建设工程合同封账协议范本

建设工程合同封账协议范本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[发包人注册地址或主要经营地址]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[承包人注册地址或主要经营地址]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于甲方委托乙方承建位于[项目详细地址]的[项目名称]（以下简称“本项目”）工程，双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），依据原合同约定及双方履行过程中的工程计量、变更、签证、索赔等所有文件和往来函件，经双方友好协商，就本项目工程结算事宜达成如下协议：一、工程结算确认双方确认，本协议所涵盖的工程范围为原合同约定的[项目名称]全部工程内容。本协议项下的工程结算依据以下文件和原则进行：1.原建设工程施工合同；2.中标通知书及乙方投标文件；3.经双方确认的施工图纸及设计变更文件；4.经双方审核确认的工程量计算书；5.双方签署的工程变更单、现场签证单及其他工程洽商记录；6.材料价格确认单及材料合格证明文件；7.经双方确认的索赔与反索赔文件；8.双方确认的进度款支付凭证；9.其他双方认可的与工程结算相关的文件。经双方核对确认，本项目最终结算总价款（含税/不含税，根据原合同约定明确）为人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）。该金额包括但不限于：（1）分部分项工程费：人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）；（2）措施项目费：人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）；（3）其他项目费：人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）；（4）规费：人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）；（5）税金：人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）。上述金额已包含依据原合同约定应由乙方承担的所有费用，并已扣除依据原合同约定应由乙方承担的所有款项。本协议生效后，双方即确认并同意上述最终结算总价款为最终结算结果，不再就工程结算事宜进行任何异议或反悔。二、付款约定1.双方确认，截至本协议签订之日，甲方已向乙方支付各类款项共计人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]），支付凭证包括但不限于[列明凭证编号或类型]。2.扣除已付款项后，甲方尚需向乙方支付的工程尾款为人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）。3.甲方应在本协议生效之日起[]日内，向乙方支付上述尾款人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]）。4.剩余尾款人民币（大写）[金额大写]元整，（小写）[金额小写]元（¥[金额小写]），作为本项目的工程质量保证金（保修金），按照原合同第[]条关于质量保证金的约定执行，具体返还条件为：本项目通过最终竣工验收合格，且乙方已按原合同约定履行完毕所有缺陷修复义务后[]日内，甲方应将上述质保金支付给乙方。5.甲方付款应通过银行转账方式支付至乙方以下账户：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行名称]银行账号：[乙方银行账号]6.乙方应在收到甲方付款后[]日内，向甲方提供等额有效的发票。三、双方责任与承诺1.乙方承诺：本协议项下所提交的所有结算资料均真实、准确、完整，并已获得甲方或其授权代表的确认。乙方保证在协议生效后，按照原合同约定履行工程移交、资料移交及缺陷修复等义务，并保证无任何未解决的经济纠纷或法律诉讼影响甲方支付工程款项。2.甲方承诺：按照本协议第二条约定的金额和期限向乙方支付工程款。甲方保证在组织竣工验收时，提供必要的条件，并按照原合同约定及国家相关规定参与验收工作。甲方保证在项目通过竣工验收并符合质保金返还条件后，及时办理质保金的支付手续。甲方保证无任何未解决的经济纠纷或法律诉讼影响其支付工程款项。四、违约责任1.若甲方未按照本协议第二条约定的金额和期限支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[千分之多少]向乙方支付违约金。逾期超过[]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程量价值[百分之多少]的工程款作为违约赔偿。若甲方仍未能支付，乙方有权解除原合同及本协议，并要求甲方赔偿由此造成的全部损失。2.若乙方未能按照本协议第二条约定的期限开具等额有效发票，导致甲方无法及时获得付款，每逾期一日，应按甲方应付未付金额的[千分之多少]向甲方支付违约金。3.若乙方提交的结算资料存在虚假或重大错误，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.双方任何一方违反本协议第三条约定的承诺，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。五、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[]（选择仲裁或诉讼）解决：（1）采仲裁方式：提交[]仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）采诉讼方式：向[发包人所在地/项目所在地/合同签订地]有管辖权的人民法院提起诉讼。六、协议生效与份数1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，具有同等法律效力。七、其他条款1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议的签订、履行、解释均适用中华人民共和国法律。3.本协议附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件清单如下：（1）经双方确认的工程量计算书（2）经双方签署的工程变更单及签证单汇总表（3）经双方确认的材料价格确认单（4）经双方确认的索赔与反索赔文件（5）其他双方确认