商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)_第1页
商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)_第2页
商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)_第3页
商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)_第4页
商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

商洛市一级建造师考试(公共课程)题库含答案(2025年)第一部分建设工程经济一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某施工企业向银行借款500万元,年利率8%,按季度复利计息,期限2年,则到期应偿还的本利和为()万元。A.580.00B.583.20C.585.83D.586.862.关于名义利率和有效利率的说法,正确的是()。A.名义利率是计息周期有效利率与计息周期数的乘积B.有效利率包括计息周期有效利率和资金收付周期有效利率C.当计息周期与资金收付周期相同时,应采用名义利率计算D.名义利率不能反映资金的时间价值3.某项目现金流量表(单位:万元)如下,基准收益率为10%,则该项目的财务净现值为()万元。年份01234净现金流量-1000300400400500A.141.45B.155.60C.168.92D.172.354.关于财务内部收益率的说法,正确的是()。A.财务内部收益率是项目初始投资收益率B.财务内部收益率是使项目财务净现值为零时的折现率C.财务内部收益率不受基准收益率的影响D.财务内部收益率与财务净现值的评价结论总是一致的5.某技术方案设计年产量为8万件,单位产品售价为120元/件,单位产品变动成本为70元/件,年固定成本为200万元,则该技术方案的盈亏平衡点产量为()万件。A.3.50B.4.00C.4.50D.5.006.敏感性分析中,评价指标对不确定因素敏感度越高的含义是()。A.不确定因素小幅变动就能引起评价指标大幅变动B.不确定因素大幅变动才能引起评价指标小幅变动C.不确定因素变动与评价指标变动无关D.不确定因素变动时评价指标变动幅度较小7.下列费用中,属于建设工程项目总投资中设备及工器具购置费的是()。A.设备运杂费B.工器具使用费C.采购及保管费D.联合试运转费8.某项目建筑安装工程费为3000万元,设备及工器具购置费为1500万元,工程建设其他费为500万元,基本预备费率为8%,建设期2年,涨价预备费为200万元,建设期贷款利息为150万元,则该项目的静态投资为()万元。A.5000B.5200C.5400D.55509.按现行《建筑安装工程费用项目组成》,下列属于企业管理费的是()。A.社会保险费B.住房公积金C.财务费D.工程排污费10.某分项工程招标工程量清单数量为2000㎡,施工中由于设计变更实际完成工程量为2500㎡,该分项工程综合单价为80元/㎡,合同约定工程量变化超过15%时可调整综合单价,调整系数为0.95,则结算价款为()元。A.196000B.197600C.200000D.19760011.采用定额单价法编制施工图预算时,若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时,正确的处理方式是()。A.直接套用定额单价B.按实际使用材料价格换算定额单价C.编制补充单位估价表D.调量不调价12.关于工程量清单计价的说法,正确的是()。A.综合单价应包括规费和税金B.措施项目费必须采用综合单价计价C.安全文明施工费按国家或省级规定计价D.暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的工程价款13.下列报表中,属于财务计划现金流量表主要编制基础的是()。A.利润与利润分配表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.项目投资现金流量表14.某设备原值为8万元,预计净残值率为5%,折旧年限为6年,采用年数总和法计算,则该设备第3年的折旧额为()万元。A.1.45B.1.52C.1.62D.1.8115.企业发生的下列支出中,属于收益性支出的是()。A.购置施工机械支出B.建造办公楼支出C.支付生产工人工资D.购买专利技术支出16.施工企业向外提供机械作业取得的收入属于()。A.建造合同收入B.销售商品收入C.提供劳务收入D.让渡资产使用权收入17.某施工企业当期实际营业利润为1200万元,营业外收入为80万元,营业外支出为50万元,投资收益为100万元,则该企业当期利润总额为()万元。A.1230B.1250C.1280D.133018.下列财务分析指标中,属于反映企业营运能力的是()。A.净资产收益率B.总资产周转率C.速动比率D.资产负债率19.某施工企业年营业收入为6000万元,应收账款平均余额为1000万元,则该企业应收账款周转率为()。A.5次B.6次C.8次D.10次20.某项目设计年生产能力为10万吨,年固定成本为2000万元,产品单价为3000元/吨,单位产品可变成本为1800元/吨,单位产品税金及附加为200元/吨,则以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为()。A.20%B.25%C.30%D.40%二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.下列经济效果评价指标中,属于动态评价指标的有()。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.净现值率E.利息备付率22.在下列技术方案现金流量表中,属于以技术方案为一独立系统进行设置的现金流量表有()。A.项目投资现金流量表B.项目资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表E.利润与利润分配表23.设备租赁与设备购买相比,设备租赁的优点有()。A.可以获得良好的技术服务B.可以保持资金的流动状态C.能够避免设备的第一种无形磨损D.承租方可以将租赁设备用于担保E.在租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用24.建筑安装工程费按照费用构成要素划分,下列属于人工费的有()。A.计时工资或计件工资B.奖金C.津贴补贴D.加班加点工资E.职工福利费25.关于建设工程项目设计概算的说法,正确的有()。A.设计概算是确定和控制建设工程项目全部投资的文件B.设计概算由项目设计单位负责编制C.设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级D.设计概算的编制依据包括国家、行业和地方有关规定E.设计概算经批准后,一般不得调整三、简答题(每题6分)26.简述财务净现值(FNPV)指标的优缺点。27.简述工程量清单计价中综合单价的组成内容,并说明其编制依据。四、计算分析题(每题10分)28.某施工企业拟购置一台施工机械,有两个方案可供选择:方案A:一次性投资80万元,年运行费为10万元,使用寿命8年,期末残值5万元。方案B:一次性投资100万元,年运行费为6万元,使用寿命10年,期末残值10万元。行业基准收益率为10%,该企业要求的最低收益率为10%。已知:(P/A,10%,8)=5.3349,(P/F,10%,8)=0.4665,(P/A,10%,10)=6.1446,(P/F,10%,10)=0.3855,(A/P,10%,8)=0.1874,(A/P,10%,10)=0.1627。要求:采用费用年值法进行方案比选,应选择哪个方案?(计算结果保留两位小数)29.某建设工程项目在施工过程中发生如下事件:事件一:由于建设单位原因导致设计变更,增加工程量清单中未包含的某分项工程,经确认该分项工程工程量增加500m³。原合同该分项工程清单工程量1200m³,综合单价为450元/m³,施工期间造价信息公布的工程造价管理机构发布的人工费、材料费、机械使用费价格指数分别为1.05、1.08、1.02,原综合单价中人工费占20%、材料费占60%、机械使用费占15%,其余为管理费和利润。合同约定此类变更采用价格指数调整法调整综合单价。事件二:施工期间因发包人原因造成承包人停工5天,发生人工窝工费2万元,机械闲置费1.5万元,承包人按要求提交了索赔意向通知和索赔报告。合同约定窝工人工费按50元/工日计算,该工程日人工单价为120元/工日。要求:(1)计算事件一中该分项工程调整后的综合单价。(2)计算事件一中该分项工程的结算价款。(3)事件二中承包人可索赔的费用是多少?并说明理由。第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)30.下列法律中,属于我国法律体系基本法律的是()。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国刑法》D.《中华人民共和国招标投标法》31.下列关于法人的说法,正确的是()。A.法人以其全部财产独立承担民事责任B.法人的成立不需要依法登记C.法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法定代表人承担D.法人分为营利法人和非营利法人两类32.在建设工程施工合同中,建设单位与施工企业之间的法律关系属于()。A.行政法律关系B.刑事法律关系C.民事法律关系D.劳动法律关系33.下列物权中,属于用益物权的是()。A.抵押权B.建设用地使用权C.质权D.留置权34.某施工企业将工程竣工后形成的资料出售给另一企业,该行为侵犯了建设单位的()。A.所有权B.专利权C.著作权D.商标权35.下列关于建设工程招标的说法,正确的是()。A.大型基础设施项目必须公开招标B.国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标C.技术复杂、有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择的项目必须公开招标D.使用国际组织贷款资金的项目可以邀请招标36.下列关于投标保证金的说法,正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.投标保证金只能以现金形式提交D.招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息37.根据《招标投标法实施条例》,下列关于评标的说法,错误的是()。A.评标委员会成员人数为5人以上单数B.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二C.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清D.评标委员会可以直接确定中标人38.下列关于联合体投标的说法,正确的是()。A.联合体各方应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人B.联合体各方可以同一招标项目单独投标C.联合体中标的,联合体各方分别与招标人签订合同D.资格预审后联合体可以增减成员39.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程的保修期自()之日起计算。A.提交竣工验收报告B.竣工验收合格C.交付使用D.竣工结算完成40.某工程于2023年6月1日竣工验收合格,根据《建设工程质量管理条例》,该工程的地基基础工程最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.5年C.3年D.2年41.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位暂时停止施工C.及时报告建设单位D.立即组织人员撤离42.下列关于劳动合同的说法,正确的是()。A.用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系B.劳动合同期限不满三个月的,可以约定试用期C.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的60%D.劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立43.某施工企业因将工程转包被相关部门处以罚款,该处罚属于()。A.行政处分B.行政处罚C.刑事责任D.民事责任44.根据《民法典》,关于保证担保的说法,正确的是()。A.当事人对保证方式没有约定或约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人享有先诉抗辩权C.保证期间可以约定为5年D.债权人与债务人未经保证人书面同意变更主债权债务合同内容的,保证人不再承担保证责任45.某建设工程施工合同约定工程价款为5000万元,发包人未按约定支付工程价款,承包人催告后发包人仍不支付,则承包人主张建设工程价款优先受偿权的期限为()。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月46.根据《民事诉讼法》,下列不属于民事诉讼证据种类的是()。A.书证B.物证C.鉴定意见D.公证书47.下列关于仲裁的说法,正确的是()。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁的,仲裁委员会应当受理C.仲裁庭由3名仲裁员组成的,设首席仲裁员D.仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或无效,不影响仲裁协议的效力48.根据《行政诉讼法》,下列属于行政诉讼受案范围的是()。A.对行政机关作出的行政处罚决定不服的B.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的C.对行政机关工作人员的个人奖惩决定不服的D.认为行政机关违法集资、摊派费用的二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)49.根据《民法典》,下列属于无效合同的有()。A.无民事行为能力人订立的合同B.恶意串通,损害他人合法权益的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.显失公平的合同50.根据《招标投标法》,下列属于必须招标的工程项目的有()。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目E.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的项目51.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的安全责任包括()。A.施工起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格B.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案D.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训E.施工单位可以挪用列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用52.根据《建设工程质量管理条例》,下列属于建设单位质量责任和义务的有()。A.不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料B.不得将工程发包给不具有相应资质等级的承包单位C.对涉及结构安全的试块、试件进行见证取样检测D.按照合同约定组织工程竣工验收E.将施工图设计文件报有关部门审查三、简答题(每题6分)53.简述招标人与投标人串通投标的法定情形。54.简述建设工程质量保修制度中,缺陷责任期与保修期的区别。四、案例分析题(每题12分)55.某建设单位(发包人)与施工企业(承包人)签订了一份建设工程施工合同,合同约定工程价款为1.2亿元,工期为18个月。工程开工后,承包人发现施工图纸存在多处错误,导致施工暂停。承包人书面通知发包人要求解决图纸问题,发包人拖延了40天才组织设计单位进行修改。复工后,承包人提出工期索赔40天,费用索赔20万元。发包人以合同未约定此类索赔条款为由拒绝。工程竣工验收合格后,发包人一直拖欠工程款。承包人多次催告无果,遂向法院起诉,要求发包人支付工程款及利息,并主张对工程折价或拍卖价款的优先受偿权。问题:(1)承包人的工期索赔和费用索赔是否成立?请说明理由。(2)承包人在起诉时主张工程价款优先受偿权是否符合法律规定?说明理由。(3)建设工程价款优先受偿权的范围包括哪些?第三部分建设工程项目管理一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)56.建设工程项目管理的核心任务是()。A.项目质量控制B.项目进度控制C.项目目标控制D.项目投资控制57.某工程项目采用施工总承包管理模式,则施工总承包管理方()。A.直接完成部分施工任务B.一般不直接完成施工任务,而是进行管理和协调C.与分包单位签订施工合同D.与业主签订施工合同58.下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的说法,正确的是()。A.项目结构图反映组织系统中各组成部门之间的指令关系B.组织结构图反映项目各工作对象之间的逻辑关系C.合同结构图反映项目参与单位之间的合同关系D.项目结构图的矩形框之间用双向箭线连接59.施工组织总设计的编制对象是()。A.整个建设工程项目B.单位工程C.分部分项工程D.专项工程60.下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的是()。A.调整项目管理班子人员B.改进施工方法C.强化合同管理D.改变施工管理和强化合同管理61.根据《建设工程项目管理规范》,项目经理的权限包括()。A.参与项目招标、投标和合同签订B.主持编制项目管理实施规划C.决定项目资金的投入D.进行项目职业健康安全管理和环境管理62.下列成本管理的责任中,属于成本计划编制依据的是()。A.成本预测的结果B.成本核算的资料C.成本分析的数据D.成本考核的指标63.某项目施工成本计划中,人工费为500万元,材料费为1800万元,施工机具使用费为300万元,企业管理费为200万元,利润为150万元,规费为80万元,税金为100万元,则该项目直接成本为()万元。A.2300B.2500C.2600D.313064.采用赢得值法进行成本控制时,若BCWP=800万元,BCWS=750万元,ACWP=820万元,则下列说法正确的是()。A.进度提前,成本超支B.进度拖后,成本节约C.进度提前,成本节约D.进度拖后,成本超支65.某工程网络计划中,工作M的最早开始时间为第6天,持续时间为4天;该工作有2项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第15天和第13天,则工作M的总时差为()天。A.2B.3C.4D.566.双代号网络计划中,某工作的总时差是指在不影响()的前提下,该工作可以利用的机动时间。A.其紧后工作最早开始B.其紧后工作最迟开始C.其紧后工作最早完成D.总工期67.下列进度控制措施中,属于管理措施的是()。A.建立进度控制的会议制度B.重视信息技术的应用C.优选施工方案D.编制项目进度控制的工作流程68.关于关键工作和关键线路的说法,正确的是()。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作只能在关键线路上C.关键线路在网络计划中只能有一条D.关键工作的总时差一定为零69.施工质量检验中,对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()。A.抽样检测B.全数检测C.见证取样检测D.无损检测70.下列关于施工质量验收的说法,正确的是()。A.检验批的质量验收应由监理工程师组织B.分项工程的质量验收应由总监理工程师组织C.分部工程的质量验收应由施工单位项目负责人组织D.单位工程竣工验收应由建设单位组织71.根据GB/T19000族标准,质量管理的首要原则是()。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法72.关于施工职业健康安全管理体系与环境管理体系认证的说法,正确的是()。A.认证由企业自己进行内部审核B.认证后不需要进行监督审核C.认证证书有效期为3年D.认证对象是施工企业的项目管理部73.下列施工现场文明施工的做法中,符合要求的是()。A.施工现场大门处设置“五牌一图”B.固体废弃物全部在现场焚烧C.施工现场住宿条件由企业自行决定D.施工现场道路可以不进行硬化处理74.施工合同中,发包人供应的材料设备进入施工现场后,应由()负责妥善保管。A.发包人B.承包人C.供货商D.监理人75.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后()天内应进行审查。A.7B.14C.28D.4276.下列工程担保中,担保金额最高一般不超过合同总额的()。A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.保修金担保77.施工合同履行过程中,因不可抗力导致合同解除的,当事人一方有权解除合同。根据《民法典》,因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以()。A.撤销合同B.解除合同C.变更合同D.终止合同78.下列信息中,属于施工项目信息管理中经济信息的是()。A.施工进度计划信息B.施工合同管理信息C.施工成本信息D.施工技术交底信息二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)79.关于建设工程项目策划的说法,正确的有()。A.项目策划是一个开放性的工作过程B.项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值C.项目策划的实质是知识管理的过程D.项目实施阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务E.项目决策阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设80.下列属于施工成本控制依据的有()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更E.施工组织设计81.双代号网络计划中,关于节点最早时间和最迟时间的说法,正确的有()。A.节点最早时间是以该节点为开始节点的工作的最早开始时间B.节点最迟时间是以该节点为完成节点的工作的最迟完成时间C.节点的最早时间等于其所有紧前工作最早完成时间的最大值D.节点的最迟时间等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值E.节点最早时间和最迟时间相等的节点一定是关键节点82.根据《建设工程安全生产管理条例》,下列属于监理单位安全责任的有()。A.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准B.发现安全事故隐患要求施工单位整改C.对施工现场的安全生产负总责D.对施工企业的安全生产许可证进行审查E.对施工单位拒不整改的安全事故隐患及时向有关主管部门报告三、简答题(每题6分)83.简述施工成本控制的依据和步骤。84.简述建设工程施工招标中,投标人相互串通投标的情形。四、综合分析题(每题12分)85.某工程项目部承接一栋高层住宅楼的施工任务,该工程有A、B、C、D、E五个施工过程,划分为三个施工段组织流水施工,各施工过程在各施工段上的流水节拍如下表所示(单位:周):施工过程施工段①施工段②施工段③A333B222C444D333E222问题:(1)该流水施工属于何种组织形式?流水施工参数有哪些?(2)计算流水步距和流水施工工期。(3)绘制该流水施工的横道图(用文字描述各施工过程的起止时间)。86.某施工企业承接一大型公共建筑工程,项目部编制了施工成本计划。工程实施过程中,发生了以下事件:事件一:由于钢材市场价格大幅上涨,导致材料成本超支80万元。事件二:项目部调整施工方案,优化了混凝土浇筑工艺,节约人工费20万元。事件三:由于建设单位提出设计变更,增加部分工程量,导致成本增加60万元。事件四:项目部加强了现场管理,减少了材料浪费,节约材料费15万元。问题:(1)事件一、事件三导致的成本增加分别属于哪种成本控制偏差?说明理由。(2)项目部在事件二和事件四中分别采用了何种成本控制措施?(3)综合上述事件,该项目成本实际偏差为多少?(超支用正数表示,节约用负数表示)参考答案第一部分建设工程经济一、单项选择题1.C2.B3.C4.B5.B6.A7.A8.C9.C10.B11.B12.D13.A14.C15.C16.C17.A18.B19.B20.A二、多项选择题21.ABD22.ABCD23.ABC24.ABCD25.ACDE三、简答题26.财务净现值(FNPV)指标的优点:(1)考虑了资金的时间价值,全面考虑了技术方案在整个计算期内现金流量的时间分布状况;(2)经济意义明确直观,能够直接以货币额表示技术方案的盈利水平;(3)判断直观。财务净现值指标的缺点:(1)必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率,而基准收益率的确定往往是比较困难的;(2)在互斥方案评价时,如果互斥方案寿命不等,必须构造一个相同的分析期限,才能进行各个方案之间的比选;(3)财务净现值不能真正反映技术方案投资中单位投资的使用效率;(4)不能直接说明在技术方案运营期间各年的经营成果。27.工程量清单计价中综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润,以及一定范围内的风险费用。编制依据:(1)《建设工程工程量清单计价规范》;(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;(3)建设工程设计文件及相关资料;(4)拟定的招标文件及招标工程量清单;(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料;(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;(7)其他相关资料。四、计算分析题28.解:方案A费用年值:AC_A=80×(A/P,10%,8)+10-5×(A/F,10%,8)=80×0.1874+10-5×0.0874=14.99+10-0.44=24.55(万元)方案B费用年值:AC_B=100×(A/P,10%,10)+6-10×(A/F,10%,10)=100×0.1627+6-10×0.0627=16.27+6-0.63=21.64(万元)因为AC_B<AC_A,所以选择方案B。29.解:(1)调整后的综合单价:价格调整系数:人工费系数:1.05材料费系数:1.08机械使用费系数:1.02调整后的综合单价=450×(20%×1.05+60%×1.08+15%×1.02+5%×1.00)=450×(0.21+0.648+0.153+0.05)=450×1.061=477.45(元/m³)(2)事件一中该分项工程的结算价款:结算价款=500×477.45=238725(元)(3)事件二中承包人可索赔的费用:可索赔费用=5×50+1.5=2.5+1.5=4(万元)理由:因发包人原因造成承包人停工,属于发包人应承担的风险,承包人有权要求发包人赔偿由此造成的损失。窝工人工费按合同约定的50元/工日计算,机械闲置费按实际发生的1.5万元计算。第二部分建设工程法规及相关知识一、单项选择题30.C31.A32.C33.B34.A35.B36.A37.D38.A39.B40.A41.A42.A43.B44.A45.C46.D47.D48.C二、多项选择题49.ABD50.ABC51.ABCD52.ABDE三、简答题53.根据《招标投标法实施条例》,招标人与投标人串通投标的情形包括:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。54.缺陷责任期与保修期的区别:(1)概念不同:缺陷责任期是承包人按照合同约定承担缺陷修复义务的期限;保修期是承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限。(2)期限不同:缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年;保修期根据《建设工程质量管理条例》规定,不同部位有不同期限,如地基基础和主体结构为设计文件规定的合理使用年限,屋面防水工程为5年等。(3)责任不同:缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用;保修期内承包人对工程的质量问题承担保修责任。(4)起算时间不同:缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算;保修期自竣工验收合格之日起计算。四、案例分析题55.答:(1)承包人的工期索赔和费用索赔成立。理由:因施工图纸存在错误导致施工暂停,属于发包人应承担的风险。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人未按合同约定提供图纸,导致承包人无法施工的,承包人有权要求延长工期、增加费用。本案中,图纸错误导致停工40天,承包人已书面通知发包人,发包人拖延处理,承包人有权就停工期间的工期损失和费用损失提出索赔。(2)承包人主张工程价款优先受偿权符合法律规定。理由:根据《民法典》第807条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。本案中,工程已竣工验收合格,发包人拖欠工程款,经催告后仍不支付,承包人有权主张优先受偿权。(3)建设工程价款优先受偿权的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,优先受偿的范围包括工程款本金、利息、违约金、损害赔偿金等,但利息、违约金等不属于优先受偿的范围。第三部分建设工程项目管理一、单项选择题56.C57.B58.C59.A60.B61.A62.A63.C64.A65.B66.D67.B68.A69.A70.D71.A72.C73.A74.B75.C76.B77.B78.C二、多项选择题79.ABC80.ABCD81.ABCD82.ABE三、简答题83.施工成本控制的依据包括:(1)工程承包合同;(2)施工成本计划;(3)进度报告;(4)工程变更;(5)施工组织设计;(6)分包合同等。施工成本控制的步骤:(1)比较:按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较,以发现施工成本是否已超支;(2)分析:在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因;(3)预测:按照完成情况估计完成项目所需的总费用;(4)纠偏:当工程项目的实际施工成本出现了偏差,应当根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果,采取适当的措施,以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论