2026版一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算参考试题库历年考点答案解析2套卷

2026版一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算参考试题库历年考点答案解析（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）1、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在施工合同履行期间，因人工、材料、工程设备价格波动影响合同价款时，若合同中未约定物价变化调整方法，且承包人采购材料和工程设备的单价变化超过多少时，超过部分应予调整？A.3%B.5%C.10%D.15%2、在工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，关于综合单价的调整原则，下列说法正确的是？A.无论工程量增减幅度如何，均执行原综合单价B.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应调高C.工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应调低D.工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应调低3、施工过程中发生不可抗力事件，导致承包人施工机械设备损坏及停工损失，按照2026版建设工程计价规定，该损失应由谁承担？A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各承担50%D.保险公司全额承担4、在竣工结算编制与审核中，关于暂估价项目的结算处理，下列说法符合2026版计价规定的是？A.依法必须招标的暂估价项目，中标价与暂估价差额仅调整税金B.非必须招标的暂估价项目，由承包人直接实施时按暂估价结算C.依法必须招标的暂估价项目，中标价取代暂估价并调整合同价款D.所有暂估价项目均按发包人最终认价结算，无需招标程序5、施工合同履行期间，因发包人原因造成工期延误，在此期间国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减，该价款调整应如何处理？A.无论有利不利，均由发包人承担B.无论有利不利，均由承包人承担C.造成工程造价增加的由发包人承担，减少的由承包人受益D.造成工程造价增加的由发包人承担，减少的仍由发包人受益6、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在施工合同履行期间，因人工单价发生政策性调整导致合同价款变化时，若合同约定采用价格指数调整法，则人工费调整应依据什么确定？A.承包人实际支付的人工工资凭证B.工程所在地造价管理机构发布的人工成本指数C.投标报价时的人工单价与市场价的差额D.发包人签证确认的现场用工记录7、依据2026版建设工程计价规定，施工过程中发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，且该差异引起工程造价增减时，合同价款应如何调整？A.按原清单项目特征执行，不予调整B.按设计图纸重新确定综合单价并调整价款C.由承包人提出新单价，经监理审核后执行D.按投标报价中的类似项目单价直接套用8、根据2026版一级造价工程师考试要点，因不可抗力导致工程停工30天，承包人在复工后向发包人索赔工期和费用，下列哪项费用可获补偿？A.停工期间施工机械折旧费B.现场管理人员工资C.工程本身的损害修复费用D.承包人预期利润损失9、按照2026版建设工程计价规范，采用总价合同的项目，在施工过程中发生设计变更导致工程量增加，但合同中未约定变更估价方法时，应如何确定变更价款？A.由发包人单方面决定变更价格B.参照合同签订时当地建设行政主管部门发布的计价方法确定C.按承包人投标时的利润率上浮计算D.暂不支付，待竣工结算时协商确定10、依据2026版一级造价工程师考点，施工期间因发包人原因造成工程暂停，承包人提出费用索赔时，下列哪项不应计入索赔金额？A.现场工人窝工补贴B.周转材料租赁延期费用C.企业管理费分摊D.已完成工程的保管维护费11、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程变更，且已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的单价时，变更工程项目单价的确定方法正确的是什么？A.由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整B.由发包人直接指定新的综合单价，承包人必须执行C.参照类似项目单价下浮10%后作为新单价D.按省级建设行政主管部门发布的计价定额和信息价计算，不考虑承包人报价浮动率12、在施工合同履行过程中，因不可抗力事件导致承包人的施工机械设备损坏及停工损失，按照2026版建设工程计价规范，该部分损失应如何承担？A.由发包人承担全部损失B.由承包人自行承担C.由发包人和承包人各承担50%D.由保险公司全额赔付，不足部分由发包人补足13、某工程合同约定采用价格指数调整法进行价款调整，基期价格指数为100，现行价格指数为110，固定系数为0.3，可调因子权重之和为0.7，则当期应调整的价款差额占原合同价款的比例是多少？A.7%B.10%C.3%D.7.7%14、在施工阶段合同价款结算中，关于安全文明施工费的支付，下列说法符合2026版建设工程计价规定的是哪一项？A.竣工结算时一次性支付全部安全文明施工费B.开工后28天内预付不低于当年施工进度计划安全文明施工费总额的60%C.按月度进度款比例同步支付，无需单独预付D.由承包人垫资实施，完工验收合格后全额返还15、某施工合同约定误期赔偿费为每日5000元，但实际延误期间发包人亦存在未按约定提供施工图纸的情形，经分析该延误系双方共同原因造成，则误期赔偿费应如何处理？A.承包人仍须全额支付误期赔偿费B.发包人免除全部误期赔偿费C.按双方责任比例分摊误期赔偿费D.误期赔偿费自动失效，改为协商补偿16、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在施工合同履行期间，因人工、材料、工程设备价格波动影响合同价款时，若采用价格指数调整法，下列关于权重系数确定的说法正确的是？A.权重系数由承包人根据投标报价策略自行确定并报发包人备案B.定值权重与变值权重之和应等于1，且定值权重应在专用合同条款中约定C.各可调因子的变值权重仅依据承包人的实际采购发票金额比例计算D.当变更导致工程量偏差超过15%时，原合同约定的权重系数自动失效并重新测算17、依据建设项目施工阶段合同价款调整相关规定，关于工程变更引起措施项目费调整的处理原则，下列说法错误的是？A.安全文明施工费应按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.采用总价计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按实际变化调整且不考虑承包人报价浮动率C.采用单价计算的措施项目费，按分部分项工程费的调整方法确定单价D.承包人未事先将拟实施的变更措施方案提交发包人确认的，视为不涉及措施费调整18、在施工合同价款结算过程中，关于暂估价项目的招标与价款调整，下列做法符合2026版官方教材要求的是？A.依法必须招标的暂估价专业工程，由发包人单独组织招标，中标价直接取代暂估价B.不属于依法必须招标的暂估价材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价C.暂估价项目中标价与暂估价差额只计取税金，不计取总承包服务费D.发包人和承包人共同招标的暂估价项目，合同价款调整额仅包含中标价与暂估价之差，不包含其他费用19、根据施工阶段合同价款调整规则，因不可抗力事件导致的费用承担原则，下列选项中正确的是？A.承包人的施工机械设备损坏损失由发包人承担B.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员费用由承包人自行承担C.工程本身的损害及运至施工场地用于施工的材料损害由发包人承担D.不可抗力解除后复工所需的清理修复费用由承包人承担20、在工程竣工结算编制与审核中，关于质量保证金的预留与返还，下列说法符合2026版建设工程计价规定的是？A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起算，最长不超过36个月C.发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算总额的3%，且可用银行保函替代现金预留D.承包人在缺陷责任期内履行了维修义务，发包人应在期满后7天内返还全部保证金二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共20题）21、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，下列哪些情形属于承包人可提出合同价款调整的事项？A.法律法规变化导致工程成本增减B.工程变更引起施工方案改变C.项目特征描述不符导致综合单价变化D.不可抗力造成工期延误及费用增加E.承包人施工组织设计优化节约的费用22、在施工合同履行过程中，关于因工程变更引起的合同价款调整，下列说法正确的有哪些？A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，应采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目单价C.变更导致实际完成的工程量偏差超过15%时，应调整综合单价D.因非承包人原因删减合同中某项工作，承包人有权获得合理利润补偿E.所有变更价款均应在竣工结算时统一调整23、下列关于施工阶段物价波动引起合同价款调整的说法，正确的有哪些？A.采用价格指数调整法时，权重系数应在专用合同条款中约定B.人工、材料价格波动幅度未超过合同约定的风险范围时不予调整C.发包人提供材料价格波动风险由承包人承担D.采用造价信息差额调整法时，基准价格应以投标截止日前28天的信息价为准E.因承包人原因导致工期延误期间的价格上涨，不予调增24、在建设项目施工阶段结算过程中，下列关于期中支付与竣工结算的说法，正确的有哪些？A.期中支付证书经发包人签认后具有最终法律效力B.进度款支付比例不得低于已完成工程价款的60%C.竣工结算文件经发承包双方签字确认后作为最终结清依据D.发包人对竣工结算有异议可委托第三方审核，但不得单方面否定已确认的结算文件E.安全文明施工费应按实际完成工程量比例随进度款同期支付25、关于施工阶段索赔与现场签证的合同价款调整，下列哪些说法符合2026版建设工程计价规定？A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.现场签证必须由发包人现场代表和监理工程师共同签字方可生效C.索赔费用计算应包括直接费、管理费及合理利润D.逾期未提交索赔报告的视为放弃索赔权利E.因发包人指令错误导致的返工费用可通过现场签证确认26、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，下列哪些情形属于合同价款调整的法定事由？A.法律法规变化导致工程成本增减B.工程变更引起施工方案改变并造成措施项目费变化C.承包人擅自更换主要施工机械导致的费用增加D.不可抗力事件造成工期延误及费用损失E.发包人提供的材料设备不符合合同约定导致返工27、在施工合同履行过程中，关于工程变更价款的确定方法，下列说法正确的有哪些？A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，应采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目单价C.无适用或类似子目时，由承包人提出单价报发包人确认后执行D.变更导致实际完成工程量偏差超过15%时，综合单价一律调低E.安全文明施工费不因工程变更而调整28、下列关于施工阶段索赔成立条件的说法，正确的有哪些？A.索赔事件已造成承包人实际经济损失或工期延误B.索赔事件非因承包人过错引起C.承包人在合同约定时限内提交了索赔意向通知和详细报告D.索赔金额必须经第三方造价咨询机构审核确认E.索赔依据包括合同条款、法律法规及工程惯例29、关于工程结算中暂估价的调整方式，下列做法符合规定的有哪些？A.依法必须招标的暂估价材料，由发承包双方共同组织招标确定价格B.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，由承包人直接采购并按市场价结算C.暂估价材料中标价与暂估价差额计入综合单价D.暂估价专业工程中标价取代原暂估价，价差只计取税金E.暂估价调整后的价款纳入竣工结算总价30、在施工过程结算中，关于期中支付证书的编制与签发，下列说法正确的有哪些？A.承包人应在每个计量周期结束后提交进度款支付申请B.发包人应在收到申请后14天内完成核实并签发支付证书C.支付证书中应扣除预付款、质量保证金及违约金等款项D.对已签发支付证书中的错误，发包人有权在后续支付中修正E.期中支付证书即为最终结算依据，不得再行调整31、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，下列哪些情形属于合同价款调整的法定事由？A.法律法规变化导致税金标准调整B.承包人擅自变更施工方案增加的费用C.不可抗力造成工程损坏的修复费用D.发包人提供的材料规格不符合约定导致返工E.市场价格波动超出合同约定的风险范围32、依据2026版建设工程计价规范，关于工程变更引起措施项目费调整的说法，正确的有哪些？A.安全文明施工费按实际发生金额调整B.采用单价计算的措施项目费按已标价工程量清单单价确定C.总价措施项目费一律不予调整D.因变更导致施工方案改变且影响措施项目的，应重新组价E.措施项目费调整须经发包人确认33、在2026版建设工程计价体系下，下列关于物价变化合同价款调整方法的表述，符合规定的有哪些？A.价格指数调整法适用于人工、材料等权重明确的调价公式B.造价信息差额调整法以基准日价格与施工期信息价之差为准C.承包人采购材料价格涨幅超过5%时全部由发包人承担D.发包人提供材料价格波动风险由承包人承担E.调价周期应与工程进度款支付周期一致34、根据2026版一级造价工程师考试要点，关于索赔费用组成，下列哪些费用可纳入承包人索赔范围？A.停工期间现场管理人员工资B.因发包人延迟付款产生的利息C.承包人机械闲置折旧费D.为完成额外工作新增的分包费用E.预期利润损失35、依据2026版建设工程计价规定，关于竣工结算编制与审核，下列说法正确的有哪些？A.结算应以合同约定及履约过程中形成的有效签证为依据B.暂估价项目按最终确认价计入结算C.计日工费用按实际发生数量乘以投标单价结算D.质量保证金在缺陷责任期满后自动返还E.结算审核发现高估冒算应予核减并说明理由36、依据现行建设工程计价规范，关于物价波动引起合同价款调整的方法及适用条件，下列表述正确的有。A.采用价格指数调整价格差额法时，定值权重与变值权重之和应等于1B.当采用造价信息差额调整法时，材料单价变化超过合同约定的风险幅度方可调整C.人工单价发生变化时，应按省级建设主管部门发布的人工成本文件进行调整D.承包人原因导致工期延误的，延误期间价格上涨不予调增，价格下降应予调减E.暂估价材料属于依法必须招标的，应以中标价为依据取代暂估价并调整合同价款37、在建设项目施工阶段，关于索赔成立的条件及费用计算原则，下列说法正确的有。A.索赔事件必须是非承包人自身原因造成的实际损失或工期延误B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知书C.利润索赔仅适用于工程变更、缺陷修复等非不可抗力事件D.窝工损失的计算通常包括人工闲置费和机械台班折旧费或租赁费E.共同延误情况下，初始延误者应对后续并发延误期间的损失承担责任38、根据2026版建设工程计价相关规定，关于期中支付与竣工结算的程序及要求，下列做法正确的有。A.发包人应在收到承包人进度款支付申请后14天内完成核实并签发支付证书B.进度款支付比例不得低于已完成工程价款的60%，不宜高于90%C.竣工结算文件经发承包双方签字确认后，任何一方不得再提出修改要求D.发包人对竣工结算文件有异议的，应在收到文件后28天内提出书面意见E.质量保证金预留比例不得超过工程价款结算总额的3%39、关于施工合同中暂列金额、暂估价及计日工的使用与管理，下列说法正确的有。A.暂列金额由发包人掌握使用，剩余部分归发包人所有B.专业工程暂估价属于依法必须招标范围的，应由发承包双方共同组织招标确定分包人C.计日工适用于合同约定之外的零星工作，其单价由承包人在投标时填报并经发包人确认D.暂估价材料不属于依法必须招标的，可由承包人直接采购，价格经发包人确认后取代暂估价E.暂列金额可用于支付施工过程中发生的工程变更、索赔及现场签证费用40、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，关于施工阶段工程变更价款的调整原则，下列说法正确的有。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程单价报发包人确认D.因非承包人原因导致的措施项目费变化，应按实际发生金额调整E.安全文明施工费不得作为竞争性费用，不参与变更价款调整三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）41、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程暂停施工超过56天，承包人有权要求调整合同价款并索赔停工损失，该说法是否正确？A.正确B.错误42、在施工阶段合同价款调整中，若工程量偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目费发生变化，则措施项目费应随分部分项工程费的调整而同比例调整，该说法是否正确？A.正确B.错误43、施工过程中发现招标工程量清单缺项，承包人应在7天内向发包人提交新增项目的单价分析资料，逾期未提交视为放弃调价权利，该说法是否正确？A.正确B.错误44、因市场价格波动采用价格指数法调整合同价款时，若承包人未按合同约定采购材料导致实际价格高于基准价，仍可按合同约定的调价公式全额调整价差，该说法是否正确？A.正确B.错误45、工程竣工结算时，发包人收到承包人提交的完整结算文件后28天内未完成审核且未提出异议，视为认可结算金额，该说法是否正确？A.正确B.错误46、根据2026版一级造价工程师建设工程计价规定，因发包人原因导致工程暂停施工超过56天，承包人有权要求调整合同价款并索赔停工损失，该说法是否正确？A.正确B.错误47、在工程变更估价中，当已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的单价时，应由承包人提出变更工程单价报发包人确认，该说法是否正确？A.正确B.错误48、施工过程中发现招标工程量清单缺项，且该缺项引起措施项目发生变化，承包人应仅就分部分项工程费提出调整，不得调整措施项目费，该说法是否正确？A.正确B.错误49、因市场价格波动超出合同约定的风险范围，采用价格指数法调整合同价款时，定值权重与变值权重之和应等于1，该说法是否正确？A.正确B.错误50、竣工结算审核中，发承包双方对工程造价存在争议且无法协商一致时，应以第三方造价咨询机构出具的审核意见作为最终结算依据，该说法是否正确？A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】依据现行计价规范及2026版教材，当合同未约定物价波动调整条款时，采用价格指数或造价信息差额调整法。对于承包人自行采购的材料和工程设备，其单价变化幅度在5%以内（含5%）的，由承包人承担风险，不予调整；超过5%的部分，按合同约定的调价公式或双方确认的市场价格进行调整。该阈值旨在合理分担市场价格风险，避免频繁小额调整增加管理成本。人工单价通常不设此浮动范围，直接按政策性文件调整。机械台班单价调整亦参照类似原则，但具体执行需结合合同约定与地方规定。2.【参考答案】D【解析】根据2026版计价教材第五章规定，当工程量偏差超过15%时，应对综合单价进行调整。具体为：工程量增加15%以上时，超出15%部分的综合单价应予调低，以防止承包人因工程量大幅增加而获得超额利润；工程量减少15%以上时，剩余全部工程量的综合单价应予调高，以补偿承包人固定成本分摊增加带来的损失。调整后的单价应由发承包双方协商确定，协商不成可参考报价时的组价原则重新计算。该机制体现了公平风险分担原则，避免因工程量异常变动导致合同价款失衡。3.【参考答案】B【解析】依据2026版教材及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，不可抗力导致的后果按以下原则分担：永久工程、运至施工现场的材料和工程设备损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏、停工损失及自身人员伤亡由承包人自行承担；工期相应顺延。此划分基于“谁所有、谁负责”及风险控制能力原则。承包人可通过投保施工机具险等方式转移设备损失风险，但未投保不影响责任归属。发包人仅对工程本体及第三方损失负责，不承担承包人自有资源损失。4.【参考答案】C【解析】根据2026版教材，暂估价分为依法必须招标和非必须招标两类。对于依法必须招标的暂估价专业工程或材料设备，应由发承包双方共同组织招标，中标价作为结算依据，取代原暂估价，并据此调整合同价款（含规费、税金等）。非必须招标的暂估价项目，若由承包人实施，应按合同约定的计价方式确定价格；若由发包人另行发包，则按实际签约价调整。选项A错误在于差额应全面调整而非仅税金；B错误在于非招标项目实施价未必等于暂估价；D忽略了法定招标要求。暂估价结算核心是“以实代估”，确保价款真实反映市场交易结果。5.【参考答案】D【解析】依据2026版计价教材第五章，因发包人原因导致工期延误，且在延误期间发生法律法规政策变化引起造价变动的，应按照不利于承包人的原则调整合同价款。即：若变化导致工程造价增加，增加部分由发包人承担；若导致造价减少，减少的利益仍归发包人享有，承包人不得主张按原价结算。此规定旨在防止承包人因自身无过错的延误而获取不当利益，体现违约责任与风险分配的对等性。反之，若因承包人原因延误，则适用相反原则。该规则强调“过错方承担不利后果”，是合同价款调整中的重要归责机制。6.【参考答案】B【解析】价格指数调整法的核心是运用官方发布的指数反映价格波动。人工费调整必须依据工程所在地造价管理机构发布的人工成本指数或信息价，而非企业实际支出或个别签证。实际支付凭证适用于按实结算模式，投标价差属于竞争性风险范畴，现场用工记录仅证明工程量。只有官方指数具有公信力与统一性，能客观体现区域劳动力市场价格变动趋势，符合合同约定的调价机制要求，确保价款调整的公平性与合规性。7.【参考答案】B【解析】项目特征是确定综合单价的核心依据。当清单描述与图纸不符且影响造价时，应以实际施工的设计图纸为准重新组价。原清单特征已失效，不能继续执行；承包人单方提出的单价缺乏约束力，需双方确认；类似项目单价仅适用于新增项目，不适用于特征变更情形。重新确定综合单价需结合施工方案、市场行情及合同约定，确保反映真实工程内容，避免结算争议，体现工程量清单计价的实质公平原则。8.【参考答案】C【解析】不可抗力事件下，风险分担遵循法定原则。工程本身损害、第三方损失及运至现场的材料设备损坏由发包人承担；承包人人员伤亡、机械设备损坏及停工损失由其自行承担。因此机械折旧、管理人员工资属承包人自身损失，预期利润不属于直接损失范畴，均不可索赔。唯有工程实体修复费用属于发包人应承担的风险范围，符合《建设工程施工合同（示范文本）》及计价规范对不可抗力后果的处理规定，保障工程恢复建设的必要性支出。9.【参考答案】B【解析】总价合同虽以固定总价为基础，但设计变更超出原合同范围时仍需调整价款。当合同无明确估价约定时，应依据国家或地方现行计价依据确定，即参照签约时当地主管部门发布的定额、信息价及计价规则。发包人单方定价违背公平原则；利润率上浮缺乏依据且易引发争议；延迟结算可能造成资金链问题。采用官方计价标准既保证合法性，又兼顾市场实际情况，是处理合同漏洞的法定补充手段，符合工程计价规范的强制性要求。10.【参考答案】C【解析】发包人原因导致的停工索赔仅限于直接损失和必要支出。窝工补贴、周转材料租赁延期费及工程保管费均为实际发生的额外成本，应予补偿。企业管理费属于间接费用，通常包含在合同价款中，除非合同特别约定或停工时间极长导致管理资源实质性浪费，否则不得单独索赔。计价规范强调索赔应以实际损失为原则，避免将正常经营成本转嫁发包人。此举防止过度索赔，维护合同双方权益平衡，确保价款调整的合理性与可验证性。11.【参考答案】A【解析】依据合同价款调整相关规定，当已标价工程量清单中无适用或类似项目单价时，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法及工程造价管理机构发布的信息价格，结合承包人报价浮动率提出变更工程项目单价，报发包人确认后调整。发包人不得单方面强制指定单价，也不得简单套用定额而不考虑投标时的竞争性报价水平。该规定旨在保障合同双方公平合理分担风险，体现市场化定价原则。12.【参考答案】B【解析】根据不可抗力后果承担原则，承包人施工机械设备的损坏及停工期间的人员窝工、设备闲置等损失，属于承包人自身经营风险范畴，应由承包人自行承担。发包人仅承担工程本身的损害、运至现场用于施工的材料和待安装设备的损害，以及停工期间必要的管理人员工资等。此划分体现了风险归属与责任匹配原则，避免将本应由承包人管控的施工资源风险转嫁给发包人。13.【参考答案】A【解析】价格指数调整公式为：ΔP=P0×[A+∑(Bn×Ftn/F0n)-1]。其中A为固定系数0.3，∑Bn为可调因子权重0.7，Ftn/F0n=110/100=1.1。代入得：0.3+0.7×1.1-1=0.3+0.77-1=0.07，即7%。该计算结果表示因物价上涨导致的合同价款增加比例为7%，仅对可调部分按指数变动调整，固定部分不参与调价，符合动态结算的公平性与可操作性要求。14.【参考答案】B【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，必须专款专用。按规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划所列安全文明施工费总额的60%，其余部分随进度款同期支付。此举旨在保障施工现场安全防护措施及时到位，防止因资金不到位导致安全隐患。其他选项或延迟支付、或缺乏强制性预付机制，均不符合现行计价规范对安全投入的保障要求。15.【参考答案】C【解析】当工期延误由发承包双方共同原因导致时，应根据各自过错程度及对延误的影响大小，合理划分责任比例，并据此分摊误期赔偿费。不能简单归责于单方，也不能完全免除或自动失效。该处理方式符合公平原则和合同法中的过失相抵规则，既约束承包人履约义务，也督促发包人履行协作义务，避免机械适用违约金条款造成显失公平的结果。16.【参考答案】B【解析】价格指数调整法中，定值权重代表不调整部分，变值权重代表可调部分，两者之和必须为1。权重系数通常在招标文件或专用合同条款中预先约定，而非由承包人单方确定。变值权重的确定一般基于投标函附录中的费用构成比例或造价信息，并非单纯依据实际采购发票。工程量偏差超15%时，通常调整的是综合单价而非直接废除权重系数，除非合同约定特殊情形。因此只有B选项符合现行计价规范及教材规定。17.【参考答案】B【解析】根据计价规范，采用总价计算的措施项目费（不含安全文明施工费），在工程变更引起施工方案改变时，应按实际变化调整，但需考虑承包人报价浮动率进行换算，以维持合同风险分担机制的一致性。安全文明施工费属于不可竞争费用，按国家规定标准计取，不参与浮动。单价措施费参照分部分项工程调整逻辑。若承包人未按规定程序提交变更实施方案，发包人有权不予认可相关措施费增加。故B选项中“不考虑承包人报价浮动率”表述错误，为本题正确答案。18.【参考答案】B【解析】对于不属于依法必须招标的暂估价材料、设备，应由承包人按合同约定采购，经发包人认质认价后调整合同价款。依法必须招标的专业工程，可由发包人或发承包双方联合招标，中标价取代暂估价并调整合同价款。暂估价调整差额通常作为独立列项，不仅计取税金，还应根据合同约定计取总承包服务费及相关管理费。共同招标时，调整额除价差外，还可能涉及配合费等。因此19.【参考答案】C【解析】不可抗力造成的损失遵循各自承担原则：工程本身、第三方人员伤亡及财产损失、运至现场的材料设备损害均由发包人承担；承包人自有机械设备损坏及停工损失由承包人自负；停工期间应发包人要求留守人员费用由发包人承担；灾后清理修复费用亦由发包人承担。A项机械损失属承包人风险；B项留守费用应由发包人支付；D项清理修复费非承包人责任。唯有C项准确反映了不可抗力下发包人的法定责任范围，符合计价教材核心考点。20.【参考答案】C【解析】根据最新规定，质量保证金预留比例上限已调整为3%，而非5%。缺陷责任期一般为1年，最长不超过24个月，非36个月。政策鼓励使用银行保函、保险等非现金形式替代保证金，减轻企业负担。保证金返还时限通常为缺陷责任期满后14天内核实并返还，而非7天。A项比例过时；B项期限错误；D项返还时间不符。C项同时满足比例限制与保函替代双重合规要求，是唯一正确选项，体现当前减负导向与计价新规精神。21.【参考答案】ABCD【解析】依据现行计价规范，合同价款调整事项主要包括法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、现场签证、物价波动、暂估价、不可抗力、提前竣工补偿、误期赔偿、索赔及暂列金额等。选项A至D均属于法定或约定的调价事由。选项E中承包人自身优化施工组织设计所节约的费用属于其自主管理行为带来的收益，不构成向发包人申请调增合同价款的依据，故不选。22.【参考答案】ABCD【解析】工程变更估价原则明确：有适用单价直接采用；无适用但有类似可参照；无适用也无类似由承包人提出、发包人确认。当工程量偏差超15%且影响单价时，应对超出部分调整单价。非承包人原因删减工作致预期利润损失，承包人可索赔合理利润。变更价款应按合同约定及时确认并支付，并非全部延至竣工结算，故E错误。前四项符合2026版计价规定。23.【参考答案】ABDE【解析】物价波动调价需满足两个前提：一是合同约定允许调整，二是波动幅度超出风险范围。价格指数法和造价信息法均需明确权重或基准价，基准价通常为投标截止日前28天信息价。发包人供材价格风险应由发包人承担，C错误。若因承包人原因延误，延误期间价格上涨不调增，下跌则调减，体现风险对等原则。24.【参考答案】BCDE【解析】期中支付证书仅为过程付款凭证，不具有最终效力，A错误。根据规定，进度款支付比例原则上不低于60%，保障承包人资金周转。竣工结算经双方确认即为最终依据，发包人不得事后单方推翻。安全文明施工费属不可竞争费用，应随进度款按比例支付，确保专款专用。25.【参考答案】ACDE【解析】索赔程序严格要求时效性，28天内提交意向书是必要条件，逾期可能丧失权利。索赔费用构成包括直接成本、间接费及合理利润，体现公平原则。现场签证通常需监理和发包人代表签字，但具体以合同约定为准，B项“必须共同签字”过于绝对，实践中可能存在授权差异，故不严谨。发包人指令错误属典型可签证事项，E正确。26.【参考答案】ABDE【解析】合同价款调整需基于非承包人原因或合同约定的风险分担原则。法律法规变化、工程变更、不可抗力及发包人违约均属于法定或约定调整事由。承包人自身管理不善或擅自行为导致的费用增加由其自行承担，不属于价款调整范围。措施项目费因变更调整时需有经确认的实施方案作为依据。27.【参考答案】ABC【解析】变更估价遵循“有适用用适用、有类似参类似、无则协商”原则。工程量偏差超15%时，仅对超出部分调整单价，并非全部调低。安全文明施工费属不可竞争费用，但若变更导致基数变化，应按省级主管部门规定相应调整，故E错误。D项表述绝对化，不符合计价规范。28.【参考答案】ABCE【解析】索赔成立需同时满足损失事实、非己方责任、程序合规及依据充分四个要件。第三方审核并非法定前置条件，发承包双方可依合同约定自行协商或委托鉴定，但非必经程序。工程惯例在无明确约定时可作为补充依据。未在约定期限内提出索赔视为放弃权利，程序合规至关重要。29.【参考答案】ACE【解析】依法必须招标的暂估价项目应由双方共同招标；非必须招标的可由承包人采购，但需经发包人认质认价，不能简单按市场价结算。材料价差应计入综合单价并计取规费和税金；专业工程价差通常只计税金，但D项未区分是否含税及合同约定，表述不严谨。所有调整均纳入结算总价。30.【参考答案】ABCD【解析】期中支付是过程性付款，非最终结算，后续仍可调整，故E错误。承包人按时申报、发包人限期审核、扣回预付款及质保金、纠正前期差错均为规范要求。支付证书具有阶段性效力，但不排除竣工结算时对累计支付的全面复核与修正，确保最终价款准确。31.【参考答案】ACDE【解析】合同价款调整需基于非承包人原因或合同约定风险分担原则。法律法规变化、不可抗力、发包人违约及超风险范围的价格波动均属法定或约定调整事由。承包人自身原因导致的费用增加由其自行承担，不得调整合同价款。本题考查施工阶段价款调整的合规性边界，强调责任归属与风险分配机制，是历年高频考点，需准确区分可调整与不可调整情形的法律与合同依据。32.【参考答案】BDE【解析】安全文明施工费按国家或省级规定计取，不因变更调整实际发生额；总价措施项目费若因变更导致施工组织设计实质性变化，可酌情调整，并非一律不调。单价措施项目按清单单价执行，新增或变更方案需重新组价并获发包人确认。本题考查措施项目费调整的差异化处理规则，关键在于区分强制性费用与可变费用，以及程序合规要求，避免混淆计价逻辑。33.【参考答案】ABE【解析】价格指数法和造价信息差额法是两种法定调价方法，分别适用于有明确权重和依赖信息发布的情形。材料价格风险分担依合同约定，通常设阈值（如±5%），超限部分才调整，并非全额承担。甲供材价格风险一般由发包人承担。调价周期应与付款周期匹配以确保可操作性。本题聚焦调价方法适用条件与风险分配细节，需结合合同条款与计价规范综合判断。34.【参考答案】ABCD【解析】索赔费用应限于实际损失和合理支出。停工期间必要管理人员工资、延迟付款利息、机械闲置折旧及新增分包成本均属直接损失或合同义务延伸，可索赔。预期利润仅在工程变更或删减导致机会丧失时方可主张，单纯延误通常不支持利润索赔。本题考查索赔费用的构成边界，强调“实际发生”与“因果关系”原则，避免将间接或speculative损失纳入。35.【参考答案】ABCE【解析】竣工结算必须基于合同、签证、变更等有效文件，暂估价和计日工按约定方式确定。质量保证金返还需满足缺陷责任期满且无未解决质量问题，并非自动返还。审核中发现虚报应核减并书面说明，保障结算公正性。本题考查结算编制的合法性与审核规范性，突出证据链完整性和程序正当性，是施工阶段价款管理闭环的关键环节。36.【参考答案】ABCE【解析】A正确，价格指数法中权重系数总和恒为1。B正确，造价信息法设有风险幅度，超出部分才予调整。C正确，人工费调整依据省级主管部门发布的政策性文件。E正确，依法必须招标的暂估价材料以中标价替代原暂估价。D选项前半句正确，但后半句错误，承包人原因延误期间价格下降亦不予调减，即“涨不调、降不减”，旨在惩罚违约方，故D整体错误。37.【参考答案】ABCD【解析】A正确，索赔前提为非己方责任且造成实际损害。B正确，28天为法定索赔时效起算点。C正确，不可抗力一般只赔工期和成本，不赔利润；变更等可索赔利润。D正确，窝工费含人工闲置及机械停滞（折旧或租金），不含运转燃料动力费。E错误，共同延误遵循“初始延误负责”原则，但若初始延误已结束而后续延误独立存在，则责任转移，并非一概由初始延误者承担全部并发期损失。38.【参考答案】ACDE【解析】A正确，14天为进度款审核签付法定时限。C正确，结算文件一经双方确认即具法律效力，禁止单方反悔。D正确，28天为发包人提出异议的法定期限，逾期视为认可。E正确，质保金上限3%为强制性规定。B选项错误，现行规范要求进度款支付比例不低于已完成价款的60%且不高于90%，但“不宜高于90%”表述不准确，应为“不得高于90%”，且部分专业工程另有规定，故B不选。39.【参考答案】ACDE【解析】A正确，暂列金额是发包人备用金，结余归发包人。C正确，计日工单价投标时报出，实施时按确认单价结算。D正确，非招标暂估价材料由承包人采购，发包人认价后调整合同价。E正确，暂列金额用途涵盖变更、索赔、签证等不确定支出。B选项错误，依法必须招标的专业工程暂估价应由发包人和承包人共同招标，或由发包人单独招标，但“共同组织”并非唯一合法方式，且实践中多由发包人主导，选项表述片面易误导，故不选。40.【参考答案】ABCD【解析】E选项错误，安全文明施工费虽不可竞争，但若工程变更导致施工方案改变且影响安全文明施工措施时，其费用应按规定调整。41.【参考答案】A【解析】依据施工合同示范文本及计价规范，因发包人原因造成工程暂停施工持续超过56天，且监理人未发出复工指示的，承包人可提交书面通知要求调整合同价款。此时承包人不仅有权索赔停工期间的人工、机械窝工及管理费损失，还可就后续复工增加的费用提出补偿要求。此规定旨在平衡发承包双方风险，防止发包人长期无故停工损害承包人合法权益，属于合同价款调整的法定情形之一。42.【参考答案】B【解析】工程量偏差超15%时，仅对超出部分的综合单价进行调整，措施项目费是否调整需视其是否与工程量直接相关。对于按系数或费率计算的措施费，通常不随工程量变化而调整；只有与具体施工方案或实体工程量挂钩的措施项目（如模板、脚手架），才可根据实际变化情况另行协商调整。因此不能一概而论地要求同比例调整，必须区分措施费的计价方式和性质，避免重复计价或不合理补偿。43.【参考答案】B【解析】清单缺项属于发包人责任，承包人确有义务及时提出新增项目单价，但现行计价规范并未规定7天的严格时限，也未将逾期提交等同于自动放弃调价权。实践中，只要承包人在合理期限内提出且有充分依据，发包人仍应予以审核确认。设置过短时限可能违背公平原则，尤其在复杂工程中资料准备周期较长。因此该说法过于绝对，不符合合同价款调整的实质正义和操作惯例。44.【参考答案】B【解析】价格指数法调整的前提是承包人按合同约定履行采购义务。若因承包人自身原因（如延迟采购、更换供应商等）导致材料价格异常上涨，则该部分风险应由承包人自行承担，不得纳入调价范围。调价机制仅覆盖非承包人可控的市场系统性波动，而非个别履约不当造成的成本增加。否则将变相鼓励违约行为，违背风险共担原则。因此，此类情形下应剔除承包人过错因素后再行计算可调价差。45.【参考答案】A【解析】根据建设工程价款结算暂行办法及合同示范文本，发包人在收到完整结算资料后28天内既不完成审核又未书面提出异议的，依法视为已认可承包人报送的结算金额。该规则旨在防止发包人恶意拖延结算，保障承包人及时获得工程款。但需注意，前提是承包人提交的文件必须完整、合规，且合同中有明确约定或适用法定默示认可条款。若合同另有更长审核期约定且不违反强制性规定，则从其约定。46.【参考答案】A【解析】依据施工合同示范文本及计价规范，非承包人原因造成工程暂停超过56天，属于发包人违约风险范畴。承包人不仅可索赔工期和费用，还可就管理费、利润等提出补偿要求。若暂停系不可抗力或承包人自身原因所致，则不适用此条款。本题明确限定为“发包人原因”，故承包人享有价款调整与索赔权利，表述符合现行计价规则，判断为正确。47.【参考答案】A【解析】根据2026版计价教材第五章规定，变更估价遵循三级原则：有适用单价直接采用；有类似单价参照调整；无适用也无类似时，由承包人依据成本加合理利润原则提出新单价，经发包人确认后执行。该程序保障了价格形成的公平性与可操作性，避免单方面定价争议。因此题干所述流程完全符合规范要求，判断为正确。48.【参考答案】B【解析】依据2026版计价规范，工程量清单缺项导致新增分部分项工程时，若同时引起措施项目变化，承包人应将措施项目调整方案提交发包人确认后方可调整措施费。措施费与实体工程具有联动性，不能割裂处理。题干称“不得调整措施项目费”违背了完整补偿原则，忽略了施工组织变化的实际影响，故该说法错误。49.【参考答案】A【解析】价格指数调差公式中，定值权重代表不随市场波动的固定部分，变值权重对应可调因子（如人工、材料、机械）所占比例。两者相加必须为1，以确保调价幅度准确反映整体造价变动。若权重之和不等于1，将导致调价结果失真，违反计价规范的数学逻辑与风险分担原则。因此题干描述符合技术要求，判断为正确。50.【参考答案】B【解析】根据2026版计价相关规定，第三方造价咨询机构的审核意见仅为专业参考，不具有强制约束力。当双方争议无法协商时，应依合同约定通过调解、仲裁或诉讼解决，而非直接采纳第三方意见作为最终依据。除非合同明确约定以某机构审核结果为终局，否则其效力低于司法或仲裁裁决。题干将咨询意见等同于最终结算依据，混淆了专业建议与法律效力的界限，故说法错误。

2026版一级造价工程师-建设工程计价（官方）-第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算参考试题库历年考点答案解析（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）1、根据2026版建设工程计价规范，在施工合同履行期间，因国家法律、法规、规章或政策发生变化导致工程造价增减的，合同价款应如何调整？A.由承包人承担全部风险，不予调整B.由发包人承担全部风险，按实际发生额调整C.发承包双方按省级建设主管部门规定调整D.按合同约定的风险分担原则及调价公式调整2、某工程采用单价合同，施工过程中发现招标工程量清单中某分项工程特征描述与设计图纸不符，承包人应如何处理该部分价款结算？A.仍按原清单项目特征报价结算B.直接按图纸施工并按新特征重新组价C.提请发包人确认新项目特征后重新确定综合单价D.暂停施工等待设计变更通知后再计价3、在施工阶段，因不可抗力导致工程停工30天，承包人可索赔的费用包括哪些？A.人工窝工费、机械闲置费及利润损失B.仅工期顺延，费用各自承担C.工程清理修复费用及必要管理人员工资D.全部停工损失由发包人承担4、关于施工合同中暂估价项目的实施与价款调整，下列说法正确的是？A.暂估价材料由承包人自行采购，价格波动风险由发包人承担B.依法必须招标的暂估价专业工程，应由发承包双方共同招标确定分包人C.非招标暂估价项目由监理人直接指定供应商并定价D.暂估价最终结算价与原估价差额仅计入税金，不计取管理费和利润5、工程竣工结算时，发包人收到承包人提交的完整结算文件后未在合同约定时间内核对并提出意见，法律后果是什么？A.视为认可承包人提交的结算金额B.自动延长核对期限30天C.承包人可申请仲裁机构强制结算D.结算文件失效，需重新编制提交6、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程暂停施工，且暂停时间超过56天，承包人有权提出价格调整或解除合同。若承包人选择继续履行合同并提出费用索赔，下列费用中通常不予补偿的是哪一项？A.停工期间现场管理人员的工资及社保费用B.停工期间施工机械设备的折旧费或租赁费C.停工期间承包人预期可获得的合理利润D.复工前对已完工程进行必要保护所发生的费用7、依据2026版建设工程计价规范，在施工合同履行过程中，当市场价格波动超出合同约定的风险范围时，应采用价格指数调整法或造价信息差额调整法进行合同价款调整。下列关于两种调整方法适用条件的说法，正确的是哪一项？A.价格指数调整法适用于材料品种较少但用量大的工程B.造价信息差额调整法适用于采用固定总价合同且无调价条款的项目C.价格指数调整法需以基准日期的价格指数为计算基础D.造价信息差额调整法无需考虑承包人投标报价中的材料单价8、根据2026版一级造价工程师考试要点，在施工阶段因设计变更引起措施项目费调整时，下列关于调整原则的表述，符合现行计价规定的是哪一项？A.所有措施项目费均按实际发生额全额调整B.安全文明施工费不得因任何变更而调整C.与变更工程直接相关的措施项目费应按实调整D.措施项目费调整仅需发包人书面确认即可，无需依据合同约定9、依据2026版建设工程计价教材，在施工合同履行期间，承包人提交工程进度款支付申请后，发包人应在规定时间内完成审核并支付。若发包人逾期未支付进度款，承包人可采取相应救济措施。下列关于逾期付款处理方式的描述，符合现行规定的是哪一项？A.承包人应立即停止全部施工活动直至款项付清B.承包人可向发包人发出催告通知，并在宽限期届满后暂停施工C.承包人有权单方面解除合同并要求赔偿全部预期收益D.承包人只能向建设行政主管部门投诉，不得自行采取履约抗辩措施10、根据2026版一级造价工程师考试大纲，在施工阶段办理现场签证时，下列关于签证效力及价款确认的说法，正确的是哪一项？A.仅有监理工程师签字的签证单即可作为结算依据B.签证内容涉及合同外新增工作的，应重新组价并经发承包双方确认C.承包人自行记录的施工日志可作为有效签证替代文件D.签证金额超过原合同价10%的部分自动失效11、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程暂停施工，承包人有权索赔的费用不包括下列哪项？A.停工期间现场管理人员工资B.施工机械停滞台班费C.预期利润损失D.已进场材料保管费12、在施工合同履行过程中，若工程量清单中某分项工程的实际工程量与招标工程量偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目费发生变化，则措施项目费的调整应遵循什么原则？A.按原投标报价中的措施费比例调整B.由承包人提出，经发包人确认后调整C.不予调整，视为风险包干D.按省级建设主管部门发布的计价定额重新组价13、关于施工阶段物价波动引起的合同价款调整，若合同未约定调价方法，且人工单价涨幅超过省级造价管理机构发布基准价的10%，则超出部分应如何处理？A.全部由承包人承担B.由发承包双方各承担50%C.仅对超出10%的部分予以调整D.按市场价全额补差14、在工程竣工结算审核中，发现承包人提交的结算资料存在虚报工程量情形，经核实后应予核减。对于核减金额超过送审造价一定比例的情况，审核费用应如何承担？A.全部由发包人承担B.全部由承包人承担C.按核减额占送审造价的比例分担D.由双方协商确定，无固定规则15、施工过程中发生不可抗力事件，导致已运至施工现场用于施工的材料损坏，该损失应由谁承担？A.承包人B.发包人C.材料供应商D.保险公司16、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程暂停施工且持续时间超过56天，承包人有权提出价格调整或解除合同。若承包人选择继续履行合同并提出费用索赔，下列哪项费用通常不予支持？A.停工期间现场管理人员工资及必要安保费用B.承包人预期利润损失C.施工机械停滞台班费或租赁费D.已进场材料保管费及合理损耗17、在施工合同履行过程中，因法律法规变化引起合同价款调整，下列关于调整时点与基准日的说法正确的是？A.基准日为投标截止日前28天，调整后仅对基准日后发生的法律变化予以补偿B.基准日为合同签订日，所有法律变化均应由发包人承担C.基准日为开工日期前14天，承包人应承担基准日前已发布但未实施的法律风险D.基准日为中标通知书发出日，法律变化风险由双方按比例分担18、某工程项目采用单价合同，施工过程中发现招标工程量清单中某分项工程特征描述与设计图纸不符，且该差异导致实际施工成本显著增加。关于合同价款调整，下列说法正确的是？A.承包人应按原清单特征报价结算，不得调整B.发承包双方应重新确定该分项综合单价，并按实际完成工程量结算C.仅当偏差超过15%时才可调整单价D.由监理人单方面决定新单价并强制执行19、在施工阶段合同价款调整中，关于物价波动引起的价格调整，若合同约定采用价格指数调整法，但缺乏适用价格指数时，正确的处理方式是？A.自动转为造价信息差额调整法B.暂停调价直至指数发布C.由发包人指定替代指数并直接应用D.视为承包人承担全部物价风险20、关于施工阶段工程变更引起的措施项目费调整，下列说法符合2026版建设工程计价规定的是？A.所有措施项目费均随分部分项工程变更同比例调整B.安全文明施工费不得因任何变更而调整C.承包人应提交措施项目变更实施方案及费用计算书，经发包人确认后调整D.措施项目费一律按投标报价包干，不予调整二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共20题）21、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工期延误期间发生法律法规变化引起合同价款调整的，下列说法正确的有。A.延误期间法律变化导致费用增加的，由发包人承担B.延误期间法律变化导致费用减少的，由承包人受益C.延误期间法律变化导致工期延长的，应予顺延D.若承包人未在原计划工期内完工，即使非自身原因也不予调整E.基准日期后法律变化引起的价款调整应按合同约定执行22、在施工合同履行过程中，关于工程变更引起措施项目费调整的说法，符合2026版建设工程计价规定的有。A.安全文明施工费按实际发生变化情况调整B.采用单价计算的措施项目费按分部分项工程费调整方法确定C.采用总价计算的措施项目费除安全文明施工费外不予调整D.承包人提出新增措施项目方案经发包人确认后调整E.原措施项目中已包含的工作内容不得重复计价23、根据2026版一级造价工程师考试要点，下列关于物价波动引起合同价款调整的说法中，正确的有。A.采用价格指数法时，定值权重与变值权重之和为1B.人工单价变化仅通过造价信息差额法调整C.材料价格波动超过合同约定风险幅度时启动调价D.承包人采购材料未及时报验导致的价格上涨不予调整E.价格指数来源应在合同中明确约定24、在施工阶段结算中，关于索赔成立条件的表述，符合2026版建设工程计价规范的有。A.索赔事件非因承包人自身过错引起B.承包人已按规定程序提交索赔意向通知C.索赔证据真实有效且具有关联性D.只要在竣工前提出索赔即视为有效E.索赔金额必须有明确的计算依据25、依据2026版一级造价工程师教材，关于期中支付证书签发的相关规定，下列说法正确的有。A.发包人应在收到进度款申请后14天内完成审核并签发支付证书B.对已签发的支付证书发现错误可在后续支付中修正C.承包人未按时提交申请视为放弃当期付款权利D.支付证书不等于最终结算认可E.安全文明施工费应随进度款同期支付26、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，下列哪些情形属于承包人可申请合同价款调整的正当理由？A.法律法规变化导致工程税金标准调整B.发包人提供的材料设备不符合合同约定C.承包人施工组织设计优化节约的成本D.不可抗力造成已完工程损坏需修复E.市场价格波动超过合同约定的风险幅度27、在施工阶段工程变更估价中，关于已标价工程量清单项目单价的确定方法，下列说法正确的有哪些？A.清单中有适用项目的，直接采用该单价B.清单中无适用但有类似项目的，参照类似项目单价合理调整后确定C.清单中无适用也无类似项目的，由承包人提出单价经发包人确认后执行D.变更导致工程量偏差超过15%时，全部工程量均按新单价结算E.承包人报价浮动率可作为确定新项目单价的参考依据28、关于施工阶段物价波动引起的合同价款调整，采用价格指数调整法时，下列哪些要素是计算差额所必需的？A.定值权重与变值权重之和为1B.各可调因子的现行价格指数C.承包人在投标函附录中填报的权重系数D.基准日期的各可调因子价格指数E.发包人批准的施工进度计划中的资源投入量29、在施工过程结算中，关于期中支付证书的签发与款项支付，下列哪些说法符合2026版计价规范要求？A.发包人应在收到承包人进度款申请后14天内完成核实并签发支付证书B.进度款支付比例不得低于当期应付金额的80%C.发包人逾期未支付进度款的，承包人可暂停施工D.安全文明施工费应按实际发生额随进度款同期支付E.预付款应在开工后28天内全额扣回30、关于施工阶段索赔费用的组成与计算，下列哪些费用在特定条件下可纳入索赔范围？A.因发包人原因导致工期延误期间的现场管理费B.承包人自有机械窝工时的折旧费C.因设计变更增加的临时设施摊销费D.索赔事件发生后承包人为减损支出的合理措施费E.利润损失在所有索赔情形下均可计取31、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，下列哪些情形属于因发包人原因导致合同价款应予调整的事项？A.发包人提供的材料设备不符合合同约定标准B.承包人施工组织设计存在缺陷导致工期延误C.发包人指令增加合同范围外的零星工作D.法律法规变化引起规费标准调整E.承包人采购的材料价格波动超过合同约定的风险幅度32、依据2026版建设工程计价规范，关于施工阶段工程变更价款的确定方法，下列说法正确的有哪些？A.已标价工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该单价B.无适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目单价C.无适用也无类似项目的，由承包人提出单价经发包人确认后执行D.变更导致实际工程量偏差超过15%时，综合单价一律调低E.措施项目费因变更发生变化的，应按实际发生金额调整33、在2026版一级造价工程师考试范围内，下列关于施工索赔费用组成的表述中，哪些属于可索赔的费用内容？A.因非承包人原因停工期间管理人员工资B.承包人自有机械闲置台班折旧费C.因设计变更增加的直接工程费D.承包人原因返工产生的材料损耗费E.不可抗力导致运至现场的材料损毁费用34、根据2026版建设工程计价教材，关于物价波动引起的合同价款调整，采用价格指数法时，下列哪些要素是计算调整差额所必需的？A.定值权重与变值权重之和等于1B.各可调因子现行价格指数与基本价格指数C.合同约定的调价公式及权重系数D.承包人当期完成的合格工程价款总额E.发包人审批的月度进度款支付证书金额35、依据2026版一级造价工程师官方教材，关于竣工结算编制与审核的要求，下列哪些说法符合现行规定？A.竣工结算应以合同约定及履约过程中的有效签证为依据B.发包人应在收到完整结算文件后28天内完成核对C.结算审核发现高估冒算的，可对整份结算文件不予认可D.措施项目费结算应以实际实施方案及确认记录为准E.暂估价专业工程结算价应以最终认价或招标结果为准36、根据2026版一级造价工程师建设工程计价教材，在建设项目施工阶段，下列情形中属于因发包人原因导致合同价款应予调整的有。A.发包人提供的材料设备不符合合同约定导致工期延误B.承包人施工组织不当造成返工费用增加C.发包人修改设计图纸引起工程量变化D.不可抗力导致已完工程损坏的修复费用E.法律法规变化引起人工单价政策性调整37、依据2026版建设工程计价规定，关于施工阶段工程计量与进度款支付，下列说法正确的有。A.单价合同以实际完成并经监理确认的工程量作为结算依据B.总价合同中除变更外，进度款按形象进度比例支付无需重新计量C.发包人逾期未支付进度款，承包人可立即停工并主张利息D.安全文明施工费应按国家或省级规定单独列支不得竞争E.预付款扣回方式应在专用条款中约定且不得低于起扣点计算值38、根据2026版一级造价工程师考试要求，下列关于施工阶段合同价款调整中物价波动调价方法的表述，正确的有。A.采用价格指数法时，定值权重与变值权重之和应等于1B.当缺少现行价格指数时，可暂用基期指数代替并在后续调整C.调差公式仅适用于采用单价合同的工程项目D.人工、材料价格波动超过合同约定幅度时方可启动调价机制E.承包人采购材料未报验即使用，即使价格上涨也不予调差39、依据2026版一级造价工程师教材内容，关于施工阶段竣工结算的编制与审核，下列说法正确的有。A.竣工结算应以合同约定的计价方式和调整条款为基础B.发包人委托咨询单位审核的，审核意见须经承包人签字认可方有效C.结算资料不全时，发包人有权拒绝接收并要求限期补正D.对结算有异议的部分可先行办理无争议部分的结算支付E.竣工结算文件经双方签认后，不得再以审计结果为由推翻40、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致合同价款调整的情形包括哪些？A.发包人修改设计图纸导致工程量增加B.承包人施工组织不当造成工期延误C.发包人提供的材料设备不符合合同约定D.法律法规变化引起税金标准调整E.承包人擅自变更施工方案增加费用三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）41、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，因发包人原因导致工程暂停施工超过56天，承包人有权要求调整合同价款并索赔利润损失。A.正确B.错误42、在工程变更估价中，若已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，应直接采用该子目的单价作为变更估价依据，不得调整。A.正确B.错误43、施工过程中发现地下文物，承包人应立即停止施工并保护现场，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。A.正确B.错误44、价格指数调整法仅适用于因人工、材料、机械台班市场价格波动引起的合同价款调整，不适用于政策性税费变动。A.正确B.错误45、竣工结算时，若发承包双方对部分工程价款存在争议且无法协商一致，应暂缓全部结算直至争议解决。A.正确B.错误46、根据2026版一级造价工程师建设工程计价相关规定，在建设项目施工阶段，因发包人原因导致工程暂停施工超过56天，且承包人未收到复工通知的，承包人有权向发包人提出解除合同并要求赔偿损失，该说法是否正确？A.正确B.错误47、在施工合同履行过程中，若工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，且该差异导致工程造价变化，承包人应直接按设计图纸施工并以图纸为准进行结算，无需重新确认综合单价，该说法是否正确？A.正确B.错误48、采用价格指数调整法进行合同价款调整时，若当期价格指数缺失，可暂用上一期价格指数代替计算差额，待后续取得准确指数后再行修正，该做法符合2026版计价规范要求，该说法是否正确？A.正确B.错误49、施工过程中发生不可抗力事件，导致已运至施工现场用于施工的材料损毁，该损失应由承包人自行承担，不得计入合同价款调整范围，该说法是否正确？A.正确B.错误50、在工程竣工结算审核中，若发承包双方对部分结算内容存在争议且协商未果，可就该争议部分单独办理结算，无争议部分先行支付，该做法符合2026版计价规范关于结算程序的规定，该说法是否正确？A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】依据现行计价规范，法律法规变化属于发包人应承担的风险范围，但具体调整方式需遵循合同约定。若合同已明确调价机制或引用官方调价文件，则依约执行；若无约定，才参照主管部门规定。选项D准确体现了“合同约定优先”原则，避免一刀切归责，符合风险合理分担精神，是规范推荐的处理路径。2.【参考答案】C【解析】清单项目特征是确定综合单价的核心依据。当特征描述与图纸不符时，视为清单错误，承包人不得擅自变更计价基础。规范要求承包人及时提出书面异议，经发包人确认后，以修正后的项目特征为依据重新确定综合单价。此程序保障计价公平性，避免事后争议，选项C完整体现该法定流程。3.【参考答案】C【解析】不可抗力事件下，合同双方损失原则上各自承担。但根据计价规范，工程本身的损害、运至现场的材料设备损坏、以及灾后必要的清理修复费用由发包人承担；承包人人员伤亡、机械设备损坏及停工损失由其自行承担。选项C所列内容属于发包人责任范围，其余选项或扩大索赔范围或忽略法定分担原则，故不正确。4.【参考答案】B【解析】暂估价项目实施须区分是否依法必须招标。对于必须招标的专业工程，规范明确要求发承包双方作为共同招标人组织招标，以确保程序合规与价格公允。选项A错误在于材料采购主体及风险归属未明；C违反自主采购原则；D错在差额应计入综合单价并计取相关费用。唯有B完全符合2026版计价规范对暂估价管理的强制性规定。5.【参考答案】A【解析】为防止发包人恶意拖延结算，计价规范设定了默示认可制度。若发包人在合同约定时限内未完成审核且未书面提出异议，则依法视为其已认可承包人报送的结算价款。该规则旨在平衡双方权利义务，保障承包人合法权益。选项6.【参考答案】C【解析】根据合同价款调整相关规定，因发包人原因导致暂停施工，承包人可索赔工期、费用及利润的情形有严格区分。对于仅造成停工而未导致工程量增加或工作性质改变的情况，一般只补偿实际发生的成本损失（如人员窝工、机械闲置、保管费等），不包含预期利润。利润索赔通常适用于工程变更、新增项目或因发包人违约导致合同解除等情形。本题中暂停施工属于暂时性延误，未产生新的增值工作，故不支持利润索赔。其他选项均为实际发生的直接损失，应予补偿。7.【参考答案】C【解析】价格指数调整法的核心是以基准日期（通常为投标截止日前28天）的价格指数作为基期，与现行价格指数对比计算差额，因此C项正确。该方法适用于材料品种多、权重明确的项目，而非品种少的项目，故A错误。造价信息差额调整法要求合同中已有调价约定，不能用于无调价条款的固定总价合同，B错误。D项错误在于，造价信息差额调整法必须将承包人投标报价中的材料单价作为比较基准之一，否则无法准确计算差额。两种方法均需合同约定为前提，且计算逻辑严谨，不可随意套用。8.【参考答案】C【解析】措施项目费分为通用措施项目和专业措施项目，其调整遵循“关联性”和“合同约定”双重原则。只有与设计变更存在直接因果关系的措施项目（如因结构变更导致模板方案改变）方可调整，且应按合同约定的计价方式执行，故C正确。A项错误，非关联措施费不因变更自动调整；B项错误，安全文明施工费虽属不可竞争费用，但若变更导致施工条件重大变化（如场地缩小影响围挡设置），仍可依规调整；D项错误，任何价款调整均须以合同为依据，仅发包人确认而无合同支撑的调整无效。措施费调整强调事实关联与程序合规并重。9.【参考答案】B【解析】根据合同价款结算相关规定，发包人逾期支付进度款时，承包人应首先履行催告义务，给予合理宽限期（通常14-28天）。宽限期内仍未支付的，方可暂停施工，此为法定前置程序，故B正确。A项错误，未经催告即全面停工构成违约；C项过度，解除合同需满足根本违约要件，且赔偿限于实际损失，不含全部预期收益；D项错误，承包人依法享有履约抗辩权，行政投诉并非唯一途径。该机制平衡了双方权益，既保障承包人收款权利，又防止滥用停工权损害工程整体利益。10.【参考答案】B【解析】现场签证是合同价款调整的重要凭证，其效力取决于内容合法性与程序合规性。对于合同外新增工作，因原合同无对应单价，必须重新编制综合单价并经双方书面确认，方可纳入结算，故B正确。A项错误，监理签字仅代表过程见证，最终结算需发包人或其授权代表签认；C项错误，施工日志仅为辅助证据，不能替代正式签证文件；D项无法律依据，签证有效性取决于真实性与必要性，而非金额比例。签证管理强调“事前约定、事中确认、事后追溯”，避免事后争议。11.【参考答案】C【解析】依据合同价款调整原则，因发包人原因造成停工，承包人可索赔实际发生的直接损失和必要费用，包括人员窝工、机械停滞及材料保管等成本支出。但预期利润属于间接收益，并非实际发生费用，通常不在停工索赔范围内。只有在工程变更或新增工作内容时，才可能计取合理利润。因此，预期利润损失不属于可索赔项目，选项C正确。12.【参考答案】B【解析】当工程量偏差超15%并影响措施费时，应根据合同约定及实际情况调整。规范明确要求由承包人提交调整方案及依据，经发包人审核确认后执行。不能简单按比例调整或强制套用定额，也不应一概视为风险包干。此机制兼顾公平与契约精神，确保措施费调整有据可依、程序合规，故选项B为正确答案。13.【参考答案】C【解析】根据计价规范，合同未约定调价办法时，人工单价波动超过基准价10%的，仅对超出部分进行价款调整，10%以内视为承包人应承担的风险范围。此举旨在平衡市场风险分担，避免过度补偿或完全转嫁。调整仅针对超限幅度，而非全额补差或平均分摊，亦非由单方承担，故选项C符合规定。14.【参考答案】B【解析】依据结算审核相关规定，若承包人虚报导致核减额超过送审造价5%（具体比例依地方规定），则超出部分的审核费用由承包人承担。这是为了遏制高估冒算行为，强化承包人诚信履约责任。本题虽未明确比例阈值，但核心原则是惩罚性费用由责任方负担，故选项B正确，其他选项不符合制度导向。15.【参考答案】B【解析】根据合同价款调整规则，不可抗力造成的损失按“各自损失各自承担”原则处理，但已运抵现场并用于本工程的材料、设备损坏，视为发包人财产损失，由发包人承担。因材料所有权在交付施工现场后通常转移给发包人，且其用途专属于本项目，故风险随之转移。承包人仅承担自身人员伤亡及自有机械损失，选项B正确。16.【参考答案】B【解析】依据合同约定及计价规范，因发包人原因造成停工，承包人可索赔直接损失和必要管理费，包括人员窝工、机械停滞、材料保管等实际支出。但预期利润属于间接损失，除非合同另有约定或构