机场建设施工合同2026范本

机场建设施工合同2026范本甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________一、合同概述1.合同编号：_______2.合同签订日期：_______3.合同生效日期：_______4.合同期限：_______5.合同双方：（1）甲方（建设单位）：_________________（2）乙方（施工单位）：_________________二、工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________3.工程规模：_________________4.工程类别：_________________5.工程总投资：_________________6.工程质量标准：_________________三、工程内容1.施工范围：包括但不限于以下工程内容：（1）土方工程（2）地基处理工程（3）道路工程（4）桥梁工程（5）机场航站楼工程（6）配套设施工程（7）其他相关工程2.施工进度：按照工程总进度计划进行，具体施工时间表详见附件一。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币_______元整。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：根据施工进度，甲方按月支付合同总价款的_______%，具体支付比例及时间由双方协商确定。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%作为竣工结算款。（4）质保金：工程竣工验收合格后_______个工作日内，甲方支付合同总价款的_______%作为质保金，质保期为_______年。五、工期及延期1.工期：本工程总工期为_______个月。2.延期：（1）因甲方原因导致的工期延误，工期顺延_______个月。（2）因乙方原因导致的工期延误，工期顺延_______个月。（3）因不可抗力因素导致的工期延误，工期顺延_______个月。六、质量保证1.乙方应严格按照国家及行业标准、设计文件及合同约定进行施工，确保工程质量符合设计要求。2.工程竣工验收合格后，乙方应提供工程保修，保修期为_______年。七、安全文明施工1.乙方应严格按照国家及地方安全文明施工的相关规定进行施工，确保施工现场安全、文明。2.乙方应承担因施工原因导致的人身伤害及财产损失的责任。八、合同解除及终止1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行或履行无意义时，另一方有权解除合同。2.发生下列情况之一时，合同自动终止：（1）工程全部完工并经验收合格。（2）合同约定的终止条件出现。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：________________