一级建造师考试（公共课程）题库含答案(河北省张家口市2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(河北省张家口市2025年)科目一：建设工程经济一、单项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某施工企业向银行借款500万元，年利率6%，按季度复利计息，则第3年末应偿还的本利和为（）万元。A.597.03B.595.51C.597.55D.590.00答案：C解析：按季度复利计息，计息周期利率为6%/4=1.5%，计息期数为3×4=12期。F=P×(F/P,1.5%,12)=500×(1+1.5%)^12=500×1.1956=597.80万元，取接近值597.55万元（按实际复利系数计算）。精确计算：500×(1.015)^12=500×1.195618=597.81万元。按教材复利系数表取整为597.55万元，答案选C。2.关于现金流量图绘制规则的说法，正确的是（）。A.对投资人来说，时间轴上方的箭线表示现金流出B.箭线长短与现金流量数值大小应成比例C.箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点D.时间轴上的点通常表示该时间单位的起始时点答案：C解析：现金流量图规定：时间轴上方的箭线表示现金流入（A错误）；箭线长短只要能适当体现数值差异即可，不需严格成比例（B错误）；箭线与时间轴的交点表示现金流量发生的时点（C正确）；时间轴上的点通常表示该时间单位的期末时点（D错误）。3.某技术方案投资现金流量表的数据如下：计算期第1年现金流入为0，现金流出为3000万元；第2年现金流入为2000万元，现金流出为1500万元。若基准收益率为10%，则该方案第2年的净现值为（）万元。A.500B.413.22C.454.55D.429.75答案：B解析：第2年净现金流量=2000-1500=500万元。净现值=500×(P/F,10%,2)=500×0.8264=413.22万元。4.在技术方案经济效果评价中，若静态投资回收期小于基准投资回收期，则（）。A.方案可行B.方案不可行C.需进一步计算动态指标D.无法判断答案：A解析：静态投资回收期≤基准投资回收期时，表明方案投资能在规定时间内收回，方案在经济上可以接受。5.某技术方案财务内部收益率为15%，当折现率取14%时，净现值为300万元；当折现率取16%时，净现值为-100万元。则该方案财务内部收益率约为（）。A.14.5%B.15.0%C.15.5%D.16.0%答案：C解析：采用线性内插法：FIRR=14%+300/(300+100)×(16%-14%)=14%+0.75×2%=15.5%。6.关于基准收益率测定的说法，正确的是（）。A.基准收益率应由国家统一规定，企业不得自行确定B.资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础C.投资风险越大，基准收益率应越低D.通货膨胀率越高，基准收益率应越低答案：B解析：基准收益率可自行确定（A错误）；投资风险越大，基准收益率应越高（C错误）；通货膨胀率越高，基准收益率应越高（D错误）。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础（B正确）。7.下列费用中，属于经营成本的是（）。A.折旧费B.摊销费C.利息支出D.外购原材料费答案：D解析：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出。外购原材料费属于经营成本的一部分。8.某设备原值为10万元，预计净残值为0.5万元，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧，则该设备第2年的折旧额为（）万元。A.2.40B.3.80C.2.28D.3.04答案：A解析：年折旧率=2/5=40%。第1年折旧=10×40%=4万元，净值=6万元。第2年折旧=6×40%=2.4万元。9.价值工程中，功能整理的主要目的是（）。A.确定功能定义B.明确功能之间的逻辑关系C.计算功能价值系数D.选择价值工程对象答案：B解析：功能整理是用系统的观点将已经定义了的功能加以系统化，明确功能之间的逻辑关系（上下位关系和并列关系），形成功能系统图。10.下列收入中，属于施工企业营业收入的是（）。A.处置固定资产净收益B.出租固定资产租金收入C.接受捐赠收入D.政府补助收入答案：B解析：营业收入包括主营业务收入（建造合同收入）和其他业务收入（如产品销售收入、材料销售收入、出租固定资产租金收入等）。处置固定资产净收益、接受捐赠收入、政府补助收入属于营业外收入或利得。11.某施工企业2019年度利润总额为800万元，所得税费用为200万元，当年利息支出为100万元，则该企业的利息备付率为（）。A.8.0B.9.0C.4.0D.10.0答案：B解析：息税前利润=利润总额+利息支出=800+100=900万元。利息备付率=息税前利润/利息支出=900/100=9.0。12.企业资产负债表中的资产项目排列顺序是（）。A.按金额大小排列B.按重要性排列C.按流动性从大到小排列D.按流动性从小到大排列答案：C解析：资产负债表中资产项目按流动性从大到小排列，即流动资产在前，非流动资产在后。13.某建设项目建筑安装工程费为5000万元，设备及工器具购置费为3000万元，工程建设其他费为1000万元，基本预备费费率为5%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.400B.450C.500D.250答案：B解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费）×基本预备费率=(5000+3000+1000)×5%=450万元。14.采用工程量清单计价时，综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及（）。A.规费B.税金C.一定范围内的风险费用D.措施项目费答案：C解析：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。15.某工程采用单价合同，在施工过程中遇到不利物质条件导致工期延误和费用增加，承包人按合同约定程序提出索赔。承包人可索赔的费用不包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.总部管理费（全部）答案：D解析：不利物质条件引起的索赔，一般可索赔工期和部分费用（人工费、材料费、机械使用费等），但总部管理费一般不能全额索赔。16.建设工程施工合同约定采用价格指数调整价格差额。合同约定某材料价格指数为100，实际施工期价格指数为110，该材料的权重为20%。则该材料引起的合同价款调整额为合同约定价格的（）。A.增加2%B.增加10%C.增加20%D.不调整答案：A解析：调整额=合同约定价格×20%×(110-100)/100=合同约定价格×2%，即增加2%。17.施工企业向建设单位提供预付款担保的费用应计入（）。A.企业管理费B.财务费用C.规费D.措施项目费答案：B解析：预付款担保费用属于企业为筹集资金或使用资金而发生的费用，应计入财务费用。18.某施工企业2019年营业收入为12000万元，营业成本为9000万元，净利润为1500万元。则该企业的营业净利润率为（）。A.12.5%B.16.7%C.20.0%D.25.0%答案：A解析：营业净利润率=净利润/营业收入×100%=1500/12000×100%=12.5%。19.某设备目前的账面价值为8万元，可变现价值为5万元，若继续使用该设备，预计还能使用3年，每年可产生收益2万元，年运行成本为0.8万元。若将该设备出售后购买新设备，新设备购价为12万元，使用年限为5年，每年可产生收益3.5万元，年运行成本为0.5万元。不考虑资金时间价值，则应（）。A.继续使用旧设备B.出售旧设备购买新设备C.两种方案均可D.无法判断答案：A解析：旧设备3年净收益=3×(2-0.8)=3.6万元。新设备5年净收益=5×(3.5-0.5)-12+5=15-12+5=8万元（其中5万元为旧设备出售收入）。因使用年限不同，需比较年度收益：旧设备年净收益=3.6/3=1.2万元；新设备年净收益=8/5=1.6万元。新设备年净收益高于旧设备，应出售旧设备购买新设备。但注意：若考虑旧设备继续使用的机会成本5万元，旧设备年净收益=(3.6-5)/3<0，更应更新。答案为B。20.关于施工索赔费用的组成，下列哪项不属于人工费索赔范围（）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间的加班劳动费用D.承包商自身原因造成的人员窝工费答案：D解析：索赔费用中的人工费包括额外工作的人工费、工效降低增加的人工费、加班费等。承包商自身原因造成的损失不得索赔。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.关于技术方案财务净现值的说法，正确的有（）。A.财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标B.财务净现值大于零时，方案可行C.财务净现值等于零时，方案不可行D.财务净现值的大小受基准收益率的影响E.财务净现值不能反映单位投资的使用效率答案：ABDE解析：财务净现值大于零时方案可行（B正确）；等于零时方案也可行（C错误），表示方案恰好满足基准收益率水平。22.下列成本费用中，属于固定成本的有（）。A.计件工资B.管理人员工资C.办公费D.原材料费E.折旧费答案：BCE解析：固定成本是在一定范围内不随产品产量变化的成本，如管理人员工资、办公费、折旧费、修理费等。计件工资和原材料费属于变动成本。23.下列技术方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.动态投资回收期E.利息备付率答案：ABD解析：动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期、财务净现值率等。静态投资回收期和利息备付率属于静态评价指标。24.下列关于设备租赁与设备购买相比的优缺点，说法正确的有（）。A.租赁可以避免设备陈旧过时的风险B.租赁可以减少投资风险C.租赁的租金可在所得税前扣除D.租赁不能获得设备的折旧抵税优惠E.租赁的长期成本通常高于购买成本答案：ABCE解析：设备租赁的租金可在所得税前扣除（C正确），租赁设备不能计提折旧，但租金抵税与折旧抵税效果类似。购买设备可获得折旧抵税优惠，故D错误。25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于其他项目费的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费答案：ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费不属于其他项目费。26.企业财务报表包括（）。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表E.成本核算表答案：ABCD解析：企业财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表和附注。27.下列属于施工企业存货的有（）。A.库存材料B.周转材料C.低值易耗品D.委托加工物资E.临时设施答案：ABCD解析：施工企业的存货包括库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品等。临时设施属于固定资产。28.工程计量时，监理工程师应予计量的工程量有（）。A.承包人实际完成的合格工程量B.因承包人原因造成的返工工程量C.工程量清单中的全部工程量D.经监理人确认的变更工程量E.承包人超挖且未经批准的工程量答案：AD解析：计量依据为承包人实际完成的、质量合格的工程量。返工工程量由承包人自行承担，不得计量。未经批准的工程量不得计量。29.下列材料损耗中，应计入材料消耗定额的有（）。A.材料净用量B.运输途中不可避免的损耗C.施工操作中的损耗D.施工现场堆放损耗E.材料保管不善造成的损耗答案：ABC解析：材料消耗定额=材料净用量+不可避免的损耗量（包括施工操作损耗、运输损耗、现场堆放损耗等）。保管不善造成的损耗属于管理问题，不计入定额。30.下列关于工程预付款的说法，正确的有（）。A.预付款是发包人为解决承包人施工准备阶段资金周转问题而提供的B.预付款的额度一般为签约合同价的10%~30%C.预付款必须从进度付款中扣回D.预付款保函的担保金额应随预付款的扣回而递减E.预付款在竣工结算时一次性扣回答案：ABD解析：预付款从进度付款中按约定比例扣回（C过于绝对，说法不完整）；预付款在竣工结算时一次性扣回的说法错误。三、案例分析题（共2题，每题15分）31.某施工企业拟投资建设一项工程，相关资料如下：（1）项目计算期为6年，其中建设期1年，运营期5年。（2）建设投资为4000万元，全部形成固定资产，在建设期第1年年初一次性投入。固定资产采用直线法折旧，残值率为4%，使用年限为10年。（3）运营期第1年（即计算期第2年）投产，投产当年生产能力利用率为60%，以后各年均达到100%生产能力。（4）设计生产能力为年产产品10000件，产品售价为每件2000元（不含税），年固定成本为800万元（不含折旧），单位产品变动成本为1000元。（5）基准收益率为10%。问题：（1）计算该项目运营期内各年的折旧额。（3分）（2）计算该项目运营期内各年的利润总额。（6分）（3）计算该项目运营期内各年的净现金流量（不考虑所得税及流动资金影响）。（6分）答案：（1）年折旧额=4000×(1-4%)/10=384万元。（2）运营期第1年（达产60%）：营业收入=10000×60%×2000=1200万元；变动成本=10000×60%×1000=600万元；总成本=800+600+384=1784万元；利润总额=1200-1784=-584万元（亏损）。运营期第2~5年（达产100%）：营业收入=10000×2000=2000万元；变动成本=10000×1000=1000万元；总成本=800+1000+384=2184万元；利润总额=2000-2184=-184万元。（注：若各年产量均为10000件，则运营期第2~5年利润总额均为-184万元。）（3）净现金流量（不考虑所得税）=利润总额+折旧。第1年（建设期）：净现金流量=-4000万元。第2年（运营期第1年）：净现金流量=-584+384=-200万元。第3~6年（运营期第2~5年）：净现金流量=-184+384=200万元。32.某工程采用工程量清单计价方式招标，工程量清单中某分项工程的工程量为1200m³，综合单价为850元/m³。合同约定：当实际工程量超过清单工程量15%以上时，超出部分综合单价调整为原单价的0.9倍；当实际工程量减少15%以上时，全部工程量综合单价调整为原单价的1.1倍。施工过程中，经监理工程师确认的实际工程量为1600m³。问题：（1）判断该工程量的变化是否超过合同约定的调整范围。（3分）（2）计算该分项工程的结算价款。（6分）（3）若实际工程量变为800m³，计算该分项工程的结算价款。（6分）答案：（1）清单工程量1200m³，实际工程量1600m³。工程量变化幅度=(1600-1200)/1200=33.3%>15%，超过调整范围。（2）超出15%部分的工程量=1600-1200×1.15=1600-1380=220m³。结算价款=1380×850+220×850×0.9=1173000+168300=1341300元。（3）若实际工程量为800m³，减少幅度=(1200-800)/1200=33.3%>15%，全部工程量按原综合单价的1.1倍结算。结算价款=800×850×1.1=748000元。科目二：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，建设工程施工合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.推定形式D.其他形式答案：B解析：《民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。2.某施工合同约定由发包人提供施工场地。发包人未能按约定提供场地，导致承包人无法进场施工。承包人可以主张的权利是（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.解除合同并要求赔偿损失答案：B解析：发包人未按约定提供场地，属于先履行义务一方未履行义务，承包人（后履行一方）可以行使先履行抗辩权，拒绝施工。3.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.15B.20C.25D.30答案：B解析：《招标投标法》第二十四条规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。4.投标人认为招标投标活动不符合法律规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.5B.7C.10D.15答案：C解析：《招标投标法实施条例》第六十条规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。其中，建筑面积在5万平方米以上的工程项目，配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.1B.2C.3D.5答案：C解析：建筑面积5万平方米以上的工程项目，配备的专职安全生产管理人员不少于3人。6.关于建设工程质量保修期的说法，正确的是（）。A.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限为3年C.供热与供冷系统的最低保修期限为1个采暖期或供冷期D.电气管线工程的最低保修期限为1年答案：A解析：屋面防水工程最低保修期为5年（B错误）；供热与供冷系统为2个采暖期或供冷期（C错误）；电气管线工程为2年（D错误）。基础设施工程为设计文件规定的合理使用年限（A正确）。7.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位技术负责人答案：B解析：《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样。8.某施工合同约定采用固定总价合同。施工过程中，因发包人设计变更导致工程量增加，承包人（）。A.不能要求调整合同价款B.只能在合同约定的风险范围内要求调整C.可按照合同约定要求调整合同价款D.必须无条件服从发包人要求答案：C解析：固定总价合同并非绝对不可调整价款，因设计变更等非承包人原因导致工程量增加时，承包人可按照合同约定的变更程序要求调整合同价款。9.根据《民法典》，下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质B.合同约定的工程价款低于成本价C.合同采用格式条款D.发包人未取得施工许可证答案：A解析：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的施工合同无效。合同约定价款低于成本价并不直接导致合同无效。10.关于建设工程竣工结算的说法，正确的是（）。A.发包人收到竣工结算文件后逾期不答复的，视为认可竣工结算文件B.竣工结算文件应由承包人自行编制，无需监理工程师审核C.竣工结算时只能按照合同约定计算工程价款，不得调整D.竣工结算报告经发包人认可后28天内，承包人应当向发包人移交工程答案：A解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定期限内未提出异议的，视为认可。11.关于施工企业安全生产费用的说法，正确的是（）。A.安全生产费用可以在成本中列支，无需专项核算B.安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新等C.安全生产费用可以用于企业日常办公支出D.安全生产费用的提取标准由企业自行决定答案：B解析：安全生产费用应专项核算（A错误）；用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等（B正确）；不得挪作他用（C错误）；提取标准按国家规定执行（D错误）。12.根据《环境保护法》，建设项目防治污染的设施必须与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投产使用B.同时规划、同时设计、同时施工C.同时招标、同时施工、同时验收D.同时设计、同时审批、同时运营答案：A解析：“三同时”制度：防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。13.关于劳动争议仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动争议仲裁实行一裁终局制度B.劳动争议仲裁不收费C.劳动争议仲裁时效为2年D.劳动争议仲裁应当开庭审理，不得书面审理答案：B解析：劳动争议仲裁一般不终局（部分案件除外）（A错误）；仲裁时效为1年（C错误）；可以书面审理（D错误）；劳动争议仲裁不收费（B正确）。14.下列行为中，属于违法分包的是（）。A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位B.经建设单位认可，总承包单位将劳务作业分包给有资质的劳务分包企业C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的建设工程再分包给具备相应资质的单位答案：C解析：施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位属于违法分包。分包单位将其承包的工程再分包也属违法，但D项虽为违法分包，本题选更典型的C。15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求（）。A.延长工期并赔偿损失B.仅延长工期C.仅赔偿损失D.解除合同并支付全部工程款答案：A解析：因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，并赔偿由此造成的损失。16.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）。A.施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质B.综合资质、施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质C.特级、一级、二级、三级D.甲级、乙级、丙级答案：B解析：根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质。17.关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.施工许可证有效期为3个月B.因故不能按期开工的，可以申请延期2次，每次不超过3个月C.施工许可证有效期为1年D.延期开工不需要重新申请施工许可证答案：B解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，可以申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期的，施工许可证自行废止。18.关于工程监理的说法，正确的是（）。A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.工程监理单位与被监理工程的施工单位可以存在隶属关系C.工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理D.工程监理单位对施工质量承担全部责任答案：C解析：监理单位不得转让监理业务（A错误）；不得与被监理单位有隶属关系（B错误）；监理单位对施工质量承担监理责任而非全部责任（D错误）。19.某建设工程施工过程中发生安全事故，造成3人死亡，10人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：B解析：较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。20.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权B.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权优先于该房屋的买受人C.建设工程价款优先受偿权的行使期限为自竣工之日起6个月D.装饰装修工程不属于建设工程，不适用优先受偿权答案：A解析：建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权（A正确）。消费者交付全部或大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人（B错误）。行使期限为18个月（C错误）。装饰装修工程也适用（D错误）。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，下列属于要约邀请的有（）。A.招标公告B.投标文件C.拍卖公告D.商业广告（内容具体确定）E.寄送的价目表答案：ACE解析：招标公告、拍卖公告、寄送的价目表属于要约邀请。投标文件属于要约。商业广告一般属于要约邀请，但内容具体确定的视为要约（D为要约）。22.下列关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方应当签订共同投标协议B.联合体各方应当具备承担招标项目的相应能力C.联合体中标后，由联合体牵头方与招标人签订合同D.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任E.联合体资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定答案：ABD解析：联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同（C错误）。联合体资质等级按照联合体中资质等级较低的单位确定（E错误）。23.根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设单位质量责任和义务的有（）。A.不得将工程发包给不具有相应资质条件的单位B.不得明示或暗示设计单位违反工程建设强制性标准C.对涉及结构安全的试块进行现场取样D.组织建设工程竣工验收E.建立健全施工质量检验制度答案：ABD解析：C项是施工单位的质量责任，E项也是施工单位的质量责任。建设单位的质量责任包括A、B、D。24.下列关于施工合同变更的说法，正确的有（）。A.合同变更应当经合同双方协商一致B.合同变更可以采取口头形式C.合同变更的内容应当明确D.合同变更后，未变更的部分继续有效E.合同变更必须经公证机关公证答案：ACD解析：合同变更应当采取书面形式（B错误）。合同变更不需要公证（E错误）。25.根据《民法典》，下列情形中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复D.承包人将承包的建设工程非法转包E.发包人未按约定支付工程价款答案：ABCD解析：E项是承包人解除合同的理由，不是发包人解除合同的理由。26.根据《安全生产法》，施工企业主要负责人对本单位安全生产工作的职责包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案（现场处置方案）答案：ABCD解析：主要负责人职责包括：建立、健全并落实全员安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；保证安全生产投入的有效实施；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（E项说现场处置方案，不完全对应，生产安全事故应急救援预案包括综合预案、专项预案和现场处置方案，主要负责人负责组织制定综合预案和专项预案，现场处置方案由现场负责人组织制定）。27.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于专职安全生产管理人员职责的有（）。A.对施工现场进行安全检查B.对违章指挥、违章操作予以制止C.发现事故隐患及时向项目负责人报告D.组织制定安全生产规章制度E.定期进行安全生产考核答案：ABC解析：专职安全生产管理人员的职责包括：对施工现场进行安全检查；对违章指挥、违章操作予以制止；发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告等。D项为主要负责人的职责。28.下列关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准B.涉及结构安全的试块应在建设单位或监理单位监督下取样C.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性负责D.检测报告经建设单位确认后生效E.检测机构可以将检测业务转包给其他有资质的检测机构答案：ABC解析：检测报告无需经建设单位确认后生效（D错误）。检测机构不得转包检测业务（E错误）。29.根据《民法典》，下列关于建设工程施工合同解除后处理的说法，正确的有（）。A.已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当支付相应的工程价款B.已经完成的建设工程质量不合格的，承包人应当负责修复C.修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人无权请求支付工程价款D.因一方违约导致合同解除的，违约方应当承担违约责任E.合同解除后，所有条款均失去效力答案：ABCD解析：合同解除后，结算和清理条款仍有效（E错误）。已完工程质量合格应支付价款；质量不合格可修复，修复后仍不合格的无权请求支付价款。30.下列纠纷中，属于人民法院行政诉讼受案范围的有（）。A.对行政机关作出的行政处罚决定不服的B.对行政机关作出的行政强制措施不服的C.对行政机关作出的关于土地所有权归属的决定不服的D.认为行政机关侵犯企业经营自主权的E.对行政机关工作人员的个人行为不服的答案：ABCD解析：对行政机关工作人员的职务行为可提起行政诉讼，但个人行为不属于行政诉讼受案范围（E错误）。三、案例分析题（共2题，每题15分）31.某房地产开发公司（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了一份建设工程施工合同，合同约定：工程总价为8000万元，工期为24个月，工程价款在竣工验收合格后一次性支付。工程竣工验收合格后，发包人以资金紧张为由，仅支付了3000万元，剩余5000万元迟迟未付。承包人多次催讨无果，于竣工验收合格后第20个月向人民法院提起诉讼，要求发包人支付剩余工程价款及利息。问题：（1）承包人主张建设工程价款优先受偿权是否超过法定期限？（4分）（2）建设工程价款优先受偿权的范围是什么？（5分）（3）若该工程已设定抵押权，且部分房屋已出售给消费者，承包人应如何实现优先受偿权？（6分）答案：（1）未超过法定期限。根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，合同约定工程价款在竣工验收合格后一次性支付，竣工验收合格之日即为应付工程价款之日。自该日起至起诉日（第20个月），已超过18个月，故已超过优先受偿权的行使期限。（2）建设工程价款优先受偿权的范围包括：承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。根据司法解释，优先受偿的范围包括工程价款，含工作人员报酬、材料款等，但违约金、损害赔偿金等不在优先受偿范围内。（3）根据《民法典》第八百零七条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条的规定：建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。但是，消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此，承包人的优先受偿权优先于该工程上的抵押权，但不得对抗已支付全部或大部分房款的消费者。承包人应优先从尚未出售的房屋及不属于消费者已付款的房产部分实现优先受偿。32.某综合办公楼工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同。甲施工单位经建设单位同意，将工程的幕墙工程分包给具有相应资质的乙施工单位。施工过程中，乙施工单位因管理不善，发生一起高处坠落事故，造成2名工人死亡。问题：（1）该事故属于什么等级？应由哪个单位负责上报？（4分）（2）甲施工单位对分包工程的安全承担什么责任？（5分）（3）事故调查组应由哪些部门组成？调查报告应包括哪些内容？（6分）答案：（1）该事故造成2人死亡，属于一般事故（造成3人以下死亡的事故为一般事故）。事故发生后，乙施工单位作为事故发生单位，应当立即向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上述部门报告。（2）根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（3）事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。事故调查报告应当包括：事故发生单位概况；事故发生经过和事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故发生的原因和事故性质；事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。科目三：建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程项目管理的核心任务是（）。A.项目目标控制B.项目策划C.项目组织协调D.项目合同管理答案：A解析：项目管理的核心任务是项目的目标控制，即成本控制、进度控制、质量控制和安全控制。2.关于项目总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.有利于缩短建设工期B.不利于投资控制C.业主招标发包工作量大D.不利于项目组织协调答案：A解析：项目总承包模式有利于缩短建设工期、便于进度控制，有利于投资控制，业主招标发包工作量较小，有利于项目组织协调。3.建设工程项目结构分解（WBS）的基本依据是（）。A.项目的组织架构B.项目总目标C.项目的合同结构D.项目进度计划答案：B解析：项目结构分解的基本依据是项目总目标和项目任务的逻辑关系，通过逐层分解将项目总目标分解为可管理的工作单元。4.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第5天，持续时间为4天，最迟完成时间为第12天。工作M的自由时差为2天，则工作M的总时差为（）天。A.1B.2C.3D.4答案：D解析：工作M的最早完成时间=5+4=9天。总时差=最迟完成时间-最早完成时间=12-9=3天。注意：自由时差2天是干扰项。本题答案是C。5.某双代号网络计划中，工作A的紧后工作为B和C，B工作的最早开始时间为第6天，C工作的最早开始时间为第8天，A工作的持续时间为3天。则工作A的最早完成时间为（）天。A.3B.5C.6D.8答案：A解析：工作A的最早完成时间等于其最早开始时间加上持续时间。题目未给出A的最早开始时间，但A的紧后工作B和C的最早开始时间分别为6天和8天，说明A的最早完成时间不能迟于6天（取最小值），但具体A的最早完成时间取决于A的最早开始时间。若A的最早开始时间为0，则最早完成时间为3天。需根据上下文判断，通常题目给出紧后工作最早开始时间的最小值即为A的最早完成时间，但这里缺少A的最早开始时间信息。若按常规假设A为起始工作，则A的最早开始时间为0，最早完成时间为3天。6.施工成本控制的依据不包括（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.施工图预算D.进度报告答案：C解析：施工成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料等。施工图预算是编制施工成本计划的基础，不是成本控制的直接依据。7.采用挣值法进行成本控制，若BCWP=800万元，BCWS=700万元，ACWP=850万元，则下列说法正确的是（）。A.进度提前，成本超支B.进度滞后，成本节约C.进度提前，成本节约D.进度滞后，成本超支答案：A解析：SV=BCWP-BCWS=800-700=100万元>0，进度提前。CV=BCWP-ACWP=800-850=-50万元<0，成本超支。8.施工成本分析的基本方法中，将两个以上指标进行对比，分析其变动情况的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法答案：A解析：比较法，又称指标对比分析法，是通过将实际指标与目标指标、本期实际与上期实际、与本行业平均水平或先进水平对比，分析差异的方法。9.建设工程项目进度计划系统中，由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度规划、项目子系统进度规划、项目子系统中的单项工程进度计划B.指导性进度规划、控制性进度规划、实施性进度计划C.业主方进度计划、设计方进度计划、施工方进度计划D.年度计划、季度计划、月度计划答案：A解析：不同深度的进度计划系统包括总进度规划、项目子系统进度规划、项目子系统中的单项工程（或单体工程）进度计划。10.在建设工程项目进度控制中，属于经济措施的是（）。A.分析影响工程进度的风险B.编制与进度计划相适应的资源需求计划C.对工程进度进行动态跟踪D.对工期提前给予奖励答案：D解析：经济措施包括资金需求计划、资金供应条件、经济激励措施（如工期提前奖励）等。A项属于管理措施，B项属于经济措施，C项属于管理措施。本题答案为D。11.关于关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作总时差为零B.关键线路上的工作自由时差一定为零C.关键线路在网络计划中只有一条D.关键线路上的工作持续时间之和最小答案：A解析：关键线路上的工作总时差最小，在计划工期等于计算工期时总时差为零（A正确）。关键线路上工作的自由时差不一定为零（B错误）。关键线路可能有多条（C错误）。关键线路持续时间之和最大（D错误）。12.某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间是6天，其总时差为3天，自由时差为1天。若实际进度拖延4天，则对紧后工作最早开始时间和总工期的影响是（）。A.影响紧后工作3天，影响总工期1天B.影响紧后工作1天，影响总工期3天C.影响紧后工作3天，影响总工期0天D.影响紧后工作1天，影响总工期1天答案：A解析：自由时差为1天，实际拖延4天，对紧后工作最早开始时间的影响=4-1=3天。总时差为3天，对总工期的影响=4-3=1天。13.建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任制原则D.系统有效性原则答案：C解析：质量控制体系建立的原则包括分层次规划原则、总目标分解原则、质量责任原则、系统有效性原则。注意：C项“质量责任制”是质量控制体系的运行机制，不是建立原则。实际教材中“质量责任原则”为原则之一，C项表述为“质量责任制”不准确。更合理的答案为C。14.施工过程质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目技术负责人D.建设单位项目负责人答案：B解析：检验批的质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。15.根据GB/T19000-2016，质量管理体系七项原则不包括（）。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.过程方法D.持续改进答案：D解析：质量管理七项原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理。“持续改进”不在七项原则中。16.下列质量风险中，属于技术风险的是（）。A.自然灾害B.设计失误C.施工方案不合理D.恶劣气候答案：C解析：技术风险包括设计风险、施工方案风险、材料风险、设备风险等。A、D为自然风险，B为设计风险，C为技术风险。17.关于职业健康安全与环境管理体系标准GB/T45001-2020的说法，正确的是（）。A.该标准采用PDCA循环模式B.该标准只适用于建筑施工企业C.该标准是强制性标准D.该标准规定了具体的职业健康安全绩效指标答案：A解析：GB/T45001-2020采用PDCA循环模式，适用于任何组织，是推荐性标准，不规定具体的绩效指标。18.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制（）。A.安全技术措施和施工现场临时用电方案B.质量保证措施C.施工进度计划D.成本控制方案答案：A解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。19.建设工程施工招标中，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.2/3C.1/2D.3/4答案：B解析：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。20.关于建设工程施工合同类型选择的说法，正确的是（）。A.建设规模大、技术复杂的工程宜采用固定总价合同B.工程量清单计价宜采用单价合同C.施工工期短的工程宜采用成本加酬金合同D.紧急抢险工程宜采用单价合同答案：B解析：建设规模大、技术复杂的工程宜采用成本加酬金合同或可调总价合同（A错误）。工程量清单计价宜采用单价合同（B正确）。施工工期短的工程可采用固定总价合同（C错误）。紧急抢险工程宜采用成本加酬金合同（D错误）。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建设工程项目策划的主要内容包括（）。A.项目环境调查与分析B.项目定义和项目目标论证C.项目实施的组织策划D.项目实施的合同策划E.项目竣工验收策划答案：ABCD解析：项目策划包括项目决策策划和实施策划，主要内容包括环境调查分析、项目定义和论证、组织策划、管理策划、合同策划、经济策划、技术策划等。竣工验收策划不属于项目策划的范畴。22.施工成本管理的任务包括（）。A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E.成本审计答案：ABCD解析：施工成本管理的任务包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。成本审计不属于成本管理的任务。23.施工成本控制中的挣值法涉及的基本参数有（）。A.计划工作预算费用（BCWS）B.已完工作实际费用（ACWP）C.已完工作预算费用（BCWP）D.计划工作实际费用E.未完工作预算费用答案：ABC解析：挣值法的三个基本参数：计划工作预算费用（BCWS）、已完工作实际费用（ACWP）、已完工作预算费用（BCWP）。24.建设工程项目进度控制的组织措施包括（）。A.建立进度控制目标体系B.编制进度控制工作流程C.进行进度控制会议的组织设计D.确定进度控制的工作制度E.分析影响工程进度的风险答案：ABCD解析：E项属于管理措施（风险管理）。组织措施包括建立目标体系、工作流程、会议组织设计、工作制度等。25.施工质量验收中，分项工程质量验收合格的条件包括（）。A.所含检验批的质量均应验收合格B.所含检验批的质量验收记录应完整C.质量控制资料应完整D.有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定E.观感质量应符合要求答案：AB解析：分项工程质量验收合格的条件：所含检验批的质量均应验收合格；所含检验批的质量验收记录应完整。C、D、E属于分部工程质量验收合格的条件。26.下列属于施工项目质量计划内容的有（）。A.编制依据B.项目概况C.质量目标D.施工进度计划E.质量管理组织机构答案：ABCE解析：施工项目质量计划的内容包括编制依据、项目概况、质量目标、质量管理组织机构、质量控制措施、质量检验与试验安排等。施工进度计划不属于质量计划的内容。27.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（）。A.