康、安全和环境保护的规定。5.4负责工程材料、设备的采购、检验和管理，确保其符合合同要求。5.5负责办理与施工相关的保险（如合同约定）。5.6按照合同约定提交工程进度报告、中期支付申请、竣工验收申请等文件。5.7负责工程竣工后的缺陷修复。5.8负责处理承包商原因造成的第三方索赔。5.9其他根据合同约定应承担的义务。6.合同价款与支付6.1本合同采用______（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式计价。6.2业主按以下方式分期支付合同价款：(a)预付款：合同签订后______日内，支付合同总价款的______%，即人民币¥______元；在______（条件，如基础完工）满足后______日内，支付剩余预付款______%，即人民币¥______元。(b)中期支付：按月（或按______期）完成工程量，经工程师审核确认后______日内支付该期已完工程价款的______%，即人民币¥______元。(c)竣工结算：工程竣工验收合格后______日内，支付至审定竣工结算价款的______%，即人民币¥______元。(d)资金证明：承包商应在每次申请中期支付前______日，提供其上期财务报表或银行资信证明。(e)保留金：按合同总价款的______%扣留作为保留金，在工程缺陷责任期满且缺陷修复完成验收合格后______日内一次性返还。6.3支付货币：本合同所有款项均以人民币支付。6.4支付程序：承包商提交支付申请及相关证明文件→工程师审核（如需要）→业主审批→业主向承包商支付。6.5业主支付款项的期限：自支付申请被批准（如需要）之日起______日内。7.工程变更7.1任何一方提出的工程变更，应向对方发出书面变更指令或通知。7.2变更估价：因工程变更引起的合同价款增减，由双方根据变更内容协商确定；协商不成的，由工程师（如约定）或争议解决机构裁决。变更估价应计入相应的支付证书中。8.暂列金额与暂估价8.1合同包含暂列金额______元，由业主掌握使用，用于支付暂未确定的工作或费用。8.2合同包含暂估价项目______项，其费用按实际发生量和承包商在投标函中承诺的单价计算。9.工程量计量与支付9.1按照投标函附录和合同图纸中规定的计量规则对已完成的工程量进行计量。9.2承包商应在每月______日向业主或工程师提交工程量计量报表及相应的证明文件。9.3业主或工程师应在收到报表后______日内进行审核并签认。10.工程质量与验收10.1承包商应确保工程质量符合合同约定的标准（如设计图纸、技术规范、国家或行业标准）。10.2承包商应在关键节点或分部分项工程完成后，向业主或工程师申请验收。10.3业主或工程师应在收到验收申请后______日内组织验收。验收合格的，应签署验收记录；验收不合格的，承包商应按要求整改，并承担由此产生的费用。11.工期与进度11.1合同工期：自开工通知发出之日起至工程竣工验收合格之日止，共计______日历天。11.2承包商应提交详细的施工进度计划，并按计划执行。11.3因业主原因、不可抗力或合同约定的其他情况导致工期延误的，工期相应顺延，承包商有权获得工期和费用补偿。11.4因承包商原因导致工期延误的，承包商应承担违约责任，并可能被要求支付误期赔偿费（如约定）。12.索赔12.1承包商因非自身原因遭受损失，且该损失可能根据合同应由业主承担的，应按照通用条件规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。12.2业主在收到索赔报告后应进行审查并作出回应。12.3任何一方对另一方提交的索赔决定有异议的，可按照合同约定的争议解决方式处理。13.不可抗力13.1不可抗力是指合同双方不能合理控制、不可预见或无法避免的事件，该事件导致合同无法履行或延迟履行。13.2发生不可抗力后，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。13.3因不可抗力导致的合同解除或延期履行，双方互不承担违约责任，已发生的费用按实际情况结算。14.违约14.1任何一方违反合同约定，均构成违约。14.2违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、返还已支付款项等。14.3若一方严重违约，导致合同目的无法实现，另一方有权根据合同约定或法律规定解除合同。15.履约保证金15.1承包商应在合同签订后______日内提交金额为合同总价款______%的履约保证金给业主，形式为______（银行保函/履约保函）。15.2履约保证金在承包商履行完合同义务后，扣除按合同约定应扣留的费用后，由业主在______日内无息返还给承包商。16.保函16.1承包商应向业主提交预付款保函，金额为预付款金额的______%，形式为______（银行保函/保函）。16.2其他合同约定的保函（如支付保函、质量保函等）按专用条件约定提供。17.保险17.1承包商应自行办理工程一切险、第三方责任险等保险，并确保保险范围和金额满足合同要求。保险单副本应提交给业主备案。17.2业主应自行办理业主财产险等保险。18.合同终止18.1除本合同另有约定外，合同可在以下情况下终止：(a)双方协商一致终止；(b)因一方严重违约，另一方根据合同约定解除合同；(c)因不可抗力导致合同无法履行；(d)仲裁或法院裁决终止。18.2合同终止后，双方应进行财务结算，处理工程未尽事宜，返还各自占有的对方财产。19.争端解决19.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争端，双方应首先通过友好协商解决。19.2若协商不成功，双方应将争端提交______（仲裁/诉讼）解决。19.3仲裁：提交______（仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。19.4诉讼：向______（法院名称）提起诉讼。20.适用法律20.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。21.通知21.1与本合同有关的所有通知、请求、要求或其他通信应以书面形式作出，并按照本合同首页列明的地址或随后通知变更的地址送达。21.2通知在以下时间视为送达：(a)专人递送或挂号信发出后______日；(b)传真或电子邮件发出后发出时（若双方同意）。22.转让与分包22.1未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同下的权利或义务部分或全部转让给第三方。22.2承包商不得将工程主体部分分包，但可将其认为合适的非主体部分分包给具备相应资质的分包商，分包商应满足合同对承包商的要求。承包商对分包商的行为向业主负责。23.专利权与知识产权23.1承包商应保证其提供的工程和材料不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。因承包商原因导致的侵权纠纷，由承包商负责解决并承担全部责任。23.2业主提供的知识产权问题由业主负责。24.不可转让的权利24.1本合同下任何一方基于合同所享有的权利，未经对方同意，不得与合同其他条款一同转移给第三方。25.未尽事宜25.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。26.其他26.1本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解和承诺。26.2对本合同的任何修改均需以书面形式作出并经双方授权代表签字盖章。26.3本合同附件是本合同不可