下篇-建筑工程施工管理习题

精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------一、选择题1.以下关于工程项目范围说法不正确的是()A.工程项目各个过程的活动总和,或指组织为了完成工程项目并实现工程项目各项目目标所必须完成的各项活动B.工程项目范围既包括项目产品范围,又包括项目工作范围C.工程项目的产品范围决定了工程项目的工作范围D.工程项目的工作范围决定了工程项目的产品范围2.施工项目管理实施规划由()组织编写A.项目经理B.监理工程师C.监理员D.总监理工程师

3.建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的()文件。A.操作性B.实施性C.纲领性D.作业性

4.()经过批准后,项目才算正式进入"立项"。A.可行性研究报告B.项目建议书C.设计任务书D.环境评价报告

5.项目管理最基本的方法论是()。A.项目目标的策划B.项目目标的动态控制C.项目管理的目标D.项目管理的信息化

6、建设工程项目管理规划的内容不包括()。A.施工过程的管理B.项目管理的组织C.风险管理的策略D.项目结束后的生产运营管理

7、下列关于建设工程项目管理规划的叙述不正确的是()。A.建设项目其他参与单位编制的项目管理规划仅涉及项目实施的一个方面B.施工单位编制的项目管理规划涉及项目实施的全过程C.供货单位也需要编制项目管理规划D.建设项目其他参与单位也需要编制项目管理规划

8、建设项目管理规划涉及项目的()。A.决策阶段B.设计准备阶段C.整个实施阶段D.施工阶段

9、项目管理的核心任务是()。A.项目的成本控制B.项目的全过程控制C.项目的目标控制D.项目的三大控制

10、施工管理是由多个环节组成的过程,其中从多方案中选择属于()环节的职能。A.提出问题B.筹划C.决策D.执行二、判断题()1.项目管理规划大纲是在投标阶段编制,旨在作为投标依据,满足招标文件要求及签订合同要求的文件。

()2.项目管理实施规划的主要目标是追求施工效率和效益。

()3.项目管理规划应是集成化的,规划所涉及的各项工作之间应有很好的接口。

()4.项目范围管理的对象应包括为完成项目目标所必须的专业工作。

参考答案一、选择题1.D2.A3.C4.A5.B6、D7、B8、C9、C10、C

二、判断题1.√2.√3.√4.×一、选择题1.()是实施阶段投资控制的最高限价。A.施工图预算B.标底C.合同价D.中标价格

2.()的目的在于通过考察责任成本的完成情况,调动责任者的积极性。A.成本考核B.成本分析C.成本检查D.成本预测

3.通过施工成本预测得到的工程成本是施工项目()的依据。A.成本控制B.成本计划C.成本核算D.成本考核

4.某项目中的管道安装工程,9月份计划完成工作预算费用40万元,已经完成工程计划费用50万元,已经完成工作实际费用65万元,则费用和进度的局部偏差为()万元。A.费用偏差为25万元进度偏差为－10万元B.费用偏差为15万元进度偏差为10万元C.费用偏差为－15万元进度偏差为10万元D.费用偏差为25万元进度偏差为10万元5、施工项目成本考核需评定施工项目（）的完成情况和各责任者的业绩,并以此给以相应的奖励和处罚。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.成本控制6、()是因素分析法的一种简化形式。A.比较法B.差额计算法C.比率分析法D.连环置换法

7、施工项目的成本考核是在施工项目()进行。A.施工以前B.完成以前C.施工后期D.完成以后8、如果把进度偏差与成本偏差联系起来,则进度偏差可以表示为()与已完工程计划施工成本的差异。A.拟完工程计划施工成本B.已完工程实际施工成本C.未完工程计划施工成本D.已完工程计划施工成本

9、通过()分析,可以看出量、本、利的比例关系,从而为寻求降低成本的途径指明方向。A.相关比率法B.构成比率法C.动态比率法D.静态比率法

10.、()的基本特点是:先把对比分析的数值变成相对数,再观察其相互之间的关系。A.比较法B.差额计算法C.比率分析法D.因素分析法11.编制施工成本计划时采用()等作为编制依据。A.施工结算B.施工图预算C.施工预算D.施工决算

12.()首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,分别比较其计算结果,以确定各个因素的变化对成本的影响程度。A.比较法B.差额计算法C.比率分析法D.因素分析法

13.建筑安装工程的直接工程费中不包括()。A.材料费B.人工费C.措施费D.施工机械使用费14、施工成本计划的编制方法不包括(）。A.按施工成本组成B.按施工质量C.按项目组成D.按工程进度

15.根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定,工程定额测定费应列入()。A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.规费

16、施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是确定()。A.目标成本B.施工成本C.投标报价D.合同价款

17、编制成本计划时,施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、机械使用费、()。A.措施费和间接费B.直接费和间接费C.规费和企业管理费D.间接费、利润和税金

18、建设工程项目施工成本计划可分别按施工成本组成、子项目组成和工程进度编制,在工程实践中,经常()。A.按施工成本组成编制B.按子项目组成编制C.按工程进度编制D.将三种方法结合起来使用

19、某工程经统计分析得知,已完成工程实际成本为1500万元,拟完工程计划成本为1300万元,已完成工程计划成本为1200万元,则该工程此时的进度偏差为()万元。A.-100B.-400C.-200D.-30020、建设工程项目成本控制涉及的时间范围是()。A.从设计准备开始至项目竣工验收时为止B.从设计阶段开始至项目动用时为止C.从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止D.从项目开工时开始至项目竣工结算完成为止21.将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费属于按()分解成本。A.工程进度B.成本构成C.子项目组成D.会计科目22.施工成本分析中,能够确定各个因素对成本的影响程度的方法是()。A.比较法B.因素分析法C.动态比率法D.相关比率法

二、判断题()1.施工项目成本管理任务中,施工成本计划是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础,是设立目标成本的依据。

()2.施工预算既适用于建设单位,又适用于施工单位。()3.会计核算不仅能对已发生的业务进行核算,还能对未发生的业务进行核算。

()4.施工图预算只适用于建设单位,不适用于施工单位。

()5.施工图预算与施工预算说法不同,实质基本相同。

()6、施工预算的编制依据是施工定额。

()10、按工程施工进度分解施工目标成本,表达了施工成本和施工进度的密切关系,可将成本控制和进度控制结合在一起。

（）11、会计核算是静态的,反映计划期的各项开支,而成本控制是动态的,是跟踪的过程,按目标变化,不断地进行成本分析、诊断、预测结束期成本状态,分析变化的影响因素。()12.将同类指标不同时期的成本数值进行对比,就可以得到动态比率,包括定比比率和环比比率,可用来分析成本的变化方向和变化速度。参考答案一、选择题1.C2.A3.B4.C5.B6、B7、D8、A9、B10、C11.C12.D13.C14.B15.D16、A17、A18、D19、A20、C21.B22、B二、判断题1.√ 2.×3.×4.×5.×6、√7、√8、√9、√10、√11.√12.√一、选择题1.在建设工程常用网络计划的表示方法中,()是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。A.双代号时标网络图B.单代号网络图C.双代号网络图D.单代号搭接网络图

2.某工程计划中A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天,如果A工作的实际进度拖延13天,则会影响工程计划工期()。A.3天B.9天C.4天D.5天

3.在双代号时标网络计划中,不能在图上直接识别的非关键工作时间参数是()。A.最早开始时间B.最早完成时间C.自由时差D.总时差

4.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将()。A.拖延△B.拖延△＋TFC.拖延△－TFD.拖延TF－△

5.在网络计划中,A工作的总时差为3天,A共有三个紧后工作B.C.D,工作B的最早开工时间和最迟开工时间分别为的21天和第22天,工作C的最早完成时间和最迟完工时间分别为第23天和第25天,工作D的最早开工时间和最迟开工时间分别为第21天和第23天,则工作A的自由时差为()。A.1天B.2天C.3天D.4天

6、双代号网络中,A过程的ES＝12天,LS＝15天,持续时间为6天;A工作后有两项紧后工作B.C;B的ES＝21天,C的ES＝28天,则A工作的FF为()。A.1B.3C.5D.7

7、某工程的总时差为3天,自由时差为1天,由于非承包商的原因,使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天,则承包商可索赔的工期最多是()。A.1天B.2天C.3天D.4天8、某双代号网络图中有8项工作,其中A为起始工作,其紧后工作为B,B紧后工作为C,A.B.C的持续时间为分别为3天、4天、4天,B的TF＝2。则B的LS为()。A.5B.6C.8D.10

9、某工程施工,因业主原因造成某一工作拖延一周,该工作具有5天总时差和2天自由时差,则承包商可获得工期索赔为()。A.7天B.2天C.5天D.0天

10、某工程网路计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天,其持续时间为5天,工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天,则工作M的自由时差为()天。A.1B.3C.4D.8

11.自由时差与总时差的关系是()。A.自由时差大于总时差B.自由时差小于总时差C.自由时差等于总时差D.自由时差小于等于总时差

12.下列关于双代号时标网络计划的特点叙述错误的是()。A.清楚的表明计划的时间进程B.图上直接显示自由时差、总时差C.不容易产生循环回路D.关键线路容易找到

13.就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言,其正确的工作程序为()。A.编制计划,目标分析与论证,调整计划,跟踪计划的执行B.编制与调整计划,跟踪计划的执行,目标的分析与论证C.目标的分析和论证,跟踪计划的执行,编制与调整计划D.目标的分析和论证,编制计划,跟踪计划的执行,调整计划14.某工程网络计划中工作M的总时差为3天,自由时差为0。该计划执行过程中,只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为()。A.3天和0天B.3天和1天C.4天和0天D.4天和1天

15.在双代号时标网络计划中,以波形线表示工作的()。A.逻辑关系B.关键线路C.总时差D.自由时差

16、当网络计划的计划工期等于计算工期时,关键线路的总时差为()。A.小于零C.大于零D.可能大于零或小于零

B.等于零17、施工进度计划的调整不包括()。A.工程量的调整B.工作起止时间的调整C.施工方案的调整D.工作关系的调整

18、在S形曲线比较法中,当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。A.实际进度比计划进度超前B.实际进度比计划进度落后C.实际进度与计划进度相同D.以上都不正确

19、在双代号或者单代号网络计划中,工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。A.最早完成时间的最大值B.最早完成时间的最小值C.最迟完成时间的最大值D.最迟完成时间的最小值

二、判断题()1.建设工程项目总进度目标的控制是业主方的项目管理任务。

()2.在双代号时标网络计划图中,没有虚箭线的线路是关键线路。

()3.在双代号时标网络图中,持续时间最长的线路是关键线路。

()4.在双代号时标网络图中,关键线路可以不止一条。()5.双代号网络图中虚箭线表示的工作既不消耗时间,也不消耗资源。

()6.双代号网络图和单代号网络计划中都应该只有一个始点,一个终点。

()7.横道图能够表达清楚工程活动之间的逻辑关系。()8.网络计划在实施过程中非关键工作可能变为关键工作。

()9.关键工作是指网络计划中总时差最小的工作。

()10.双代号时标网络计划中应以实箭线表示工作,以虚箭线表示虚工作,以波形线表示工作的自由时差。参考答案一、选择题1.C2.D3.D4.C5.B6、A7、B8、A9、B10、C11.D12、B13、D14、D15、D16、B17、A18、A19、A二、判断题1.√2.×3.√4.√5.√6、√7、×8、√9、√10、√一、选择题1.排列图是将影响质量的因素按照其()进行排列的。A.严重程度B.累计频率的大小C.出现频率的大小D.出现先后顺序

2.()是影响工程项目质量的决定性环节。A.可行性研究阶段B.施工阶段C.竣工验收阶段D.设计阶段

3.工程质量事故处理的最后程序是()。A.检查事故处理结果是否达到要求B.分析调查结果C.事故处理结论D.提交处理方案4.隐蔽工程在隐蔽前应由()通知有关单位进行验收,并形成验收文件。A..施工单位B.监理单位C.业主方D.项目管理单位

5.在施工质量管理中,()的因素起决定性作用。A.材料B.人C.方法D.机械

6、施工质量的影响因素主要有五大方面,即4M1E,其中1E是指()。A.材料B.机械C.环境D.方法

7、直接经济损失在5万元(含5万元)以上,不满10万元的工程质量事故属于()事故。A.一般质量B.严重质量C.重大质量D.特别重大

8、凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理,由此造成直接经济损失低于5000元的称为()。A.质量不合格B.质量问题C.质量事故D.质量缺陷

9、在PDCA循环中,P阶段的职能包括()等。A.确定质量改进目标,制定改进措施B.明确质量要求和目标,提出质量管理行动方案C.采取应急措施,解决质量问题D.规范质量行为,组织质量计划的部署和交底

10、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格,导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中,施工质量控制的监控主体是()。A.施工总承包单位B.材料供应单位C.分包单位D.建设单位11.建设工程项目质量的形成过程,体现了从目标决策、目标细化到目标实现的系统过程,而质量目标的决策是()的职能。A.建设单位B.设计单位C.项目管理咨询单位D.建设项目工程总承包单位

12.施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制,该工作应在()进行。A.单位工程竣工验收阶段B.项目施工全过程各阶段C.隐蔽工程验收阶段D.分部工程验收阶段

13.建设工程项目施工质量计划应经施工企业()审核批准后,才能提交工程监理单位或建设单位。A.项目经理B.法定代表人C.项目经理部技术负责人D.技术负责人

14.用直方图法对工程质量进行统计分析时,通过对直方图的()的观察分析,可以判断生产过程是否正常、稳定。A.位置B.形状C.比例D.大小

15.某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题,采用逐层深入排查的方法,分析确定其最主要原因,这种方法是()。A.直方图B.排列图法C.控制图法D.因果分析法

16、对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时,如质量特性数据分布(),说明质量能力偏大,不经济。A.偏下限B.充满上下限C.居中且边界与上下限有较大的距离D.超出上下限

17、下列有关施工总承包单位对分包施工质量计划的表述正确的是()。A.施工总承包单位需要进行指导和审核,但不承担施工质量的连带责任B.施工总承包单位需要进行指导和审核,并承担施工质量的连带责任C.由施工总承包单位和施工分包单位共同编制,承担施工质量的连带责任D．由施工总承包单位编制,并承担施工质量的全部责任。

18、理解设计意图和对施工的要求,明确质量控制的重点、要点和难点,以及消除施工图纸的差错等,应严格进行()。A.施工作业技术交底B.施工作业质量的检验C.施工组织设计文件的审查D.设计交底和图纸会审

19、工程项目竣工质量验收的基本对象是()。A.检验批B.分部工程C.分项工程D.单位工程20、建设工程质量的特性包括:适用性、安全性、经济性、耐久性、可靠性及()。A.技术性B.人文性C.社会性D.与环境的协调性

二、判断题()1.根据我国GB/T19000质量管理体系的规定,凡工程产品没有满足某个规定的要求,就称为质量不合格。

()2.凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及其以上,或直接经济损失达500万元及其以上,或其他性质特别严重的情况之一均属于特别重大事故。

()3.推迟处理属于施工质量事故处理的方法。

()4.经过返修或者加固处理的工程,局部尺寸不符合设计要求,但能满足使用要求,严禁验收。()5.工作质量是指参与项目的实施者和管理者,为了保证项目质量所从事工作的水平和完善程度。

(）6、施工质量计划中一般不包括质量回访及保修措施计划。

()7、项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

()8、项目质量控制的基本工作方法为PDCA循环法,PDCA即计划(plan)、执行(do)、检查(check)、处理(action)四个阶段

()9、项目经理部应组织有关技术人员对施工图纸进行自审,在自审的基础上参加由建设单位组织的图纸会审。

()10、质量控制点应选择那些保证质量难度大、对质量影响大的或是发生质量问题时危害大的对象进行设置。

（）11、成品保护的措施主要包括:护、包、盖、封。

()12.质量事故是指不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,达不到《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001的要求,直接经济损失在5000元(含5000元)以上的质量事件。()13.质量事故发生后,质量事故发生单位应迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,并于48小时内写出书面报告参考答案一、选择题1.C2.D3.D4.A5.B6、C7、B8、B9、B10、A11.A12、B13、D14、B15、D16、C17、B18、D19、D20、D二、判断题1.√2.√3.×4.×5.√6、√7、√8、√9、√10、√11.√12.√13.×一、选择题1、工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责,工程总承包企业可以依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业,分包企业按照分包合同的约定对（）负责。A.监理方B.业主C.投资方D.总承包企业

2.在()合同中,承包商承担了全部的工作量和价格的风险。A.成本加酬金B.变动单价C.固定总价D.固定单价

3.在施工承包合同类型中,采用()合同,承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险主要由业主承担,对业主的投资控制很不利。A.成本加酬金B.变动单价C.固定总价D.固定单价

4.根据《建设工程施工合同示范文本》的规定,()应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人进行设计交底。A.发包人B.监理人员C.总工程师D.建设主管部门

5.承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后()d内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的理由。A.7B.14C.28D.30

6、施工合同条件规定,无论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先()。A.协商解决B.提交工程师C.提交争端裁决委员会D.提交仲裁机构

7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后()天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。A.14B.21C.28D.308、在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为()。A.要约邀请B.要约C.承诺D.承诺生效

9、我国《建设工程施工合同(示范文本)》由()三部分组成。A.协议书、合同条款和工程图纸B.协议书、合同条款和专用条款C.合同条款、专用条款和工程图纸D.协议书、通用条款和专用条款

10、采用工程总承包模式的建设工程项目,发包人可将()等一系列工作全部发包给一家承包单位。A.勘察、设计、施工、监理B.设计、施工、材料和设备采购C.资金筹措、勘察、设计、施工、材料和设备采购D.资金筹措、勘察、设计、施工、监理

11.在施工期间,承包商可能遇到不能预见的地下岩石,导致工期拖延,这类风险应由()承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理工程师

12.建设工程施工合同交底是指()进行交底。A.发包人向承包人合同管理人员B.监理人向承包人合同管理人员C.承包人合同管理人员向内部项目管理人员D.承包人项目经理向现场操作人员

13.某建设工程项目施工单位在施工中中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元,由于业主原因导致功效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为()万元。A.6B.5C.4D.314.当发生索赔事件时,按照索赔的程序,承包人首先应()。A.向政府建设主管部门报告B．收集索赔证据,计算经济损失和工期损失C.以书面形式向工程师提出索赔意向通知D.向工程师提出索赔报告

15.建设工程索赔中,承包商计算索赔费用时最常用的方法是()。A.总费用法B.修正的总费用法C.实际费用法D.修正的实际费用法

16、美国建筑师学会(AIA)的合同条件主要用于()工程。A.房屋建筑B.铁路和公路C.石油化工D.大型基础设施

17、从合同的计价方式看,FIDIC1999版《施工合同条件》(新红皮书)是()合同。A.单价B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金18、合同实施过程中发生罕见的大暴雨,导致施工单位窝工3天,根据《施工合同示范文本》通用条款,该损失补偿方式为（）。A.建设单位承担窝工费用和顺延工期B.施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延C.施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延D.建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延

19、依据《施工合同示范文本》通用条款,施工合同履行过程中,隐蔽工程经工程师进行了检验,之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验,检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。A.发包人承担全部费用,工期相应顺延B.发包人承担全部费用,工期不予顺延C.承包人承担全部费用,工期不予顺延D.承包人承担全部费用,工期相应20、根据建设工程施工合同示范文本的规定,一周内非承包人原因停水、停电超过（）小时,可以对合同价款进行调整。A.6B.8C.9D.10

21.合同通用文件中包括:①中标通知书,②投标书及附件,③专用条款,合同通用条款中规定其优先顺序应该是()。A.①②③B.②③①C.③①②D.③②①

二、判断题()1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),关于合同文件的优先解释顺序标准、规范优先于图纸。

()2.采用成本加酬金的合同不利于业主方的投资控制

()3.只要对方有过错,不管是否造成损失,索赔都可以成立。

()4.依据《施工合同示范文本》,对于工程变更中合同中没有适用和类似变更工程的价款,由承包人提出变更价格,经发包人确认后执行。

()5、设计变更发生后,承包人应在28天内向发包人提交索赔通知。

(）6、索赔意向通知发出后的14天内,承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料。

（）7、监理工程师在接到索赔报告和有关资料后28天内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由证据,监理工程师在28天内未予答复或未对承包商作进一步要求,应视为该项索赔已经批准参考答案一、选择题1.D2.C3.A4.A5.C6、B7、A8、B9、D10、B11.A12、C13、B14、C15、C16、A17、A18、C19、C20、B21.A二、判断题1.√2.√3.ⅹ4.√5.√6、ⅹ7、√

一、选择题1.下列安全事故处理程序正确的是()。A.报告安全事故,安全事故调查、编写调查报告并上报,处理安全事故,对事故责任者进行处理B.报告安全事故,安全事故调查、处理安全事故、对事故责任者进行处理,编写调查报告并上报C.报告安全事故、处理安全事故、编写调查报告并上报、安全事故调查,对事故责任者进行处理D.报告安全事故,处理安全事故、安全事故调查、对事故责任者进行处理,编写调查报告并上报

2.在建筑施工安全检查中,可以获得优良成绩评定的是()。A.保证项目均达到规定的评分标准,汇总表得分应在80分及其以上B.保证项目均达到规定的评分标准,汇总表得分应在70分及其以上C.有一个分表未得分,但汇总表得分值在75分及其以上D.有一个分表未得分,但汇总表得分值在80分及其以上3、职业健康安全管理体系的基本内容由5个一级要素和17个二级要素构成,（）属于一级要素。A.职业健康安全管理方案B.运行控制C.检查和纠正D.培训、意识和能力

4.在建筑施工安全检查中,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全检查生产情况的评价依据,分为()。A.优良、合格、不合格3个等级B.优秀、优良、合格、不合格4个等级C.合格、不合格2个等级D.达标、不达标2个等级

5.三级安全教育包括()。A.公司教育、项目经理部教育、班组教育B.进厂教育、进车间教育、上岗教育C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D.最高领导教育、部分负责人教育、项目经理教育6、一次事故中死亡4人的事故属于(）。A.重伤事故B.死亡事故C.重大伤亡事故D.特大伤亡事故

7、对于结构复杂,施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定()的安全技术措施。A.单位工程或分部分项工程B.单项工程或单位工程C.单位工程或分部工程D.分部工程或分项工程

8、建设工程项目职业健康安全管理的目的是()。A.彻底消除人身伤亡和财产损失事故B.保护产品生产者和使用者的健康和安全C.控制人的不安全行为和物的不安全状态D.通过对生产要素的控制实现安全控制9、安全技术交底的主要内容不包括()。A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对项目的具体预防措施C.工程概况、施工方法D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施

10、在工程和设备开工或停工前,检修中,工程或设备竣工及试运转时进行的安全检查属于（）。A.日常性检查B.季节性检查C.专业性检查D.不定期检查二、判断题()1.职业健康安全通常指影响作业场所内工作人员的健康安全的条件和因素。

参考答案一、选择题1.D2.A3.C4.A5.A6、C7、A8、B9、C10.D二、判断题1.ⅹ一、选择题1.发包人供应的材料设备使用前,由()负责检验或试验。A.发包人B.承包人C.工程师D.政府有关机构

2.项目资源管理的全过程是指()。A.项目资源计划、配置、控制和处置B.项目资源计划、实施、检查和处理C.项目资源计划、采购和配置D.项目资源计划、采购、配置和处置

3.人力资源管理工作的第一个步骤是()。A.员工的培训B.员工的绩效考核C.编制人力资源规划D.进行人员甄选

二、判断题()1.劳动力优化配置的目的是保证施工项目进度计划实现,使人力资源充分利用,降低工程成本。(）2.人力资源的配置依据是施工进度计划。参考答案一、选择题1.B2.A3.C二、判断题1.√2.√一、选择题1.环境管理体系要素由()个一级要素和()个二级要素构成A.5,17B.4,17C.5,18D.4,18

2.以下属于工程项目环境管理体系一级要素的是()A.目标和指标B.监测和测量C.运行控制D.环境方针

3.根据《建设工程施工现场管理规定》,下列施工单位的做法符合防止环境污染措施要求的是()。A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流B.施工现场位于城市郊区,在现场熔融沥青C.使用密闭容器将高空废弃物运输至地面D.将有毒有害废弃物作为土方回填

4.包含防治污染设施的建设工程项目,其防治污染的设施必须经()验收合格后,该项目方可投入生产和使用。A.建设单位的上级主管部门B.工程质量监督机构C.环境保护行政主管部门D.安全生产行政管理部门

二、判断题()1.按照合同约定,应由业主负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

()2.电气焊技术工人操作标准属于行为类标准。

()3.5S活动是指对施工现场中各个生产要素所处的状态不断地进行整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)。

()4.目视管理是利用形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息组织现场施工活动,达到提高生产效率,保证工程质量,降低工程成本的目的。（）5.现场的入口应设置大门,并标明消防入口。有横梁的大门高度应考虑起重机械的运入,也可设置成无横梁或横梁可取下的大门。

()6.施工总平面图在主现场入口处必须设置。

()7.现场标牌由施工单位负责维护。

()8.施工现场道路采用焦渣、级配砂石、粉煤灰级配砂石、沥青混凝土或水泥混凝土等,有条件的可利用永久性道路,并指定专人定期洒水清扫,形成制度,防止道路扬尘。

()9.蓝色表示禁止、停止、消防和危险的意思。参考答案一、选择题1.A2.D3.C4.C二、判断题1.ⅹ2.√3.√4.√5.√6、√7、√8、√9、ⅹ一、选择题1.以下属于非正式沟通的方式的是()。A.命令B.私下交流C.手册D.公告

2.如果同一案卷内有绝密、机密、秘密三种密集的文件,则应以()为本卷密级。A.绝密B.任选其一C.机密D.秘密

3.案卷的保管期限分为永久、长久、短期三种期限。其中,短期是指工程档案保存()年以下。A.10B.20C.30D.40

4.建设工程项目信息管理的最终目的是()。A.通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台B.通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维修保养提供依据D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据

5.关于项目信息门户,下列说法正确的是()。A.项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS)B.项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS）C.项目信息门户主要用于项目法人的人、材、物、产、供、销的管理D.项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务6、为了实现有序和科学的信息管理,项目参与各方都应编制()以规范信息管理工作。A.信息管理制度B.信息管理手册C.项目管理实施规划D.项目管理规划大纲

7、国际上项目信息门户应用的主流是()。A.ASP模式B.PSWS模式C.PIP模式D.PMIS模式

8、不属于工程项目管理信息系统(PMIS)软件开发的内容是()。A.费用控制B.进度控制C.技术控制D.合同管理

二、判断题()1.项目管理信息系统主要用于项目的目标控制,它是项目进展的跟踪和控制系统,也是信息流的跟踪系统。

()2.建立充分发挥计算机作用的信息系统,问题往往并不在于计算机,而在于建设工程项目的基础管理工作,在于将什么数据或信息输入计算机,把什么样的信息处理交给计算机更合适。

()3.基于互联网的工程项目信息系统不是一个简单的文档系统,它可以通过信息的集中管理和门户设置为项目参与各方提供一个开放、协同、个性化的信息沟通环境。（）4.项目信息门户（ProjectInformationPortal,简称为PIP）改变了工程项目传统的点对点信息交流与传递方式,实现了基于Internet的信息集中存储与共享。

()5.项目信息门户核心是为项目参与各方提供统一的集中共享式的信息交换与远程协同平台。

()6.项目信息门户主要有如下两种类型:PSWS(ProjectSpecificWebSite)模式和ASP(ApplicationServiceProvider)模式。

()7.项目内部沟通应包括项目经理部与组织管理层、项目经理部内部的各个部门和相关成员之间的沟通和协调。

()8.环式沟通:领导是信息中心,集中化程度高,沟通渠道少,成员满意率低。参考答案一、选择题1.B2.A3.B4.B5.D6、B7、A8、C二、判断题1.√2.√3.√4.√5.√6、√7、√8、ⅹ一、选择题1.回访保修的责任应由()承担,承包人应该建立施工项目交工后的回访与保修制度。A.监理方B.承包人C.业主方D.投资方

2.建设项目的竣工验收主要由()负责组织和进行现场检查,收集和整理资料等工作。A.承包单位B.建设单位C.监理单位D.供应单位

3.以下有关建设工程保修期限说法正确的是()。A.屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为4年B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为3年C.