监理工程师《合同管理》考试试题与答案

监理工程师《合同管理》考试试题与答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的类型的是A.建筑工程设计图纸B.施工安装活动C.建设项目使用的钢筋水泥D.发明人的专利权答案：C解析：合同法律关系的客体分为物、行为、智力成果三类。其中物是指可被人们控制和支配，具有一定经济价值，能够满足人们生产生活需要的物质实体，建筑材料、工程设备都属于物的范畴。选项A设计图纸、选项D专利权属于智力成果，选项B施工安装活动属于行为，因此本题正确答案为C。2.建设单位委托工程监理单位实施项目监理服务，该代理行为属于代理类型中的A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理答案：B解析：根据《民法典》规定，代理分为委托代理和法定代理两类，原民法总则中的指定代理已经归入法定代理范畴。委托代理是指基于被代理人的委托授权而产生的代理，建设工程活动中绝大多数代理行为都属于委托代理，本题中监理单位基于建设单位的委托开展监理工作，属于典型的委托代理。法定代理是为无民事行为能力人、限制民事行为能力人设定的代理，由法律直接规定产生，因此本题正确答案为B。3.建设工程招投标活动中，下列行为性质属于要约的是A.招标人发布招标公告B.招标人发售招标文件C.投标人编制递交投标文件D.招标人发出中标通知书答案：C解析：要约是希望与他人订立合同的意思表示，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。在建设工程招投标流程中，招标公告、招标文件属于要约邀请，目的是吸引潜在投标人向招标人发出要约；投标人递交投标文件，是希望和招标人订立工程合同，内容具体确定，属于要约；中标通知书是招标人同意投标人要约的意思表示，属于承诺。因此本题正确答案为C。4.关于缔约过失责任的说法，正确的是A.缔约过失责任发生在合同成立并生效之后B.缔约过失责任保护当事人的信赖利益损失C.缔约过失责任适用严格责任归责原则D.缔约过失责任赔偿范围包括合同履行可得利益损失答案：B解析：缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，导致另一方的信赖利益受损，应当承担损害赔偿责任。缔约过失责任发生在合同订立阶段，仅在合同不成立、无效、被撤销或者不被追认的情形下适用，因此A选项错误；缔约过失责任保护的是当事人的信赖利益，即当事人因为信赖合同会有效成立而支出的成本和费用，违约责任才保护合同履行后的可得利益损失，因此B选项正确，D选项错误；缔约过失责任适用过错责任归责原则，即只有过错方才承担责任，违约责任一般适用严格责任，因此C选项错误。5.根据《民法典》规定，一般保证未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月答案：B解析：我国《民法典》明确规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。在保证期间内，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已经提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定，因此本题正确答案为B。6.根据《民法典》担保物权分编，债权人留置财产后，债务人应当在不少于多久的期限内履行债务A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案：B解析：留置权是法定担保物权，指债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不履行到期债务时，债权人有权留置该财产，并就该财产折价优先受偿。《民法典》规定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于两个月的期限内履行债务，因此本题正确答案为B。7.定金合同的生效时间是A.定金合同签订之日B.主合同生效之日C.定金实际交付之日D.主合同履行期限届满之日答案：C解析：定金合同属于实践合同，除了当事人意思表示一致之外，还需要实际交付定金才能生效。《民法典》规定，定金合同自实际交付定金时成立生效，定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金效力，因此本题正确答案为C。8.根据《招标投标法》，依法必须招标项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于A.10日B.15日C.20日D.30日答案：C解析：为了保障投标人有足够的时间编制投标文件，《招标投标法》明确规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日，因此本题正确答案为C。9.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的比例是A.1%B.2%C.3%D.5%答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标保证金最高不得超过80万元人民币，因此本题正确答案为B。10.依法必须进行招标的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数不得少于成员总数的A.二分之一B.三分之一C.三分之二D.四分之三答案：C解析：我国《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，因此本题正确答案为C。11.根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目中，符合必须招标规模标准的是A.单项合同估算价为80万元的工程设计服务项目B.单项合同估算价为200万元的工程设备采购项目C.单项合同估算价为350万元的住宅项目施工总承包D.单项合同估算价为90万元的工程监理服务项目答案：B解析：《必须招标的工程项目规定》明确了必须招标的规模标准：施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。符合上述任一标准的，属于必须招标范围的项目必须招标。本题中只有B选项符合标准，因此正确答案为B。12.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因非监理人原因导致监理服务暂停，后续恢复监理服务时，监理人的做法正确的是A.仅顺延服务期限，不增加监理报酬B.仅增加监理报酬，不顺延服务期限C.顺延服务期限并相应增加监理报酬D.服务期限和报酬均不做调整，损失由监理人自行承担答案：C解析：《建设工程监理合同（示范文本）》明确规定，非监理人原因造成监理服务中断、暂停的，监理人有权要求顺延服务期限，并就暂停、恢复监理服务产生的额外工作要求增加监理报酬，因此本题正确答案为C。13.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人更换总监理工程师时，应提前多少天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换A.7天B.14天C.21天D.30天答案：B解析：监理合同中约定，监理人更换总监理工程师，需要提前14天向委托人提交书面报告，说明更换理由和新任总监理工程师的资格能力，经委托人同意后才能更换；委托人要求更换不合格的总监理工程师时，监理人应当在接到更换通知后14天内更换完成，因此本题正确答案为B。14.监理人在建设工程监理合同履行过程中，因不可抗力导致监理合同无法履行，监理人应当A.赔偿委托人全部损失B.不赔偿委托人损失C.赔偿一半损失D.赔偿直接损失，不赔偿间接损失答案：B解析：因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任，监理人不承担因不可抗力造成损失的赔偿责任，因此本题正确答案为B。15.根据《标准勘察招标文件》，勘察人完成勘察工作后，发包人应在收到勘察成果文件后多少天内，支付勘察费用尾款A.14B.28C.30D.60答案：B解析：标准勘察招标文件约定，发包人接收勘察成果文件，验收合格后，应在28天内支付结清勘察费用尾款，因此本题正确答案为B。16.根据《标准设计招标文件》，设计人原因延误设计进度，每延误一天，应支付的违约金比例是A.设计费总额的0.1%B.设计费总额的0.2%C.设计费总额的0.5%D.设计费总额的1%答案：B解析：标准设计招标文件通用条款约定，由于设计人原因造成设计进度延误，每延误一天，设计人应当支付设计费用总额0.2%的违约金，累计违约金不超过设计费用总额的10%，因此本题正确答案为B。17.根据《标准施工招标文件》（2007版），施工合同组成文件中，效力优先级最高的是A.中标通知书B.专用合同条款C.通用合同条款D.投标函及附录答案：A解析：标准施工合同中，合同文件的优先顺序是：合同协议书→中标通知书→投标函及附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单→其他合同文件，因此中标通知书的优先级高于投标函和合同条款，本题正确答案为A。18.根据《标准施工招标文件》，发包人提供的施工场地范围存在权属争议，导致承包人延误工期，承包人可以索赔的内容是A.仅索赔工期，不能索赔费用和利润B.索赔工期和费用，不能索赔利润C.索赔工期和费用，也可以索赔利润D.工期费用利润都不能索赔答案：C解析：发包人有义务向承包人提供权属清晰、无争议的施工场地，由于发包人原因导致施工场地权属争议，属于发包人应当承担的责任，承包人有权索赔工期、费用和利润，因此本题正确答案为C。19.根据《标准施工招标文件》，施工过程中发现地下文物，承包人应当立即保护好现场并及时通知监理人，承包人可以索赔的内容是A.仅索赔工期，不能索赔费用和利润B.索赔工期和费用，不能索赔利润C.索赔工期和利润，不能索赔费用D.工期费用利润都可以索赔答案：B解析：施工过程中发现文物化石属于发包人应当承担的风险，该风险不会影响承包人的利润收益，因此承包人仅可以索赔工期和费用，不能索赔利润，本题正确答案为B。20.根据《标准施工招标文件》，竣工清场的责任主体是A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人共同答案：B解析：工程接收证书颁发后，承包人应当负责清理施工场地，拆除施工临时设施，清运施工垃圾和剩余材料，恢复施工场地原有环境，因此竣工清场的责任主体是承包人，本题正确答案为B。21.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期从哪天开始起算A.工程开工之日B.承包人提交竣工验收申请之日C.工程竣工验收合格之日D.工程接收证书中写明的实际竣工日期答案：D解析：标准施工合同中，缺陷责任期是指承包人对工程质量缺陷承担修复责任的期限，起算点为工程接收证书中载明的实际竣工日期，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由双方在专用条款中约定，因此本题正确答案为D。22.施工过程中，监理人要求对已经覆盖的隐蔽工程重新检验，检验结果显示工程质量符合合同要求，由此增加的费用和延误的工期应由谁承担A.发包人承担费用，承包人承担工期B.承包人承担费用和工期C.发包人承担费用和工期，承包人可以索赔利润D.监理人承担费用，发包人承担工期答案：C解析：根据标准施工合同规定，监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检验，若检验合格，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理利润；若检验不合格，由承包人承担由此产生的全部费用和工期延误责任，因此本题正确答案为C。23.承包人向监理人递交索赔意向通知书的时限，是承包人知道或者应当知道索赔事件发生后多少天内A.7天B.14天C.28天D.42天答案：C解析：标准施工合同约定，承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明索赔事件的情况；逾期未发出索赔意向通知书的，承包人丧失索赔的权利，因此本题正确答案为C。24.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版红皮书），合同文件中效力优先级最高的是A.合同协议书B.中标函C.投标函D.专用条件答案：A解析：FIDIC1999版红皮书中，合同文件的优先顺序为：合同协议书→中标函→投标函→专用条件→通用条件→规范→图纸→资料表和构成合同组成部分的其他文件，因此合同协议书效力最高，本题正确答案为A。25.FIDIC《施工合同条件》中，工程师收到承包商提交的竣工验收申请报告后，认为工程已经具备竣工条件的，应在多少天内签发工程接收证书A.14天B.28天C.42天D.56天答案：B解析：FIDIC施工合同条件约定，工程师接到承包商的竣工验收申请后，经过预验收认为工程合格的，应当在28天内向承包商签发工程接收证书，注明竣工日期，因此本题正确答案为B。26.根据《建设工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到总承包人提交的竣工结算报告后多少天内完成审核A.14天B.28天C.30天D.60天答案：D解析：工程总承包示范文本约定，发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的结算资料后，应当在60天内完成审核并给出审核意见，因此本题正确答案为D。27.根据《民法典》，债权人将合同权利全部转让给第三人的，下列说法正确的是A.应当经债务人同意B.应当通知债务人C.转让无效，必须经债务人同意才能转让D.不需要通知债务人，也不需要债务人同意答案：B解析：《民法典》合同编规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该转让对债务人不发生效力，但是不需要债务人同意，因此本题正确答案为B。28.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方法确定，应当按照什么价格履行A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时订立地的市场价格C.履行合同时履行地的市场价格D.履行合同时订立地的市场价格答案：A解析：《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行，因此本题正确答案为A。29.执行政府定价的合同，当事人一方逾期交货，遇到政府价格上涨时，应当按照什么价格执行A.原价格B.新价格C.按照上涨后的新价格执行D.由双方协商确定价格答案：A解析：《民法典》规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行，目的是惩罚逾期违约的一方，因此本题正确答案为A。30.建设工程合同属于什么类型的合同A.单务合同、诺成合同、要式合同B.双务合同、实践合同、不要式合同C.双务合同、诺成合同、要式合同D.单务合同、实践合同、要式合同答案：C解析：建设工程合同中，发包人和承包人互负权利义务，属于双务合同；双方意思表示一致合同即成立生效，不需要交付标的物，属于诺成合同；法律规定建设工程合同应当采用书面形式，因此属于要式合同，所以本题正确答案为C。31.某施工企业项目经理，在没有取得企业授权的情况下，与材料供应商签订了钢材采购合同，供应商有理由相信项目经理有代理权，该采购合同的效力为A.无效B.有效C.效力待定，需要施工企业追认D.可撤销，由施工企业行使撤销权答案：B解析：本题考查表见代理的效力，表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效，由被代理人承担合同责任，因此本题属于表见代理，合同有效，正确答案为B。32.根据《招标投标法实施条例》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在投标截止时间至少多少天前发出A.7B.10C.15D.20答案：C解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间，因此本题正确答案为C。33.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在多少人范围内，并标明排列顺序A.1-2人B.1-3人C.2-3人D.3-5人答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐不超过3名的中标候选人，并标明排序，因此中标候选人范围是1-3人，本题正确答案为B。34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多少天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同A.15天B.30天C.45天D.60天答案：B解析：《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，因此本题正确答案为B。35.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，委托人对监理人提交的支付申请书中报酬金额有异议的，应当在收到支付申请书后多少天内提出异议A.7天B.10天C.14天D.28天答案：A解析：监理合同通用条款约定，委托人收到监理人提交的支付申请书后，对其中报酬金额有异议的，应当在收到支付申请书后7天内向监理人提出，无异议的应当在约定时间内支付报酬，因此本题正确答案为A。36.监理人更换项目监理机构其他监理人员，应当提前多少天通知委托人A.3天B.7天C.10天D.14天答案：B解析：监理合同约定，监理人更换总监理工程师需要提前14天通知委托人，更换其他监理人员，需要提前7天通知委托人，保证更换的人员资格能力不低于原监理人员，因此本题正确答案为B。37.根据《标准施工招标文件》，承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现质量不符合标准要求，由此产生的费用和工期延误由谁承担A.发包人承担费用，承包人承担工期B.承包人承担全部费用和工期延误C.发包人承担全部费用和工期延误D.发包人和承包人各承担一半费用和工期答案：B解析：承包人负责采购的材料设备，承包人对其质量负责，即使监理人已经进行了检验，也不免除承包人的质量责任，因此发现质量不合格，费用和工期都由承包人承担，本题正确答案为B。38.根据《标准施工招标文件》，施工过程中遇到异常恶劣的气候条件，导致承包人停工，承包人可以索赔的内容是A.仅索赔工期B.索赔工期和费用C.索赔工期费用和利润D.不能索赔任何内容答案：A解析：异常恶劣的气候条件属于不可抗力范畴，承包人仅可以索赔工期，费用损失由承包人自行承担，也不能索赔利润，因此本题正确答案为A。39.发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应当在多少天内组织竣工验收A.14天B.28天C.30天D.60天答案：B解析：标准施工合同约定，发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应当在28天内组织监理人、承包人等相关单位进行竣工验收，验收合格后签发工程接收证书，因此本题正确答案为B。40.缺陷责任期届满后，监理人收到承包人退还质量保证金的申请后，应于多少天内会同承包人核实，核实无误后退还质量保证金A.14天B.28天C.30天D.42天答案：A解析：标准施工合同约定，缺陷责任期届满，承包人完成缺陷修复，质量符合要求，承包人向监理人申请退还质量保证金，监理人应当在14天内和承包人核实，核实无误后发包人退还剩余质量保证金，因此本题正确答案为A。41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包合同中，承包人的设计文件提交监理人后，监理人应自收到设计文件之日起多少天内完成审查并提出审查意见A.7天B.14天C.21天D.28天答案：B解析：设计施工总承包合同通用条款约定，承包人完成设计文件后提交给监理人，监理人应当在收到设计文件后14天内完成审查，提出同意或者修改的审查意见，因此本题正确答案为B。42.设计施工总承包合同中，因发包人原因造成承包人发生窝工和费用增加，承包人索赔的期限是A.索赔事件发生后14天内B.索赔事件发生后28天内C.知道或应当知道索赔事件后28天内D.知道或应当知道索赔事件后42天内答案：C解析：设计施工总承包合同的索赔程序和标准施工合同一致，承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内递交索赔意向通知书，因此本题正确答案为C。43.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到承包商的索赔报告后，应于多少天内做出答复A.14天B.28天C.42天D.84天答案：D解析：FIDIC施工合同条件规定，工程师在收到承包商的索赔报告和相关证明资料后，应当在84天内对索赔做出答复，批准或者提出异议，因此本题正确答案为D。44.下列不属于无效合同的是A.违反法律强制性规定的合同B.恶意串通损害国家利益的合同C.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同D.因重大误解订立的合同答案：D解析：根据《民法典》规定，因重大误解、欺诈胁迫（不损害国家利益）、显失公平订立的合同属于可撤销合同，不是无效合同，ABC都属于无效合同的情形，因此本题正确答案为D。45.合同撤销权的消灭，是具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起多少年内没有行使撤销权的，撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权；当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权，因此一般撤销权的行使期限是一年，本题正确答案为A。46.债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的债权，这在合同法律制度中称为A.撤销权B.代位权C.抗辩权D.不安抗辩权答案：B解析：本题考查代位权的定义，代位权是合同保全的一种方式，指债务人怠于行使到期债权损害债权人利益时，债权人有权以自己名义代位行使债务人债权，撤销权是指债务人放弃到期债权或者无偿转让财产损害债权人利益，债权人有权请求法院撤销债务人的行为，因此本题正确答案为B。47.根据《民法典》，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期限是A.1年B.2年C.3年D.4年答案：D解析：《民法典》规定，一般诉讼时效是三年，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效是四年，因此本题正确答案为D。48.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收，工程竣工日期应认定为A.承包人提交竣工验收报告之日B.发包人实际验收之日C.工程实际投入使用之日D.承包人完成工程之日答案：A解析：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，因此本题正确答案为A。49.建设工程优先受偿权的行使期限是，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算，期限为A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月答案：C解析：根据最新的司法解释，建设工程承包人行使优先受偿权的期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，原六个月的规定已经修改，因此本题正确答案为C。50.监理人在施工合同履行过程中，对承包人的索赔进行审查后，做出索赔处理决定，该决定对发包人和承包人A.具有强制约束力，必须执行B.不具有强制约束力，双方都可以提出异议，通过争议解决方式处理C.对监理人有约束力，对双方没有约束力D.对承包人有约束力，对发包人没有约束力答案：B解析：监理人是发包人委托的项目管理者，其做出的索赔处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制约束力，任何一方对监理人的处理决定不满，都可以按照合同约定申请争议评审或者向法院起诉、申请仲裁，因此本题正确答案为B。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.合同法律关系的客体包括A.自然人B.物C.行为D.智力成果E.法人答案：BCD解析：合同法律关系由主体、客体、内容三个要素组成，其中主体是参加合同法律关系的当事人，包括自然人、法人、非法人组织；客体是合同权利义务指向的对象，包括物、行为、智力成果三类，因此本题正确选项为BCD。2.下列情形中，属于无权代理的有A.代理人没有代理权实施的代理行为B.代理人超越代理权限实施的代理行为C.代理权终止后代理人实施的代理行为D.代理人以被代理人的名义与自己实施的代理行为E.代理人同时代理双方当事人实施代理行为答案：ABC解析：无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义实施的代理行为，具体包括三种情形：没有代理权的代理、超越代理权的代理、代理权终止后的代理。选项DE属于滥用代理权的情形，不属于无权代理，因此本题正确选项为ABC。3.下列担保方式中，属于约定担保的有A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金答案：ABCE解析：担保方式分为约定担保和法定担保，约定担保是由当事人双方自愿约定产生的担保，法定担保是法律直接规定产生的担保，不需要当事人约定。我国担保方式中，保证、抵押、质押、定金都属于约定担保，只有留置属于法定担保，因此本题正确选项为ABCE。4.根据《民法典》，下列财产中，可以用于抵押的有A.土地所有权B.建设用地使用权C.生产设备、原材料D.学校的教学楼E.正在建造的建筑物答案：BCE解析：《民法典》规定，下列财产不得抵押：土地所有权；宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。因此土地所有权和学校教学楼不得抵押，BCE可以抵押，本题正确选项为BCE。5.要约应当具备的条件有A.内容具体确定B.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束C.必须向特定的相对人发出D.必须是书面形式E.必须在有效期内发出答案：AB解析：根据《民法典》规定，要约是希望与他人订立合同的意思表示，应当符合两个条件：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约不一定必须向特定相对人发出，例如商业广告内容符合要约条件的，也可以构成要约；要约也不一定必须是书面形式，口头要约也有效，因此CD错误，AB正确，本题正确选项为AB。6.根据《招标投标法》，下列项目中，可以不进行招标的有A.涉及国家安全的项目B.涉及国家秘密的项目C.抢险救灾的项目D.利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工的项目E.总投资额低于3000万元的项目答案：ABCD解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜招标的项目，可以不进行招标。总投资额低于3000万元的表述不符合现行规定，现行规定是按单项合同估算价划分规模，因此E错误，ABCD正确，本题正确选项为ABCD。7.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，下列选项中，属于委托人义务的有A.负责建设工程外部关系的协调工作B.按约定为监理人开展工作提供必要的条件C.及时更换不合格的监理人员D.按时支付监理报酬E.审查承包人提交的施工组织设计答案：ABD解析：更换不合格监理人员是监理人的义务，审查施工组织设计是监理人的义务，因此CE错误；外部协调、提供工作条件、支付监理报酬都是委托人的义务，因此ABD正确，本题正确选项为ABD。8.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人违约的情形包括A.监理文件不符合规范标准及合同约定B.监理人未按合同约定实施监理C.监理人泄露委托人和承包人的商业秘密D.监理人转包监理服务E.委托人未按时支付监理报酬答案：ABCD解析：未按时支付监理报酬属于委托人违约，不是监理人违约，因此E错误；ABCD都属于监理人违约的情形，因此本题正确选项为ABCD。9.根据《标准施工招标文件》，施工合同文件组成包括下列选项中的A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及附录D.已标价工程量清单E.招标文件答案：ABCD解析：标准施工合同的组成文件不包括招标文件，招标文件是招标人编制的招标用文件，不属于合同组成部分，因此E错误，ABCD都属于合同组成文件，本题正确选项为ABCD。10.根据《标准施工招标文件》，发包人应承担的风险包括A.不可抗力导致工程损坏B.施工过程中发现化石文物C.承包人施工安全措施不当导致的损失D.发包人提供的设计图纸错误E.承包人材料质量不合格导致的损失答案：ABD解析：承包人施工安全措施不当损失、承包人材料质量不合格损失都是承包人应当承担的风险，因此CE错误；不可抗力工程损坏、发现文物、发包人提供图纸错误都是发包人应当承担的风险，因此ABD正确，本题正确选项为ABD。11.承包人可以索赔利润的情形有A.发包人提供的材料延迟进场B.发包人原因导致工程暂停施工C.施工中发现文物D.发包人变更工程设计E.异常恶劣气候条件导致工期延误答案：ABD解析：发现文物和异常恶劣气候都不会造成承包人利润损失，因此承包人不能索赔利润，CE错误；发包人原因造成的工程延误、变更、材料延迟进场，都影响承包人的利润收益，承包人可以索赔利润，因此ABD正确，本题正确选项为ABD。12.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），下列属于工程师职责的有A.处理合同争议B.签发工程接收证书C.签发履约证书D.调整合同价格E.解除发包人和承包人的合同义务答案：ABCD解析：工程师无权解除发包人和承包人的任何合同义务，只能按照合同约定履行管理职责，处理争议、签发各类证书、调整价格都是工程师的职责，因此E错误，ABCD正确，本题正确选项为ABCD。13.根据《民法典》合同编，合同终止的情形包括A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵销D.债务人依法将标的物提存E.债权人免除债务答案：ABCDE解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，债权债务终止：债务已经履行；债务相互抵销；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止，因此五个选项都正确，本题正确选项为ABCDE。14.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，承担违约责任的方式包括A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.罚金答案：ABCD解析：罚金是刑法中的刑罚种类，不属于民事违约责任的承担方式，因此E错误，ABCD都是违约责任的承担方式，本题正确选项为ABCD。15.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人应当承担的义务有A.完成设计和施工工作，满足合同要求B.保证工程质量和安全C.负责施工场地的平整和周边关系协调D.提供工程材料设备，对其质量负责E.组织竣工验收答案：ABD解析：施工场地平整和周边关系协调是发包人义务，组织竣工验收是发包人义务，因此CE错误，完成设计施工、保证质量安全、采购材料设备都是承包人义务，因此ABD正确，本题正确选项为ABD。三、案例分析题（共2题，每题20分）案例一某建设单位（发包人）通过公开招标选定了某施工企业（承包人），按照《标准施工招标文件》（2007版）签订了施工合同，合同工期12个月，合同总价8000万元。合同履行过程中发生了如下事件：事件1：承包人开工前，按照监理人要求提交了施工进度计划，监理人在收到进度计划后10天内没有提出修改意见，承包人按照进度计划组织开工。开工后第3个月，发现由于承包人编制进度计划时漏算部分分项工程的工作量，导致进度计划工期比实际需求少1个月，承包人要求监理人批准顺延工期1个月，增加相应费用。事件2：施工过程中，遭遇了50年一遇的特大暴雨，导致施工现场部分临时设施损坏，承包人进场的部分水泥被雨水浸泡报废，承包人人员窝工损失12万元，承包人修复临时设施和重新采购材料花费25万元，工期延误15天。承包人向监理人提出索赔，要求发包人承担上述损失，顺延工期15天。事件3：主体结构施工完成后，监理人对一处隐蔽工程质量有疑问，要求承包人剥露重新检验，承包人认为该隐蔽工程已经监理人验收合格，剥露会增加成本延误工期，拒绝剥露，监理人坚持要求剥露，承包人配合剥露，检验结果显示工程质量不符合合同要求，承包人修复后质量合格，此次剥露修复增加费用8万元，延误工期7天，承包人要求发包人承担费用，顺延工期。问题：1.针对事件1，承包人的索赔要求是否合理？说明理由。2.针对事件2，承包人提出的索赔要求，哪些应当获