住宅小区排水系统整改工程合同模板三篇

住宅小区排水系统整改工程合同模板三篇篇一甲方（业主方）：北京阳光小区业主委员会地址：北京市朝阳区阳光小区1号联系电话方（施工单位）：北京华瑞建设有限公司地址：北京市海淀区中关村科技园区华瑞大厦联系电话据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方住宅小区排水系统整改工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：北京阳光小区排水系统整改工程2.工程地点：北京市朝阳区阳光小区3.工程内容：对阳光小区现有的排水系统进行改造，包括但不限于管道更换、检查井改造、雨水收集系统等。4.工程规模：详见附图《工程范围及设计图纸》5.工程总投资：人民币叁佰万元整（大写：叁佰万元整）二、工程期限1.工期：自合同签订之日起九十个工作日内完成。2.乙方应严格按照工期要求完成施工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付工程总价款的千分之五的违约金。三、工程质量和标准1.工程质量应符合国家现行施工验收规范和质量标准。2.乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格材料。3.工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。四、工程款项1.甲方应于合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之三十，即人民币九拾万元整（大写：玖拾万元整）。2.工程验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余款项。3.甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付工程款。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（2）未按时提供施工所需场地、材料等，每延误一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（3）未经乙方同意，擅自变更工程内容，导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付千分之五的违约金；（2）工程质量不合格，应无条件返工，并承担相应损失；（3）使用不合格材料，应赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：北京阳光小区业主委员会乙方（盖章）：北京华瑞建设有限公司代表人（签字）：张三代表人（签字）：李四签订日期：2023年4月1日篇二甲方（业主方）：XX市XX小区业主委员会地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-12345678乙方（施工单位）：XX市XX建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-87654321鉴于甲方XX市XX小区现有排水系统存在严重问题，影响居民日常生活，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX市XX小区排水系统整改工程2.工程地点：XX市XX小区3.工程内容：包括但不限于管道更换、检查井改造、雨水收集系统等4.工程规模：详见附图《工程范围及设计图纸》5.工程总投资：人民币壹佰万元整（大写：壹佰万元整）二、工程期限1.工期：自合同签订之日起六十个工作日内完成2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付工程总价款的千分之五作为违约金三、工程质量和标准1.工程质量应符合国家现行施工验收规范和质量标准2.乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格材料3.工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认四、工程款项1.甲方应于合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之三十，即人民币叁拾万元整（大写：叁拾万元整）2.工程验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余款项3.甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付工程款五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（2）未按时提供施工所需场地、材料等，每延误一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（3）未经乙方同意，擅自变更工程内容，导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付千分之五的违约金；（2）工程质量不合格，应无条件返工，并承担相应损失；（3）使用不合格材料，应赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：XX市XX小区业主委员会乙方（盖章）：XX市XX建筑工程有限公司代表人（签字）：张三代表人（签字）：李四签订日期：2023年4月1日篇三甲方（业主方）：XX市XX小区业主委员会地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-12345678乙方（施工单位）：XX市XX建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-87654321鉴于甲方XX市XX小区现有排水系统存在严重问题，影响居民日常生活，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XX市XX小区排水系统整改工程2.工程地点：XX市XX小区3.工程内容：包括但不限于管道更换、检查井修复、雨水收集系统建设等4.工程规模：详见附图《工程范围及设计图纸》5.工程总投资：人民币壹佰万元整（大写：壹佰万元整）二、工程期限1.工期：自合同签订之日起六十个工作日内完成2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付工程总价款的千分之五作为违约金三、工程质量和标准1.工程质量应符合国家现行施工验收规范和质量标准2.乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格材料3.工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认四、工程款项1.甲方应于合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总价款的百分之三十，即人民币叁拾万元整（大写：叁拾万元整）2.工程验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余款项3.甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付工程款五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（2）未按时提供施工所需场地、材料等，每延误一日，应向乙方支付千分之五的违约金；（3）未经乙方同意，擅自变更工程内容，导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付千分之五的违约金；（2）工程质量不合格，应无条件返工，并承担相应损失；（3）使用不合格材料，应赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.协商：双方应首先通过协商解决合同履行中的争议。2.仲裁或诉讼：协商不成时，可选择仲裁或诉讼解决争议。七、合同生效与终止1.生效条件：合同双方签字盖章后生效。2.终止条件：工程完工、合同解除或其他法律规定的情形。八、其他约定1.不可抗力：规定不可