建设工程合同补充协议书范本

建设工程合同补充协议书范本建设工程合同补充协议书本补充协议由以下双方于______年____月____日在______签订：发包人（甲方）：[甲方全称]法定代表人或授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]承包人（乙方）：[乙方全称]法定代表人或授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方与乙方于______年____月____日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于[项目地址]的[项目名称]建设工程（以下简称“该工程”）。为明确履行原合同过程中双方就该项目工程内容、工期、价款等事宜的变更补充约定，依据原合同约定及国家相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。一、根据原合同及甲乙双方现场确认，该工程在施工过程中发生如下变更：1.工程范围变更：*乙方需按照甲方提供的《设计变更通知单（编号：[变更通知单编号]）》的要求，对该工程[具体说明变更部位，例如：X号楼X层卫生间]进行设计变更施工，增加[具体说明新增工程内容，例如：干挂石材饰面]。*乙方需根据甲方确认的现场指令，对[具体说明变更部位，例如：地下室消防通道]进行修改，修改方案详见附件一《工程量变更确认单》。2.工期调整：*因上述第1项变更内容增加工作量，经双方确认，乙方实际施工工期相应顺延______天，新的竣工日期为______年____月____日。3.价款调整：*上述第1项变更内容所产生的费用，按照[选择一种计价方式，例如：原合同相应项目综合单价]计算。具体费用明细详见附件二《变更费用计算表》。*附件二所列变更费用，甲方同意在双方完成该变更工程竣工验收合格后______日内，支付至乙方账户。乙方应在收到款项后按合同约定开具等额发票。4.材料确认：*在上述第1项变更中，涉及使用[具体材料名称，例如：XX品牌干挂石材]共计______平方米，该材料品牌、型号、规格由甲方确认，具体确认单见附件三《材料确认单》。乙方应按照确认单要求采购并使用该材料。二、双方权利义务1.甲方权利义务：*有权对乙方实施的变更工程进行监督和检查，确保变更内容符合约定要求。*应在约定时间内审核乙方提交的变更费用计算资料及竣工验收申请。*按照本协议约定及时支付变更工程费用。*负责办理因本协议第一条第1项变更内容所需的相关报批手续（如涉及）。2.乙方权利义务：*应按照本协议第一条约定的变更内容、技术要求及附件所示图纸、资料进行施工，确保工程质量符合原合同约定的标准。*应在变更工程开工前向甲方提交详细的施工方案，并在变更工程完成后及时通知甲方进行验收。*应配合甲方完成变更工程的验收工作，并提交相关竣工资料。*有权按照本协议约定收取变更工程的相应费用。*负责保管好因本协议第一条第1项变更产生的所有文件资料。三、与原合同的关系本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，仍按原合同执行。如本协议内容与原合同内容有冲突的，以本协议为准。四、合同生效条件本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。五、履行期限本协议约定的变更工程应按照原合同进度计划及本协议工期调整约定履行。变更工程费用应按照本协议约定时间支付。六、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，或向[选择有管辖权的人民法院，例如：甲方所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。七、通知与送达双方在本协议首部列明的地址为合法地址。任何一方根据本协议发出的通知或文件，均应按此地址邮寄。一方变更地址，应提前[数量]日书面通知另一方。八、保密条款双方应对本协议内容及在履行本协议过程中了解的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。九、协议份数本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。十、补充与修改对本协议的任何补充或修改，均须经双方书面同意并签署补充文件。十一、附件本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件一：《工程量变更确认单》附件二：《变更费用计算表》附件三：《材料确认单》甲方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表（签字）：_________________