2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(新疆博尔塔拉)

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案(新疆博尔塔拉)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。2.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.15日B.20日C.30日D.45日答案：B解析：《招标投标法》第二十四条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。3.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核（）。A.收费B.不收费C.按成本收费D.酌情收费答案：B解析：《安全生产法》第二十七条规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的考核，不得收费。4.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（）。A.2年B.3年C.5年D.合理使用年限答案：C解析：《建设工程质量管理条例》第四十条规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。其中，深基坑工程是指开挖深度超过（）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。A.3m（含3m）B.4m（含4m）C.5m（含5m）D.6m（含6m）答案：C解析：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号），开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危险性较大的分部分项工程；开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项方案需专家论证。6.关于建设单位的质量责任，下列说法错误的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合理工期D.建设单位应当依法对工程建设项目的施工、监理等进行招标答案：C解析：《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。7.根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制（）。A.环境影响登记表B.环境影响报告表C.环境影响报告书D.环境影响专项评价答案：B解析：根据《环境影响评价法》第十六条，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。可能造成重大环境影响的，编制环境影响报告书；可能造成轻度环境影响的，编制环境影响报告表；对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，填报环境影响登记表。8.根据《中华人民共和国消防法》，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位（）。A.可以施工B.不得施工C.经批准可以施工D.边报审边施工答案：B解析：《消防法》第十二条规定，特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。9.关于劳动合同的解除，下列说法正确的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同，无需说明理由C.用人单位在任何情况下均不得单方解除劳动合同D.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以解除劳动合同，但需提前30日通知答案：A解析：根据《劳动合同法》第三十七条，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。B项错误，劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同（需通知，但《劳动合同法》第三十七条原文为“提前三日通知”，非无需说明理由，但此选项错误在于“无需说明理由”的表述）。C项错误，用人单位在符合法定情形（如劳动者严重违纪）时可以解除。D项错误，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除，无需提前30日通知。10.某工程项目施工合同约定，因设计变更导致工程量变化，综合单价不做调整。施工中实际工程量比合同约定工程量增加了20%，则该增加部分的工程款应（）。A.按合同综合单价计算B.按新的市场价计算C.由发包人确定价格D.由承包人与发包人协商确定价格答案：A解析：合同约定综合单价不因工程量变化而调整，是双方真实意思表示，对双方有约束力。工程量增加20%属于正常施工风险，应按合同约定执行，即按原综合单价计算。11.关于建设项目总承包（EPC）模式，下列说法不正确的是（）。A.设计、采购、施工一体化B.有利于设计、施工深度融合C.固定总价合同模式下，承包商承担了大部分风险D.业主对项目控制力强，适合所有类型的项目答案：D解析：EPC模式适用于大型、复杂、技术要求高的项目。在此模式下，业主主要通过合同和总承包商进行沟通，对项目具体实施过程的控制力相对较弱，主要依赖总承包商的管理。因此“业主对项目控制力强”的表述不准确。12.根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于暂停施工，下列说法正确的是（）。A.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不支付利润B.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期C.暂停施工期间，承包人应负责妥善保护工程D.监理人收到承包人要求复工的书面通知后，应在24小时内指示复工答案：B解析：根据《标准施工招标文件》第8.4条，因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润（A错误）。因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期（B正确）。暂停施工期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障（C正确但非唯一最符合题意）。监理人收到承包人要求复工的书面通知后，应在24小时内指示复工（D正确但非唯一）。本题要求选择“正确”的，B、C、D均正确，但题目为单选，应选最符合题意的。根据惯例，因承包人原因导致的暂停施工，责任明确由承包人承担，是最直接的表述。C、D虽正确，但不如B直接。注意：本题设计为单选，需选择最准确的一项。标准文本中B、C、D均为正确表述，但B是核心责任归属，故为最符合题意。13.关于建设工程施工合同中的索赔，下列说法正确的是（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔通知书C.监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人D.发包人应在收到索赔报告后14天内作出答复答案：A解析：根据《标准施工招标文件》第23.1条，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。B项错误，应为28天内递交正式索赔通知书。C项错误，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。D项不准确。14.下列不属于施工成本计划编制依据的是（）。A.施工预算B.施工组织设计C.已签订的工程合同D.分包合同的价格答案：D解析：施工成本计划的编制依据包括：合同文件、项目管理实施规划、相关设计文件、价格信息、类似项目的成本资料等。分包合同的价格属于合同文件的一部分，但通常作为成本控制的依据，而非编制成本计划的直接依据。D项更符合题意。15.关于项目风险管理，应对风险常用的策略不包括（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险消灭答案：D解析：常用的风险应对策略包括：风险规避、风险减轻、风险转移、风险自留。不存在“风险消灭”策略。16.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A.投标人B.招标人C.造价咨询单位D.评标委员会答案：B解析：《计价规范》第4.1.2条规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。17.关于施工总承包管理模式与施工总承包模式的区别，下列说法正确的是（）。A.施工总承包管理模式中，业主只与总承包管理单位签订合同B.施工总承包管理模式中，分包合同由业主与分包单位签订C.施工总承包模式中，分包合同由总承包单位与分包单位签订，经业主认可D.两种模式没有本质区别答案：C解析：施工总承包模式中，总承包单位负责与分包单位签订合同，并接受业主的认可。施工总承包管理模式中，业主通常与分包单位签订合同，或由总承包管理单位与分包单位签订但需业主认可，管理单位的角色是管理而非总包。18.下列进度计划中，用于确定施工作业具体安排，直接指导现场施工的是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部分项工程进度计划D.月度作业计划答案：C解析：分部分项工程进度计划针对具体的分部分项工程，是施工进度计划体系中最具体、最基层的计划，直接指导现场施工操作。19.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为4天，其紧后工作的最早开始时间分别为第8天和第9天，则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.2D.3答案：B解析：工作M的最早完成时间=3+4=7天。自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作的最早完成时间=min(8,9)-7=8-7=1天。20.关于工程质量验收，分部工程验收应由（）组织。A.施工单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位技术负责人答案：B解析：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。21.关于施工质量控制，下列属于事中控制的是（）。A.审查施工图纸B.对施工过程进行巡查C.对已完成的分项工程进行验收D.对原材料进行进场检验答案：B解析：事中控制是对施工过程中的质量活动进行控制，包括对施工工序、施工工艺、施工操作等进行巡查、监控。A属于事前控制，C属于事后控制，D属于事前控制（材料进场检验属于施工准备阶段）。22.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开竣工日期等。该标牌由（）负责设置。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案：A解析：《建设工程施工现场管理规定》规定，施工现场标牌由施工单位负责设置，标牌上标明的内容需规范、齐全。23.下列不属于安全技术交底主要内容的是（）。A.本施工项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.应注意的安全事项D.安全施工的奖惩办法答案：D解析：安全技术交底的内容包括作业特点、危险点、预防措施、安全操作规程和标准、应急措施等。奖惩办法属于安全管理制度的范畴，不属于安全技术交底的直接内容。24.关于建设工程招标投标中的“评标委员会”，下列说法正确的是（）。A.评标委员会由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一C.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明D.评标委员会可以直接确定中标人，无需招标人确认答案：A解析：《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明（C错误）。评标委员会推荐中标候选人，由招标人确定中标人（D错误）。25.某项目采用成本加酬金合同，在施工中发生工程变更，导致实际成本增加。下列关于合同价款调整的说法，正确的是（）。A.按合同约定的成本加酬金计算方式调整B.不予调整C.由发包人单方确定D.由承包人单方确定答案：A解析：成本加酬金合同，合同价款按实际发生的成本加约定的酬金计算。工程变更导致成本增加，应按合同约定计算实际成本并支付酬金。26.下列关于施工文件归档管理要求的说法，错误的是（）。A.归档文件应为原件B.工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张C.所有竣工图均应加盖竣工图章D.图纸一般采用蓝晒图，竣工图可以使用新蓝图答案：D解析：根据《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014），竣工图一般采用CAD图或新蓝图，但必须加盖竣工图章。对于使用新蓝图作为竣工图的，需要重新绘制或修改并加盖竣工图章。D项表述不严谨，竣工图可以使用新蓝图，但必须进行相应修改并加盖竣工图章，并非简单使用即可。27.关于施工总承包单位与分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任B.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.总承包单位和分包单位各自独立承担安全生产责任，互不相关答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任（A正确，但C更直接体现总包责任）。B错误，分包单位不服从管理导致事故的，由分包单位承担主要责任，总包单位承担连带责任。D错误。28.根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程竣工结算审查期限，下列说法正确的是（）。A.单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料B.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定期限内进行核对（审查）并提出审查意见C.500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天D.2000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天答案：B解析：《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定期限内进行核对（审查）并提出审查意见。C项错误，500万元以下的审查时间为20天。D项错误，2000万元以上的审查时间为60天。29.下列属于施工项目信息管理主要内容的是（）。A.组织信息B.管理信息C.经济信息D.技术信息答案：D解析：施工项目信息管理主要包括：项目基本信息、合同信息、物资信息、成本信息、进度信息、质量信息、安全信息、技术信息、环境信息等。技术信息是信息管理的重要内容。30.关于建设工程项目质量控制体系，下列说法错误的是（）。A.项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系B.项目质量控制体系与建筑企业质量管理体系的作用范围相同C.项目质量控制体系以项目为对象D.项目质量控制体系由项目各参与方共同建立答案：B解析：项目质量控制体系是专门为某一特定项目建立的，与建筑企业质量管理体系的作用范围不同。企业质量管理体系是持久性的，覆盖企业所有项目。31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），关于隐蔽工程验收，下列说法正确的是（）。A.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收B.监理人不能按时验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时C.监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人不得自行隐蔽D.经承包人自检确认的隐蔽工程，可以直接隐蔽，无需通知监理人答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第5.3条，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖。32.关于施工企业质量管理体系的建立与运行，下列说法错误的是（）。A.质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、质量记录等B.质量管理体系认证是由公正的第三方认证机构进行C.质量管理体系运行的动态管理表现为计划、实施、检查、处置（PDCA）循环D.质量管理体系的建立是企业内部的自主行为，无需外部审核答案：D解析：质量管理体系的运行需要内部审核和外部审核。外部审核通常包括认证机构的监督审核。33.某项目施工过程中，监理工程师发现某部位工程质量存在隐患，要求施工单位暂停施工整改。施工单位的项目经理对此决定有异议。按照《建设工程监理规范》，施工单位应（）。A.继续施工，同时向建设单位报告B.立即暂停施工，执行监理指令C.与监理工程师直接沟通，协商解决D.向上级主管部门投诉答案：B解析：在工程监理中，监理工程师有权下达暂停施工指令，施工单位应予以执行。如果施工单位有异议，可以在执行的同时提出书面意见，但不得擅自复工。34.根据《中华人民共和国劳动合同法》，固定期限劳动合同终止，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的情形是（）。A.用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的B.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的C.用人单位被依法宣告破产的D.劳动者达到法定退休年龄的答案：C解析：《劳动合同法》第四十六条规定，用人单位被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的，应当向劳动者支付经济补偿。A项，用人单位维持或提高劳动合同约定条件续订，劳动者不同意续订的，无需支付经济补偿。B、D项属于劳动合同终止，但法律未规定需支付经济补偿。35.关于建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖，下列说法正确的是（）。A.由被告住所地人民法院管辖B.由合同履行地人民法院管辖C.由原告住所地人民法院管辖D.由合同签订地人民法院管辖答案：B解析：根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，即由工程所在地（合同履行地）人民法院管辖。36.某施工项目采用工程量清单计价，招标控制价为5000万元，中标价为4800万元。合同约定，当工程量偏差超过15%时，可调整综合单价。施工中某分项工程（清单工程量1000m³，综合单价500元/m³）实际完成1200m³，则超出部分（200m³）的综合单价应（）。A.仍按500元/m³执行B.由承包人重新组价，报发包人确认C.按招标控制价的综合单价执行D.按发承包双方协商确定的价格执行答案：D解析：根据《计价规范》第9.6.2条，对于任一招标工程量清单项目，当工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。调低或调高的具体方法由合同约定或发承包双方协商确定。本题中，工程量增加20%（1200/1000-1=20%>15%），超出部分（200m³）的综合单价应予以调整，通常调低。具体调低幅度或方法需按合同约定或双方协商确定。37.下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是（）。A.实行项目经理责任制B.编制成本控制计划C.使用新型模板，减少模板用量D.加强施工调度，避免窝工答案：C解析：技术措施是指通过技术方案、施工工艺、材料选择等实现成本控制。C项通过改进施工技术降低材料消耗，属于技术措施。A属于组织措施，B属于经济措施，D属于组织措施。38.根据《建设工程施工质量验收统一标准》，关于检验批质量验收，下列说法正确的是（）。A.检验批是工程验收的最小单位B.检验批质量验收由监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员等进行C.检验批质量验收由总监理工程师组织D.检验批验收只需检查主控项目答案：B解析：检验批是工程验收的最小单位（A正确）。检验批质量验收应由监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行（B正确，C错误）。检验批验收需检查主控项目和一般项目（D错误）。39.关于建设工程职业健康安全与环境管理，下列属于“清洁生产”要求的是（）。A.使用清洁能源B.对施工废弃物进行分类处理C.采用先进的施工工艺，减少粉尘排放D.以上均是答案：D解析：清洁生产包括使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免污染物的产生和排放。A、B、C均符合清洁生产的要求。40.某工程合同价为1000万元，合同约定预付款为合同价的10%，从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣。已知主要材料及构配件占合同价的60%，则预付款起扣点为（）万元。A.600B.833.33C.900D.940答案：B解析：预付款=1000×10%=100万元。起扣点=合同总价-预付款/主要材料及构配件所占比重=1000-100/60%=1000-166.67=833.33万元。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《中华人民共和国建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.建设资金已经落实答案：ABCDE解析：《建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施。42.根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制E.及时、如实报告生产安全事故答案：ABCDE解析：《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。43.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.依法对工程建设项目的施工、监理等进行招标B.将施工图设计文件报县级以上人民政府建设主管部门或者其他有关部门审查C.按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求D.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检测E.建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训答案：ABC解析：D项“对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检测”是施工单位的质量责任。E项“建立、健全教育培训制度”是施工单位的责任。44.根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列属于工程变更的情形有（）。A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作答案：BCDE解析：《标准施工招标文件》第15.1条规定，变更包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。A项错误，被取消的工作不得转由他人实施。45.关于建设工程施工合同价款约定，下列说法正确的有（）。A.实行招标的工程，合同价款不得高于招标控制价B.实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起30日内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定C.合同价款约定不得违背招标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准E.合同形式可以采用单价合同、总价合同或成本加酬金合同答案：ABCE解析：根据《计价规范》第7.1.3条，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以投标文件为准（D错误）。46.关于施工成本控制中“挣值法”的参数，下列说法正确的有（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.费用偏差（CV）=BCWP-ACWPE.进度偏差（SV）=BCWS-BCWP答案：ABCD解析：挣值法四个基本参数：BCWS、BCWP、ACWP、BAC。费用偏差CV=BCWP-ACWP（D正确）。进度偏差SV=BCWP-BCWS（E错误）。47.关于建设工程施工合同风险管理，下列属于发包人（业主）风险的有（）。A.设计变更B.不可抗力C.施工质量不达标D.通货膨胀导致的物价上涨E.承包人施工进度延误答案：ABD解析：设计变更、不可抗力、物价波动等属于业主（或双方共担）的风险。施工质量不达标、施工进度延误属于承包人的风险。48.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列属于工程量清单计价范围的有（）。A.招标控制价B.投标报价C.工程结算D.竣工决算E.合同价款约定答案：ABCE解析：《计价规范》适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动，包括：招标控制价、投标报价、合同价款约定、工程计量与价款支付、合同价款调整、工程结算等。竣工决算属于建设单位财务管理的范畴，不适用该规范。49.下列施工组织设计内容中，属于施工方案的有（）。A.施工方法B.施工机械C.施工顺序D.施工进度计划E.施工作业组织答案：ABCE解析：施工方案的核心内容包括施工方法、施工机械、施工顺序、施工作业组织等。施工进度计划属于施工组织设计的总体内容，不属于施工方案的具体内容。50.关于双代号网络计划中的关键工作，下列说法正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.关键线路上的工作全部为关键工作C.关键工作的总时差一定为零D.关键工作的自由时差一定为零E.关键线路的长度即为网络计划的总工期答案：ABE解析：关键工作是总时差最小的工作（A正确）。关键线路上的工作都是关键工作（B正确）。当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差才为零（C错误）。关键工作的自由时差不一定是零（D错误）。关键线路的长度即为总工期（E正确）。51.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于施工单位的质量责任和义务的有（）。A.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.施工单位不得转包或者违法分包工程C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计D.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验E.施工单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设主管部门审查答案：ABCD解析：E项“将施工图设计文件报有关部门审查”是建设单位的责任。52.关于建设项目竣工结算的编制与审查，下列说法正确的有（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人审查B.竣工结算由发包人编制，承包人审查C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查D.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人可以直接审查E.实行总承包的工程，由各分包单位编制竣工结算，由总承包人汇总编制答案：ACDE解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》，竣工结算由承包人编制，发包人审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构审查（A正确，B错误）。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查（C正确）。建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查（D正确）。实行总承包的工程，由各分包单位编制竣工结算，由总承包人汇总编制（E正确）。53.下列属于施工项目安全控制的基本要求的有（）。A.必须取得安全生产许可证B.必须建立安全生产责任制C.必须对施工人员进行安全教育培训D.必须为施工人员办理意外伤害保险E.必须编制安全专项施工方案答案：ABCDE解析：施工项目安全控制的基本要求包括：具备安全生产许可证、建立安全生产责任制、进行安全教育培训、办理意外伤害保险（属强制保险）、编制安全专项方案等。54.关于建设工程监理的性质，下列说法正确的有（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性答案：ABCD解析：建设工程监理的性质包括：服务性、科学性、独立性、公正性。并非所有项目都必须实行监理，因此“强制性”不是监理的固有性质。55.根据《中华人民共和国环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投产使用D.同时验收E.同时结算答案：ABC解析：《环境保护法》第四十一条规定，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。56.下列属于施工项目成本计划编制方法的有（）。A.目标利润法B.技术进步法C.按实计算法D.定率估算法E.价值工程法答案：ABCD解析：施工成本计划的编制方法主要有：目标利润法、技术进步法、按实计算法、定率估算法。价值工程法主要用于方案优化，不直接用于成本计划编制。57.关于工程网络计划中时间参数的计算，下列说法正确的有（）。A.最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）从网络计划的起点节点开始，顺箭线方向依次计算B.最迟开始时间（LS）和最迟完成时间（LF）从网络计划的终点节点开始，逆箭线方向依次计算C.总时差（TF）等于其最迟开始时间减去最早开始时间D.自由时差（FF）等于其紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间E.计算工期（TC）等于网络计划终点节点的最早完成时间答案：ABCDE解析：各时间参数的计算规则正确。58.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于专职安全生产管理人员职责的有（）。A.对安全生产进行现场监督检查B.发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告C.对违章指挥、违章操作的，应当立即制止D.负责施工现场的日常安全检查E.负责编制施工组织设计答案：ABCD解析：E项“编制施工组织设计”是技术负责人的职责，不属于专职安全员的职责。59.关于建设工程施工索赔的分类，下列说法正确的有（）。A.按索赔目的可分为工期索赔和费用索赔B.按索赔事件的性质可分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔等C.按索赔主体可分为承包商索赔和发包商索赔D.按索赔依据可分为合同内索赔和合同外索赔E.按索赔处理方式可分为单项索赔和综合索赔答案：ABCDE解析：施工索赔分类方式多样，上述分类均正确。60.下列有关施工项目质量计划的说法，正确的有（）。A.施工质量计划应由施工承包企业编制B.施工质量计划涵盖的内容包括质量目标、组织机构、质量控制手段等C.施工质量计划报监理单位审查批准后实施D.施工质量计划是施工企业质量管理体系的组成部分E.施工质量计划的编制依据包括施工合同、施工图纸、施工组织设计等答案：ABCDE解析：施工质量计划是施工企业针对特定项目编制的质量文件，涵盖质量目标、组织、措施等，报监理审查后实施，是企业质量管理体系的组成部分。三、案例分析题（共3题，每题10分。要求结合背景资料，回答问题，写出分析或计算过程）（一）【背景资料】某住宅楼工程位于新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市，建设单位为某房地产开发公司，施工单位为某建筑工程有限公司。工程为框架结构，地上6层，地下1层，建筑面积5000m²。建设单位与施工单位签订的施工合同中约定：主要建筑材料（钢筋、商品混凝土）由建设单位负责供应，施工单位负责其他材料采购。工期为300天，合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。施工过程中发生如下事件：事件一：基础施工阶段，建设单位供应的钢筋进场后，施工单位项目质检员对钢筋的品种、级别或规格进行检查，发现部分钢筋的品种与设计图纸不符，施工单位要求退换。建设单位认为钢筋质量合格，不予退换，并要求施工单位先使用，后续再调整。施工单位拒绝使用，并报告了监理单位。监理工程师要求建设单位将不合格材料退场。事件二：主体结构施工期间，因建设单位提出设计变更，增加了部分构造柱和圈梁，导致工期延误20天。施工单位在事件发生后第30天向监理人提交了工期索赔意向通知书和索赔通知书。监理工程师审查后认为索赔通知超过规定时限，不予受理。事件三：工程竣工验收时，建设单位发现屋面防水工程存在渗漏现象，要求施工单位返修。施工单位认为屋面防水工程已经通过验收，且建设单位已投入使用，拒绝返修。【问题】1.事件一中，施工单位的做法是否正确？说明理由。对于建设单位供应的不合格材料，施工单位应如何处理？2.事件二中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。施工单位的索赔程序是否符合规定？3.事件三中，施工单位的做法是否正确？说明理由。屋面防水工程的质量保修期限是如何规定的？【参考答案】1.（1）施工单位的做法正确。理由：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验合格后方能使用。建设单位供应的钢筋虽然由建设单位采购，但施工单位仍需履行检验义务。发现品种不符，属于不合格材料，不得使用。（2）对于不合格材料，施工单位应拒绝接收，并书面通知建设单位更换。同时应报告监理单位，由监理工程师下达指令要求退场。因更换材料导致的工期延误和费用增加，由建设单位承担。2.（1）监理工程师的做法正确。理由：根据《标准施工招标文件》和《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。本题中，施工单位在事件发生后第30天才提交索赔意向通知书，已超过28天的期限，丧失了索赔权利，监理工程师有权不予受理。（2）施工单位的索赔程序不符合规定。正确的程序是：在索赔事件发生后28天内递交索赔意向通知书；在递交索赔意向通知书后28天内，正式递交索赔通知书；若索赔事件具有连续影响，应按合理时间间隔递交延续索赔通知；在索赔事件影响结束后的28天内，递交最终索赔通知书。3.（1）施工单位的做法不正确。理由：根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工质量负责，对属于保修范围、保修期限内的质量缺陷，应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。屋面防水工程虽经验收，但验收合格不免除施工单位的质量保修责任。且根据《房屋建筑工程质量保修办法》，在保修期内，因施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应负责维修。（2）屋面防水工程的最低保修期限为5年。保修期自竣工验收合格之日起计算。在保修期限内，因施工质量原因造成的渗漏，施工单位应当及时返修。（二）【背景资料】某施工单位承接了一项市政道路工程，合同工期为180天。施工单位编制的双代号网络计划如下图所示（单位：天），经监理工程师批准后实施。（注：网络图逻辑关系如下，A→B→D→F→H；A→C→E→F→H；A→C→E→G→H；B工作持续20天，D工作持续30天，F工作持续40天，H工作持续10天；C工作持续25天，E工作持续35天，G工作持续45天；A工作持续15天。）【问题】1.计算该网络计划的计算工期，并指出关键线路。2.如果工作E实际持续时间比计划延长15天，工作G实际持续时间比计划延长10天，其他工作均按计划完成，则新的计算工期为多少天？关键线路是否发生变化？3.如果要求工期为170天，在问题2的条件下，施工单位应压缩哪些工作（不考虑压缩费用，只考虑工期），并计算压缩后的工期。【参考答案】1.计算各线路总持续时间：线路1：A→B→D→F→H：15+20+30+40+10=115天线路2：A→C→E→F→H：15+25+35+40+10=125天线路3：A→C→E→G→H：15+25+35+45+10=130天计算工期=130天。关键线路为：A→C→E→G→H。2.工作E延长15天，则线路2变为：15+25+50+40+10=140天；线路3变为：15+25+50+45+10=145天。工作G延长10天，则线路3进一步变为：15+25+50+55+10=155天。线路1不变：115天。新的计算工期=max(115,140,155)=155天。关键线路仍为：A→C→E→G→H（因为该线路持续时间最长）。3.要求工期为170天，而问题2条件下计算工期为1