重庆市建设工程监理人员考试（监理员）考前冲刺试题及答案

重庆市建设工程监理人员考试（监理员）考前冲刺试题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程监理的行为主体是（）。A.建设单位B.工程监理单位C.建设行政主管部门D.总承包单位2.《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定，项目监理机构应建立（）制度。A.第一次工地会议B.监理例会C.专题会议D.以上都是3.监理工程师对进场的主要建筑材料必须进行（）。A.见证取样检测B.全数检验C.免检D.外观检查即可4.在施工阶段，投资控制的主要任务是（）。A.审查设计概预算B.协助业主进行招标C.控制工程变更，处理索赔D.编制施工组织设计5.某工程项目发生质量事故，造成5人死亡，直接经济损失5000万元，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故6.监理日志应由（）签字确认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人7.建设工程监理的依据不包括（）。A.法律法规及工程建设标准B.建设工程勘察设计文件C.建设工程监理合同及其他合同文件D.施工单位的企业内部标准8.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应当通知（）进行验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位和监理单位9.监理员在施工现场巡视检查时，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改B.报告总监理工程师C.签发工程暂停令D.直接向建设行政主管部门报告10.建设工程监理实施的前提是（）。A.建设单位的委托和授权B.工程监理单位的资质C.工程建设法律法规D.监理工程师的注册11.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经（）审核批准。A.监理单位技术负责人B.建设单位负责人C.总监理工程师D.行业主管部门12.施工单位拒不整改安全事故隐患的，项目监理机构应及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.建设单位和有关主管部门D.监理单位13.网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差最小的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.最早开始时间与最迟开始时间相等的工作14.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对施工现场的安全生产（）。A.负总责B.承担主要责任C.承担连带责任D.不承担责任15.工程项目竣工验收应由（）组织。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.质量监督机构16.监理工程师通知单是（）发出的指令性文件。A.监理员B.专业监理工程师或总监理工程师C.总监理工程师D.监理单位法定代表人17.旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量（）。A.实施全过程连续监控的检查活动B.实施实施监督的检查活动C.在现场进行的检查活动D.实施全过程跟班监督的活动18.工程暂停令由（）签发。A.专业监理工程师B.监理员C.总监理工程师D.建设单位代表19.以下关于工程变更的说法，正确的是（）。A.所有工程变更均需总监理工程师签发B.涉及结构安全的变更，需原设计单位出具设计变更文件C.施工单位提出的变更，建设单位同意即可实施D.监理单位无权对工程变更提出建议20.建设工程监理的性质不包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.强制性21.监理规划是开展监理工作的指导性文件，其编制时间应在（）。A.施工招标阶段B.施工准备阶段C.施工开始后D.监理合同签订后收到设计文件前22.进场钢筋的外观检查，主要检查（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.表面是否有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈23.工程延期的条件不包括（）。A.工程量增加B.施工单位管理不善C.不可抗力D.建设单位未能按合同约定提供图纸24.第一次工地会议纪要应由（）负责整理，与会各方代表会签。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.质量监督站25.监理实施细则应根据（）进行编制。A.监理规划B.施工组织设计C.监理合同D.设计文件26.混凝土试块强度检验不合格，项目监理机构应（）。A.认定为质量不合格B.要求施工单位对该检验批进行返工C.委托具有资质的检测单位进行检测D.报告质量监督站27.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（）。A.全部责任B.主要责任C.监理责任D.连带责任28.分部工程应由（）组织验收。A.施工单位项目负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.设计单位项目负责人29.监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达（），要求施工单位停工整改。A.监理工程师通知单B.工程暂停令C.工作联系单D.监理备忘录30.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.3031.工程造价控制不仅仅是审核工程进度款，更重要的是（）。A.预结算审核B.竣工决算C.控制工程变更和索赔D.签证确认32.监理员的职责不包括（）。A.进行旁站监理B.复核工程计量有关数据C.检查施工单位投入工程项目的人力、主要设备的使用及运行状况D.审查施工组织设计33.在施工进度控制中，当实际进度滞后于计划进度时，监理工程师应（）。A.立即下令停工B.分析原因，建议施工单位调整计划C.要求施工单位赶工，不管费用D.修改监理规划34.某工程网络计划中，工作A的持续时间为3天，总时差为2天，自由时差为1天。如果工作A实际进度拖后2天，则（）。A.不影响总工期，影响其紧后工作的最早开始时间1天B.影响总工期1天，不影响紧后工作的最早开始时间C.不影响总工期，不影响紧后工作的最早开始时间D.影响总工期1天，影响紧后工作的最早开始时间1天35.工程质量控制的统计分析方法中，（）法主要用于寻找影响质量的主要原因。A.排列图B.直方图C.控制图D.因果分析图36.监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以合同约定的监理酬金（）的罚款。A.1倍以上2倍以下B.2倍以上3倍以下C.1倍以上3倍以下D.2倍以上4倍以下37.建设单位拨付工程款，需经（）签字。A.施工单位项目经理B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人38.在建设工程施工阶段，监理工程师对进度控制的主要工作是（）。A.编制施工总进度计划B.编制单位工程施工进度计划C.审查施工单位提交的施工进度计划D.调整施工总进度计划39.检验批及分项工程应由（）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。A.监理工程师B.建设单位项目负责人C.施工单位技术负责人D.总监理工程师40.下列费用中，不属于索赔费用的是（）。A.人工费B.材料费C.利润D.施工单位管理不当导致的损失费41.工程建设监理合同中，监理服务的范围指的是（）。A.监理工作内容的广度B.监理工作时间的长度C.监理工作地点的范围D.监理单位的资质等级42.对于重大质量事故，事故发生单位应（）内向相关部门报告。A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时43.监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.信息管理员44.建设工程监理活动属于（）活动。A.强制性B.中介服务C.行政管理D.技术咨询45.在工程索赔中，因不可抗力导致的窝工费，机械设备的折旧费（）。A.由建设单位承担B.由施工单位承担C.双方协商承担D.根据合同约定46.危险性较大的分部分项工程专项施工方案，经施工单位技术负责人签字后，报（）签字后实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设行政主管部门47.监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（）的罚款。A.5%以上10%以下B.10%以上25%以下C.25%以上50%以下D.50%以上48.工程定位测量、放线记录属于（）。A.工程质量控制资料B.工程施工安全资料C.工程进度控制资料D.工程造价控制资料49.监理月报应由（）组织编写，并报建设单位和本监理单位。A.专业监理工程师B.监理员C.总监理工程师D.信息管理员50.施工单位需要调整施工组织设计中（）时，应重新报审。A.施工进度计划B.施工人员C.主要施工方法D.任何内容51.工程项目在保修期内，发生由于施工单位施工质量原因造成的问题，（）应负责保修。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.原设计单位52.下列不属于监理实施细则主要内容的是（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作方法及措施D.项目监理机构人员配备计划53.在施工质量控制中，属于事中控制的内容是（）。A.审查施工方案B.进行技术交底C.工序质量控制D.竣工质量检验54.监理工程师在质量控制中，应坚持（）的原则。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.以上都是55.《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程（）。A.合理使用年限B.预算造价C.施工工期D.材料标准56.监理单位与被监理工程的施工单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这体现了监理工作的（）。A.独立性B.公正性C.科学性D.服务性57.施工单位在隐蔽工程验收合格后，进行隐蔽，监理工程师在随后检查中发现由于焊接质量问题导致钢梁强度不足，要求施工单位返工并承担费用，施工单位对此有异议，应由（）调解。A.建设单位B.监理单位C.仲裁机构D.建设行政主管部门58.工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当（）。A.要求改正B.下达暂停令C.报告建设单位D.报告建设行政主管部门59.工程项目开工前，（）应组织参加工程的有关单位和人员召开第一次工地会议。A.总监理工程师B.建设单位C.施工单位D.质量监督站60.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设（）。A.技术标准B.合同约定C.强制性标准D.监理大纲要求二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.建设工程监理具有哪些性质？（）A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性2.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位应当依法取得相应资质等级证书，并在其（）范围内承担工程监理业务。A.资质等级B.监理业绩C.技术装备D.人员数量E.企业信誉3.监理规划的主要内容应包括（）。A.工程项目概况B.监理工作范围、内容、目标C.监理工作依据D.项目监理机构的组织形式、人员配备计划E.监理工作制度4.施工单位报送的施工组织设计，经专业监理工程师审查后，总监理工程师应签认的情形有（）。A.编制内容和审批程序符合要求B.施工方案可行C.质量保证措施健全且可靠D.仅工期安排合理即可E.仅造价控制措施得当即可5.下列属于监理员职责的有（）。A.复核工程计量有关数据B.检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况C.检查并记录施工作业人员的劳动纪律D.参与工程变更的审查和处理E.进行旁站监理工作，并做好记录6.工程监理单位应承担法律责任的情形有（）。A.与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量B.与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量C.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.超越本单位资质等级承揽工程E.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程7.下列费用中，属于建筑安装工程直接费的有（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.企业管理费E.规费8.质量事故处理报告的主要内容应包括（）。A.事故调查的原始资料、测试的数据B.事故原因分析、论证C.事故处理的依据D.事故处理的技术方案及措施E.实施质量处理中有关的数据、记录、资料9.工程项目竣工验收应具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书10.旁站监理人员的主要职责有（）。A.检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况B.检查施工机械、建筑材料准备情况C.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况D.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等E.做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料11.建设工程监理实施的原则包括（）。A.公正、独立、自主的原则B.权责一致的原则C.总监理工程师负责制的原则D.严格监理、热情服务的原则E.综合效益的原则12.监理实施细则编制的依据包括（）。A.监理规划B.工程建设标准、工程设计文件C.施工组织设计、（专项）施工方案D.建设单位的要求E.监理合同13.施工单位申请工程延期，项目监理机构应审查（）。A.施工单位提交的工期延期意向报告B.施工单位提交的工期延期详细报告C.施工单位签署的工程保修书D.延期事件是否属于非施工单位原因E.延期事件是否导致工期延误14.下列属于建设工程安全生产管理主要制度的有（）。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产检查制度E.伤亡事故处理报告制度15.工程暂停令下达的情况有（）。A.建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D.施工单位未按批准的施工组织设计（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的E.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的16.监理工程师在工程变更控制中应处理的主要问题包括（）。A.确立工程变更的审批流程B.分析工程变更对目标控制的影响C.核算工程变更的价款D.协调建设单位与施工单位的关系E.确定工程变更的实施时间17.工程项目竣工备案时，建设单位应提交的文件包括（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件D.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件E.施工单位签署的工程质量保修书18.质量控制点的设置原则包括（）。A.关键工序B.质量薄弱环节C.关键部位D.采用新技术、新工艺、新材料的部位E.所有施工工序19.建设工程索赔成立的条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失的原因，属于建设单位的责任E.事件必须造成实际的损失20.监理日志的主要内容应包括（）。A.天气和施工环境情况B.当日施工进展情况C.当日监理工作情况D.当日存在的问题及处理情况E.下次监理工作重点21.建设单位的质量责任包括（）。A.依法发包，不得肢解发包B.不得任意压缩合理工期C.不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量D.提供的建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求E.不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备22.监理工作的主要手段有（）。A.见证B.旁站C.巡视D.平行检验E.指令23.分包单位资格报审表中，专业监理工程师审查的主要内容有（）。A.营业执照、企业资质等级证书B.特殊行业施工许可证C.国外（境外）企业在国内承包工程许可证D.分包单位的业绩E.拟分包工程的内容和范围24.影响工程质量的因素（4M1E）包括（）。A.人B.材料C.机械D.方法E.环境25.监理规划应在（）阶段编制。A.监理合同签订B.收到设计文件C.施工招标D.施工准备E.工程开工26.下列属于施工阶段投资控制措施的有（）。A.组织措施：明确项目监理机构中投资控制人员的职责分工B.技术措施：审核施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析C.经济措施：及时进行工程计量，复核工程付款账单D.合同措施：做好工程施工记录，保存各种文件图纸，注意积累素材E.行政措施：发布行政命令要求施工单位节约成本27.在施工进度控制中，监理工程师审核施工进度计划时，应重点审查（）。A.进度计划是否符合施工合同中工期的约定B.主要工程项目是否有遗漏C.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求D.工期是否进行了优化，费用是否合理E.资源需求计划是否与进度计划协调28.工程造价控制中，动态纠偏的措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.法律措施29.监理月报应包括的内容有（）。A.本月工程实施情况B.本月监理工作情况C.本月施工中存在的问题及处理情况D.下月监理工作重点E.工程照片30.下列情况中，监理单位需要承担赔偿责任的有（）。A.监理单位与施工单位串通，给建设单位造成损失B.监理单位未对隐蔽工程进行验收，导致工程存在质量隐患C.因不可抗力导致工程停工，给施工单位造成损失D.建设单位未按合同约定支付监理费E.监理工程师将不合格的材料按照合格签字，造成返工损失三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）1.建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。（）2.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。（）3.监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在施工单位自检合格的基础上进行。（）4.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。（）5.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其整改；情节严重的，应当下达工程暂停令，并报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。（）6.工程监理单位可以转让工程监理业务。（）7.所有的建筑材料进场后，监理工程师都必须进行见证取样送检。（）8.网络计划中，总时差为零的工作，其自由时差不一定为零。（）9.总监理工程师不得将审批监理实施细则、签发工程暂停令等主要职责委托给总监理工程师代表。（）10.施工单位取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产条件所需资金的投入；设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格；特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；法律、法规规定的其他条件。（）11.建设单位可以根据自身需要，随意变更工程设计。（）12.监理员可以独立签发工程暂停令。（）13.工程质量事故处理后，项目监理机构应检查处理结果并对处理结果进行验收。（）14.平行检验是监理单位在施工单位自检的基础上，利用一定的检查或检测手段，按照一定的比例独立进行的检查或检测活动。（）15.分包单位对分包工程的质量直接向建设单位负责。（）16.索赔事件发生后，施工单位应在28天内向监理单位提交正式的索赔报告。（）17.监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。（）18.在施工实施阶段，项目监理机构应检查施工单位现场质量管理体系的建立和运行情况。（）19.施工现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。（）20.监理单位作为建设单位的委托方，应当完全听从建设单位的指令，无需考虑工程建设的客观规律。（）四、简答题（共5题，每题5分）1.简述监理工程师对施工组织设计审查的主要内容。2.简述监理人员进行旁站监理的关键部位和关键工序（至少列举5项）。3.简述工程质量事故处理的程序。4.简述建设工程监理实施的原则。5.简述项目监理机构处理工程变更的基本程序。五、案例分析题（共4题，每题10分。请根据背景材料，回答所提出的问题）案例一：某大型商业综合体工程，建筑面积80000㎡，框架剪力墙结构，地下2层，地上20层。建设单位通过招标委托某甲级监理公司承担施工阶段的监理任务。工程开工前，总监理工程师组织编写了监理规划，并报送建设单位。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：施工单位报送的施工组织设计中，深基坑支护方案未经专家论证，总监理工程师予以签认。事件2：主体结构施工过程中，监理工程师巡视发现，某层柱子钢筋绑扎后，施工单位未通知监理验收，即准备进行混凝土浇筑。监理工程师立即下达了《工程暂停令》。事件3：工程竣工预验收时，发现屋顶防水层存在渗漏现象，施工单位提出自行修补后重新验收。事件4：监理人员在检查进场的钢筋时，发现一批钢筋外观有严重锈蚀，立即要求施工单位清退出场。问题：1.事件1中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。2.事件2中，监理工程师下达《工程暂停令》的程序是否恰当？说明理由。施工单位应如何处理？3.事件3中，对于屋顶防水渗漏问题，监理机构应如何处理？4.事件4中，监理人员要求清退出场的做法是否正确？还需要做什么工作？案例二：某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为18个月。工程进度计划经监理工程师批准后实施。施工过程中，发生了以下事件影响工期：事件1：建设单位未能及时提供施工图纸，导致工期延误10天。事件2：施工单位施工机械故障，导致工期延误5天。事件3：遭遇百年一遇的大暴雨，导致工期延误8天。事件4：建设单位提出工程设计变更，导致工程量增加，经确认工期延长12天。问题：1.请指出上述事件中，哪些事件施工单位可以提出工程延期申请？哪些事件可以提出费用索赔申请？（不考虑不可抗力造成的费用索赔，仅分析工期与费用的关联性）2.假设施工单位分别就上述事件提出了工期索赔，监理工程师应批准的工期延长天数是多少？为什么？3.监理工程师处理工期索赔的主要依据是什么？案例三：某监理单位承担了某住宅楼工程的监理任务。该工程由总承包单位A分包了部分工程给分包单位B。在施工中，发生了以下情况：1.分包单位B进场后，未向项目监理机构报送分包单位资格报审表。2.总承包单位A在隐蔽工程验收合格后，未进行隐蔽即开始下道工序施工，监理工程师发现后要求返工，A单位认为已验收合格，拒绝返工。3.工程完工后，总监理工程师组织了工程竣工预验收。问题：1.针对情况1，项目监理机构应如何处理？2.针对情况2，监理工程师应采取什么措施？A单位的观点是否正确？3.工程竣工预验收应包括哪些主要内容？4.工程竣工验收由谁组织？项目监理机构在竣工验收中应准备哪些资料？案例四：某工程项目施工过程中，发生了一起高处坠落事故，造成2人死亡，1人重伤，直接经济损失约200万元。事故发生后，施工单位项目经理立即向本单位负责人报告，并于2小时后向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。监理单位总监理工程师接到报告后，立即签发了《工程暂停令》，要求施工单位暂停事故部位及相关区域的施工，并协助事故调查。问题：1.请判断该安全事故的等级。2.施工单位报告事故的程序是否符合规定？说明理由。3.监理单位的做法是否正确？除签发暂停令外，监理单位还应履行哪些职责？4.建设工程监理安全生产管理的工作内容主要包括哪些方面？参考答案一、单项选择题1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.D8.D9.B10.A11.A12.C13.A14.A15.C16.B17.D18.C19.B20.D21.B22.D23.B24.C25.A26.C27.C28.B29.B30.C31.C32.D33.B34.A35.A36.A37.B38.C39.A40.D41.A42.C43.A44.B45.B46.B47.C48.A49.C50.C51.A52.D53.C54.D55.A56.A57.D58.A59.B60.C二、多项选择题1.ABCD2.A3.ABCDE4.ABC5.ABCE6.ABCDE7.ABC8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE11.ABCDE12.ABCE13.ABDE14.ABCDE15.ABCDE16.ABCE17.ABCDE18.ABCD19.ABC20.ABCDE21.ABCE22.ABCDE23.ABCDE24.ABCDE25.AB26.ABCD27.ABCE28.ABCD29.ABCD30.AE三、判断题1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.×8.×9.√10.√11.×12.×13.√14.√15.×16.√17.√18.√19.√20.×四、简答题1.简述监理工程师对施工组织设计审查的主要内容。答：（1）审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（2）审查施工组织设计是否符合施工合同要求，工期、质量、安全目标是否明确。（3）审查施工组织设计（方案）的编制和审批程序是否符合规定，审批手续是否齐全。（4）审查施工方案是否先进、合理、可行，是否针对工程特点，能否保证工程质量和安全。（5）审查施工平面布置是否合理，是否满足施工需要。（6）审查资源（人力、材料、机械设备等）供应计划是否满足施工进度计划的要求。（7）审查施工组织设计中的管理体系、技术措施、质量保证措施、安全保证措施、环保措施是否健全有效。2.简述监理人员进行旁站监理的关键部位和关键工序（至少列举5项）。答：（1）土方回填；（2）混凝土灌注桩浇筑；（3）地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑；（4）卷材防水层细部构造处理；（5）钢结构安装；（6）梁柱节点钢筋隐蔽过程；（7）预应力张拉；（8）装配式结构安装；（9）装配式结构中的接头连接；（10）其他涉及结构安全和使用功能的关键部位或工序。3.简述工程质量事故处理的程序。答：（1）事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求停工，并要求施工单位采取必要措施防止事故扩大。（2）要求施工单位在规定时间内提交事故调查报告。（3）项目监理机构应积极协助事故调查组进行调查。（4）事故调查组出具事故调查报告后，施工单位应提交技术处理方案，经原设计单位同意后，报项目监理机构审查。（5）总监理工程师签认处理方案，并对其实施过程进行监理。（6）施工单位处理完毕后，向项目监理机构提交工程复工报审表。（7）项目监理机构组织对处理结果进行验收，符合要求后，总监理工程师签署工程复工报审表，报建设单位批准后恢复施工。（8）项目监理机构应将完整的质量事故处理记录整理归档。4.简述建设工程监理实施的原则。答：（1）公正、独立、自主的原则；（2）权责一致的原则；（3）总监理工程师负责制的原则；（4）严格监理、热情服务的原则；（5）综合效益的原则。5.简述项目监理机构处理工程变更的基本程序。答：（1）建设单位、设计单位或施工单位提出工程变更要求。（2）总监理工程师组织专业监理工程师对变更的可行性、合理性及对工程质量、进度、造价的影响进行审查。（3）总监理工程师将审查意见报建设单位同意后，由建设单位转交原设计单位出具设计变更文件。（4）项目监理机构根据设计变更文件，评估变更对合同价格、工期的影响，并与建设单位、施工单位进行协商。（5）建设单位与施工单位就变更价款、工期达成一致后，总监理工程师签发工程变更单。（6）项目监理机构监督施工单位按照工程变更单的要求实施。五、案例分析题案例一答案：1.事件1中，总监理工程师的做法不正确。理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，深基坑支护工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案必须经过专家论证。未经专家论证通过，总监理工程师不应签认。2.事件2中，监理工程师下达《工程暂停令》的程序恰当。理由：施工单位在工序完成后未通知监理验收，擅自进行下道工序施工，且涉及结构安全，监理工程师有权下达暂停令。施工单位应立即停止施工，按要求进行整改，整改后自检合格，向项目监理机构重新报验，经监理工程师验收合格后，方可继续施工。3.事件3中，对于屋顶防水渗漏问题，监理机构应要求施工单位制定修补方案，报项目监理机构审查；方案审查合格后，施工单位进行修补；修补完成后，施工单位自检合格，报监理机构验收；监理机构验收合格，并在验收记录上签字确认后方可进行后续验收。4.事件4中，监理人员要求清退出场的做法正确。还需要做的工作是：监理人员应记录该批钢筋的外观检查情况，留存影像资料；要求施工单位将该批钢筋在监理见证下撤离现场；并在材料设备进场报验单上签署不合格意见，注明处理结果。案例二答案：1.工程延期申请：事件1（建设单位未提供图纸）、事件3（不可抗力）、事件4（设计变更）。费用索赔申请：事件1（建设单位责任）、事件4（设计变更）。注：不可抗力通常只索赔工期，不索赔费用（除非合同另有约定，如现场清理费等），机械故障属于施工单位自身原因，不可索赔。2.监理工程师应批准的工期延长天数是：10+理由：事件1和事件4属于建设单位原因，应批准工期顺延；事件3是不可抗力，属于风险范围之外，应批准工期顺延；事件2是施工单位自身原因造成的延误，不予批准工期顺延。3.监理工程师处理工期索赔的主要依据是：施工合同文件（特别是合同中的工期条款）、施工进度计划、施工单位提交的工期延期申请和证据材料、法律、法规及工程建设强制性标准。案例三答案：1.针对情况1，项目监理机构应要求总承包单位A报送分包单位B的分包单位资格报审表；专业监理工程师对分包单位资格进行审查，包括营业执照、资质证书、业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格证等；审查合格后，由总监理工程师签认。2.针对情况2，监理工程师应采取的措施是：下达《监理工程师通知单》或《工程暂停令》（根据情况严重程度），要求施工单位立即返工，并对造成的影响进行处理。A单位的观点不正确。虽然隐蔽工程已经验收，但施工单位未按规范要求进行隐蔽即进行下道工序，违反了施工程序，且监理工程师有权进行复查，发现质量问题必须整改。3.工程竣工预验收的主要内容包括：检查施工单位是否完成工程设计和合同约定的各项内容；核查施工单位工程质量控制资料；核查施工单位安全和功能检验资料及主要功能抽查记录；检查观感质量；对发现的问题要求施工单位整改。4.工程竣工验收由建设单位组织。项目监理机构在竣工验收中应准备的资料包