2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案屯昌

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案屯昌一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设单位欲借款1000万元，期限2年，年利率6%，每季度计息一次。若按复利计算，则该笔借款在2年内的实际年利率为（）。A.6.00%B.6.09%C.6.14%D.6.17%【答案】C【解析】名义利率r=6，计息周期利率i=r/m=6。实际年利率ieff=(1+r/m2.在下列技术方案经济效果评价指标中，属于静态评价指标的是（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.净现值率【答案】C【解析】静态评价指标包括静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等，不考虑资金时间价值。财务内部收益率、财务净现值、净现值率均属于动态评价指标。3.某技术方案建设投资为5000万元，流动资金为1000万元。项目正常生产年份利润总额为1200万元，所得税税率为25%。若资本金为3000万元，则资本金净利润率为（）。A.20.0%B.27.0%C.30.0%D.40.0%【答案】C【解析】净利润=利润总额×(1-所得税率)=1200×(1-25\%)=900万元。资本金净利润率=净利润/资本金×100\%=900/3000×100\%=30.0\%。4.关于财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）的说法，正确的是（）。A.当FNPV<0时，FIRR大于基准收益率B.当FNPV>0时，FIRR小于基准收益率C.当FNPV=0时，FIRR等于基准收益率D.FIRR与FNPV的评价结论可能不一致【答案】C【解析】对于常规技术方案，FNPV与FIRR的评价结论一致：FNPV>0时FIRR>ic；FNPV<0时FIRR<ic；FNPV=0时FIRR=5.某设备原值8万元，预计使用年限5年，预计净残值率为4%。采用双倍余额递减法计算，该设备第3年折旧额约为（）万元。A.1.152B.1.382C.1.728D.1.843【答案】A【解析】年折旧率=2/5×100\%=40\%。第1年折旧=8×40\%=3.2万元，净值=4.8万元；第2年折旧=4.8×40\%=1.92万元，净值=2.88万元；第3年折旧=2.88×40\%=1.152万元。最后两年改用直线法，但第3年仍采用双倍余额递减法计算。6.下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.土地使用费B.联合试运转费C.建设期利息D.生产准备费【答案】C【解析】建设期利息属于建设投资中与工程费用、工程建设其他费用并列的独立费用，不属于工程建设其他费用。土地使用费、联合试运转费、生产准备费均属于工程建设其他费用。7.某施工企业向银行借款500万元，借款年利率为5%，筹资费率为1%，所得税税率为25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.3.75%B.3.79%C.5.00%D.5.05%【答案】B【解析】资金成本率K=年资金占用费8.价值工程的核心是（）。A.提高产品的功能B.降低产品的成本C.对产品进行功能分析D.选择价值工程对象【答案】C【解析】价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程强调功能与成本的匹配，其核心工作是对产品或作业进行功能分析，而不是单纯提高功能或降低成本。9.某设备物理寿命为10年，技术寿命为7年，经济寿命为8年。则该设备最合理的使用年限为（）。A.10年B.7年C.8年D.6年【答案】C【解析】设备的经济寿命是由维护费用的提高和使用价值的降低决定的，是从经济观点确定的设备更新的最佳时刻。设备使用到经济寿命年限时，年度平均成本最低，因此最合理的使用年限为经济寿命8年。10.下列收入中，属于施工企业主营业务收入的是（）。A.出租机械设备收入B.销售自制材料收入C.提供施工劳务收入D.转让无形资产使用权收入【答案】C【解析】施工企业的主营业务收入是建造（施工）合同收入，即提供施工劳务获得的收入。出租机械设备、销售材料属于其他业务收入，转让无形资产使用权收入属于让渡资产使用权收入。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）11.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.净现值率E.利息备付率【答案】ABD【解析】动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、净现值率、财务净年值等，考虑资金时间价值。静态投资回收期、利息备付率属于静态评价指标。12.关于盈亏平衡分析的说法，正确的有（）。A.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析C.盈亏平衡分析能够揭示产生风险的根源D.盈亏平衡分析只适用于财务评价E.盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力【答案】ABDE【解析】盈亏平衡分析通过计算盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收入的平衡关系。盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强；盈亏平衡分析分为线性和非线性两种；主要适用于财务评价。但盈亏平衡分析不能揭示产生风险的根源，敏感性分析可以。13.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.失业保险费D.差旅交通费E.养老保险费【答案】ABD【解析】企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、财务费、税金等。失业保险费和养老保险费属于社会保险费，是规费的组成部分，不属于企业管理费。14.关于建设工程项目总投资的构成，下列说法正确的有（）。A.建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费B.建设期利息应计入建设工程项目总投资C.铺底流动资金通常按流动资金的30%计算D.涨价预备费以建筑安装工程费和设备及工器具购置费之和为计算基数E.建设投资不包括流动资金【答案】ABDE【解析】建设工程项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费（含基本预备费和涨价预备费）。涨价预备费以建筑安装工程费和设备及工器具购置费之和为基数计算。铺底流动资金通常按流动资金的30%计算属于可行性研究阶段的估算要求，但该项目总投资中的流动资金一般按全部流动资金考虑，铺底流动资金的概念主要用于项目资本金制度。15.关于现金流量图的绘制规则，下列说法正确的有（）。A.横轴为时间轴，每一间隔表示一个计息周期B.与横轴相连的垂直箭线代表不同时点的现金流量C.箭线长短应适当体现各时点现金流量数值的差异D.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点E.现金流量的方向对净现值的计算没有影响【答案】ABCD【解析】现金流量图的三要素：现金流量的大小（数额）、方向（流入或流出）和作用点（时点）。箭线长短应体现数值差异；箭线与时间轴的交点即现金流量发生的时点。现金流量的方向对净现值的计算有直接影响（流入为正、流出为负），E错误。三、计算与分析题16.某技术方案现金流量如下表所示，基准收益率为10%。单位：万元。年份012345现金流入-400500600600700现金流出1000200150200200250净现金流量-1000200350400400450要求：（1）计算该方案的财务净现值（FNPV）；（2）计算该方案的静态投资回收期（Pt（3）判断该方案在财务上是否可行。【答案与解析】（1）计算财务净现值FNPV=-1000+FNPV=-1000+181.82+289.26+300.53+273.21+279.42=324.24（2）计算静态投资回收期累计净现金流量：-1000、-800、-450、-50、350、800P（3）财务可行性判断：FNPV=324.24万元>0，方案在财务上可行。静态投资回收期3.125年，短于行业基准投资回收期，方案可行。17.某施工企业拟采购一批材料，有两个供应商报价相同，均为100万元。供应商甲提供的信用条件为“2/10，n/30”；供应商乙提供的信用条件为“1/20，n/40”。该企业资金的机会成本率为12%。要求：计算放弃现金折扣的信用成本率，并分析该企业应选择哪家供应商。【答案与解析】放弃现金折扣的信用成本率公式：信用成本率供应商甲：信用成本率供应商乙：信用成本率资金机会成本率12%，放弃供应商甲现金折扣的信用成本率（36.73%）>资金机会成本率（12%），应享受供应商甲的现金折扣；放弃供应商乙的信用成本率（18.18%）也大于12%，但供应商甲的信用成本率更高。因此，应在第10天付款，享受供应商甲2%的现金折扣，选择供应商甲。建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分）18.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目的目标控制B.项目的合同管理C.项目的组织协调D.项目的风险管理【答案】A【解析】建设工程项目管理的核心任务是项目的目标控制，即控制项目的投资目标、进度目标和质量目标。19.关于项目总承包模式的说法，正确的是（）。A.项目总承包模式下，业主只与总承包单位签订合同B.项目总承包模式不利于工程造价的控制C.项目总承包模式下，监理单位的工作量大幅减少D.项目总承包模式适用于所有类型的工程项目【答案】A【解析】项目总承包模式下，业主仅与总承包单位签订合同，合同关系简单，有利于工程造价的控制（总价包干），监理单位仍需对工程进行全程监理。该模式并非适用于所有类型项目，对业主要求较高。20.施工成本控制的依据不包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.施工组织设计【答案】D【解析】施工成本控制的依据包括：工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料。施工组织设计是施工准备阶段的技术文件，不是成本控制的直接依据。21.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。若该工作拖延2天，则对总工期的影响是（）。A.总工期延长2天B.总工期延长1天C.总工期不变D.总工期延长3天【答案】C【解析】总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作M拖延2天，未超过其总时差3天，因此不影响总工期。自由时差已用完1天，可能影响紧后工作的最早开始时间。22.某双代号网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差为零的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.两端节点均为关键节点的工作【答案】A【解析】关键工作是指总时差最小的工作，当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作为关键工作。自由时差为零的工作不一定是关键工作。23.施工质量保证体系建立的主要依据是（）。A.施工合同B.质量管理体系标准（GB/T19000族）C.施工组织设计D.法律法规【答案】B【解析】施工质量保证体系的建立以质量管理体系标准（GB/T19000族，等同采用ISO9000族标准）为主要依据，结合工程特点建立项目质量保证体系。24.建设工程职业健康安全事故处理“四不放过”原则不包括（）。A.事故原因未查清不放过B.责任人员未处理不放过C.整改措施未落实不放过D.事故损失未赔偿不放过【答案】D【解析】“四不放过”原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。事故损失赔偿不属于“四不放过”内容。25.建设工程施工招标中，评标委员会成员人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4【答案】C【解析】根据《招标投标法》，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。26.施工成本分析的基本方法中，将实际指标与目标指标对比，分析影响目标完成的积极因素和消极因素的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】A【解析】比较法又称“指标对比分析法”，通过实际指标与目标指标、上期实际指标、同类企业先进水平对比，分析差异和影响因素。二、多项选择题（每题2分）27.建设工程项目进度控制的管理措施包括（）。A.编制进度计划B.应用网络计划技术C.选择合理的承发包模式D.重视信息技术在进度控制中的应用E.对进度目标进行分解和论证【答案】BCD【解析】进度控制的管理措施包括：应用网络计划技术、选择合理的承发包模式、重视信息技术应用、进行进度控制的经济措施等。编制进度计划属于技术措施，对进度目标分解和论证属于组织措施。28.下列属于施工成本控制措施的有（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施【答案】ABCD【解析】施工成本控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施四大类。法律措施不属于成本控制的常规措施。29.关于建设工程项目质量控制体系的特点，下列说法正确的有（）。A.只用于特定项目的质量控制B.一次性的质量控制系统C.与施工企业质量管理体系相同D.需要第三方认证E.目标是控制项目的质量总目标【答案】ABE【解析】建设工程项目质量控制体系是面向项目对象建立的质量控制工作体系，具有一次性、只用于特定项目的特点，其目标是对项目的质量总目标进行控制。它与施工企业质量管理体系不同，不需要第三方认证。三、综合案例分析题30.某工程项目由A、B、C、D、E五项工作组成，各工作的逻辑关系及持续时间如下表所示。工作紧前工作持续时间（天）A—5BA8CA6DB、C7ED4问题：（1）绘制双代号网络图；（2）计算各工作的最早开始时间（ES）、最早完成时间（EF）、最迟开始时间（LS）、最迟完成时间（LF）及总时差（TF）；（3）确定关键线路和计算工期。【答案与解析】（1）双代号网络图：节点①→②（A工作5天）→节点③，节点③分别引出B工作（8天）和C工作（6天），B、C均指向节点④，D工作从节点④到节点⑤（7天），E工作从节点⑤到节点⑥（4天）。（2）各工作时间参数计算：A工作：ES=0，EF=5，LS=0，LF=5，TF=0B工作：ES=5，EF=13，LS=7，LF=15，TF=2C工作：ES=5，EF=11，LS=5，LF=11，TF=0D工作：ES=max(13,11)=13，EF=20，LS=13，LF=20，TF=0E工作：ES=20，EF=24，LS=20，LF=24，TF=0（3）关键线路为：A→C→D→E，即①→②→③→④→⑤→⑥。计算工期Tc建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分）31.根据《民法典》，下列不属于建设工程合同的是（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程监理合同D.工程施工合同【答案】C【解析】根据《民法典》规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同属于委托合同，不属于建设工程合同。32.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6【答案】C【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。33.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.7B.15C.20D.30【答案】C【解析】《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。34.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.直接决定本单位重大安全生产事项【答案】D【解析】《安全生产法》规定主要负责人的职责包括：建立健全并落实全员安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；保证安全生产投入的有效实施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故等。重大事项需依法决策，非直接决定。35.关于建设工程质量保修制度的说法，正确的是（）。A.质量保修期自工程竣工预验收合格之日起计算B.在保修期内，因使用不当造成的质量缺陷，施工单位也应承担保修责任C.建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算D.屋面防水工程的最低保修期限为3年【答案】C【解析】建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。因使用不当造成的质量缺陷不属于保修范围。屋面防水工程的最低保修期限为5年。A选项错误在于保修期从竣工验收合格之日而非预验收合格之日计算。36.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员进行（）安全生产教育培训。A.年度B.每两年一次C.每三年一次D.不定期【答案】A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案。37.关于中标人法律责任的说法，错误的是（）。A.中标人将中标项目转让给他人的，转让无效B.中标人转让中标项目情节严重的，可吊销营业执照C.中标人分包后再次分包的，处转让项目金额5‰以上10‰以下的罚款D.中标人转让中标项目的，处转让项目金额5‰以上10‰以下的罚款【答案】C【解析】《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。C选项混淆了分包后再分包与转让的处罚标准。38.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将施工图设计文件报（）审查。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.施工图审查机构D.监理单位【答案】C【解析】建设单位应当将施工图设计文件报施工图审查机构审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。施工图审查机构是专门从事施工图审查的机构。二、多项选择题（每题2分）39.根据《民法典》，下列属于发包人义务的有（）。A.不得违法发包B.提供必要的施工条件C.及时检查隐蔽工程D.按照合同约定支付工程款E.自行完成主体结构施工【答案】ABCD【解析】发包人义务包括：不得违法发包；提供必要的施工条件（提供施工现场、施工条件、基础资料等）；及时检查隐蔽工程；及时验收工程；按照合同约定支付工程款等。自行完成主体结构施工是施工总承包单位的义务，不是发包人的义务。40.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于施工单位安全责任的有（）。A.设置明显的安全警示标志B.对达到一定规模的危险性较大分部分项工程编制专项施工方案C.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险D.将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位E.在施工现场建立消防安全责任制度【答案】ABCE【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任包括：设置安全警示标志、编制专项施工方案、办理意外伤害保险（现为工伤保险+意外伤害保险）、建立消防安全责任制度等。将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位是建设单位的安全责任，不是施工单位的。41.关于建设工程纠纷的法律解决途径，下列说法正确的有（）。A.和解可以在民事诉讼法规定的任何阶段进行B.仲裁实行一裁终局制度C.诉讼实行两审终审制度D.当事人达成和解协议后，可以撤回起诉E.仲裁裁决作出后，当事人可以就同一纠纷再申请仲裁【答案】ABCD【解析】仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理。因此E错误。和解可在诉讼任何阶段进行；诉讼实行两审终审制。三、案例分析题42.某建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位经建设单位同意，将其承包的部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。专业分包单位在施工过程中，因自身原因造成工程质量问题。事件二：施工过程中发生地震，导致已完工程部分损坏，施工单位为修复损坏工程发生费用50万元。施工单位向建设单位提出索赔，要求建设单位承担修复费用。事件三：工程竣工验收合格后，建设单位未按合同约定支付工程款，施工单位多次催讨无果。问题：（1）事件一中，专业分包单位造成的工程质量问题，施工单位是否应承担责任？说明理由。（2）事件二中，施工单位的索赔要求是否合理？说明理由。（3）针对事件三，施工单位可采取哪些法律救济途径？【答案与解析】（1）施工单位应承担责任。根据《建筑法》及相关法律规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位对分包工程的质量承担连带责任。分包单位因自身原因造成的质量问题，总承包单位不能免除对建设单位应承担的质量责任。（2）施工单位的索赔要求合理。地震属于不可抗力事件。根据《民法典》及施工合同示范文本的规定，不可抗力造成已完工程的损坏，修复费用由建设单位承担。施工单位为修复损坏工程发生的费用，有权向建设单位索赔。（3）施工单位可采取以下法律救济途径：①与建设单位协商和解；②根据合同约定申请仲裁或向人民法院提起诉讼；③行使工程价款优先受偿权，在法定期限内就该工程折价或拍卖的价款优先受偿（自发包人应当给付建设工程价款之日起18个月内行使）；④向建设行政主管部门投诉，请求行政协调。43.某招标项目，招标文件规定投标截止时间为2025年6月1日上午9:00。投标人甲于6月1日上午8:30送达投标文件。6月1日上午9:30，招标人收到投标人乙的投标文件。在评标过程中，评标委员会发现投标人丙的投标报价明显低于其他投标报价，但丙未能做出合理说明。问题：（1）招标人应如何处理投标人乙的投标文件？说明理由。（2）评标委员会对投标人丙的投标应如何处理？说明理由。（3）简述评标委员会对投标文件的否决情形（至少列出4种）。【答案与解析】（1）招标人应拒绝接收投标人乙的投标文件。根据《招标投标法》，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。（2）评标委员会应当否决投标人丙的投标。根据《招标投标法实施条例》，投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标。投标人丙的投标报价明显低于其他投标报价，且不能做出合理说明或提供相关证明材料的，评标委员会应认定其以低于成本报价竞标，否决其投标。（3）评标委员会应当否决投标的情形包括：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。建设工程经济（续）一、单项选择题（每题1分）44.某施工企业2019年营业收入为8000万元，营业成本为5200万元，营业税金及附加为50万元，销售费用为200万元，管理费用为450万元，财务费用为100万元，资产减值损失为30万元，投资收益为80万元，营业外收入为60万元，营业外支出为40万元，利润总额为（）万元。A.1920B.1940C.2070D.2090【答案】B【解析】营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+投资收益=8000-5200-50-200-450-100-30+80=2050万元。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=2050+60-40=2070万元。45.某施工企业购入一台设备，原价为120万元，预计净残值率为5%，预计使用年限为10年，采用平均年限法计提折旧，则该设备年折旧额为（）万元。A.11.4B.12.0C.11.0D.10.8【答案】A【解析】年折旧额=固定资产原值×(1-净残值率)/使用年限=120×(1-5\%)/10=120×0.95/10=11.4万元。46.在编制施工图预算时，对于工程量较小、工艺较简单的项目，宜采用的编制方法是（）。A.定额单价法B.实物量法C.综合单价法D.概算定额法【答案】C【解析】施工图预算的编制方法有定额单价法、实物量法和综合单价法。综合单价法适用于工程量较小、工艺较简单的项目。定额单价法和实物量法适用于工程量较大、工艺较复杂的项目。概算定额法是设计概算的编制方法。47.根据《企业会计准则》，下列属于流动资产的是（）。A.无形资产B.长期股权投资C.应收账款D.投资性房地产【答案】C【解析】流动资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、存货等。无形资产、长期股权投资、投资性房地产属于非流动资产。二、多项选择题（每题2分）48.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.安全文明施工费B.二次搬运费C.已完工程及设备保护费D.工程排污费E.脚手架工程费【答案】ABCE【解析】措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。工程排污费属于规费。49.下列技术方案经济效果评价中，属于不确定性分析的方法有（）。A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.财务净现值分析E.费用效果分析【答案】ABC【解析】不确定性分析方法包括盈亏平衡分析和敏感性分析，概率分析也是不确定性分析的补充方法。财务净现值分析属于确定性分析方法，费用效果分析属于经济效果评价方法。建设工程项目管理（续）一、单项选择题（每题1分）50.关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。A.施工总承包管理单位一般不参与具体工程的施工B.施工总承包管理单位与分包单位签订施工合同C.施工总承包管理模式有利于缩短建设周期D.施工总承包管理单位负责对分包单位的管理和协调【答案】B【解析】在施工总承包管理模式中，业主与分包单位签订施工合同（即分包合同由业主与分包单位直接签订），施工总承包管理单位负责对分包单位的管理和协调，一般不参与具体施工。若施工总承包管理单位也想承担部分工程施工，需参加投标。51.建设工程项目质量控制的PDCA循环中，“D”阶段的工作内容是（）。A.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案B.按计划规定的方法和程序展开作业技术活动C.对计划实施过程进行各种检查D.对质量问题进行原因分析并采取措施予以纠正【答案】B【解析】PDCA循环中，P（Plan）为计划阶段，确定质量目标和行动方案；D（Do）为实施阶段，按计划规定的方法和程序展开作业技术活动；C（Check）为检查阶段，对计划实施过程进行检查；A（Act）为处置阶段，对质量问题分析原因并采取措施纠正。52.建设工程项目信息管理中，项目信息管理的目的是（）。A.为项目建设提供技术资料B.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务C.为监理单位提供完整的工程资料D.为施工单位提供准确的施工依据【答案】B【解析】项目信息管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务。信息管理的核心是信息传输的合理组织和有效控制。53.关于建设工程项目人力资源管理的说法，正确的是（）。A.人力资源管理的主要任务是组建项目管理班子B.人力资源管理不包括对项目人员绩效的考核C.人力资源管理仅涉及项目决策阶段D.人力资源管理的主要任务是调动所有项目参与人员的积极性【答案】D【解析】项目人力资源管理的主要任务是调动所有项目参与人员的积极性，建立有效的工作机制，实现项目目标。人力资源管理贯穿项目全过程，包括人员选聘、培训、考核、激励等。建设工程法规及相关知识（续）一、单项选择题（每题1分）54.根据《民法典》，下列关于保证担保的说法正确的是（）。A.当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁前，可以拒绝承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任D.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人口头同意【答案】B【解析】当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（《民法典》对原《担保法》的修改）。一般保证的保证人享有先诉抗辩权。保证期间债权人转让主债权的，保证人在原保证范围内继续承担保证责任；债权人许可债务人转让债务的，应取得保证人书面同意，否则保证人不再承担保证责任。55.下列关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或无效，不影响仲裁协议的效力C.口头达成的仲裁协议有效D.当事人达成仲裁协议后，一方向人民法院起诉的，人民法院应当受理【答案】B【解析】仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或无效，不影响仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或请求人民法院作出裁定。仲裁协议应当以书面形式订立，口头协议无效。达成仲裁协议后，一方向法院起诉的，法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。56.关于建设用地使用权流转的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物应一并处分B.建设用地使用权可以单独转让C.建设用地使用权转让后，原出让合同约定的权利义务随之转移D.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物属于抵押财产【答案】A【解析】建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或抵押的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分（“房随地走”）。建设用地使用权转让时，原出让合同约定的权利义务随之转移。建设用地使用权通常与其上的建筑物一并处分，不能单独转让。抵押后新增建筑物不属于抵押财产。二、多项选择题（每题2分）57.根据《民法典》，下列关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的有（）。A.承包人对建设工程享有优先受偿权B.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权C.装饰装修工程的承包人无权主张优先受偿权D.承包人的优先受偿权范围包括逾期付款的利息E.消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗